合同范本之彩钢房购销合同

彩钢房购销合同【篇一：彩钢房购销合同】回迁楼防火岩棉彩钢房购销及施工合同合同编号：hf-fc-hql-cgf发包人（简称甲方）：准格尔旗鸿峰房产有限责任公司承包人（简称乙方）签订地点：鄂尔多斯东胜区签订时间：2011年8月6日发包人（简称甲方）：准格尔旗鸿峰房产有限责任公司承包人（简称乙方）经甲乙双方友好协商，本着互惠互利诚实守信的原则，就甲方回迁楼项目部购乙方防火岩棉彩钢房达成如下条约：备注：1、以上价格不含税、含装卸费、运费、安装费。2、面积计算方法：按实际面积计算。二、甲方应给付供方产品款总额：人民币（大写）：详见甲方开据的有效结算单所注明的金额。（据实结算）。甲方应向乙方提供产品总量：以甲方技术人员、项目负责人提供的图纸（签字认可的图纸）进行施工，以最终施工实际面积为准（据实结算）。三、付款方式：完工验收合格后付至结算价款的95%，剩余5%作为质保金，为期三个月（自完工验收合格之日起），三个月内无任何质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 付清余款（无息）。四、结算凭证：本合同原件或复印件、甲方经营管理部提供的结算单、甲方项目负责人及技术人员开据的有效结算单、乙方开具的收据、乙方提供的产品合格证、检验报告及其它必要资料。五、质量要求、技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、施工 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 要求及验收标准：1、依国家相关产品之技术标准及符合当地同行业验收要求为准；数与本合同约定的如有下差，每下差0.01mm，每平米价格在约定价格上，下调10元/平米（依此类推），安装完毕后如验收不合格，需整改的地方乙方要无条件予以整改直至验收合格为止（终身售后服务）。31产品的合格证、检验报告及一切相关资料；甲方项目负责人、相关技术人员按国家质量技术标准现场验收，合格后实测工程量（实际面积）并出具甲方有效收料单据及工程量结算单，安装完毕后十天内甲方会同当地权威部门进行验收，验收合格后出具书面合格材料。六、供货及施工期限：12如没有按本合同约定的时间完工一切按违约条款第十条第一款执行。七、运输方式及费用承担：装卸费、运输费、安装费由供方承担。八、产品接收地点：需方施工现场（东胜区）。的合格证、检验报告及相关一切资料。十、违约责任：1、乙方从签订本合同之日起，在甲方保证正常付款的情况下须严格按本合同规定时间进行安装施工，工程如延期一日完工处乙方壹万元罚款，以此类推。2、乙方所供产品的质量和施工工艺如达不到国家相关产品技术质量标准，同时也应符合当地同行业验收标准，由此造成的一切责任及经济损失均由乙方承担，并向甲方赔偿壹拾万元整（￥100000元）违约金；3、甲方或有关机构有确切证据证明因乙方产品及施工原因而导致工程质量、安全事故和人员伤亡等问题造成的一切经济损失都由乙方承担负责，并由甲方罚处乙方违约金壹拾万元整（￥100000元）。4、如因不可抗力、甲方、监理方及非承包人原因造成的停工、误工，应给予承包人顺延工期。十一、安全责任：乙方在运输、装卸、安装过程中发生的一切安全事故（包括机械、人员等），都由供方承担，甲方不负任何连带责任。十二、其它约定事项：乙方按甲方要求的质量标准、图纸尺寸、供货、安装的时间在本合同规定范围内完成；另外，乙方在安装施工过程中，要有负责人现场指挥，要严格按照鄂尔多斯市文明施工准则进行施工。2十三、解决合同纠纷方式：因执行本合同产生的争议应协商解决，协商不成的，可向东胜区人民法院提起诉讼。十四、本合同共肆页，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，签字盖章后生效。十五、其他未尽事宜双方另签补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 。甲方：（盖章）法定代表人：委托代理人：电话：地址：合同签订时间：年月乙方（盖章）法定代表人：委托代理人：电话：地址：合同签订时间：3年月日日篇二：彩钢板购销合同购销合同购货单位（以下简称甲方）：供货单位（以下简称乙方）：经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条产品的名称、品种、规格、质量及其他1.产品的名称、规格、单价2.产品的技术标准（包括质量要求）：①.按国家标准执行；②.向甲方提供相关技术资料等；第二条产品的计量单位、计量方法计量单位、计量方法：现场点数检验以实际到货数量作为结算依据。第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收无包装。第四条产品的交货方法、运输方式、到货地点1.交货方法：乙方运输，并卸于甲方指定的位置（在场地允许的情况下）。2.到货地点：3.收货人：第五条产品的交货期限甲方至少提前三天 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 送货，乙方须在甲方规定的时间内将产品置于甲方指定的地点。第六条货款的结算及货款支付1.产品货款的结算：以上产品的价格包括但不限于材料、运输、装卸，结算时按实际交货量及与之相对应的价格结算。2.产品货款的支付：第七条对产品提出异议的时间和办法甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格不符合国家规定，乙方应立即无条件更换产品，一切费用由乙方负担。如果未经复试化验使用产品，所用货品视为合格产品。第八条违约责任乙方不能按期交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的3％的违约金，特殊情况除外。第九条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十条其它本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同自双方签字盖章起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。无双方书面协议，债权债务不得转让。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。购货单位（甲方）：（公章）供货单位（乙方）：（公章）代表人：代表人：年月日订立【篇三：彩钢板购销合同】3.本合同价格为固定不变价。三、付款本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。1.合同总价的_________％计￥_________（大写：_________元），于本合同成立时，付预付款_______________元。2.合同总价的_________％，计￥_________（大写：_________元），在卖方按本合同约定交货时，在交货试机完成后_________天内，将交货总价的_________％支付给卖方：3.合同总价的_________％，计￥_________（大写：_________元），在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的相关单据并经审核无误后_________天内支付给卖方：四、逾期付款如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货；如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________％计违约金￥_________（大写：_________元）付给卖方：如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天_________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。五、设备交付1.交付时间：卖方应于本合同生效日后_________个月内将设备交付完毕2.交付地点：设备由卖方负责运至交货地点，交货地点为_________，货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。3.卖方应尽快向买方确认交货地点与交货日期。六、资料交付1.卖方应于本合同生效日后_________个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄方式交付给买方。2.技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期，买方在收到资料_________日内将收到单据复印件寄送给卖方。七、包装21.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。2.卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷相关标记。4.对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。5.每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证，外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书，技术说明各一份。6.卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装。7.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。八、验收1.货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。2.现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。3.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。九、风险负担31.货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。2.因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。3.卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。4.因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。十、不可抗力1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。十一、合同的解除1.本合同在下列任一情形下解除：（1）一方进入解体或倒闭阶段；（2）一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；（3）本合同已有效、全部得到履行；（4）双方共同同意提前解除合同；（5）按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。2.因不可抗力致使合同目的不能实现的；3.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；44.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。十二、声明及保证买方：1.买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.买方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。卖方：1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。十三、通知1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。十四、合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签5