公路工程专用合同条款

公路工程专用合同条款公路工程专用合同条款公路工程专用合同条款A．公路工程专用合同条款1．一般约定1.1词语定义第技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ：指本合同所约定的技术标准和要求。第已标价工程量清单：指组成合同文件组成局部的已注明价格、经算术性错误修正及其他错误修正〔如有〕且承包人已确认的最后的工程量清单。本项补充第〔在工程专用条款数据表中予以规定〕〔在工程专用条款数据表中予以规定〕本项补充第承包人工程总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。1.1.3工程和设施第单位工程：指在建设工程中，依照签订的合同，拥有独立施工条件的工程。第永久占地：指为推行本合同工程而需要的所有永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。第临时占地：指为推行本合同工程而需要的所有临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产〔办公〕、生活等临时设施用地等。本项补充第分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的假设干个工程。分项工程：指在分部工程中，按不相同的施工方法、资料、工序及路段长度等划分的假设干个工程。11.1.6其他本项补充第竣工查收：指?公路工程竣〔交〕工查收方法?中的竣工查收。通用合同条款中“国家查收〞一词拥有相同含义。交工：指?公路工程竣〔交〕工查收方法?中的交工。通用合同条款中“竣工〞一词拥有相同含义。交工查收：指?公路工程竣〔交〕工查收方法?中的交工查收。通用合同条款中“竣工查收〞一词拥有相同含义。交工查收证书：指?公路工程竣〔交〕工查收方法?中的交工查收证书。通用合同条款中“工程接收证书〞一词拥有相同含义。转包：指承包人违反罪律和不执行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后所有委托给其他施工企业施工的行为。专业分包：指承包人与拥有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人担当承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、资料采买、生产安全的施工行为。劳务分包：指承包人与拥有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业供应劳务人员及机具，由承包人一致组织施工，一致控制工程质量、施工进度、资料采买、生产安全的施工行为。聘任民工：指承包人与拥有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人一致组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。1.4合同文件的优先次序本款约定为：组成合同的各项文件应互相讲解，互为说明。除工程专用合同条款还有约定外，讲解合同文件的优先次序以下：〔1〕合同协议书及各种合同附件〔含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料〕；〔2〕中标通知书；〔3〕招标函及招标函附录；〔4〕工程专用合同条款；〔5〕公路工程专用合同条款；〔6〕通用合同条款；〔7〕技术标准；〔8〕图纸；2〔9〕已标价工程量清单；〔10〕承包人相关人员、设施投入的承诺及招标文件中的施工组织设计；〔11〕其他合同文件。1.5合同协议书本款补充：制备本合同文件的花销由发包人担当。在合同协议书签订并见效从前，招标函和中标通知书将对双方拥有拘束力。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的供应本项细化为：监理人应在发出中标通知书此后42天内，向承包人免费供应由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术标准和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未准时供应图纸造成工期延缓的，按第11.3款的约定办理。本项细化为：有以下状况之一的，承包人应免费向监理人提交相关局部工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设施安装图及安装设施的使用和保护手册各2份供监理人赞成。〔1〕为使第；〔2〕为使第；〔3〕为使第；〔4〕由于合同要求与施工需要。此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和相关技术资料后14天内应予赞成或提出改正要求，承包人应按监理人提出的要求做出改正，重新向监理人提交，监理人应在7天内赞成或提出进一步的改正建议。本项细化为：当承包人在查阅合同文件或在本合同工程推行过程中，发现相关的工程设计、技术标准、图纸或其他资料中的任何过失、遗漏或弊端后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应马上就此做出决定，并通知承包人和发包人。31.9严禁行贿本款补充：在合同执行过程中，发包人和承包人应严格执行?勤政合同?约定的双方在勤政建设方面的权益和义务以及应担当的违约责任。承包人若是用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和〔或〕欲获取或已获取高出合同规定之外的额外花销，那么发包人应按相关纲纪严肃办应当事人，且承包人应付其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等担当所有责任，并予补偿。情节严重者，发包人有权停止承包人在本合同项下的承包。2．发包人义务2.3供应施工场所本款补充：发包人负责办理永久占地的征用及与之相关的拆迁补偿手续并担当相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地方案。监理人应在收到此方案后的14天内审查并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程动工通知从前，对承包人动工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁补偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时动工；此后按承包人提交并经监理人赞成的合同进度方案的安排，分期〔也能够一次〕将施工所需的其他永久占地办妥征用以及拆迁补偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不中止地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因此造成的超方案占地或拆迁等所发生的征用和补偿花销，应由承包人担当。由于发包人未能依照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的花销增加和〔或〕工期延缓应由发包人担当。由于承包人未能按照本项规定提交占地方案，影响发包人办理永久占地征用手续造成的花销增加和〔或〕工期延缓由承包人担当。3．监理人3.1监理人的职责和权益第监理人在执行以下权益前需要经发包人早先〔1〕依照第4.3款，赞成分包本工程的某些非主体和非要点性工作；〔2〕确定第4.11款下产生的花销增加额；〔3〕依照第11.1款、第12.3款、第12.4款宣告动工通知、暂停施工指示或复工通知；4〔4〕决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；〔5〕审查赞成技术标准或设计的改正；〔6〕依照第15.3款发出的改正指示，其单项工程改正或累计改正涉及的金额高出了工程专用合同条款数据表中规定的金额；〔7〕确定第15.4款下改正工作的单价；〔8〕依照第15.6款决定相关暂列金额的使用；〔9〕确定第15.8款项下的暂估价金额；〔10〕确定第23.1款项下的索赔额。若是发生紧急状况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或周边的财产需马上采用行动，监理人有权在未征得发包人的赞成的状况下宣告办理紧急情况所必要的指令，承包人应予执行，由此造成的花销增加由监理人按第3.5款商定或确定。3.5约定或确定第3.5.1项补充：若是这项约定或确定致使花销增加和〔或〕工期延长，也许涉及确定改正工程的价格，那么总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的赞成。4.承包人4.1承包人的一般义务本项细化为：〔1〕交工查收证书颁发前，承包人应负责照顾和保护工程及将用于或安装在本工程中的资料、设施。交工查收证书颁发时还有局部未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、资料、设施的照顾和保护工作，直至交工后移交给发包人为止。〔2〕在承包人负责照顾与保护期间，若是本工程或资料、设施等发生损失或损害，除不能抗力原因之外，承包人均应自费填充，并到达合同要求。承包人还应付按第19条规定而推行作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。本项细化为：〔1〕临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按相关规定直接支付其花销，发包人对此将予以协调。临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设施停放5场、资料堆放场所、弃土场、预制场、拌合场、库房、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地方案表〞范围内按实质需要与先后次序，提出详细方案报监理人赞成，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物〔电力、电信、房屋、墓地除外〕的拆迁补偿等相关花销。除工程专用合同条款还有约定外，临时占地的租地花销推行总数包干，列入工程量清单100章中由承包人按总数报价。临时占地退还前，承包人应自费恢复来临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未到达使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的花销将从应付给承包人的任何款项内扣除。〔2〕除工程专用合同条款还有约定外，承包人应担当并支付为获取本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地资料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的相关问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。〔3〕承包人应严格遵守国家相关解决拖欠工程款和民工薪水的法律、法规，及时支付工程中的资料、设施货款及民工薪水等花销。承包人不得以任何借口拖欠资料、设施货款及民工薪水等花销，若是出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的资料、设施货款及民工薪水，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按方案支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的工程经理部是民工薪水支付行为的主体，承包人的工程经理是民工薪水支付的责任人。工程经理部要建立全体民工花名册和薪水支付表，保证将工资直接发放给民工自己，或委托银行发放民工薪水，严禁发放给“包工头〞或其他不具备用工主体资格的组织和个人。薪水支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和薪水支付表应报监理人备查。〔4〕承包人应执行工程专用合同条款约定的其他义务。4.3分包第4.3.2承包人不得将工程主体、要点性工作分包给第三人。经发包人赞成，承包人可将工程的其他局部或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。6在工程施工过程中，承包人进行专业分包必定遵守以下规定：〔1〕赞成专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得高出总工程量的30%。〔2〕专业分包人的资格能力〔含安全生产能力〕应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。〔3〕专业分包工程不得再次分包。〔4〕承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并依照合同执行约定的义务。专业分包合同必定明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，保证工程款的支付。〔5〕承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时办理。〔6〕所有专业分包方案和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包其实不清除合同规定的承包人的任何责任或义务。违反上述规定之一者属违规分包。在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必定遵守以下规定：〔1〕劳务分包人应拥有劳务分包资质。〔2〕劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必定由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程经理部、工程经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能够与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报工程所在地劳动保障部门备案。〔3〕承包人聘任的劳务作业应参加到承包人的施工班组一致管理。相关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 、资料保存与供应、机械设施等都必定由承包人管理与分派，不得以包代管。〔4〕承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。违反上述规定之一者属违规分包。本款补充第4.3.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济瓜葛不担当任何责任和义务。4.4联合体本款增加第7，联合体的组成与结构不得变动。4.6承包人人员的管理第承包人安排在施工场所的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对牢固。未经监理人赞成，上述人员不应无故不到位或被代替；假设确实无法到位或需代替，需经监理人审查并报发包人赞成后，用相同资质和经历的人员代替。本款补充第，但假设这些人员仍不能够满足合同进度方案和〔或〕质量要求时，监理人有权要求承包人连续增派或聘任这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应马上执行监理人的上述指示，不得无故延误，由此增加的费用和〔或〕工期延缓由承包人担当。4.7撤换承包人工程经理和其他人员本款细化为：承包人应付其工程经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能够胜任本职工作、行为不端或玩忽职责的承包人工程经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人赞成的新的工程经理和其他人员。4.9工程价款应专款专用本款细化为：发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必定在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订?工程资本看守协议?，接受发包人和银行对资本的看守。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资本的盘问。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资本，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的特地账户，发包人及其派出机构有权不按期对承包人工程资本使用状况进行检查，发现问题及时责令承包人限时改正，否那么，将停止月支付，直至承包人改正为止。4.10承包人现场查勘第发包人供应的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场地址等资料均属于参照资料，其实不组成合同文件的组成局部，承包人应付自己就上述资料的讲解、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担当何责任。84.11不利物质条件第4.11.2承包人碰到不能预示的不利物质条件时，应采用适应不利物质条件的合理措施连续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示组成改正的，按第15合约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采用合理措施而增加的花销和〔或〕工期延缓，由发包人担当。本款补充第4.11.3可预示的不利物质条件〔1〕关于工程专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预示其影响，并已在签约合同价受骗入因其影响而可能发生的所有花销。〔2〕关于工程专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生从前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采用有效措施，而致使的损失和结果均由承包人担当。补充第4.12款：4.12招标文件的齐全性合同双方一致认为，承包人在递交招标文件前，对本合同工程的招标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总数价已查明是正确的和齐全的。招标的单价和总数价应已包括了合同中规定的承包人的所有义务〔包括供应货物、资料、设备、效劳的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务〕以及为推行和完本钱合同工程及其弊端修复所必要的所有工作和条件。5．资料和工程设施5.2发包人供应的资料和工程设施第承包人负责接收并按规定对资料进行抽样检验和对工程设施进行检验测试，假设发现资料和工程设施存在弊端，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的弊端。承包人负责接收后的运输和保存，因承包人的原因发生丧失、损坏或进度延误，由承包人担当相应责任。6．施工设施和临时设施6.1承包人供应的施工设施和临时设施第9承包人应自行担当修筑临时设施的花销，需要临时占地的，应由承包人按第6.3要求承包人增加或更换施工设施本款细化为：承包人承诺的施工设施必定准时到达现场，不得延误、缺短或随意更换。尽管承包人已按承诺供应了上述设施，但假设承包人使用的施工设施不能够满足合同进度方案和〔或〕质量要求时，监理人有官僚求承包人增加或更换施工设施，承包人应及时增加或更换，由此增加的花销和〔或〕工期延缓由承包人担当。7．交通运输7.1道路通行权和场外设施本款约定为：承包人应依照合同工程的施工需要，负责办理获取出入施工场所的专用和临时道路的通行权，以及获取为工程建设所需修筑场外设施的权益，并担当相关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。8．测量放线8.4监理人使用施工控制网本款补充：经监理人赞成，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。9．施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任第承包人应按合同约定执行安全职责，严格执行国家、地方政府相关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人拟订的本工程安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人相关安全工作的指示。承包人应依照本工程的实质安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人赞成。该施工安全技术措施包括〔但不限于〕施工安全保障系统，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全表记、警告和围护方案等。对影响安全的重要工序和以下危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人工程总工签字并报监理人和发包人赞成后推行，由专职安全生产管理人员进行现场督查。本工程需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：10〔1〕不良地质条件下有潜藏危险性的土方、石方开挖；〔2〕滑坡和高边坡办理；〔3〕桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；〔4〕桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；〔5〕地道工程中的不良地质地道、高瓦斯地道等；〔6〕水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；〔7〕水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；〔8〕爆破工程；〔9〕大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与撤掉；桥梁、码头的加固与撤掉；〔10〕其他危险性较大的工程。监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。第除工程专用合同条款还有约定外，安全生产花销应为招标价〔不含安全生产费及建筑工程所有险及第三者责任险的保险费〕的1%〔假设发包人宣告了招标控制价上限时，按招标控制价上限的1%计〕。安全生产花销应用于施工安全防范用具及设施的采买和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改进，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产花销以满足工程施工需要，那么承包人应在本工程工程量清单其他相关子目的单价或总数价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采用合同未约定的特别防范措施增加的花销，由监理人按第3.5款商定或确定。本款补充第，采用以下有效措施，使现场和本合同工程的推行保拥有条不紊，省得使上述人员的安全碰到威胁。〔1〕按?公路水运工程安全生产督查管理方法?规定的最低数量和资质条件装备专职安全生产管理人员；〔2〕承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必定依照国家规定经过特地的安全作业培训，并获取特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；〔3〕所有施工机具设施和高空作业设施均应按期检查，并有安全员的签字记录；11〔4〕依照本合同各单位工程的施工特点，严格执行?公路水运工程安全生产督查管理方法?、?公路工程施工安全技术规程?与?公路筑养路机械操作规程?的详细规定。，或为了现场周边和过往公众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或相关主管部门要求时，承包人应自费供应照明、警卫、护栅、警告标志等安全防范设施。，承包人应与当地主管部门获取联系，设置必要的导航标志，及时宣告航行通知，保证施工水域安全。，发包人和监理人有权督查，并向承包人提出整改要求。若是由于承包人未能对其负责的上述事项采用各种必要的措施而致使或发生与此相关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼花销及其他所有责任应由承包人负责。9.4环境保护本款补充第9.4.7承包人应确实执行技术标准中相关环境保护方面的条款和规定。〔1〕关于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守?中华人民共和国环境噪声污染防治法?并依照?工业企业噪声卫生标准?合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采用使用防范耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性养护，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场周边居民的夜间休息，对居民区150m之内的施工现场，施工时间应加以控制。〔2〕关于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采用有效措施减少其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：a.拌和设施应有较好的密封，或有防尘设施。b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。c.路面施工应注意保持水分，省得扬尘。d.地道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行稳当办理，严禁向河流或农田排放。〔3〕采用可靠措施保证原有交通的正常通行，保持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。，发包人和监理人有权督查，并向承包人提出整改要求。若是由于承包人未能对其负责的上述事项采用各种必要的措施而致使或发生与此相关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼花销及其他所有责任应由承包人负责。12，承包人应随时保持现场整齐，施工设施和资料、工程设施应整齐稳当存放和储蓄，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场去除、撤掉并运走。在施工期间，承包人应严格遵守?关于在公路建设中推行最严格的耕地保护制度的假设干建议?的相关规定，标准用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防范要吻合要求，防范水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要依照工程进度兼备考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、荒弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采用有效措施防范污染农田，工程竣工后承包人应将临时占地自费恢复来临时占地使用前的状况。承包人应严格依照国家相关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的损坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完满施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取〔弃〕土场必定先挡后弃，严禁在指定的取〔弃〕土场之外的地方乱挖乱弃。10．进度方案10.1合同进度方案本款补充：承包人编制施工方案说明的内容见工程专用合同条款。承包人向监理人报送施工进度方案和施工方案说明的限时：签订合同协议书后28天之内。监理人应在14天内对承包人施工进度方案和施工方案说明予以批复或提出改正建议。合同进度方案应依照要点线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每个月预计完成的工作量和形象进度。10.2合同进度方案的校正本款补充：承包人提交合同进度方案校正申请报告，并附相关措施和相关资料的限时：实质进度发生滞后的当月25日前。监理人批复校正合同进度方案的限时：收到校正合同进度方案后14天内。补充第10.3款、第10.4款：1310.3年度施工方案承包人应在每年11月底前，依照已赞成的合同进度方案或其校正的方案，向监理人提交2份格式和内容吻合监理人合理规定的下一年度的施工方案，以供审查。该方案应包括今年度预计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为推行此方案将采用的措施。10.4合同用款方案承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权获取支付的详细的季度合同用款方案，以备监理人查阅。若是监理人提出要求，承包人还应按季度提交校正的合同用款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。11．动工和竣工11.1动工第承包人应在分部工程动工前14天向监理人提交分部工程动工报审表，假设承包人的动工准备、工作方案和质量控制方法是可接受的且已获取赞成，那么经监理人书面赞成，分部工程才能动工。11.3发包人的工期延缓本款补充：即使由于上述原因造成工期延缓，若是受影响的工程其实不是处在工程施工进度网络方案的要点线路上，那么承包人无官僚求延长总工期。11.4异常恶劣的天气条件本款补充：异常天气是指工程所在地30年以上一遇的罕有天气现象〔包括温度、降水、降雪、风等〕。异常恶劣的天气条件在工程专用合同条款中作详细规定。11.5承包人的工期延缓本款细化为：〔1〕承包人应严格执行监理人赞成的合同进度方案，对工作量方案和形象进度方案分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实质工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全地域之内。假设承包人的实质工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全地域的下限之外时，那么监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采用必要措施，以便加快工程进度，保证工程能在预定的工期内交工。承包人应采用措施加快进度，并担当加快进度所增加的花销。14〔2〕若是承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采用加快工程进度的措施，致使实质工程进度进一步滞后，或承包人虽采用了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应马上通知发包人。发包人在向承包人发第一版面警告通知14天后，发包人可按第22.1款停止对承包人的聘任，也可将本合同工程中的一局部工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不清除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应担当因此所增加的所有花销。〔2〕由于承包人原因造成工期延缓，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在工程专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工查收证书中写明的实质交工日期止〔扣除已赞成的延长工期〕，按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不高出工程专用合同条款数据表中写明的限额。发包人能够从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。〔4〕承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及维修弊端的义务。〔5〕若是在合同工作竣工从前，已对合同工程内准时竣工的单位工程签发了交工查收证书，那么合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工查收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比率予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。11．6工期提前本款补充：发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特别状况，确需将工期提前的，发包人和承包人必定采用有效措施，确保工程质量。若是承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在工程专用合同条款数据表中约定，时间自交工查收证书中写明的实质交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不高出工程专用合同条款数据表中写明的限额。补充第11.7款：11.7工作时间的限制承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人执行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不能防范地短暂作业，那么不用早先向监理人报告。但承包人应在事后马上向监理人报告。本款规定不适用于习惯上或施工自己要求推行连续生产的作业。1512．暂停施工12.1承包人暂停施工的责任本款第〔5〕项细化为：〔5〕现场天气条件致使的必要停工〔第11.4款规定的异常恶劣的天气条件除外〕；〔6〕工程专用合同条款可能约定的由承包人担当的其他暂停施工。13．工程质量13.1工程质量要求第工程质量查收按技术标准及?公路工程质量检验评定标准?执行。本款补充第，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。；事故责任者没有碰到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到办理不放过。13.2承包人的质量管理第承包人提交工程质量保证措施文件的限时：签订合同协议书后28天之内。本款补充第，严格执行公路工程逼迫性技术标准、各种技术标准及规程，全面执行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。，保证标准规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必定真实、正确、可靠，不得追记，接受质量检查时必定出示原始资料。，依照技术标准的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正保证其精度；依照合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和资料检验工作，不得违规计量，不合格资料严禁用于本工程。13.4监理人的质量检查本款补充：监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及资料或工程设施的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此供应便利和协助。监理人能够将资料或工程设施的检查和检验委托给一家独立的有质量检验16认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这类委托的通知书很多于7天前交给承包人。13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查第当监理人有指示时，承包人应付重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或遮盖的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一局部工程修筑从前，对该基础进行检查。13.6去除不合格工程第〔1〕承包人使用不合格资料、工程设施，或采用不适合的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人能够随时发出指示，要求承包人马上采用措施进行代替、拯救或撤掉重建，直至到达合同要求的质量标准，由此增加的花销和〔或〕工期延缓由承包人担当。〔2〕若是承包人未在规准时间内执行监理人的指示，发包人有权聘任他人执行，由此增加的花销和〔或〕工期延缓由承包人担当。14．试验和检验补充第14.4款：14.4试验和检验花销〔1〕承包人应负责供应合同和技术标准规定的试验和检验所需的所有样品，并担当其花销。〔2〕在合同中明确规定的试验和检验，包括不用在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的花销由承包人承担。〔3〕若是监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该资料或工程设施的制造、加工、制配场因此外的场所进行的，那么检验结束后，如说明操作工艺或资料、工程设施未能吻合合同规定，其花销应由承包人担当，否那么，其费用应由发包人担当。15．改正15.1改正的范围和内容本款第〔1〕项细化为：〔1〕取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能够转由发包人或其他人推行，由于承包人违约造成的状况除外；1715.3改正程序本款补充第15.4改正的估价原那么本款细化为除工程专用合同条款还有约定外，因改正引起的价风格整依照本款约定处理。，那么该项工作的总数价不予支付；，采用该子目的单价。，但有近似子目的，可在合理范围内参照近似子目的单价，由监理人按第3.5款约定或确定改正工作的单价。，可在综合考虑承包人在招标时所供应的单价解析表的基础上，由监理人按第3.5款约定或确定改正工作的单价。，那么这类违约引起的任何额外花销应由承包人担当。15.5承包人的合理化建议第承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定恩赐奖励。承包人提出的合理化建议降低了合同价格也许提高了工程经济效益的，发包人按工程专用合同条款数据表中规定的金额恩赐奖励。15.6暂列金额本款细化为：，也许根本不予动用。，监理人有权向承包人发出推行工程或供应资料、工程设施或效劳的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应依照第15.4款约定的改正估价原那么和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。，承包人应供应相关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是依照已标价工程量清单列明的单价或总数价进行的估价。16.价风格整16.1物价颠簸引起的价风格整本款约定为：〔1〕除工程专用合同条款还有约定外，因物价颠簸引起的价风格整应按项目专用合同条款数据表的规定，依照第；也许18〔2〕在合同执行期间〔包括工期拖缓期间〕，由于人工、资料和设施价格的上涨而引起工程施工本钱增加的风险由承包人自行担当，合同价格不会因此而调整。价风格整公式后增加备注以下：式中，A＝1－〔B1＋B2＋B3＋...＋Bn〕本目最后一段文字细化为：在采用价风格整公式进行调价时，还应遵守以下规定：〔1〕以上价风格整公式中的各可调因子、定值权重，以及根本价格指数及其本源，由发包人在招标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应第一采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门供应的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门供应的价格代替。〔2〕价风格整公式中的变值权重，由发包人依照工程实质状况测算确定范围，并在招标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在招标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同推行期间将按此权重进行调价。17.计量与支付17.1计量本项约定为：工程的计量应以净值为准，除非工程专用合同条款还有约定。工程量清单中各个子目的详细计量方法按本合同文件技术标准中的规定执行。本项补充：〔7〕承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总数价的工程子目，将被认为其已包括在本合同的其他子目的单价和总数价中，发包人将不另行支付。17.2预付款本项约定为：预付款包括动工预付款和资料、设施预付款。详细额度和预付方法以下：〔1〕动工预付款的金额在工程专用条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了动工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付动工预付款的70%的价款；在承包人承诺的主要设施进场后，再支付预付19款30%。承包人不得将该预付款用于与本工程没关的支出，监理人有权督查承包人对该项花销的使用，如经查实承包人滥用动工预付款，发包人有权马上经过向银行发出通知回收动工预付款保函的方式，将该款回收。〔2〕当资料、设施预付款按工程专用合同条款数据表中所列主要资料、设备单据花销〔进口的资料、设施为到岸价，国内采买的为出厂价或销售价，地方资料为堆场价〕的百分比支付。其预付条件为：a.资料、设施吻合标准要求并经监理人认可；b.承包人已出具资料、设施花销凭证或支付单据；c.资料、设施已在现场交货，且储藏优异，监理人认为资料、设施的储藏方法吻合要求。那么监理人应将此项金额作为资料、设施预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前3个月，将不再支付资料、设施预付款。本项细化为：除工程专用合同条款还有约定外，承包人应在收到动工预付款前向发包人提交动工预付款保函，动工预付款保函的担保金额应与动工预付款金额相同。出具保函的银行须与第4.2款的要求相同，所需花销由承包人担当。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将动工预付款所有扣回从前素来有效，担保金额可依照动工预付款扣回的金额相应递减。本项约定为：〔l〕动工预付款在进度付款证书的累计金额未到达签约合同价的30％从前不予扣回，在到达签约合同价30％此后，开始按工程进度以固定比率〔即每完成签约合同价的1％，扣回动工预付款的2％〕分期从各月的进度付款证书中扣回，所有金额在进度付款证书的累计金额到达签约合同价的80％时扣完。〔2〕当资料、设各已用于或安装在永久工程之中时，资料、设施预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不高出3个月。已经支付资料、设施预付款的材料、设施的所有权应属于发包人。17.3工程进度付款本项〔1〕目补充：若是该付款周期应结算的价款经拘禁和扣回后的款额少于工程专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，那么该付款周期监理人可不核证支20付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额到达工程专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。本项〔2〕目约定为：发包人不按期支付的，按工程专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的所有未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起〔不计复利〕。17.4质量保证金第监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按工程专用合同条款数据表规定的百分比拘禁质量保证金，直至拘禁的质量保证金总数到达工程专用合同条款数据表规定的限额为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。17.5交工结算本项〔l〕目约定为：承包人向监理人提交交工付款申请单〔包括相关证明资料〕的份数在工程专用合同条款数据表中约定；限时：交工查收证书签发后42天内。17.6最后结清本项〔1〕目约定为：承包人向监理人提交最后结清申请单〔包括相关证明资料〕的份数在工程专用合同条款数据表中约定；限时：弊端责任期停止证书签发后28天内。最后结清申请单中的总金额应认为是代表了依照合同规定应付给承包人的所有款项的最后结算。18．交工查收18.2交工查收申请报告本款第〔2〕项约定为：竣薪水料的内容：承包人应依照?公路工程竣〔交〕工查收方法?和相关规定编制竣薪水料。竣薪水料的份数在工程专用合同条款数据表中约定。18.3查收第21交工查收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等相关部门代表组成交工查收小组，对本工程的工程质量进行评定，并写出交工查收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣薪水料，完成交工查收准备工作。第经查收合格工程的实质交工日期，以最后提交交工查收申请报告的日期为准，并在交工查收证书中写明。本款补充第组织办理交工查收和签发交工查收证书的花销由发包人担当。但依照第本条补充第18.9款：18.9竣工文件承包人应依照?公路工程竣〔交〕工查收方法?中的相关规定，在弊端责任期内为竣工查收补充竣薪水料，并在签发弊端责任期停止证书从前提交。19．弊端责任与保修责任19.2弊端责任第在弊端责任期内，承包人应赶忙完成在交工查收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程弊端的修复或监理人指令的维修工作。19.5承包人的进入权本款补充：承包人在弊端修复施工过程中，应遵从管养单位的相关安全管理规定，由于承包人自己原因造成的人员伤亡、设施和资料的损毁及罚款等责任由承包人自负。19.7保修责任本款细化为：〔1〕保修期自实质交工日期起计算，详细限时在工程专用合同条款数据表中约定。保修期与弊端责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同弊端责任。在弊端责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有做事人员和机械设施，但必22须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应付由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。〔2〕在所有工程交工查收前，已经发包人提前查收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。〔3〕工程保修期停止后28天内，监理人签发保修期停止证书。〔4〕假设承包人不执行保修义务和责任，那么承包人应担当由于违约造成的法律结果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。20.保险20.1工程保险本款约定为：建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设施及已运至施工工地用于永久工程的资料和设施所投的保险。保险金额：工程量清单第100章〔不含建筑工程所有险及第三者责任险的保险费〕至700章的合计金额。保险费率：在工程专用合同条款数据表中约定。保险限时：动工日起直至本合同工程签发弊端责任期停止证书止〔即合同工期＋弊端责任期〕承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程所有险。建筑工程所有险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将依照保险单的花销直接向承包人支付。20.4第三者责任险第第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将依照保险单的花销直接向承包人支付。20.5其他保险本款约定为：承包人应为其施工设施等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的所有花销均由承包人担当，并包括在工程量清单的单价及总数价中，发包人不单独支付。20.6对各项保险的一般要求23本项约定为：承包人向发包人提交各项保险见效的凭证和保险单副本的限时：动工后56天内。20.6.3连续保险本项补充：在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。本项细化为：保险金缺乏以补偿损失的〔包括免赔额和高出补偿限额的局部〕，应由承包人和〔或〕发包人按合同约定负责补偿。本项〔2〕目细化为：〔2〕由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和限时及时向保险人报告事故状况，或未按要求的保险限时进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，致使受益人未能或未能所有获取保险人的补偿，原应从该项保险获取的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。21．不能抗力21.1不能抗力确实认不能抗力是指承包人和发包人在订立合同时不能预示，在工程施工过程中不可防范发生其实不能够战胜的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：〔1〕地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨〔雪〕、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；〔2〕战争、混乱、暴乱，但纯属承包人或其分包人派遗与聘任的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；〔3〕核反响、辐射或放射性污染；〔4〕空中翱翔物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；〔5〕瘟疫；〔6〕工程专用合同条款约定的其他状况。21.3不能抗力结果及其办理本项细化为：合同一方当事人因不能抗力不能够执行合同的，应当及时通知对方清除合同。24合同清除后，承包人应依照第，不能够退还的货款和因退货、清除订货合同发生的花销，由发包人担当，因未及时退货造成的损失由责任方担当。合同清除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款约定或确定，但由于清除合同应补偿的承包人损失不予考虑。22．违约22.1承包人违约本项〔2〕目细化为：〔2〕承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人赞成，私自将已按合同约定进入施工场所的施工设施、临时设施、资料或工程设施撤离施工场所；本项〔7〕目细化为：〔7〕承包人未能按期动工；〔8〕承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时装备称职的主要管理人员、技术骨干或要点施工设施；〔9〕经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的状况；〔10〕承包人不按合同约定执行义务的其他状况。本项补充：〔4〕承包人发生第，无论发包人可否清除合同，发包人均有权向承包人课以工程专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。22.2发包人违约22.2.4清除合同后的付款本项〔2〕目细化为：〔2〕承包人为该工程施工订购并已付款的资料、工程设施和其他物品的金额，发包人付款后，该资料、工程设施和其他物品归发包人所有；23.索赔23.1承包人索赔的提出本款第〔4〕项细化为：〔4〕在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最后索赔通知书，说明最后要求索赔的追加付款金额和〔或〕延长的工期，并附必要的记录和证明资料。2523.2承包人索赔办理程序本款第〔2〕项细化为：〔2〕监理人应按第3.5款约定或确定追加的付款和〔或〕延长的工期，并在收到上述索赔通知书或相关索赔的进一步证明资料后的42天内，将索赔办理结果报发包人赞成后答复承包人。若是承包人提出的索赔要求未能遵守第〔2〕～〔4〕项规定，那么承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那局部款额和〔或〕工期延长天数。24．争议的解决24.3争议评审第争议评审组由3人或5人组成，专家的邀请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门介绍或经过合同争议调解机构邀请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项花销由发包人和承包人平均分担。本条补充第、第24.5款〔适用于采用仲裁方式最后解决争议的工程〕：24.4仲裁〔1〕关于未能友好解决或未能经过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。〔2〕仲裁可在交工从前或此后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程推行期间进行仲裁而有所改变。若是仲裁是在停止合同的状况下进行，那么对合同工程应采用保护措施，措施费由败诉方担当。〔3〕仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方拥有拘束力。〔4〕所有仲裁花销应由败诉方担当；或按仲裁委员会裁决的比率分担。24.5仲裁的执行〔1〕任何一方不执行仲裁机构的裁决的，对方能够向有管辖权的人民法院申请执行。〔2〕任何一方提出凭证证明裁决有?中华人民共和国仲裁法?第五十八条规定状况之一的，能够向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤掉裁决。人民法院认定执行该裁决违反社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人能够依照双方完成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。26