家装合同

家装合同精品资料网（http://www.cnshu.cn）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（http://www.cnshu.cn）专业提供企管培训资料家居装饰工程合同书业主(简称甲方)：施工单位(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。工程名称：工程地点：工程项目内容：工程期限：本工程自年月日至年月日完工。工程造价为人民币：付款方式：合同签订后，甲方付工程总造价的60%作为预付款。木工工程完...

精品资料网（http://www.cnshu.cn）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（http://www.cnshu.cn）专业提供企管培训资料家居装饰工程合同书业主(简称甲方)：施工单位(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。工程名称：工程地点：工程项目内容：工程期限：本工程自年月日至年月日完工。工程造价为人民币：付款方式：合同签订后，甲方付工程总造价的60%作为预付款。木工工程完工后，付工程总造价的35%。3、验收合格后，三天内付清剩余款。材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工：　　　　　　　　乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份。施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，双方签字作为附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。甲方应及时拨付工程进度款，如甲方拖欠工程进度款所造成的一切损失均由甲方负责。九、工程质量：1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更作为质量评定验收标准。2、由于甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。十、工程验收：由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任：任何一方违反本合同的条款，所造成的损失，均由违反方负责赔偿给守约方。十二、备注：本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式贰份，甲、乙方双方各执壹份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：　代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位地址：　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：年　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

                    本文档为【家装合同】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：￥12.0 已有0 人下载

立即下载

家装合同

你可能还喜欢