摆花
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
总包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF—99—0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同:
一、工程概况
1、摆花地点:
2、摆花期限:
3、摆花数量:(后附详细清单)
二、工程价款及结算方式
1、合同金额:大写:元整
小写:元
2、结算方式:固定合同总价方式
三、质量要求
1、摆花时应严格按照既定方案执行,如有变动需经甲方同意后方可更改。
2、草花品种要求花型丰满,色彩鲜艳,同一品种规格大小要一致。摆花密度须均匀一致,避免过密过稀。
3、摆花辅助设施安装须美观牢固,杜绝安全隐患;
4、摆花期内,必须保证草花及其他植物、背景材料、辅助材料等组成的景观效果与
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
方案一致。如果损坏,乙方应及时更换,确保最佳的观赏效果。
5、摆花期内,乙方自行维护好施工现场的环境卫生。
四、验收标准
完全符合设计方案的要求,花卉的数量、外观、质量为合格产品,视为验收合格。
五、工程款支付
验收合格后支付全部工程款。
六、违约责任
1、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到设计要求,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。
4、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
七、附则
1、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
2、本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份。
3、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
发包人:(盖章)承包人:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)法定代表人:(签字或盖章)
或委托代理人:(签字或盖章)或委托代理人:(签字或盖章)
年月日年月日
继续阅读
浙公网安备 33021202002483