房屋建设泥工班组劳务分包合同模板

房屋建设泥工班组劳务分包合同模板房屋建设泥工班组劳务分包合同模板房屋建设泥工班组劳务分包合同模板建设工程施工（泥工班组）劳务合同甲方：合同编号：乙方：合同签署地址：依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其余有关法律、行政法例，依照同样、自发、互利和诚实信用的原则，为保证该工程顺利达成，甲乙两方经友善磋商，达成以下 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ，并严格执行。一、工程概括1、工程名称:2、工程地址:、结构形式：、建筑面积：二、工程承包范围、承包内容、承包方式：1．工程范围及工作内容：施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计更改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 、甲方书面改正通知等）要求的土方捡底、砖胎膜、地下室底板、外墙防水（砌砖）保护层、砖胎膜内侧抹灰、基础砼浇筑、主体结构混凝土浇筑、地下室内墙砖砌体、±0.000以上内外墙砌筑等。详细工作内容：土方检底、回填、换填、锚杆部位的办理、基础混凝土、主体混凝土、垫层、保护层的卸料、浇筑、振捣、收面、打毛、补脚缝、保养全过程，混凝土浇筑达成后各部位及楼层卫生打扫。墙柱与梁分标号，砼有高差等绑钢丝网。二次结构砌筑详细工作内容：包含运砖、运砂灰、拌砂灰、拉结筋搁置，预置过梁、预埋砌块安装，墙上部结构的嵌缝、圈梁、结构柱混凝土浇筑。、承包内容：2.1、包含不限于：拌灰、运砖、砌块浇水、砌块切割、砌砖、砖胎膜、基础检底、砖胎膜外侧土方的局部修整及回填、（砌砖）保护层基础检底、砖胎膜内侧抹灰、配合甲方管理人员放线、各部位混凝土浇筑；清理堆码、收捡、场内二次转运；楼层、架内及施工场所内的工完结清，达到现场文明施工标准。包含不限于混凝土泵就位、泵管安装、泵管、支撑加固拆掉后冲洗、堆码、料斗冲洗，出入混凝土运输车指挥、混凝土浇筑信号指挥，混凝土泵车接水及浇筑前模板内杂物的清捡、冲刷，模板下口座浆、冲刷焊接焊渣、砼浇筑，保养次数以保证混凝土面润湿为准。混凝土泵及泵路线周边杂物清理及浇筑过程中钢筋成品保护撒落混泥土清理、使用，楼层清理（模板拆掉后楼层一定在3日内清理打扫、建渣运送到指定地址堆放等与之有关工序）。2.2、自带的与安分项工程有关的机械和工具包（包含挪动暂时照明点火灯具）；振动棒、振动器、挪动配电箱至电机的防水电缆线（包含挪动暂时照明点火灯具）2.3、乙方在施工过程中砼溅到安全网上应立刻冲刷，如破坏由架工改换并补偿人工费和资料费。、承包方式：包工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包质量缺点修复等。三、工期要求．动工日期：乙方进场正式施工时间以甲方书面通知为准。．完工日期：以本合同商定工程承包内容所有完工，并经过甲方组织的完工查收合格之日为准。凡承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的查收评定为不合格，均视为工程未完工，乙方不得以各样纠葛等借口，迟延完工日期。．合同工期控制：砌体工程详细工期进度要求以土建工程为准，不可以耽搁土建工程进度。(因乙方原由耽搁土建工程进度按1000元/天,向甲方支付违约金)。．因甲方原由或不行抗力要素，造成工程工期延迟，经甲方书面确认后，工期予以顺延，其余原由造成的工期延迟，由乙方肩负所有责任。、乙方承诺为知足工期质量要求,必要随时按甲方指定无条件追加现场用的设备、机具、灯线、辅材、安全设备及人员投入,以达到甲方的要求为止,且不再增添任何花费；、乙方须知足甲方对证量、工期、安全的管理要求,不得以任何原由于由,迟延工期、影响施工正常进行,不然,甲方有权改换分包,同时甲方只按所做工程量价款的70%的款付给乙方；、本合同执行时期乙方应组强足够的人力知足工程施工进度要求的高素质工人队伍：自觉加班加点，同时一定保证节假日，农忙季节的劳动力正常施工，依照项目工程部的周、月 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 安排组织实行；四、合同单价及总价．工程量计量方式：依据施工图纸、施工组织设计（经甲方鉴定的），联合工程实质状况，按《2009四川省建设工程工程量清单计价定额（建筑工程）》有关砌体工程量计算规则进行计算。1.2．甲乙两方按本合同商定单价办理结算。若因更改产生的无法按施工图计算的，按甲方现场签证及更改通知单调同进入结算。2、合同单价及构成分项劳务单价表：单项名称计量单位单价工程量人工捡底M22元砼地下部分M315.5元砼地上部分M210.8元砖胎模砌砖M3190元砖胎模抹灰M27.8元砖胎模垫层M25元主体结构工程砖砌体M3168元（含二次结构）防水保护层M25元承包单价花费的构成本承包单价（包含不限于）：人工、辅材、机具、振捣机具、电动设备、运输（施工现场资料二次或多次）、防备器具、机械、砖胎膜基础检底、砖胎膜外侧回填、（砌砖）保护层基础检底、配合甲方管理人员放线；清理堆码、收捡、场内二次转运、所需脚手架或路桥的搭设拆掉；楼层、架内及施工场所内的工完结清，施工时期人工涨价风险要素、施工组织设计，施工技术举措、安全文明施工举措费、管理花费微风险花费、不行预示费、政策调整风险要素和市场上升风险要素等。发包人只供给垂直运输及输送泵服务。合同价款调整本合同采纳固定综合承包单价合同，故在本合同工程施工期内，如遇政策性调整风险要素和市场风险要素致使承包单价上升时，乙方不得找以任何原由要求甲方调增本合同承包综合单价。3.工程暂定承包总价（人民币）：元（￥元）。五、质量要求砌体工程乙方一定严格依照施工图纸和国家施工规范施工，垂直度、平坦度、错接、灰缝厚度、斜砌以及起脚垫层、打扫地脚、湿水等都一定切合规范查收要求，消灭空缝亮缝。听从甲方质量看管人员、监理、安全看管部门的监察检查，抓好质量事先控制。混凝土工程1、按《建筑工程施工质量查收一致标准》（GB50300-2011）及有关规定执行，一次性交验合格。达到合格质量标准、砼浇筑一定振捣密实，无漏振、过振现象、无蜂窝、麻面或出现破绽。.工程更改．施工过程中承包人不得对原工程设计进行更改。因承包人私自更改设计发生的花费和由此致使发包人的直接损失，由承包人肩负，延迟的工期不予顺延。工程施工过程中发包人发生更改的，承包人一定无条件执行，所发生的更改按合同单价执行，工期不顺延。七、安全教育、安全责任及事故办理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 1、现场作业人员一定身体健康，无重要疾病史且在55周岁内;、各班组需对进场工作人员进行本施工现场的安全教育并填写三级安全教育卡，并做到班前安全教育人人到位。对忽视安全施工的班组及个人将依据公司的管理要求进行处分。、严禁使用未满18周岁的未成年人，对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育。、施工过程中波及乙方原由造成的全部安全责任事故及经济损失由乙方肩负。八．两方职责与义务甲方职责与义务、对工程质量、工程进度和乙方的安全文明施工状况进行管理与协调。、甲方应实时供给乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节俭等举措及要求，实时供给甲方所供机械和资料。．负责实时组织工程查收及结算。．负责资料的目睹取样工作。、甲方为乙方工人供给住宿。乙方职责与义务、按甲方、监理以及施工图纸的要求，保质保量达成施工任务。乙方保证其施工人员恪守规章制度，无条件接受项目 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，听从甲方现场管理人员的指挥，作好安全、文明施工工作。、乙方承诺施工时期所配制的电线、机具、灯具资料上、下车不向甲方提出任何花费；、乙方承诺随时保证自己所做的工作达到安全、文明施工,工完结清,资料按甲方指定的地方堆码好,不再增添任何花费、做好未经查收合格移交前的成品保护工作。5、对乙方有损甲方公司形象信用的行为（甲方遇到政府有关部门通告责备和新闻媒体曝光），责任心不强，超出限时仍达不到甲方整顿要求者，甲方有权停止工程分包合同，并按产值的70%进行结算。6、恪守《金湾美湖二期施工总承包四标段项目劳务及分担保理制度》九、履约保证金：为了工程更为顺利进行，乙方在签署该合同以后一周应向甲方交纳约保证金人民币30000元正（贰万元整）。、工程质量违约合用：质量一定达到合格要求，并交托业主；、安全文明施工违约合用：达到成都市标化工地的要求，若达不到则肩负相应处分；、转包对履约保证金的合用：发生转包的额，一经确认，甲方将充公所有履约保证金；、施工人员慈事对履约保证金的合用：发生乙方施工人员以非正常手段讨取工程款或许聚众慈事的，发生一次扣5000元履约保证金；若影起媒体曝光或政府部门处分的，扣罚所有履约保证金；、管理人员私自辞职的履约保证金的合用：乙方项目经理或主要管理人员未经甲方书面赞同私自走开施工现场，长久没法执行职责或许拒绝执行甲方质量使管理活动没法正常展开的，甲方将充公所有履约保证金；、聚众械斗事故责任的履约保证金的合用：乙方在任何时侯都应采纳举措，防备职工和其余单位之间发生违纪、违纪、或暴力等阻碍治安或许犯法的行为，并对该行为肩负财富损失责任。同时将对责任单位实行处分，扣除履约保证金总数的1/2.十、付款及合同结算、工程进度款申报与付款时间、本工程无预支款。、工程费支付方法、付款节点及比率：进度款按60%支付。按第四个月付第一个月进度款，第五个月支付第二个月进度款，以此类推。本项工程完工查收后办理结算，结算达成后二个月内付至工程总价的95%（支付该款前所有竣薪资料均已移交），留5%作为质量缺点保证金（完工查收交房后半年内支付）。1.2.2该款项支付7日前，乙方须出具在本工程施工的所有工人的人工薪资表，薪资表要求，所有在本工程干过活的班组及人员一定在册，薪资表须反应出各工人工种，干活的天数，已支付的薪资和欠付的薪资状况，薪资表一定是真切的，甲方有权在任何时候派员到现场进行检查，如发现不实，按1000元/人次向甲方支付违约金，该违约金能够从当期对付进度款中直接扣除。1.2.3该款项中,人工薪资部分按以下形式支付,乙方向甲方出具人工款部分总收条,甲方财务人员凭薪资表按人头发放,班组长不得代领。甲方在支付工程款中优先支付人工薪资。合同结算结算依照甲乙两方署名确认的现场实质达成工程量乘合同综合单价计算进行结算。十一、质量缺点维修及保修工程保修范围：乙方承包范围内工程项目，均属乙方保修范围，甲方抽检到分项工程中赞同误差项目中高出赞同误差范围的、基本项目中未达优秀的项目或许不切合观感要求的观感项目，仍属乙方返修范围，乙方应按甲方要求进行返修。十二、违约责任、乙方应严格恪守甲方的工期要求，如因乙方的责任造成工期延迟或工期不可以知足整个工期要求，逾期达10日时，甲方有权无条件排除合同，按实质已完工程量70%进行结算支付。、乙方所施工的质量问题经整顿一次后仍不可以达到规范要求，则由乙方向甲方按合同总花费的5%支付违约金，甲方并有权排除合同。、如乙方施工人员有破坏甲方及总包方公共设备的，由乙方向甲方及总包方照价补偿所破坏的公共设备。4、乙方施工人员如有打斗打斗的，按5000元/人向甲方支付违约金，造成恶劣结果的，甲方还有权无条件排除合同。十三.争议解决方法两方应严格恪守本合同的商定，如出现纠葛，第一由两方磋商解决，磋商不可以解决争议的，提交甲方住处地人民法院判决。十四.其余商定乙方须听从甲方的现场管理，保证工程质量、进度、安全三大目标的实现。十五.合同附则．本合同未尽事宜，由两方另签增补协议。．合同奏效：本合同自甲、乙两方盖印后奏效。．本合同正本二份，甲乙方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份；正副本均具同样法律效劳。甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人：法定代表人：拜托代理人：拜托代理人：合同签署时间：年月日您好，欢迎您阅读我的文章，本ORD文档可编写改正，也可以直接打印。阅读事后，希望您提出保贵的建议或建议。阅读和学习是一种特别好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。