电力施工合同范本与电力施工安全协议书 (2)

第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页电力施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 与电力施工安全 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书电力施工合同范本发包人：承包人：依照《___合同法》、《___建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到___合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准___施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期___验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：＿＿年＿＿月＿＿日合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本合同共＿页发包人：＿＿＿＿＿＿承包人：住所：＿＿＿＿＿＿＿住所：法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：电话：＿＿＿＿＿＿＿电话：传真：＿＿＿＿＿＿＿传真：开户银行：＿＿＿＿＿＿开户银行：账号：＿＿＿＿＿＿账号：___：＿＿＿＿＿＿___：电力施工安全协议书甲方：___乙方：___根据铁道部《铁路营业线施工安全管理办法》（铁办〔28〕___号）及___铁路局《营业线施工安全管理实施细则》（乌铁总〔___〕___号）文件要求，切实搞好营业线施工安全管理，保证施工期间行车安全，经甲乙方双方充分协商，达成以下协议：一、工程概况：施工项目：___作业内容：电力自闭、贯通线自闭线迁改施工时间：___年___月___日至___年___月___日 施工地点：详见后附施工计划影响范围：详见后附施工计划二、施工责任地段和期限工程期限：责任地段：详见后附施工计划工程期限：___年___月___日至___年___月___日；                    三：双方所遵循的技术标准、规程和规范：甲方：1．执行《技规》、《行规》和___铁路局《营业线施工安全管理实施细则》（乌铁总【___】___号）文件等有关规定。乙方：1．执行《技规》、《行规》和乌铁总【___】___号等文件有关规定。2．严格执行铁道部、路局有关本项施工的设计、施工、验收规范和技术、质量标准及施工工艺。四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工：1．及时转交有关施工的调度命令，封锁时间结束前提前预告施工单位和设备管理单位的驻站防护员。2．督促施工单位和设备管理单位的驻站防护员，正确及时的填写运统-46，并做好确认工作。3．按照有关规定，有车时及时通知施工单位和设备管理单位的驻站防护员。4．工程开工前一天，施工单位应及时通知设备管理单位，由设备管理单位派出施工安全监督人员，到现场进行安全监督。无设备管理单位施工安全监督人员到场工程不得开工。五、双方安全责任、权利和义务（一）双方共同责任、权利和义务：确保施工安全是施工、行车___部门的共同责任。各单位要牢固树立安全意识，严格执行施工的各项规章制度，正确制定施工方案，建立健全安全责任制，落实安全措施和责任，实行责任追究制度。做到分工明确，责任清楚，措施具体，管理到位。（二）甲方责任、权利和义务：1．行车___部门必须严格按“铁路技术管理规程”的规定及非正常情况下行车___办法指挥行车。要积极做好施工的___、协调工作。2．为使运输设备终始处于良好状态，保证运输、施工两不误，甲方应按乙方要求及时申请和办理已批复的施工计划，并如期兑现。3．根据施工单位和维修单位的施工计划申请，及时安排施工和维修作业时间。4．施工计划没有特殊原因，不得随意变更，如确须变更时，应提前通知施工单位。5．对没有施工方案、施工安全措施及安全协议的施工计划一律不予批复和安排。6．对有特殊要求的施工，必须按规定给予安排。（三）乙方责任、权利和义务：1．施工单位是施工安全的主体，承担施工安全的主体责任。施工单位要严格执行营业线施工的各项规章制度，科学制定施工方案，建立完善的施工安全责任制，落实施工安全措施和责任，严格责任追究；应严格按审定的方案、范围___施工，认真落实施工安全措施。2．应具备相应的施工资质，达不到资质的严禁施工。3．施工期间须把行车安全放在首位，当施工与行车安全发生矛盾时，要严格遵循“安全第一”的原则。4．施工前，应制定切实可行的施工___方案及安全措施，并严格按照施工方案设计和施工___设计___施工。5．施工前须将施工图纸、施工方案及安全措施，施工计划提供给设备管理部门及行车___部门各___份。6．施工时，要严格按照施工程序进行作业，保证施工质量达到有关技术标准。7．参加施工的人员必须进行岗前安全培训、法制教育，特殊工种必须持双证上岗（上岗证、职工技能鉴定合格证）。8．施工单位在营业线施工未经电务段许可不得擅自扰动电务设备和影响电务设备安全，施工单位施工前必须提前与电务段办理手续。9.施工安全协议签定后___小时，送达设备管理单位的相关信号、通信车间。施工开工前，必须提前三天通知电务段调度和相关的信号、通信车间，并向设备管理车间提报施工配合通知单，双方签认后，按照签认要求落实施工和配合工作。10.施工过程中，施工单位每日收工前将次日的施工内容通报相关的信号、通信车间及电务配合、安全监护人员，电务配合、安全监护人员未到现场禁止施工作业，施工单位必须按照规定落实防护工作，确保行车和作业人员的安全。11.施工项目结束后，施工单位应按有关规定、标准和要求恢复设备，并做到工完料尽场地清。12.因需要在《铁路安全保护区内》建造建筑物、取土、采空、堆放物品等或拆移影响行车安全的设备(如各种标志、牌、桩等)，必须经路局有关部门同意签认，并与电务设备管理单位签定相关的安全责任协议，制定落实确保电务设备安全的措施后，方可进行撤除或移设，否则视为严重违章施工。13.凡在线路两侧动土施工，必须与电务设备管理单位现场确定光、电缆位置及走向，必要时画图签认。施工前以书面提前通知设备管理单位到现场监控，设备管理单位配合、安全监护人员未到现场，禁止进行动土施工作业。14.施工单位项目主管有义务参加设备管理单位___的每月召开的施工例会，如接到通知后施工单位项目主管没有参加施工例会，设备管理单位有权拒绝配合施工单位施工。15.防护人员资质不够或没有持证上岗，严禁施工。16.施工时与作业内容和作业范围不符严禁施工。17.违反施工安全协议规定所造成的后果和损失，由违反方承担责任，并负责赔偿。六、违约责任和经济赔偿办法：严格执行《___铁路局施工安全抵押金管理办法》（乌铁安〔___〕___号）文件有关规定。七、安全监督和配合费用：八、其他：本协议未尽事宜由双方遵照《技规》、《行规》、乌铁总【___】___号等文件有关规定。九、本协议有效期至 ___年___月___日十、说明事项：1．双方发生争议时，由建设管理单位调解，调解无效时，按司法程序办理。2．甲乙双方违反本协议时，按铁道部、铁路局的有关规定处理；3．本协议双方签字、盖章后生效，不得擅自更改。4．本协议一式___份，甲方___份，乙方___份，各自保存备查。    甲方：（单位公章）     乙方：（单位公章） 甲方负责人（签字）：     乙方负责人（签字）： 甲方经办人（签字）：     乙方经办人（签字）： 电 话：               电 话： 签字日期：              签字日期：