概论·工程监理法律法规(单项选择题)
1、下列原则中，不属于《
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
法》规定的基本原则的是（B）。
A.平等、自愿原则 B.等价有偿原则
C.诚实信用原则 D.不损害社会公益原则
2、依照合同法理论，狭义的合同是指（ C）。
A.劳动合同 B.物权合同
C.债权合同 D.身份合同
3、下列协议中，适用《合同法》的是（C）。
A.收养协议 B.监护协议
C.工程承包协议 D.婚姻关系协议
4、依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是（B）。
A.买卖合同 B.赠与合同
C.勘察设计合同 D.施工合同
5、宪法是由（D）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。
A.最高国家行政机关 B.最高国家司法机关
C.国务院 D.最高国家权力机关
6、狭义的法律，是指（A）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。
A.全国人民代表大会及其常务委员会
B.县级以上人民代表大会及其常务委员会
C.国务院
D.县级以上人民政府
7、行政法规，是指（C）按照法定程序制定的规范性文件。
A.全国人民代表大会及其常务委员会
B.县级以上人民代表大会及其常务委员会
C.国务院
D.县级以上人民政府
8、有权利制定地方性法规的主体是（A）。
A.设区的市的权利机关 B.设区的市的行政机关
C.法院 D.检察院
9、下列（D）不是工程建设法的特征。
A.行政隶属性 B.经济性
C.政策性 D.时代性
10、建设法律关系是指，由工程建设法律规范所确认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的（A）关系。
A.权利、义务 B.权利 C.义务 D.权利、责任
11、下列（C）不是工程建设法律关系的客体。
A.财 B.物 C.债 D.行为
12、能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是（C）。
A.法律关系 B.法律行为 C.法律事实 D.法律效力
13、表见代理的法律后果由（B）承担。
A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.视情况而定
14、下列关于代理的表述，不正确的是（C）。
A.代理人应在代理权限范围内行使代理权
B.代理人应亲自进行代理活动
C.可以实施双方代理
D.不得滥用代理权
15、下列（D）不是物权当中所有权的权能。
A.占有 B.使用 C.收益 D.放弃
16、下列（A）不属于代理的种类。
A.双方代理 B.指定代理 C.法定代理 D.委托代理
17、垫资条款的效力为（D）。
A.无效 B.效力待定 C.可变更可撤销 D.有效
18.约定的垫资利息超过中国人民银行规定
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
的，应（D）。
A.减半支付
B.按照约定支付
C.不应支付利息
D.超过部分无效
19.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.15.0 B.30.0 C.45.0 D.60.0
20.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（B）作为结算工程价款的根据。
A.阴合同 B.备案的中标合同
C.双方约定为准 D.阳合同或阴合同
21、下列（C）不是无效合同的法律后果。
A.恢复原状 B.返还财产 C.继续履行 D.折价补偿
22、下列（D）不是无效合同的情形。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C.违反法律、行政法规的强制性规定
D.重大误解
23、下列（C）不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。
A.转让、出借企业资质证书的
B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
D.项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的
24、勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（B）人民币以上。
A.100万元 B.50万元 C.200万元 D.3000万元
25.某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告不构成要约的原因是（D）。
A.不具有订立合同的意思表示 B.要约人不特定
C.受要约人不特定 D.要约内容不明确
26、某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是（C）。
A.不具有订立合同的意思表示
B.要约人不特定
C.受要约人不特定
D.要约内容不明确
27、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是（B）。
A.该电子邮件发出的时间
B.该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间
C.乙单位知道已经收到该电子邮件的时间
D.乙单位知悉该电子邮件内容的时间
28.下列情形中，构成承诺的是（D）。
A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容
B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容
C.甲向乙发出要约，明确7天内不答复则视为承诺，乙未如期答复
D.甲按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了其指定的产品
29.某承包商与材料供应商签订了一个水泥供货合同，但是合同中没有约定水泥的交货地点，则他们应该优先采用（D）。
A.在履行义务一方所在地履行
B.在收受水泥一方所在地履行
C.在签订合同地点履行
D.补充协商决定交货地点
30.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交易习惯确定。则供货商备齐钢材后，应（D ）。
A.将钢材送到施工现场
B.将钢材送到发包人的办公所在地
C.将钢材送到发包人的仓库
D.通知发包人自提
31.甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元／吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元／吨，结算时应按照（C ）计算。
A.2800元／吨 B.2650元／吨
C.2500元／吨 D.2200元／吨
32.某建设工程施工合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，则法定的处理方法是（B）。
A.按照订立合同时，承包人所在地的市场价格支付
B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算
C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算
D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付
33.下列关于合同无效的表述中，正确的是（C）。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同
B.损害国家、集体或者第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.违反地方性法规的强制性规定
34.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（D）。
A.损害社会公共利益的合同
B.以合法形式掩盖非法目的
C.不慎造成误解的合同
D.显失公平的合同
35.某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可（C）。
A.申请法院或仲裁机构变更该合同
B.申请法院或仲裁机构撤销该合同
C.申请法院确认该合同无效
D.继续认可该合同
36.下列（ D）不属于合同的生效要件。
A.合同主体适格 B.意思表示真实
C.内容合法 D.完全行为能力人
37.勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上，属于强制招标投标的规模标准。
A.100.0 B.200.0 C.60.0 D.50.0
38.《招标投标法》规定，投标人不得少于（B）个。
A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.5.0
39.开标由（A）主持，邀请所有投标人参加。
A.招标人 B.投标人 C.评标委员会 D.招标代理
40.评标委员会成员总数应当为（B）人以上单数。
A.3.0 B.5.0 C.7.0 D.9.0
41.《侵权责任法》规定，建筑物倒塌致人损害的侵权诉讼，适用（ B）归责原则。
A.过错原则 B.过错推定原则 C.无过错原则 D.公平原则
42.下列（D ）不是侵权免责事由。
A.无过错 B.不可抗力 C.第三人过错 D.受损害人无过错
43.共同危险行为适用《侵权责任法》规定的（A）归责原则。
A.过错原则 B.过错推定原则 C.无过错原则 D.公平原则
44.高空抛物适用《侵权责任法》中的（D）原则。
A.过错推定原则 B.无过错原则 C.过错原则 D.公平原则
45.下列（C ）不是发包人行使法定单方解除权的条件。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
46.下列（D）不是承包人行使法定单方解除权的条件。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.不履行合同约定的协助义务的
D.非法转包、违法分包
47.建设工程合同解除后（A）结算。
A.应当按照约定 B.应当参照约定
C.不应 D.根据法律规定
48.约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人A）变更。
A.可以 B.应当 C.不可 D.根据法律规定
49.下列（C）不是发包人行使法定单方解除权的条件。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
50.下列（D）不是承包人行使法定单方解除权的条件。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.不履行合同约定的协助义务的
D.非法转包、违法分包
51.建设工程合同解除后（A）结算。
A.应当按照约定 B.应当参照约定
C.不应 D.根据法律规定
52.约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人（A ）变更。
A.可以 B.应当 C.不可 D.根据法律规定
53.施工合同纠纷（质量、工程款、工期）的诉讼时效为（B）年。
A.1.0 B.2.0 C.4.0 D.20.0
54.权利最长保护期限为（D ）年。
A.2.0 B.4.0 C.10.0 D.20.0
55.诉讼时效起算时间点为从（A）起计算。
A.权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日
B.权利受到侵害之日
C.权利人主张权利之日
D.权利人行使权利之日
56.工程结算款请求权的诉讼时效从（ C）之日开始计算。
A.结算 B.提交结算文件
C.应付工程款 D.发包人认可
57.当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的（ D）。
A.根据法律规定处理 B.按照约定处理
C.不予支持 D.应予支持
58.一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者（A ）的情况下，才可以视为意思表示。
A.当事人双方有约定 B.一方当事人主张
C.对方当事人同意 D.法律不禁止
59.建筑工程的承包人的优先受偿权（ B）抵押权和其他债权。
A.后于 B.优于
C.根据法律规定确定 D.按照双方预定确定
60.建设工程承包人行使优先权的期限为（ C），自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年
61.2013版施工合同示范文本的实施日期是（ A）。
A.2013年7月1日 B.2013年8月1日
C.2014年1月1日 D.2013年10月1日
62.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（C28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天
63.争议评审小组作出的书面决定 （B ）对双方具有约束力，双方应遵照执行。
A.自然 B.经合同当事人签字确认后
C.任何情况下都 D.必须经法院判决才
64.下列关于法的效力高低的表述不正确的是(D )。
A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法
B.行政法规的效力低于宪法和法律
C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规
D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规
65.关于法的形式，下列表述不正确的是( B)。
A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触
B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件
C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件
D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式
66.下列属于行政法规的是（ D）。
A.《合同法》 B.《北京市招标投标条例》
C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》
67.下列属于民法商法的是（ B）。
A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法
工程监理法律法规（多选题）
1、建设工程合同的性质是（BDE）。
A.单务合同 B.有名合同 C.实践合同
D.诺诚合同 E.要式合同
2、《》合同法中规定的基本原则有（ABCDE）。
A.平等原则 B.自愿原则 C.公平原则
D.诚实信用原则 E.不损害社会公益原则
3、法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括（ABCD）在内的一切规范性文件。
A.宪法
B.全国人民代表大会及其常委会制定的法律
C.国务院制定的行政法规
D.地方人大制定的地方性法规
E.地方行业主管部门出台的规定
4、部门规章的效力低于（AB ）。
A.宪法
B.法律
C.地方性法规
D.地方规章
E.司法解释
5、工程建设法律规范的调整对象为（ABC）。
A.工程建设管理关系
B.工程建设协作关系
C.工程建设主体内部劳动关系
D.民事法律关系
E.行政法律关系
6、工程建设法律规范的基本原则有（ABCDE）。
A.确保工程建设质量与安全
B.工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准
C.遵守法律法规
D.不损害社会公共利益及他人合法权益
E.合法权利受法律保护
7、法人的成立条件有（ABCD）。
A.依法成立
B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称、组织机构和成果
D.能够独立承担民事责任
E.具备公益属性
8、债消灭的原因有（ABCDE）。
A.履行 B.抵消 C.提存 D.混同 E.免除
9、垫资利息的支付方式为（AB）。
A.有约定时支付
B.无约定时不支付
C.任何情况下都应支付
D.任何情况下都不应支付
E.视情况而定
10、工程实践中，建设单位（ACE）规避阴阳合同。
A.进行合法有效的招标投标
B.与对方当事人协商
C.签补充协议，并备案
D.诉讼
E.重新进行招标投标，并重新签订合同
11.非法转包的情形有（ABCD）。
A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的
B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程再分包的
E.将其承包的全部工程发包给他人
12.建设工程合同无效的情形有（ABCDE）。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
C.非法转包
D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
E.违法分包
13.下列关于要约撤销的表述中，正确的是（BD）。
A.要约生效之前可以撤销
B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销
C.撤销通知应在要约生效之前到达受要约人
D.撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达
E.撤销要约必须经过受要约人的同意
14.下列情况中，不得撤销的要约包括（ABD E）。
A.要约人约定了承诺期限
B.要约人明示要约不可撤销
C.受要约人认为要约不可撤销
D.情形并已为履行合同做了准备工作
E.通知在承诺发出之后到达受要约人
15.A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（AB）。
A.付款地点为A市
B.交货地点为A市
C.付款地点在B市
D.交货地点在B市
E.交货地点和付款地点均在B市
16.甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对丙行使代位权，拿到了15万元的工程款。则下列说法正确的有（ABCDE）。
A.乙只能以自己的名义行使代位权
B.乙行使代位权的费用应当由甲承担
C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限
D.乙可以直接向丙行使代位权
E.乙必须向法院请求行使代位权
17.14岁的中学生张某擅自与某善意的成年人王某签订合同转让了自己上学用的电动自行车，则下列关于此合同的表述中正确的是（CDE）。
A.此合同属于有效合同
B.此合同属于无效合同
C.此合同属于效力待定合同
D.王某可催告张某父母确认
E.合同被追认前王某可撤销
18.下列关于合同生效的要件中，正确的是（ABDE）。
A.当事人的主体资格要合格
B.当事人的意思表示要真实
C.合同不违反法律、行政法规
D.合同不损害社会公共利益
E.具备法律要求的合同形式
20.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（ABCD）原则。
A.公开
B.公平
C.公正
D.诚实信用
E.等价有偿
21.《招标投标法》规定，强制招标投标的项目范围包括（ABCDE）。
A.大型基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.全部使用国有资金投资或者国家融资的项目
C.使用国际组织贷款、援助资金的项目
D.使用外国政府贷款、援助资金的项目
E.部分用国有资金投资或者国家融资的项目
22.法律责任的构成要件有（ABCD）。
A.有损害事实
B.存在违法行为
C.损害事实与违法行为之间具有因果关系
D.有过错
E.有过失
23.《侵权责任法》中规定的规则原则有（ABCE）。
A.过错原则
B.过错推定原则
C.无过错原则
D.平等原则
E.公平原则
24.发包人行使法定单方解除权的条件有（ABCDE）。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.非法转包
E.违法分包
25.《合同法》规定的法定赔偿范围包括（ACE ）。
A.实际损失
B.预算
C.预期利益
D.预计损失
E.防止损失扩大而支出的合理费用
26.发包人行使法定单方解除权的条件有（ ABCDE）。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.非法转包
E.违法分包
27.《合同法》规定的法定赔偿范围包括（ACE）。
A.实际损失
B.预算
C.预期利益
D.预计损失
E.防止损失扩大而支出的合理费用
28.诉讼时效期限为一年的情形有（ABCD ）。
A.身体受到伤害要求赔偿的
B.延付或拒付租金的
C.出售质量不合格的商品未声明的
D.寄存财物被丢失或损毁的
E.涉外合同
29.承包人因以下（ABDE ）事由，请求发包人支付工程价款的，不受诉讼时效的限制。
A.承包人未就工程价款与发包人进行结算的
B.工程价款数额尚未确定的
C.发包人未收到竣工结算文件的
D.发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核或者答复的
E.承包人有证据证实发包人故意拖延进行结算的
30.“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为（ABC ）。
A.约定结算答复期限
B.约定“逾期不答复视为认可结算”
C.发包人在“结算答复期间”没有答复
D.法律规定“逾期不答复视为认可结算”
E.承包人确定工程款数额
31.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程（BE ），也可以申请人民法院将该工程（ ），就所得价款优先受偿
A.变卖 B.折价 C.抵消 D.提存 E.拍卖
32.除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（ ABCD）。
A.支付担保可以采用银行保函的形式
B.支付担保可以采用担保公司担保的形式
C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定
D.合同可以不约定支付担保。
E.采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保
33.除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（ ABCD）。
A.支付担保可以采用银行保函的形式
B.支付担保可以采用担保公司担保的形式
C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定
D.合同可以不约定支付担保。
E.采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保
34.应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE ）。
A.发包人
B.监理人
C.发包人为履行合同聘请的第三方
D.承包人
E.分包人
35.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作了审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是（ABDE）。
A.该施工企业与医院之间是民事法律关系
B.该施工企业与医院之间法律地位平等
C.审计机关与该医院之间是民事法律关系
D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系
E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等
36.与工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以下属 于与工程建设相关法规的形式的有（ABC ）。
A.某省人大常委会通过的建筑市场管理条例
B.建设部发布的注册建造师管理办法
C.某省人民政府制定的招标投标管理办法
D.某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知
E.某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知
工程监理法律法规（判断题）
1、合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.正确
2、合同是一种民事法律行为。A.正确
3、并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。B.不正确
4、婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。A.正确
5、从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法而高于法律、地方性法规。B.不正确
6、国际条约属于国际法而不属于国内法的范畴，但是经过法定程序批准生效的国际条例具有同国内法同等的约束力，从这个意义上来说国际条约也属于国内法的范畴，是我国法律的重要渊源。A.正确
7、宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。A.正确
8、我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。A.正确
9、我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。A.正确
10、建设法律关系消灭的原因包括自然消灭、协议消灭和违约消灭。A.正确
11、民事法律行为本质上是合法的法律行为。A.正确
12、法律事实包括事件和行为两种类型。A.正确
13、建设工程法律关系由主体、客体、内容三个要素构成，但并不是任何建设工程法律关系都必须具备该三要素。
B.不正确
14、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.正确
15、法定代表人是法人的最高领导人。B.不正确
16、表见代理是指无权代理人以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，第三人有理由相信代理人有代理权，因而法律后果直接由被代理人承担的代理方式。A.正确
17、法定代表人的变更即法人的变更。B.不正确
18、建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。A
A.正确
19.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，不支付工程款B.不正确
20.承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第134条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。A.正确
21.具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，应予支持。B.不正确
承诺延误 是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达。“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。A.正确
23.撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。A.正确
24.承诺既可以撤回也可以撤销。B.不正确
25.寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书以及商业广告属于要约邀请。B.不正确
26.代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。A.正确
27.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。A.正确
28.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。A.正确
29.合同履行需遵循全面履行原则。A.正确
30.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。A.正确
31.因故意或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效。A.正确
32.重大误解，是指当事人一方因自己的过失导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。A.正确
33.无权代理合同属于效力待定合同。A.正确
34.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。
A.正确
35.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。A.正确
36.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
B.不正确
37.投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。A.正确
38.因建设工程或工程设施倒塌致人损害的侵权诉讼，由施工单位与建设单位就其他责任人的原因致害承担举证责任。A.正确
39.从建筑物中抛掷物品或从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的以外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
A.正确
40.因堆放物倒塌致害的侵权诉讼，由堆放人就自己没有过错承担举证责任。A.正确
41.因挖掘地面、修缮安装地下设施致害的侵权诉讼，由施工人就自己设置了明显标志和采取了安全措施的事实承担举证责任。A.正确
42.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除合同。A.正确
43.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，需在催告后的合理期限内仍未履行的，才可解除合同。B.不正确
44.当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。A.正确
45.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。A.正确
46.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除合同。A.正确
47.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，需在催告后的合理期限内仍未履行的，才可解除合同。B.不正确
48.当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。A.正确
49.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。A.正确
50.在任何诉讼程序中均可提出诉讼时效的抗辩。B.不正确
51.诉讼时效期限为两年。B.不正确
52.诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。A.正确
53.诉讼时效期间经过，权利人的胜诉权必要消灭。
B.不正确
54.当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。A.正确
55.“逾期不结算视为认可”可以不约定于合同中，而直接适用法律规定。B.不正确
56.建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。A.正确
57.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。A.正确
58.99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。B.不正确
59.99版施工合同示范文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。A.正确
60.2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。B.不正确
因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A.正确
部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商。B.不正确
同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。A.正确
部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决。B.不正确
地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。B.不正确
概论·工程监理实务(单项选择题)
1.下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是（ D）。
A.四控制，两管理，一协调
B.三控制，三管理，一协调
C.三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作
D.三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责
2.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
是否符合（ B）。
A.合同约定
B.工程建设强制性标准
C.设计要求
D.工程建设推荐性标准
3.总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是（ D）。
A.组织编制监理规划，审批监理实施细则
B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
C.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案
D.进行隐蔽工程验收
4.施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是（D）。
A.编审程序应符合相关规定
B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求
C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准
D.施工图纸符合工程建设强制性标准
5.《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、( B) 签字后实施。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.总监代表
D.建设单位负责人
6.《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、( B) 签字后实施。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.总监代表
D.建设单位负责人
7.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（B）。
A.合同约定
B.工程建设强制性标准
C.设计要求
D.工程建设推荐性标准
8.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（ ）组织召开专家论证会。（A）。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.安全监督部门
9.工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（A）的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。
A.10万元以上30万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.100万元以上300万元以下
D.1万元以上5万元以下
10.2013版施工合同示范文本通用条款规定：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（B）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述时间内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
A.14.0 B.28.0 C.56.0 D.60.0
11.下列不属于2013版施工合同示范文本通用条款规定的是：(C)。
A.承包人按第14.2款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
B.承包人按第14.4款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
C.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
D.索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
12.下列不符合2013版施工合同示范文本通用条款规定的是（ D）。
A.施工单位应及时办理签证、索赔，否则在新文本下极容易被判 “索赔权利过期作废”。
B.对施工单位来说，费用索赔比工期索赔更加重要。
C.建设单位及时审理索赔；及时提交反索赔的意向通知与反索赔报告。
D.专业队伍办理签证、索赔；实现资料（证据）专人管理；
13.根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正确的是（C）。
A.“索赔过期作废制度”要求施工单位、建设单位、监理单位及时高效的处理索赔；实现项目管理的过程控制，动态管理
B.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；
C.承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；
D.发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
14.根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正确的是（ C）。
A.因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
B.因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
C.因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，无须支付承包人合理的利润。
D.2013版示范文本约定了需要支付承包人合理利润的情形多达13种。
15.以下不属于施工机械台班单价组成费用的是（A）。
A.防暑费：
B.大修理费，经常修理费：
C.安拆费及场外运费
D.机上人工费
16.机械因窝工而闲置时，机械设备台班费可按（C ）计算。
A.台班费或折旧费
B.台班费和折旧费
C.租赁费或折旧费
D.租赁费和折旧费
17.根据2013版施工合同示范文本，下列说法正确的是（ B ）。
A.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，不能顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
B.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
C.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人负担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
D.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担；
18.( A)是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是，以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。
A.实际费用法
B.总费用法
C.直接费用法
D.估算费用法
19.直接费是指直接用于工程的人工费、材料设备费和(B )。
A.临时设施工程费
B.施工机械使用费
C.现场管理费
D.业务费
20.当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出(B )。
A.延长工期
B.工期延长的费用赔偿
C.既延长工期，又索赔费用
D.不能向业主提出索赔
21.合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，被称为（A）。
A.明示条款 B.默示条款 C.直接条款 D.间接条款
22.下列表述正确的是(C)。
A.工期顺延又称顺延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延误。
B.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或监理人的原因造成的工期延误。
C.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延误。
D.工期顺延又称顺延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延误。
23.下列表述正确的是(A )。
A.只有关键工作延误才必然导致工期延误； 非关键工作延误不一定导致工期延误。
B.只有关键工作延误才必然导致工期延误； 非关键工作延误一定不导致工期延误。
C.只有非关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延误不一定导致工期延误。
D.只有非关键工作延误才必然导致工期延误； 关键工作延误一定不导致工期延误。
24.某项工作出现进度偏差，此偏差不大于该工作的自由时差，则B
A.影响后续工作
B.不影响后续工作
C.影响总工期
D.可能影响总工期
25.某项工作出现进度偏差，此偏差大于该工作的自由时差但不大于该工作的总时差，则(D).
A.不影响后续工作
B.可能影响后续工作
C.影响总工期
D.不影响总工期
26.根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（C ）。
A.评标截至时间前
B.评标开始前
C.提交投标文件的截止时间前
D.投标有效期内
27.根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（C ）。
A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
28.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（C）。
A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
29.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（C）。
A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意
C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
30.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（C）。
A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意
C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
31.关于联合体投标，下列表述中正确的是（ C）。
A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力
B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同
C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
32.下列（C ）不属于投标人之间串通投标。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C.招标人明示或者暗示投标人压低价格
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
33.使用国有资金投资的项目范围，不包括下列（D）。
A.使用各级财政预算资金的项目
B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目
C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目
D.使用国家政策性贷款的项目
工程监理实务(多项选择题)
1.相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程（ABD）等阶段提供的服务活动。
A.勘察
B.设计
C.施工
D.保修
E.使用
2.项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件（ABC ）。
A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔
B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定
C.索赔事件造成施工单位经济损失
D.索赔费用有施工单位注册造价师签章
E.索赔事项属于合同的承包范围
3.以下属于专家论证项目的有(ABC )。
A.深基坑
B.地下暗挖工程
C.高大模板工程
D.室内抹灰
E.砌砖工程
4.工程监理单位和监理工程师应当按照（ABCE）实施监理。
A.法律
B.法规
C.工程建设强制性标准
D.工程建设推荐性标准
E.工程合同
5.2013版监理规范规定，项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件：（ABE）。
A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔。
B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定。
C.索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。
D.索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。
E.索赔事件造成施工单位直接经济损失。
6.2013版监理规范规定，项目监理机构批准工程延期应同时满足下列条件：（ABC）。
A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期。
B.因非施工单位原因造成施工进度滞后。
C.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。
D.索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。
E.索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。
7.根据FIDIC合同条件的规定，不可抗力是指某种异常事件或情况，包括( ACDE)等。
A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B.工期拖延引起的赔偿
C.叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战
D.承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工
E.战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性物质引起的污染，但可能固承包商使用此类军火引起的除外
8.费用索赔成立的条件如下（必须同时具备）：（ABCD ）。
A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出（费用增加）。
B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。
C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险；
D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
E.监理人证明索赔事件客观发生了。
9.关于施工索赔的特征，下列说法中不正确的是（ABCD）。
A.与工程签证是双方法律行为的特征不同，工程索赔不是双方协商一致的结果，而是单方主张权利的要求。
B.与工程签证涉及的利益已经确定的特点相比，工程索赔涉及的利益尚待确定，是一种期待权益。
C.工程签证的内容已经确定，签证可直接作为结算的依据；而工程索赔存在三种结果。
D.对于工程签证而言，工程签证前的有关书面或口头证据的取得与保管并不重要；而工程索赔是单方面提出的权利主张，必须依赖于证据予以证实，这些证据不仅包括实体证据还包括程序证据。
E.索赔和签证是同一概念。
10.索赔报告的组成内容包括（ABCD ）。
A.总 论
B.合同引证
C.索赔费用、工期的计算
D.索赔证据
E.监理档案
11.工期索赔成立的条件如下（必须同时具备）：（ABCD）。
A.与合同对照，事件已造成了直接工期损失（工期延误或工期延长）。
B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。
C. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险；
D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
E.监理人证明索赔事件客观发生了。
12.关键线路与关键工作的确定方法有（ABC）。
A.观察法
B.计算总时差法
C.标号法
D.计算节点最早时间的方法
E.倒排工期法
13.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（BE ）。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点
C.投标文件未按招标文件要求密封
D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
14.按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是（DE）。
A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日
B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行
C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日
D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人
E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同
15.甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位（ACE ）。
A.可以要求甲单位赔偿全部损失
B.不可以要求乙赔偿全部损失
C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失
D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿
E.可以要求甲乙各赔偿15万元
16.下列（ CE）不属于投标人之间串通投标。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C.招标人明示或者暗示投标人压低价格
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
E.投标人以低于成本的报价竞标
工程监理实务(判断题)
总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。B.不正确
《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场。A.正确
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。A.正确
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。A.正确
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告。B.不正确
安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）。A.正确
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。A.正确
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。A.正确
1999版施工合同示范文本规定了索赔过期作废制度。B.不正确
2013版施工合同示范文本规定了索赔过期作废制度。A.正确
2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求。B.不正确
2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。A.正确
根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担。A.正确
根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人施工设备的损坏由发包人承担。B.不正确
根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。A.正确
根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。B.不正确
就施工索赔的目的而言，施工索赔分为经济索赔和工期索赔。A.正确
在国际工程施工索赔中，最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和经济索赔；有时，业主也向承包商提出经济补偿的要求，即“反索赔”。A.正确
按照索赔的对象不同，把索赔分成两类：索赔和反索赔。A.正确
综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。A.正确
21.建设工程监理规范（GB/T50319-2013 ）中的“工程延期”的本质是“工期顺延”。A.正确
22工期延误是工期顺延的必要条件。A.正确
23.工期延误是工期顺延的充分必要条件。B.不正确
24.工期顺延是工期延误的必要条件。B.不正确
25.某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。B.不正确
26.经有关部门审批，为紧急安置灾民而修建的活动板房可以不招标。A.正确
27.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。A.正确
28.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。A.正确
29.经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。B.不正确
30.招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。A.正确
31.施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标。B.不正确
32.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。B.不正确
合同·项目监理合同管理（单项选择）
有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的是（A ）。
A.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。
B.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。
C.附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
D.附加工作酬金的确定方法在通用条件中约定。
根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（A ）
A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.施工总承包单位将工程主体机构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的是（ C）。
A.乙按照承担施工内容即工程质量的比例对建设单位负责
B.建设单位应当与甲，乙分别签订承包合同
C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
D.该行为属于肢解工程发包的违法行为
我国工程总承包主要的方式不包括下列（D ）。
A.设计采购施工总承包
B.设计施工总承包
C.设计采购总承包
D.设计施工监理总承包
下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是（C）。
A.两个不同资质等级的单位联合共同承包
B.承包人将其承包的建筑工程分包给他人
C.分包人将其承包的工程再次进行分包
D.承包人在本企业资质等级许可的业务范围承揽业务
关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（ A）。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款
发包人要求甩项竣工的，承包人应予协助和配合，合同当事人应签订（B ）。
A.延期竣工协议
B.甩项竣工协议
C.顺延工期协议
D.延误工期协议
合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为（D ）。
A.补充协议的效力低于原合同
B.补充协议的效力等于原合同
C.补充协议的效力高于原合同
D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（ A）天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后（ ）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。
A.14天，14天
B.14天，7天
C.28天，28天
D.28天，14天
A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（C ）。
A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意
C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
11.关于联合体投标，下列表述中正确的是（C ）。
A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力
B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同
C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
12.下列（ C）不属于投标人之间串通投标。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C.招标人明示或者暗示投标人压低价格
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
13.使用国有资金投资的项目范围，不包括下列（ D）。
A.使用各级财政预算资金的项目
B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目
C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目
D.使用国家政策性贷款的项目
14.2013版施工合同示范文本的实施日期是（A ）。
A.2013年7月1日
B.2013年8月1日
C.2014年1月1日
D.2013年10月1日
15.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
A.7天
B.14 天
C.28天
D.56天
16.争议评审小组作出的书面决定 （ B）对双方具有约束力，双方应遵照执行。
A.自然
B.经合同当事人签字确认后
C.任何情况下都
D.必须经法院判决才
17.根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（C ）。
A.评标截至时间前
B.评标开始前
C.提交投标文件的截止时间前
D.投标有效期内
18.根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（C ）。
A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
19.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（C ）。
A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
20.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（ C）。
A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意
C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
21.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失（ C）。
A.分包商可直接向工程师递交索赔报告
B.分包商可直接向业主递交索赔报告
C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告
D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告
22.按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（A ）签发接收证书。
A.本该进行检验日
B.缺陷通知期内补充检验通过日
C.工程实际移交日
D.业主实际使用日
23.按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（D ）。
A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.应由指定分包商直接对业主承担责任
24.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（ C）。
A.业主额外支付
B.工程师承担
C.承包商自行承担
D.业主与承包商协商补偿
25.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（A ）。
A.建设工程委托监理合同
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.建设工程委托监理合同专用条件
D.双方共同签署的修正文件
26.某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（ D）中。
A.建设工程委托监理合同
B.中标函
C.建设工程委托监理合同标准条件
D.建设工程委托监理合同专用条件
27.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ B）。
A.附加工作
B.额外工作
C.正常工作
D.委托人工作
28.监理合同的有效期是指（C ）。
A.合同约定的开始日至完成日
B.合同签订日至合同约定的完成日
C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
D.合同约定的开始日至工程验收合格日
29.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（D ）。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
30.抵押与质押的区别主要在于（ C）。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
31.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（ D）。
A.保证 B.定金
C.留置 D.质押
32.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（ D）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
33.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ A）的人民法院管辖。
A.工程所在地 B.被告住所地
C.原告住所地 D.合同签字地
34发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（ D）鉴定部门鉴定。
A.申请人指定的
B.政府建设主管部门指定的
C.工程师指定的
D.当事人约定的
35.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（ B）。
A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款
B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款
C.无效，由采购员向乙公司支付货款
D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担
36.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。
A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
37.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
38.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（A ）。
A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用
B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用
D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
39.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（B ）承担。
A.工程师
B.承包人
C.工程师和承包人
D.发包人
40.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（A ）。
A.验收后由发包人负责
B.验收前由发包人负责
C.验收后由工程师负责
D.验收前由工程师负责
41.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（ C）。
A.总索赔
B.道义索赔
C.默示索赔
D.工程变更索赔
42.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（B ）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知
C.索赔报告
D.索赔证据
43.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（ C）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。
A.延误移交施工现场
B.设计图错误返工
C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作
D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失
44.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（C ）。
A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
项目监理合同管理（多项选择）
下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有（ ABCD）。
A.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。
B.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执业资格的人员。
C.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。
D.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
E.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有（AE ）。
A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程
C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用
D.严禁个人承揽分包工程业务
E.劳务作业分包不经建设单位认可
有下列(BCDE )情形之一的，合同无效。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.损害社会公共利益
E.违反法律、行政法规的强制性规定
不作为的默示在（AB ）的情况下，可以视为意思表示。
A.法律有规定
B.当事人双方有约定
C.单方意思表示情况下
D.仅仅法律有规定的情况下
E.既要有法律规定，又要有合同约定
承包人主张“逾期不结算视为认可结算”，应满足的条件包括（ABCD ）。
A.约定“结算答复期限”
B.约定“逾期不答复视为认可结算”
C.发包人在“结算答复期间”没有答复
D.发包人在“结算答复期间”没有提出异议
E.承包人未向发包人提交结算书
甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位（ACE ）。
A.可以要求甲单位赔偿全部损失
B.不可以要求乙赔偿全部损失
C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失
D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿
E.可以要求甲乙各赔偿15万元
下列（CE ）不属于投标人之间串通投标。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C.招标人明示或者暗示投标人压低价格
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
E.投标人以低于成本的报价竞标
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（ABCD ）。
A.支付担保可以采用银行保函的形式
B.支付担保可以采用担保公司担保的形式
C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定
D.合同可以不约定支付担保。
E.采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保
应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE ）。
A.发包人
B.监理人
C.发包人为履行合同聘请的第三方
D.承包人
E.分包人
根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（ BE）。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点
C.投标文件未按招标文件要求密封
D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是（DE ）。
A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日
B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行
C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日
D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人
E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同
依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为（BCD ）。
A.由业主指定，并与其签定合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
E.对其违约行为承包商承担连带责任
按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括（ACD ）。
A.业主提供的设计不当造成的损失
B.承包商施工原因造成的爆炸
C.工程所在国发生战争
D.放射性污染导致停工
E.施工遇到不利气候条件导致的停工
依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（ADE ）。
A.工程设计的建议权
B.工程规模的认定权
C.工程设计变更的决定权
D.承包人索赔要求的审核权
E.施工协调的主持权
监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ACE ）。
A. 委托人违约，赔偿监理人经济损失
B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失
C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失
E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出
法人应当具备（ ABCD）等条件。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.经上级行政主管机关批准
在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（BCE）。
A.土地使用权
B.社会团体的教育设施
C.土地所有权
D.抵押人所有的交通工具
E.依法被监管的财产
在施工合同中，（ABE ）的合同属于无效合同。
A.施工企业伪造资质等级证书签订
B.招标人与投标人串通签订
C.施工企业的违约责任明显过高
D.建设单位的违约责任明显过高
E.约定的质量标准低于强制性标准
施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（BC ）请求撤销合同。
A.建设行政主管部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.工程师
E.设计单位
按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ABE ）。
A.投标书及其附件
B.招标阶段对投标人质疑的书面解答
C.资格审查文件
D.工程报价单
E.履行合同过程中的变更协议
按照施工合同示范文本的规定，由于（ACE ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A.发包人未按约定提供施工场地
B.分包人对承包人的施工干扰
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
E.发生不可抗力
当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括（ABCE ）。
A.经工程师认可的施工进度计划
B.汇率变化表
C.施工会议记录
D.招标文件
E.合同履行中的来往信函
按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（CD ）。
A.工程加速索赔
B.工程变更索赔
C.合同中明示的索赔
D.合同中默示的索赔
E.合同外的索赔
项目监理合同管理（判断）
1.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。B、不正确
2.总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 B.不正确
3.监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。A.正确
4.监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。
正确
5.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。B.不正确
6.总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。B.不正确
7.监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。A.正确
8.监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。
A.正确
9.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。A.正确
10.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是行政法规 。B.不正确
11.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。
A.正确
12.总承包单位可分阶段对勘察、设计、施工、材料设备采购等所有内容进行分包。B.不正确
13.由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。
B.不正确
14.2013版施工合同示范文本通用条款规定， 除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
A.正确
15.2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。
A.正确
16.施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建[2004]369号文件，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。A.正确
17.经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。B.不正确
18.招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。A.正确
19.施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标。
B.不正确
20.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。B.不正确
21.99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。B.不正确
22.99版施工合同示范文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。A.正确
23.2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。B.不正确
24.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A.正确
25.某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。B.不正确
26.经有关部门审批，为紧急安置灾民而修建的活动板房可以不招标。A.正确
27.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。A.正确
28.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。A.正确
29.承包商可以采用邀请招标或议标的方式与分包商签订分包合同 。A.正确
30.颁发工程接收证书后的[84天内]，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。A.正确
31业主每月支付承包商进度款时，以实际完成的工程量作为支付依据。A.正确
32.FIDIC施工合同条件下，最终解决合同争议的方式是诉讼。
B.不正确
33.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失。
A.正确
34.监理工作包括附加监理工作和额外监理工作。B.不正确
35.监理人员和监理辅助人员的工资属于间接成本。B.不正确
36.委托监理合同的变更应经一方申请并经双方口头同意方可进行变更。B.不正确
37.抵押是最常用的担保方式。B.不正确
38.《担保法》是指调整因担保关系而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A.正确
39.保证合同的当事人是指保证人和债权人。A.正确
40.定金数额由当事人约定，不得超过主合同标的额的10% 。
B.不正确
41.合同的成立必须经过要约、承诺两个阶段。A.正确
42.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款。
B.不正确
43.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有，应承担缔约过失责任。A.正确
44.书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。A.正确
45.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前14天书面通知承包人。B.不正确
46.通用条款在使用时不做任何改动，原文照搬。A.正确
47.合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前14天。B.不正确
48.工程开工后，承包人应按照[工程师]确认的进度计划组织施工。A.正确
49.索赔事件发生后，承包人应立即向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。B.不正确
50.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师无权检查承包人的现场同期记录。A.正确
51.工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。
A.正确
52.能否有力地反驳索赔，是衡量工程师工作成效的重要尺度。A.正确
项目监理进度控制(单项选择）
组织施工方式中，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织，有利于提高技术水平和劳动生产率，这属于( C)的特点。
A.依次施工 B.平行施工 C.流水施工 D.搭接施工
考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是( D)。
A.依次施工和平行施工
B.平行施工和流水施工
C.搭接施工和平行施工
D.依次施工和流水施工
在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是(A )。
A.依次施工和平行施工
B.平行施工和流水施工
C.搭接施工和平行施工
D.依次施工和流水施工
水施工方式是一种先进、科学的施工方式，其技术经济效果不包括(B )。
A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益
B.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，可以提高工程质量
C.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益
D.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率
某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天，则拟采用的专业工作队为(D )。
A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.6.0
在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一个专业工作队，由其完成各施工段任务的流水施工指的是(A )。
A.异步距异节奏流水施工
B.等步距异节奏流水施工
C.非节奏流水施工
D.等节奏流水施工
不属于全等节拍流水施工特点的是（C ）。
A.t=k
B.时间连续
C.空间不连续
D.T=(m+n-1)K+∑Z-∑D
施工段划分一般应遵循原则不包括（C ）。
A.工程量大致相等，相差不大于10%～15%；
B.满足最小工作面的要求；
C.多层建筑流水施工，m一般不大于n；
D.多层建筑各层施工段划分数量、位置尽量一致。
当m > n时， ( B)。
A.各专业队连续作业，施工段无空闲。
B.各专业队连续作业，施工段有空闲。
C.各专业队不连续作业，施工段无空闲。
D.各专业队不连续作业，施工段有空闲。
当m< n时，（ C ）。
A.各专业队连续作业，施工段无空闲。
B.各专业队连续作业，施工段有空闲。
C.各专业队不连续作业，施工段无空闲。
D.各专业队不连续作业，施工段有空闲。
流水施工的空间参数不包括（ D）。
A.工作面 B.施工段 C.施工层 D.流水步距
某工程分3个施工段组织流水施工，若甲、乙施工过程在各施工段上的流水节拍分别为5天、4天、1天和3天、2天、3天，则甲、乙两个施工过程的流水步距为( D)天。
A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.6.0
某工程划分为6个施工段，甲、乙两个相邻施工过程在各施工段上的流水节拍分别为3天和1天，当每个施工过程采用一支施工队伍时，甲、乙施工过程之间的流水步距为( D)天。
A.2.0 B.6.0 C.12.0 D.13.0
某工程有六个施工段，分为甲、乙、丙、丁四个施工过程。在没有技术间歇和插入时间的情况下，组织固定节拍流水施工，若计划工期不超过45天，则各施工过程之间的最大流水步距为( B)天。
A.4.0 B.5.0 C.6.0 D.7.0
不属于无节奏流水施工的特点是( A)。
A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
B.各施工过程的流水节拍不等，且无规律
C.专业工作队数目等于施工过程数目
D.流水步距一般不等
关于一般成倍节拍的特点有(D )。
A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
B.各施工过程的流水节拍不等，且无规律
C.专业工作队数目不等于施工过程数目
D.流水步距一般不等
加快成倍节拍的特点有( C)。
A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
B.各施工过程的流水节拍不等，且无规律
C.专业工作队数目不等于施工过程数目
D.流水步距不相等
不属于固定节拍流水施工的特点是(B )。
A.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
B.各施工过程的流水节拍不等，且无规律
C.专业工作队数目等于施工过程数目
D.流水步距相等
工作的最早完成时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻，工作的最早完成时间等于( A)。
A.最早开始时间与其持续时间之和
B.最早开始时间与其持续时间之差
C.最迟完成时间与其持续时间之和
D.最迟完成时间与其持续时间之差
工程网络计划的计算工期应等于其所有结束工作( C)。
A.最迟完成时间的最大值
B.最迟完成时间的最小值
C.最早完成时间的最大值
D.最早完成时间的最小值
在网络计划时间参数中，对一项工作规定的从开始到完成的时间，称为( A)。
A.工作持续时间
B.工期
C.节点最迟时间
D.工作最迟完成时间
在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有(A )。
A.采用更先进的施工方法
B.改善外部配合条件
C.改善劳动条件
D.增加每天的施工时间
若工作G因故比预期持续时间多了5天，导致总工期往后拖延了2天，则下列说法正确的是(B )。
A.原计划中，G是关键工作
B.G的总时差为3天
C.原关键线路不变
D.对项目没什么经济损失
分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，应首先分析(A )。
A.出现进度偏差的工作是否为关键工作
B.进度偏差是否超过总时差
C.进度偏差是否超过自由时差
D.进度偏差的时距是否超过总时差
在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延时间超过其总时差，则(A )。
A.将使工程总工期延长
B.不会影响其后续工作的原计划安排
C.不会影响其紧后工作的总时差
D.工作P不会变为关键工作
在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为4天和2天，监理工程师检查实际进度时发现，该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作M的实际进度(A )。
A.不影响总工期，但其后续工作的最早开始时间将推迟1天
B.既不影响总工期，也不影响其后续工作的最早开始时间
C.将影响其总工期推迟3天，但不影响其后续工作的最早开始时间
D.既影响总工期，又影响其后续工作，均拖延3天
关于分析进度偏差对后续工作及总工期的影响，下列说法不正确的是( B)。
A.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
B.分析进度偏差在工作间的逻辑关系
C.分析进度偏差是否超过总时差
D.分析进度偏差是否超过自由时差
关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述正确的是(D )。
A.两端为关键节点的工作一定是关键工作
B.在关键线路上不可能有虚工作存在
C.各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路
D.当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作
以下关于双代号网络图的绘制规则说法错误的是 （B）。
A.正确表达工作间的逻辑关系
B.网络图中允许出现循环回路
C.在网络图中不允许出现带有双向箭头或无箭头的连线
D.在网络图中，不允许出现同样代号的多项工作
当网络图的起点节点有多条外向箭线或终点节点有多条内向箭线时，为使图形简洁，可用（C）绘制。
A.指向法
B.过桥法
C.母线法
D.标号法
在一张网络图中，一般只允许出现（A）起点节点和（）终点节点。
A.1个 1个
B.1个 2个
C.2个 1个
D.2个 2个
以下不属于双代号网络图中虚工作的作用的是（A）。
A.虚拟作用
B.区分作用
C.联系作用
D.断路作用
关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是(C )。
A.虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系
B.虚箭线所代表的工作不消耗时间
C.虚箭线代表的可能是虚工作，也可能是实工作
D.虚箭线所代表的工作不消耗资源
下列表述不正确的是( C)。
A.间接绘制法指先计算网络计划的时间参数，再绘制时标网络计划。
B.间接绘制法适用于复杂、大型时标坐标网络计划的绘制。
C.间接绘制法中须计算出网络图的各种时间参数。
D.间接绘制法中箭线水平投影长度代表该工作持续时间。
下列表述不正确的是(D )。
A.关键线路是指自终点节点逆箭线朝起点节点观察，自始至终不出现波形线的线路。
B.关键线路用彩色线、粗实线或双箭线标明。
C.直接绘制法是不计算时间参数，直接在时标网格中绘制双时标网络图。
D.直接绘制法适用于大型网络的手工绘制。
关于间接绘制法下列表述不正确的是（D ）。
A.箭线水平投影长度代表该工作持续时间
B.虚箭线水平投影长度为0
C.若引出箭线长度无法直接与后面节点相连，则剩余部分用水平波形线代替
D.须计算网络图节点最迟时间
关键线路是指自终点节点（A ）箭线朝起点节点观察，自始至终不出现波形线的线路。。
A.逆 B.顺 C.顺或逆 D.延
在时标网络计划中关键线路的叙述，不正确的是( D)。
A.凡自始至终不出现的波形线的线路为关键线路
B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零
C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为零
D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差
“工期固定，资源均衡”的优化是指（B）。
A.寻求工程总成本最低时的工期安排
B.通过网络计划中非关键工作时差的利用对资源计划进行调整，尽量减少资源需用量的波动，使资源连续而均衡的分布
C.按计划工期寻求最低成本的计划安排
D.利用工作时差，改变某些工作的最早开始时间，以满足资源限量的要求
资源优化的前提条件是 （B）。
A.可以改变网络计划中各项工作的持续时间
B.网络计划中各项工作的资源强度为常数
C.可以改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系
D.允许中断工作
“工期固定，资源均衡”的优化步骤中的第一步是（A）。
A.绘制时标网络计划，计算资源需用量
B.计算资源均衡性指标，用均方差值来衡量资源均衡程度
C.从网络计划的终点节点开始，按非关键工作最早开始时间的后先顺序进行调整
D.绘制调整后的网络计划
“工期固定，资源均衡”的优化从网络计划的终点节点开始，按非关键工作的（B）后先顺序进行调整。
A.最早完成时间 B.最早开始时间
C.最迟完成时间 D.最迟开始时间
以下哪一项不属于虚工作的作用？（D ）
A.联系B.区别 C.断路 D.标识
关于关键线路，下列表述不正确的是(B )。
A.线路之长最长的线路称为关键线路
B.一个网络图中，关键线路只有一条
C.全部由关键工作组成的线路称为关键线路
D.关键线路全部由关键工作组成
下列表述正确的是( A)。
A.非关键线路上可能存在关键工作
B.关键线路上可能存在非关键工作
C.关键工作是有机动时间的工作
D.非关键工作是不存在机动时间的工作
从网络图的起点节点开始，顺箭线方向达到网络图的终点节点所经过的若干条“通路”，称为（ A ）。
A.线路 B.关键线路 C.总线路 D.支线路
资源有限，工期最短”的优化步骤中的第一步是（A）。
A.绘制早时标网络及资源动态曲线
B.对调整时段平行工作重新安排（改变某些工作的开始时间），计算各方案工期延长值
C.取△Tm-n, i-j=min( EFm-n- LSi-j ) 作为调整方案
D.重复以上步骤，直到满足要求为止
“资源有限-工期最短”的优化是指（b）。
A.寻求工程总成本最低时的工期安排
B.利用工作时差，改变某些工作的最早开始时间，以满足资源限量的要求
C.按计划工期寻求最低成本的计划安排
D.资源均衡时寻求最低成本的计划安排
某道路工程在进行基层和面层施工时，为了给面层铺设提供工作面和工作条件，需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺，这种时间间隔是（ A）时距。
A.STS B.FTF C.STF D.FTS
在工程网络计划中，关键线路是指（ A）。
A.单代号网络计划中总的工作持续时间最长的线路
B.双代号网络计划中由关键节点组成的线路
C.单代号搭接网络计划中总的工作持续时间最长的线路
D.双代号时标网络计划中无虚箭线的线路
在单代号搭接网络计划中，设B工作的紧前工作仅有A工作，工作A、B之间时距为STSA.B =2，FTFA.B =3，工作A的最早开始时间为0，持续时间为6，工作B的持续时间为8，则B工作的最早开始时间为（B ）。
A.1天 B.2天 C.0天 D.3天
在单代号搭接网络计划中，设B工作的紧前工作仅有A工作，工作A、B之间时距为STSA.B =2，FTFA.B =3，工作A的最早开始时间为0，持续时间为6，工作B的最早开始时间为2，持续时间为8，则工作A、B之间的时间间隔为（C ）。
A.1天 B.2天 C.0天 D.3天
已知单代号网络计划中某工作最早开始时间和最早完成时间分别为4天和6天，最迟开始时间和最迟完成时间分别为7天和9天，则该工作的总时差为（B）。
A.2天 B.3天 C.4天 D.6天
已知某工作的持续时间为4天，最早开始时间为7天，总时差为2天，则该工作的最迟完成时间为（D）天。
A.4.0 B.9.0 C.11.0 D.13.0
在单代号网络计划中，设A工作的紧后工作有B和C，总时差分别为3天和5天，工作A、B之间时间间隔为8天，工作A、C之间的时间间隔为7天，则工作A的总时差为（C ）。
A.9天 B.10天 C.11天 D.12天
在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的（B ）自由时差
A.总时差 B.时间间隔 C.时距 D.B
某工作F 检查时，尚需作业时间是4周，到计划最迟完成时尚余时间也是4周，该工作原有总时差为1周，则该工作的实际进度情况为（A）。
A.拖后1周，但不影响总工期
B.拖后1周，影响总工期1周
C.进度正常
D.提前1周
关于匀速进展横道图比较法，以下说法正确的是（ A）。
A.涂黑的粗线右端与检查日期相重合，表明实际进度与计划进度相一致
B.涂黑的粗线右端在检查日期左侧，表明实际进度超前
C.根据涂黑的粗线右端和检查日期的关系，不能判断进度执行情况
D.若涂黑的粗线右端在检查日期右侧，表明实际进度滞后
如果网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则进度计划的调整方法为：(C)
A.如果工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的
B.如果项目总工期允许拖延，则此时只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制检查日期之后的简化网络计划即可
C.如果项目总工期允许拖延，但允许拖延的时间有限，则当实际进度拖延的时间超过此限制时，也需要对网络计划进行调整，以便满足要求
D.应选用资源占用量大或者直接费用高的后续关键工作，适当延长其持续时间
以下不属于时标网络计划特点的是（D）。
A.兼有网络计划与横道计划的优点，它能够清楚地表明计划的时间进程
B.能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间
C.可以统计每一个单位时间对资源的需要量，以便进行资源优化和调整
D.当情况发生变化时，对网络计划的修改比较简单，不需要重新绘图
在双代号时标网络计划中以波型线表示工作的（A）。
A.自由时差
B.总时差
C.时间间隔
D.持续时间
在双代号时标网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（D）。
A.总时距
B.持续时间
C.间歇时间
D.总时差
工作的总时差是指在不影响（C）的前提下，本工作所具有的机动时间。
A.本工作最早完成时间
B.紧后工作最早完成时间
C.网络计划总工期
D.紧后工作最早开始时间
在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻是该工作的（A）。
A.最早开始时间
B.最早完成时间
C.最迟开始时间
D.最迟完成时间
某工作M有两个紧前工作A和B ，工作A的最早开始时间是5，持续时间为3，工作B的最早开始时间是7，持续时间为2，则工作M的最早开始时间是（B）。
A.8.0 B.9.0 C.12.0 D.5.0
某工作N有两个紧后工作C和D，工作C的最迟完成时间是5，持续时间为1，工作D的最迟完成时间是7，持续时间为2，则工作N的最迟完成时间是（A）。
A.4.0 B.5.0 C.3.0 D.6.0
费用优化是指（B ）。
A.按计算工期寻求最低成本的计划安排的过程
B.寻求工程总成本最低时的工期安排
C.按计划工期寻求最低成本的计划安排的过程
D.资源均衡时寻求最低成本的计划安排的过程
费用优化的基本思路是不断的在网络计划中找出（C ）的关键工作，缩短其持续时间。
A.持续时间最长
B.资源强度最小
C.直接费用率（或组合直接费用率）最小
D.间接费用率（或组合间接费用率）最小
费用优化步骤中的第一步是（A ）。
A.按工作正常持续时间确定计算工期及关键线路
B.在各可行方案中寻求最佳方案进行调整
C.计算变化的费用及总费用
D.确定合理的压缩时间
网络计划与横道计划相比，其主要优点是能够（A）。
A.明确表达各项工作之间的逻辑关系
B.直观表达工程进度计划的计算工期
C.明确表达各项工作之间的搭接时间
D.直观表示各项工作的持续时间
在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线，则该节点称为（B）。
A.起点节点
B.中间节点
C.终点节点
D.起始节点
相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的（C）。
A.先行工作
B.后续工作
C.平行工作
D.紧后工作
工作之间由于资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（A）。
A.组织关系 B.工艺关系
C.搭接关系 D.沟通关系
某施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（B）。
A.流水节拍 B.流水强度
C.流水步距 D.流水施工工期
下面参数中属于流水施工工艺参数的是 （B）。
A.流水节拍 B.施工过程
C.流水步距 D.流水施工工期
（A）是指提供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。
A.工作面 B.施工过程
C.施工段 D.施工层
（B）是指某个专业工作队在某一施工段上的施工时间。
A.流水强度 B.流水节拍
C.流水步距 D.流水施工工期
固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是（A ）。
A.相邻专业工作队的流水步距相等
B.专业工作队数等于施工过程数
C.不同施工过程的流水节拍均相等
D.专业工作队数等于施工段数
某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（ D）。
A.6天和3个
B.4天和4个
C.4天和3个
D.2天和7个
某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、5天和4、3、4、5天，则流水步距为（ C）天。
A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.6.0
所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等的流水施工是（A）。
A.固定节拍流水施工
B.一般的成倍节拍流水施工
C.加快的成倍节拍流水施工
D.非节奏流水施工
最基本、最原始的施工组织方式是（A）。
A.依次施工 B.平行施工
C.流水施工 D.连续施工
以下不属于依次施工特点的是 （B）。
A.由于没有充分地利用工作面，所以工期长
B.单位时间投入施工的资源较为均衡，有利于资源供应组织工作
C.施工现场的组织、管理比较简单
D.单位时间内投入的资源数量比较少，有利于资源供应的组织工作
在拟建工程项目任务十分紧迫、工作面允许以及资源能够保证供应的条件下，可以组织几个相同的工作队，在同一时间、不同的空间上进行施工，这样的施工组织方式称为（B）。
A.依次施工 B.平行施工
C.流水施工 D.连续施工
以下不属于流水施工方式特点的是（B）。
A.科学地利用了工作面，争取了时间，工期比较短
B.各专业队不能连续作业
C.工作队及其生产工人实现了专业化施工，可使工人的操作技术熟练，更好地保证工程质量，提高劳动生产率
D.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件
网络计划工期优化的前提是（ B）。
A.计算工期不满足计划工期
B.不改变各项工作之间的逻辑关系
C.计划工期不满足计算工期
D.将关键工作压缩成非关键工作
当工期优化过程中出现多条关键线路时（C）。
A.可以只压缩一条关键线路上的关键工作
B.必须将各条关键线路压缩相同数量的工作
C.必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值
D.必须同时将两条关键线路的总持续时间压缩相同数值
工期优化步骤中的第一步是（A）。
A.按工作正常持续时间确定计算工期及关键线路
B.按要求工期计算应缩短的时间
C.选择应缩短持续时间的关键工作
D.确定合理的压缩时间
项目监理进度控制(多项选择）
下列关于流水施工特点的描述正确的是(ADE )。
A.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率
B.没有充分利用工作面进行施工，工期长
C.施工现场的组织、管理较平行施工复杂
D.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡
E.各专业工作队能够连续作业
在建设工程进度计划的表示方法中，横道图表示工程进度计划的特点有(BD )。
A.明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路
B.不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于缩短工期和降低工程成本
C.明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系
D.不能反映出工作所具有的机动时间，看不到计划的潜力所在，无法进行最合理的组织和指挥
E.明确表达各项工作之间的逻辑关系
固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点不包括( BC)。
A.所有施工过程在相应施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距不相等
C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等
D.专业工作队数等于施工过程数
E.各个专业工作队在各施工段上能够连续工作
组织加快成倍节拍流水的步骤有（BCDE ）。
A.先求出各施工过程流水节拍最小公倍数，作为流水步距k ；
B.计算各施工过程的工作队数，bi=ti/k;
C.专业工做队总数n1=∑ bi
D.确定施工段数m,令m= n1
E.组织各施工队进行施工。
为使施工段划分得合理，一般应遵循的原则包括( ACDE)。
A.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求
B.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%—20%。
C.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性
D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求
E.以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工
流水施工的参数包括（ACD ）。
A.工艺参数
B.形式参数
C.空间参数
D.时间参数
E.逻辑参数
流水步距的大小取决于( AB)。
A.相邻两个施工过程在各个施工段上的流水节拍
B.流水施工的组织方式
C.参加流水的施工过程数
D.流水施工的工期
E.各个施工过程的流水强度
流水节拍是表明流水施工的速度和节奏性，流水节拍小，表明(DE )。
A.节奏感弱
B.流水速度慢
C.资源供应量少
D.流水速度快
E.节奏感强
关于累加数列错位相减取大差法 ，下列说法中正确的是（ ABE ）。
A.计算同一施工过在各个施工段上流水节拍的累加数列
B.相邻两个累加数列错位逐项相减，最大差即为相邻的两个施工过程的流水步距
C.相邻两个累加数列错位逐项相减，最大差即为相邻的两个施工过程的流水节拍
D.累加数列错位相减取大差法只适用于无节奏流水计算流水步距
E.累加数列错位相减取大差法可应用于异节拍流水计算流水步距
无节奏流水施工的特点有（ACD ）。
A.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等
B.专业工作队的数量与施工过程的数量不一定相等
C.各专业工作队均在施工段上连续作业
D.施工段上可能有空闲
E.流水步距均相等
网络计划中工作之间的先后关系叫做逻辑关系，包括( AB)。
A.工艺关系
B.组织关系
C.搭接关系
D.控制关系
E.技术关系
工程网络计划工期优化的目的是为了(AD )。
A.缩短计算工期
B.寻求节约材料条件下的最优工期
C.寻求最低成本时的最优工期
D.在一定约束条件下使工期最短
E.寻求资源均衡条件下的最优工期
在某一工程网络计划中，工作M的总时差为8天，监理工程师在检查该工程实际进展情况时，发现工作M的总时差变为-8天，说明工作M的实际进度情况是(DE )。
A.拖后8天
B.影响总工期16天
C.未影响工期
D.影响总工期8天
E.拖后16天
编制建设工程施工总进度计划，主要是用来确定(CE )。
A.各单项工程的工期定额
B.建设工程的要求工期和计算工期
C.各单位工程的施工期限
D.各单位工程的实物工程量
E.各单位工程的相互衔接关系
当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，需要考虑的是( AB)。
A.总工期的限制条件
B.网络计划中后续工作的限制条件
C.该工作是否为关键工作
D.后续工作间的逻辑关系
E.该工作的实际进度拖延的时间是否超过自由时差
网络计划中应尽量避免箭线交叉。当交叉不可避免时，可采用（AC）方法表示。
A.过桥法
B.断路法
C.指向法
D.关键线路法
E.标号法
双代号时标网络计划的优点有( ABCD)。
A.直观易懂
B.便于绘制资源需求曲线
C.能够识别关键工作
D.能够使用实际进度前锋线进行进度控制
E.能够充分利用工作面
关于直接绘制法，说法正确的是（ABCD ）。
A.时间长短坐标限
B.箭线到齐画节点
C.画完节点补波线
D.不计算时间参数，直接在时标网格中绘制双时标网络图。
E.先计算网络计划的时间参数，再绘制时标网络计划
非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的，下列各项中属于非确定型网络计划的有(CDE )。
A.双代号网络计划
B.单代号网络计划
C.计划评审技术
D.风险评审技术
E.决策关键线路法
“工期固定，资源均衡”的优化步骤包括（ABCE）。
A.绘制时标网络计划，计算资源需用量
B.计算资源均衡性指标，用均方差值来衡量资源均衡程度
C.从网络计划的终点节点开始，按非关键工作最早开始时间的后先顺序进行调整
D.对调整时段平行工作重新安排（改变某些工作的开始时间），计算各方案工期延长值
E.绘制调整后的网络计划
表示资源均衡性（量化）的指标有（ABC）。
不均衡系数 B.极差值 C.均方差值 D.均值
E.最大值
双代号网络图三要素是（ ABC ）。
A.工作 B.节点 C.线路 D.工作持续时间 E.箭线
逻辑关系又分为（ A）和（ B）。
A.工艺逻辑关系
B.组织逻辑关系
C.先后逻辑关系
D.时序逻辑关系
E.紧前逻辑关系
资源优化的前提条件包括（abcd）。
A.不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系
B.不改变网络计划中各项工作的持续时间
C.网络计划中各项工作的资源强度为常数，而且是合理的
D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性
E.可改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系
关于单代号搭接网络计划，以下说法正确的是(ABCD )。
A.以箭线和时距共同表示逻辑关系
B.计划工期不一定决定于与终点相联系的工作的完成时间
C.关键线路至少有一条
D.关键线路上工作的时间间隔为零
E.关键线路上工作的自由时差为零
工作之间的搭接关系有（ABCDE）。
A.STS
B.FTF
C.STF
D.FTS
E.受两种以上基本时距限制的混合时距
单代号网络图中，以下说法正确的是( ABD)。
A.在实施过程中，关键线路可能会改变
B.关键工作的机动时间最小
C.关键线路只有一条
D.关键线路上工作的时间间隔为零
E.关键线路上工作的自由时差为零
工程项目实际进度与计划进度的比较方法有（ABCDE）。
A.匀速进展横道图比较法
B.双比例单侧横道图比较法
C.双比例双侧横道图比较法
D.前锋线比较法
E.列表比较法
采用列表比较法比较实际进度与计划进度，以下说法正确的是（ABCD）。
A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致
B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前
C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期
D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，且影响总工期
E.只要工作尚有总时差小于原有总时差，就说明该工作实际进度拖后，且影响总工期
时标网络计划一般规定有（ABC）。
A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间
B.以实箭线表示工作、虚箭线表示虚工作
C.节点中心对准相应的时标位置
D.虚箭线可以画水平
E.只能按最早时间编制时标网络计划
双代号时标网络计划中的关键线路是指（ACE）的线路。
A.总持续时间最长
B.工作数量最多
C.由关键工作组成
D.有关键工作
E.自始至终不出现波形线
在网络计划中，工期一般有（ABC）。
A.计算工期
B.计划工期
C.要求工期
D.最小工期
E.最大工期
节点的时间参数有（AB）。
A.最早时间
B.最迟时间
C.最早开始时间
D.最早完成时间
E.总时差
费用优化，又称工期成本优化，是指（AB ）。
A.寻求工程总成本最低时的工期安排过程
B.按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程
C.网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程
D.通过网络计划中非关键工作时差的利用使资源连续而均衡的分布的优化过程
E.利用工作时差，改变某些工作的最早开始时间，以满足资源限量的要求的优化过程
费用优化在各可行方案中寻求最佳方案进行调整时，应选择（ABCD ）的关键工作。
A.有备用资源
B.保证质量
C.保证安全
D.直接费率或组合直接费率最低
E.优选系数或组合优选系数最大
网络计划中工作之间的逻辑关系包括（AC）。
A.组织关系
B.生产关系
C.工艺关系
D.技术关系
E.协调关系
双代号网络图中的虚工作作用有（ABC）。
A.区分作用
B.联系作用
C.断路作用
D.交叉作用
E.虚拟作用
划分施工段应遵循的原则包括（ABCD）。
A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量要大致相等，其相差幅度不宜超过10%~15%
B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主要施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求
C.施工段的分界线应尽可能与结构界线（如沉降缝、伸缩缝）相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位
D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求
E.对于多层的拟建工程项目，可以只划分施工段不划分施工层
流水施工的时间参数包括（ACD）。
A.流水节拍 B.流水强度
C.流水步距 D.流水施工工期
E.工作面
以下属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（ABCE）。
A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等
B.不同施工过程之间的流水节拍不尽相等，但其值为倍数关系
C.相邻专业工作队的流水步距相等
D.专业工作队数等于施工过程数
E.各专业工作队在各施工段上能够连续作业
以下属于非节奏流水施工特点的是（ABCE）。
A.各施工过程在各施工段上的流水节拍不全相等
B.相邻施工过程的流水步距不全相等
C.专业工作队数等于施工过程数
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各专业工作队能够在施工段上连续作业
施工的组织方式包括（ABC）。
A.依次施工 B.平行施工
C.流水施工 D.连续施工
E.间断施工
横道图表示流水施工具有（ABCD）优点。
A.绘图简单
B.施工过程及其先后顺序表达清楚
C.时间和空间状况形象直观
D.使用方便
E.斜向进度线的斜率可以直观的表示出施工过程的进展速度
网络计划的优化可分为（ABC）。
A.工期优化
B.费用优化
C.资源优化
D.“工期固定，资源有限”的优化
E.“资源均衡，工期最短”的优化
工期优化，选择应缩短持续时间的关键工作时，应压缩（ABCD）的关键工作。
A.有备用资源
B.保证质量
C.保证安全
D.缩短持续时间所需增加费用最少
E.优选系数或组合优选系数最大
项目监理进度控制(判断）
利用横道图表示建设工程进度计划的优点之一是能够明确反映工作机动时间。B.不正确
建设工程流水施工的特点之一是各专业工作队能够连续施工。A.正确
建设工程流水施工的特点之一是不能充分利用工作面，工期长。B.不正确
建设工程流水施工的特点之一是单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织。B.不正确
异节拍流水指各施工过程在各施工段上的流水节拍相等，但不同施工过程之间流水节拍不完全相等的流水施工组织方式。A.正确
等节拍流水是各个施工过程在各个施工段上的流水节拍都彼此相等，且等于流水步距的流水方式。
A.正确
成倍节拍流水施工相邻专业队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数。A.正确
成倍节拍流水施工各专业工作队在各施工段上连续作业，施工段上可能有空闲。B.不正确
流水施工的主要参数中，流水步距表明流水施工的速度和节奏性。B.不正确
组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是流水步距。
B.不正确
不占用工作面、不影响工期、不影响前后工序施工的施工活动一般不列入施工过程，如混凝土制备。
A.正确
施工段划分时尽量利用结构界限，尽量避免人为的施工缝。A.正确
流水步距指组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小时间间隔。A.正确
流水节拍指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。A.正确
15.组织间歇是由建筑材料或现浇构件工艺性质所决定的的间歇时间。B.不正确
16.组织间歇是由施工组织原因而造成的间歇时间。
A.正确
无节奏流水的节拍特点是不同施工过程之间的流水节拍不相等，同一施工过程在不同施工段上的流水节拍也不全相等。A.正确
无节奏流水的流水步距可用累加数列错位相减取大差法计算。A.正确
流水施工方式根据流水施工节拍特征的不同，可分为有节奏流水和无节奏流水。
正确
一般成倍节拍的流水步距均相等。 B.不正确
在网络计划中，根据网络计划时间参数计算而得到的工期，称为计划工期。B.不正确
在网络计划中，工期泛指完成一项任务所需要的时间，其中任务委托人所提出的指令性工期为要求工期。A.正确
双代号网络计划中，已知某工作总时差为8天，最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为1天。A.正确
计算节点最早时间按顺箭线方向进行。A.正确
发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的自由时差而影响工期时，才能批准工程延期。B.不正确
在网络计划图中，以起点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差。B.不正确
已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作M的完成节点为关键节点，则该工作自由时差等于总时差。A.正确
在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则网络计划中关键线路改变。A.正确
在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其持续时间为7天。工作M有2项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差分别为3天和2天。A.正确
当网络计划的计划工期等于计算工期时，自由时差为零的工作就是关键工作。B.不正确
在网络图中不允许出现没有箭尾节点和没有箭头节点的箭线。A.正确
网络图中不允许出现循环回路。A.正确
节点编号时箭尾节点 < 箭头节点。A.正确
在绘制网络图时首先应正确表达工作间的逻辑关系。A.正确
网络计划中的虚工作是指只消耗时间，不消耗资源的工作( )。B.不正确
这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差。A.正确
双代号网络图中应只有一个起节点和一个终节点(多目标网络计划除外)。A.正确
网络图中所有节点都必须有编号。A.正确
双代号时标网络计划是指带有时间坐标的双代号网络计划。A.正确
时标网络以水平时间坐标为尺度表示工作持续时间。A.正确
时标网络以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的总时差。 B.不正确
时标网络中虚工作必须以垂直于时间坐标方向的虚箭线表示，有总时差时加波形线表示。B.不正确
双代号时标网络计划中以终点节点为结束节点的工作的（j=n）的总时差TFi-n等于计划工期减本工作最早完成时间之差。A.正确
双代号时标网络计划中总时差计算应顺箭线进行。
B.不正确
双代号时标网络计划中自终点节点逆箭线方向朝起点节点观察，自始至终不出现波形线的线路为关键线路。A.正确
工程项目的建设过程是不均衡的生产过程，对资源的种类、用量的需求等常常会有大的变化。A.正确
资源是指为完成一项计划任务所需投入的人力、材料、机械设备和资金等。A.正确
“工期固定，资源均衡”的优化应从网络计划的终点节点开始，按非关键工作最早完成时间的后先顺序进行调整。B.不正确
“工期固定，资源均衡”的优化只能对非关键工作进行调整。A.正确
一般来说，一个网络图有唯一的起点节点和终点节点。A.正确
一项工作有唯一的开始节点和唯一的结束节点。
A.正确
工作是计划任务按需要粗细程度划分而成的一个子任务或子项目。A.正确
从网络图起点节点开始到达本工作之前为止的所有工作，称为本工作的后续工作。B.不正确
资源优化的目标是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。
A.正确
.资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。A.正确
“资源有限，工期最短”的优化对调整时段平行工作重新安排时，应选择工期延长值最小的方案。
A.正确
“资源有限，工期最短”的优化只能对非关键工作进行调整。B.不正确
在修堤坝时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，筑土堤与修护坡之间的等待时间就是FTS时距。
正确
单代号搭接网络计划以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑顺序和搭接关系。
A.正确
单代号搭接网络图只应有一个起点节点和一个终点节点。
A.正确
单代号搭接网络图中，允许出现循环回路。
B.不正确
在单代号网络图中节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系。A.正确
绘制单代号网络图时，若在开始和结束时的一些工作(两个或两个以上的工作)没有必要的逻辑关联时，必须在开始和结束处增加一个虚拟的起始节点和一个虚拟的结束节点，以表示网络图的开始和结束。A.正确
从起点到终点均为关键工作，且所有工作间的时间间隔均为零的线路为关键线路。A.正确
总时差为零的工作为关键工作。 B.不正确
前锋线比较法主要适用于时标网络计划以及横道图进度计划。A.正确
前锋线比较法是从检查时刻的时间标点出发，用点划线依次连接各工作任务的实际进度点，最后到计划检查时的坐标点为止，形成前锋线，按前锋线与工作箭线交点的位置判定工程项目实际进度与计划进度偏差。A.正确
双比例单侧横道图比较法适用于工作的进度按变速进展的情况。A.正确
某工作进度滞后不一定对项目总工期产生影响。
A.正确
当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。
A.正确
网络计划中某项工作进度拖延的时间己超过其自由时差但未超过其总时差，此时该工作的实际进度不会影响总工期，而只对其后续工作产生影响。
A.正确
如果网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则无论该工作是否为关键工作，其实际进度都将对后续工作和总工期产生影响。A.正确
按最早时间编制的时标网络计划称为早时标网络计划。A.正确
双代号时标网络计划中起点节点与终点节点对应时间之差即为计算工期。A.正确
工作最迟开始时间= 总时差+最早开始时间。A.正确
时标网络计划的编制只能采用直接法。B.不正确
在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。
A.正确
工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。
A.正确
工作的最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。
A.正确
计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期。A.正确
在费用优化过程中，不能将关键工作压缩成非关键工作。A.正确
网络计划的优化目标应按计划任务的需要和条件选定，包括工期目标、费用目标和资源目标。
A.正确
费用优化过程中没有被压缩的关键工作被动的变成非关键工作是允许的。A.正确
根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。A.正确
正确生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。A.正确
相对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称为该工作的紧前工作。A.正确
总持续时间最短的线路称为关键线路。B.不正确
计划评审技术属于非肯定型网络计划。A.正确
流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段的流水节拍及流水施工的组织方式。A.正确
流水节拍表明流水施工的速度和节奏性。A.正确
流水施工工期就是整个工程的总工期。 B.不正确
通常把施工对象在平面或空间上划分成若干个劳动量大致相等的施工段落，这些施工段落称为施工段或流水段。A.正确
固定节拍流水施工各专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。A.正确
等步距异节奏流水施工也称为加快的成倍节拍流水施工。A.正确
非节奏流水施工流水步距的确定通常采用累加数列错位相减取大差法。A.正确
在组织异节奏流水施工时，整个施工过程成立一个专业工作队由其完成各施工段任务的流水施工为一般的成倍节拍流水施工。A.正确
平行施工方式施工现场组织、管理复杂。A.正确
流水施工结合了依次施工与平行施工的优点，作业队伍连续，充分利用工作面，是较理想的组织施工方式。A.正确
平行施工一般项目均可适用。B.不正确
分部工程流水（专业流水）为同一分部工程中各分项工程间的流水。A.正确
在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。A.正确
当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，否则，不能有效的缩短工期。A.正确
工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。A.正确
网络计划的优化是指在一定约束条件下，按既定目标对网络计划进行不断改进，以寻求满意方案的过程。A.正确
三控·项目监理投资控制（单项选择）
（A ）是通过研究项目主要不确定性因素变化对方案经济效果指标的影响程度，以达到能对各种不确定因素发生不利变化时对投资方案的承受能力做出判断的分析方法。
A.敏感性分析 B.盈亏平衡分析 C.概率分析D.风险分析
进行单因素敏感性，要假设各个不确定因素之间相互独立，当分析某个不确定性因素变动对评价指标的影响时，其他因素（D ）。
A.由小到大变化
B.由大到小变化
C.依次变化
D.保持不变
对某项目进行单因素敏感性分析中，设甲、乙、丙、丁四个因素分别发生5%、10%、10%、15%的变化，使评价指标财务净现值分别发生10%、15%、25%、25%的变化，相比而言，最敏感的因素是（C ）。
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1500元时，财务内部收益率为23%；当单位产品价格为1080元时，财务内部收益率为18%；当单位产品价格为950元时，财务内部收益率为10%；当单位产品价格为700元时，财务内部收益率为5%。若基准收益率为10%，则单位产品价格变化的临界点为（ B）元。
A.700.0 B.950.0 C.1080.0 D.1500.0
（ B）是通过分析产品产量、成本和盈利能力之间的关系，找出方案盈利与亏损在产量、单价、单位产品成本等方面的临界值，以判断方案在各种不确定因素作用下的抗风险能力。
A.敏感性分析 B.盈亏平衡分析
C.概率分析 D.风险分析
某工程项目其产品的设计生产能力为50万吨/年，售价为700元/吨，年固定总成本为1500万元，单位可变成本为600元/吨，则该项目的盈亏平衡点产量为（ B）万吨。
A.10.0 B.15.0 C.20.0 D.25.0
某工程项目其产品的设计生产能力为50万吨/年，售价为700元/吨，年固定总成本为1500万元，单位可变成本为600元/吨，则该项目的盈亏平衡生产能力利用率为（C ）。
A.0.2 B.0.25 C.0.3 D.0.35
某工程项目其产品的设计生产能力为50万吨/年，售价为700元/吨，年固定总成本为1500万元，单位可变成本为600元/吨，则该项目的盈亏平衡售价为（ C）元/吨。
A.600.0 B.620.0 C.630.0 D.650.0
资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（B ）资金可以具有相同的经济价值。
A.相同时点上的不同金额的
B.不同时点上的不同金额的
C.不同时点上的相同金额的
D.相同时点上的相同金额的
相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（C ）。
A.现金流入
B.现金流出
C.现金流量
D.净现金流量
在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（ A）。
A.国外借款利息 B.税金 C.补贴 D.国内借款利息`
以下属于现金流出的是（C ）。
A.营业收入
B.补贴收入
C.经营成本
D.回收流动资金
用来衡量资金时间价值的绝对尺度是（B ）。
A.利率 B.利息 C.收益率 D.利润率
有四个借贷方案：甲方案年贷款利率6.11%，每季度复利一次；乙方案年贷款利率6%，每季度复利一次；丙方案年贷款利率6%，每月复利一次；丁方案年贷款利率6%，每半年复利一次。则贷款利率最小的方案是（ D）。
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
利率是国民经济调控的重要杠杆之一，利率提高的原因是（D ）。
A.其他条件一定，通货膨胀率下降
B.其他条件一定，社会平均利润率下降
C.其他条件一定，资本市场供过于求
D.其他条件一定，社会平均利润率提高
以下关于资金时间价值的说法正确的是（ C）。
A.其他条件不变，资金周转速度越快，资金时间价值就越小
B.其他条件不变，资金的使用时间越长，资金时间价值就越小
C.其他条件不变，资金数量越多，资金时间价值就越大
D.其他条件不变，资金投入的越早，资金时间价值就越大
某企业借贷资金8万元，偿还期为4年，年利率10%，按复利计算，有A、B、C、D四种还款方式，各还款方式中支付总金额最多的是（ D）。
A.每年年末偿还2万元本金和所欠利息
B.每年年末只偿还所欠利息，第4年年末一次还清本金
C.在4年中每年年末等额偿还
D.在第4年末一次还清本息
资金等值计算时，i和n为定值，下列等式中错误的是（D ）。
A.（F / P，i，n）=（A / P，i，n）×（F / A，i，n）
B.（F / A，i，n）=（F / P，i，n）×（P / A，i，n）
C.（A / P，i，n）×（F / A，i，n）×（P / F，i，n）=1
D.（A / P，i，n）=（A / F，i，n）－i
某企业欲投资一项目，预计2年后项目投入运营并获利，项目运营期为10年，各年净收益为500万元，每年净收益的80%可用于偿还贷款。银行贷款年利率为6%，复利计息，借款期限为6年，如运营期各年年末还款，该企业期初最大贷款额度为（ A）万元。
A.1234.0
B.1308.0
C.1499.0
D.1589.0
现存款10000元，年利率为8%，复利计息，10年内每年年末的等额提款额为（C ）。
A.1000元
B.1380元
C.1490元
D.1600元
在资金等值计算中，下列表达正确的是（A ）。
A.P 一定，n相同， i 越高，F 越大
B.P 一定，n越长， i 相同，F 越小
C.F 一定，n越长， i 相同，P越大
D.F一定，n相同， i 越高， P越大
某人欲将剩余的资金存入银行，存款利率为6%，按复利计。若10年内每年年末存款2000元，第10年年末本利和为（C ）。
A.20000元
B.21200元
C.26362元
D.27943元
某人在银行存款，存款利率为6%，按复利计。若想在第4年年末取款8750元，从现在起4年内每年年末应存入银行（B）。
A.1887元
B.2000元
C.2188元
D.2525元
现存款1000元，年利率为12%，复利按季度计息，第2年年末的本利和为（C ）。
A.1240元
B.1254元
C.1267元
D.1305元
价值工程中的全寿命周期费用是指（ D）。
A.生产过程发生的全部成本
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.产品存续期的总成本
D.生产费用、使用费用及维护费用之和
凭借开展价值工程活动人员的经验和智慧，根据对象选择应考虑的因素，通过定性分析来选择对象的方法称为（ A）。
A.因素分析法
B.ABC分析法
C.强制确定法
D.价值指数法
价值工程实施的准备阶段，在收集价值工程所需的信息资料之前，应首先（A ）。
A.确定工作对象
B.进行功能定义
C.对资料进行分析
D.进行功能整理
原计划用煤渣打一地坪，造价50万元以上，后经分析用工程废料代替煤渣，既保持了原有的坚实功能，又能节省投资20万元，根据价值工程原理该方案提高价值的途径是（B ）。
A.功能提高，成本不变
B.功能不变，成本降低
C.功能提高，成本降低
D.功能和成本都降低
用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出（C ）的方案。
A.功能最好
B.成本最低
C.价值最高
D.技术最新
某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为800元，则该零部件成本需要降低( A)元。
A.160.0
B.210.0
C.230.0
D.240.0
某产品由构件A、B、C、D、E组成，构件A的功能评价系数为0.3，构件A的现实成本为1.8万元，该产品的现实成本为7万元，则构件A 的价值系数为（B ）。
A.1.818
B.1.167
C.0.857
D.0.55
以下方法中不能确定功能评价值（目标成本）的是（B）。
A.方案估算法
B.强制确定法
C.功能评价系数法
D.最低现状成本法
某拟建化工项目生产能力为年产量300万吨。已知已建年产量为100万吨的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为（D ）万元。
A.8934.78
B.9807.59
C.11550.0
D.11867.18
某新建项目，建设期为2年，共从银行贷款960万元，每年贷款额相等。贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为（B ）万元。
A.44.06
B.58.46
C.88.13
D.116.93
某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为（B ）万元。
A.3000.0
B.30000.0
C.45000.0
D.67500.0
采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的（B ）作为估算其他专业投资的基数。
A.主要车间的建筑安装工程投资
B.设备投资
C.建筑工程投资
D.主要设备的安装费用
某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5％。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为（ C ）万元人民币。
A.1435.05 B.1460.08
C.1483.03 D.1505.27
某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是（B ）万元。
A.500.0
B.562.0
C.585.0
D.656.0
按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（ D）万元。
A.1260.0
B.1271.9
C.1321.9
D.1330.4
（ B）是指海关对发生减免进口税或实行保税的进口设备实施监管和提供服务收取的手续费。
A.关税
B.海关监管手续费
C.消费税
D.增值税
下列投资方案经济评论指标中，属于偿债能力指标的是( C)。
A.资本金净利润率
B.投资回收期
C.利息备付率
D.内部收益率
下列建设项目财务评价指标中，属于动态评价指标的有（ A）。
A.净现值指数
B.总投资收益率
C.利息备付率
D.资本金净利润率
（ C）是分析项目是否有足够的净现金流量维持正常的运营。
A.盈利能力分析
B.偿债能力分析
C.财务生存能力分析
D.不确定性分析
进行财务评价时需要编制（ C），用于进行财务生存能力分析。
A.现金流量表
B.利润与利润分配表
C.财务计划现金流量表
D.资产负债表
下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是（C ）。
A.投资回收期短，表明项目投资回收快，抗风险能力强
B.投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益
C.投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标
D.投资回收期宜从项目建设开始年算起
下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（B ）。
A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行
B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行
C.若财务净现值大于等于零，方案可行
D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行
下列因素中，不影响基准收益率大小的是（C ）。
A.加权平均资本成本率
B.投资的机会成本率
C.贷款准备金率
D.通货膨胀率
利息备付率是指项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的 ( B)与当期应付利息费用的比值。
A.利润总额
B.税息前利润
C.净利润
D.可分配利润
销售税金在国民经济评价中属于（ D）。
A.直接费用
B.财务费用
C.间接费用
D.转移支付
国民经济评价中，在计算项目的经济净现值时用的折现率为（B ）。
A.经济内部收益率
B.社会折现率
C.基准收益率
D.行业折现率
以下不属于国民经济评价的参数的是（A ）。
A.行业基准收益率
B.影子汇率
C.社会折现率
D.影子价格
当国民经济评价与财务评价的结论不一致时，应以（B ）的结论为决策依据。
A.财务评价
B.国民经济评价
C.社会评价
D.综合评价
项目监理投资控制（多项选择）
敏感度系数提供了各个不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例，正确表述敏感度系数的说法是（BC ）。
A.敏感度系数的绝对值越小，表明评价指标对于不确定性因素越敏感
B.敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感
C.敏感度系数大于零，评价指标与不确定性因素同方向变化
D.敏感度系数小于零，评价指标与不确定性因素同方向变化
E.敏感度系数越大，表明评价指标对于不确定性因素越敏感
敏感性分析的一般步骤包括（ ABCD）。
A.确定分析指标
B.选择不确定因素，设定其变化范围
C.计算不确定因素的影响程度
D.确定敏感因素
E.分析风险来源
下列关于线性盈亏平衡分析的说法正确的是（ ADE）。
A.盈亏平衡产量越小，项目投产后盈利的可能性越大，抗风险能力越强
B.当企业在小于盈亏平衡点的产量下组织生产时，企业盈利
C.盈亏平衡分析可以反映产生项目风险的根源
D.生产能力利用率大于盈亏平衡点的利用率时，企业即可盈利
E.盈亏平衡分析不能反映产生项目风险的根源
为简化数学模型，线性盈亏平衡分析的前提条件包括（ABC ）。
A.产品的产量等于销售量
B.单位产品的变动成本不变
C.单位产品的销售单价不变
D.产品的产量大于销售量
E.只生产单一产品
金等值的要素包括（ABC ）。
A.金额
B.时间
C.利率
D.大小
E.方向
现金流量的要素包括（BDE ）。
A.金额
B.时点
C.利率
D.大小
E.方向
影响资金时间价值的主要因素有（ ABCD）。
A.资金的使用时间
B.资金数量的大小
C.资金投入和回收的特点
D.资金的周转速度
E.资金的表现形式
影响利率的主要因素有（ ABCDE）。
A.社会平均利润率的高低
B.金融市场上借贷资本的供求情况
C.贷出资本承担风险的大小
D.借款时间的长短
E.国家经济与货币政策
某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10% ，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为（ CDE）。
A.100（F / P，10%，5）
B.100（F / P，5%，5）
C.100（F / P，5%，10）
D.100（F / P，10.25%，5）
E.100（A / P，5%，10）（F / A，5%，10）
某企业连续n 年，每年年末向银行借贷A万元，借款年利率为r，每半年复利计息，则第n年末一次归还贷款本金和利息额的正确表达式为（CDE ）。
A.A（F / A，r，n）
B.A（F / A，r/2，n）
C.A（F / A，i，n）其中i=(1+r/2)2-1
D.A（A/ F，r/2，2）（F / A，r/2，2n）
E.A｛[F/P，r/2，2(n-1)]+[F/P，r/2，2(n-2)]+[F/P，r/2，2(n-3)]+…(F/P，r/2，2)+1｝
某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10% ，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为（CDE ）。
A.100×(1+10%)5
B.100×(1+5%)5
C.100×(1+5%)10
D.100×(1+10.25%)5
E.100×{5%(1+5%)10 /[(1+5%)10-1]} ×{[(1+5%)10-1]/5%}
某企业连续n 年，每年年末向银行借贷A万元，借款年利率为r，每半年复利计息，则第n年末一次归还贷款本金和利息额的正确表达式为（ CDE）。
A.A×{[(1+r)n-1]/r}
B.A×{[(1+r/2)n-1]/（r/2）}
C.A×{[(1+i)n-1]/i }，其中i=(1+r/2)2-1
D.A×{(r/2)/ [(1+r/2)2-1]}×{[(1+r/2) 2n-1]/(r/2)}
E.A×[(1+r/2)2(n-1)+ (1+r/2)2(n-2)+ (1+r/2)2(n-3) +…+(1+r/2)2+1]
下列关于价值工程的说法中，正确的有（ABD ）。
A.价值工程的性质属于一种有组织的技术经济活动
B.价值工程对所研究对象进行功能分析并系统研究功能与成本之间的关系
C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能
D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点
E.价值工程通常是产品设计部门独自进行的
在价值工程中，提高产品价值的途径有（ABC ）。
A.产品成本不变，提高功能水平
B.产品功能不变，降低成本
C.降低产品成本，提高功能水平
D.产品功能下降，成本提高
E.功能小幅度提高，成本大幅度提高
价值工程中应作为功能改进对象的是（ AD）。
A.V<1 B.V=1
C.V>1
D.成本降低期望值△C较大
E.成本降低期望值△C较小
下列方法中，可以用于价值工程方案创造的有(BC )。
A.功能成本法
B.头脑风暴法
C.哥顿法
D.功能指数法
E.专家意见法
下列费用中，属于动态投资的有(DE )。
A.基本预备费
B.建筑安装工程费
C.设备及工器具购置费
D.涨价预备费
E.建设期利息
流动资金估算方法包括（ AB）。
A.扩大指标法
B.分项详细估算法
C.生产能力指数法
D.比例估算法
E.资金周转率法
进口设备装运港交货价包括（ABD ）。
A.离岸价
B.到岸价
C.船边交货价
D.运费在内价
E.完税后交货价
到岸价包括（ABC ）。
A.离岸价
B.国外运费
C.国外运输保险费
D.外贸手续费
E.银行手续费
财务评价的基本报表包括（ABCD ）。
A.现金流量表
B.利润与利润分配表
C.财务计划现金流量表
D.资产负债表
E.总投资估算表
财务评价的内容包括（ABCD ）。
A.盈利能力分析
B.偿债能力分析
C.财务生存能力分析
D.不确定性分析
E.国民经济分析
下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析静态指标的有（ABC ）。
A.总投资收益率
B.静态投资回收期
C.资本金净利润率
D.财务净现值
E.资产负债率
下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有（CE ）。
A.总投资收益率
B.财务内部收益率
C.利息备付率
D.财务净现值
E.资产负债率
在国民经济评价中不应作为费用或效益的资金项目有（ABE ）。
A.税金
B.国内银行借款利息
C.国外银行借款利息
D.土地费
E.政府补贴
国民经济评价的指标有（ABC ）。
A.经济净现值
B.经济内部收益率
C.经济效益费用比
D.经济换汇成本
E.经济投资回收期
项目监理投资控制（判断）
敏感性分析不考虑各个不确定因素未来发生变动的概率。A.正确
确定敏感因素的相对测定法是计算敏感度系数。
A.正确
当投资增加10.14%，年收入减少8.72%，年支出增加101.33%，项目净现值变为0，则该项目中最敏感的因素是年收入。A.正确
敏感性分析的最终目的是找出敏感因素。B.不正确
盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。A.正确
盈亏平衡生产能力利用率越大项目抗风险能力越强。B.不正确
盈亏平衡销售收入越小项目抗风险能力越强。
A.正确
盈亏平衡销售价格越大项目抗风险能力越强。
B.不正确
不同时点上的不同金额的资金可以具有相同的经济价值。A.正确
国民经济评价则是站在全社会的角度来考察项目的效益和费用。A.正确
现金流入与现金流出之差称为净现金流量。
正确
同一笔经济业务，现金流的方向依分析所处的角度不同而不同。A.正确
单利法是仅对初始本金计息，利息不再生利息。
A.正确
复利法是当期利息计入下期本金一同计息，即利息也生息。A.正确
当m>1时，实际利率大于名义利率，且m越大，即一年中计算复利的有限次数越多，则年实际利率相对与名义利率就越高。A.正确
货币随着时间的推移，一定会带来资金的增值，这就是资金的时间价值。B.不正确
（F/P，i，n）×（P/F，i，n）=1 A.正确
（A/P，i，n）=（A/F，i，n）+ i A.正确
（P/A，i，n）×（A/P，i，n）=1 A.正确
年金现值公式当n→∞时P=A/i A.正确
现值（P）是指一笔资金在现在时刻的价值。
;B.不正确
终值（F），又称为未来值，指一笔资金在某时间序列终点处的价值。 A.正确
等额支付系列（A），又称为等额年金或年金，指某时间序列中每期末都连续发生的数额相等资金。
A.正确
某人在银行存款，存款利率为6%，按复利计。若10年内每年年初存款2000元，第10年年末本利和为26362元。 B.不正确
价值工程是致力于提高价值的创造性活动。 A.正确
价值工程包括准备阶段、分析阶段、创新阶段和实施阶段。 A.正确
价值工程中采用ABC分析法选择研究对象的缺点：没有将费用与功能联系起来共同考虑，容易忽视功能重要但成本不高的对象。 A.正确
价值工程中功能整理的成果是形成功能系统图。
A.正确
价值工程中，成本系数=某功能的实际成本/产品成本（所有功能实际成本之和）。 A.正确
价值工程中，若某功能V=1，一般不作为功能改进对象。 A.正确
哥顿法（模糊目标法）是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路，一般用于开发新产品的方案。
A.正确
采用头脑风暴法（BS法）可以针对问题提出自己的想法，也可以互相批评。 A.正确
正可行性研究阶段，安装工程费一般可以按照设备费的比例估算。 A.正确
基本预备费以（建筑工程费+设备工器具购置费+安装工程费＋工程建设其他费用）为计算基数。
A.正确
流动资金是流动资产与流动负债的差额。 A.正确
工程建设其他费用包括与土地使用有关的费用、与工程建设有关的其它费用两部分。 B.不正确
进口设备的原价是抵岸价。 A.正确
进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率。
A.正确
装运港船上交货价(FOB)，习惯称为离岸价。
A.正确
所有的进口设备都需要缴纳海关监管手续费。
B.不正确
项目评价包括财务评价、国民经济评价和社会评价。
A.正确
息税前利润=利润总额+利息支出。 A.正确
现金流量表依据分析的角度不同又可分为项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表和投资各方现金流量表。 A.正确
内部收益率是反映项目盈利能力的动态评价指标。
A.正确
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。 A.正确
利息备付率应当按年计算。 A.正确
偿债备付率在正常情况应当大于1。当指标小于1时，表示当年资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款偿付已到期债务。 A.正确
财务净现值为零，表明项目盈利能力水平正好等于基准收益率或设定的折现率。 A.正确
国民经济评价与财务评价的目的是相同的，都是要寻求以最小的投入获得最大的产出。 A.正确
只有国民经济评价和财务评价均可行的项目，才予以通过。 B.不正确
不正确经济内部收益率大于或等于社会折现率，表明项目对国民经济的净贡献达到或超过了要求的水平，这时应认为项目是可以考虑接受的。 A.正确
可以以市场价格为基础，经适当调整后求得项目评价中的影子价格。 A.正确
三控·项目监理质量控制(单项选择题)
（B）是形成实体质量的决定性环节
A.工程勘察设计 B.工程施工
C.工程监理 D.工程验收
下列（D）不是政府监督管理的特点
A.权威性 B.强制性
C.综合性 D.随机性
工程监理单位的质量责任包括（C）。
A.法律责任
B.违约责任
C.法律责任和违约责任
D.委托责任
下列（D）不是质量控制的原则
A.坚持质量第一的原则
B.坚持以人为核心的原则
C.坚持以预防为主的原则
D.坚持综合治理的原则
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）将单位工程划分为（B）分部工程
A.9.0 B.10.0 C.8.0 D.12.0
分部工程验收由（D）组织。
A.建设单位项目负责人
B.施工项目部技术负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
按专业性质、建筑部位划分的是（C）。
A.检验批
B.分项工程
C.分部工程
D.单位工程
当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（A）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.监理单位
（B）不是观感质量验收评价的结论
A.好 B.优良 C.一般 D.差
下列（D）不是分部(子分部)工程质量验收的合格标准
A.分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格
B.质量控制资料应完整
C.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样结果应符合相应规定
D.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料基本完整
检验批验收内容不包括（D）。
A.资料检查
B.现场实体检查抽样方案
C.按照抽样方案，对检验批中每一个验收项目进行现场实体检验
D.根据资料检查结果，计算判断检验批是否符合验收标准要求
安全与使用功能的抽测资料检查，检查内容表述错误的是（D）
A.检查规定的检测项目都进行了检测
B.检查各项检测报告的格式、内容、程序、方法、参数、数据、结果符合相关标准要求
C.检查资料的检测程序符合要求
D.检测人员、校核人员、审核人员可不签字，检测报告用章规范符合要求。
施工图设计阶段监理工作不包括（C）
A.督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图
B.对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收
C.审核设计单位交付的施工图及投资估算算文件
D.根据国家有关法规的规定，将施工图报送当地政府建设行政主管部门指定的审查机构进行审查，并根据审查意见对施工图进行修正
监理工程师应从以下方面对设计变更进行严格控制，其中表述错误的是（D）
A.应随时掌握国家政策法规的变化，特别是有关设计、施工的规范、规程的变化，有关材料或产品的淘汰或禁用，并将信息尽快通知设计单位和建设单位，避免产生设计变更的潜在因素
B.加强对设计阶段的质量控制。对各专业图纸的交叉要严格控制会签工作，力争将矛盾和差错解决在出图之前
C.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性
D.不需要严格控制设计变更的签批手续
勘察阶段监理工程师进行质量控制的要点错误的是（D）。
A.协助建设单位选定勘察单位
B.勘察工作方案审查和控制
C.勘察现场作业的质量控制：必要时旁站
D.勘察文件的质量控制：工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，负责人无需签字
工程勘察工作一般分（C）个阶段
A.一个 B.两个 C.三个 D.四个
设备制造过程的质量监控内容不包括（D）
A.加工作业条件的控制
B.工序产品的检查与控制
C.不合格零件的处置
D.设计变更应得到施工单位的同意
设备检验程序不包括（D）
A.设备进入安装现场前，总承包单位或安装单位应向项目监理机构提交《工程材料／构配件／设备报审表》
B.设备进场后，监理工程师应组织设备安装单位在规定时间内进行检查
C.如经检验发现设备质量不符合要求时，则监理工程师拒绝签认，由供货方或制造单位予以更换或进行处理，合格后再进行检查验收
D.工地交货的大型设备，一般由监理工程师直接组织复核验收
设备采购方式不包括（D）。
A.市场采购
B.向制造厂商订货
C.招标采购
D.租赁
招标采购设备的质量控制，监理的主要工作有（D）
A.掌握设计要求，协助建设单位起草招标文件、审查投标单位的资质情况和投标单位的设备供货能力，做好资格预审工作
B.参加对设备供货制造厂商或投标单位的考察，提出建议，与建设单位一起做出考察结论
C.参加评标、定标会议，帮助建设单位进行综合比较和确定中标单位
D.驻场建造。
施工总承包企业的资质按专业类别共分为（C）个资质类别，每一个资质类别又分成特级、一、二、三级
A.10.0
B.11.0
C.12.0
D.14.0
为工程服务的试验室的检查不应包括下列（D）内容
A.试验室的资质等级及试验范围
B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明
C.试验室
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
D.管理人员资格证书
技术交底书由（A）编制。
A.主管技术人员
B.专职质量管理人员
C.项目负责人
D.监理工程师
下列（A）不是专业承包单位资料等级
A.特级
B.一级
C.二级
D.三级
质量管理体系认证的特征不包括（D）
A.由第三方认证机构进行客观的评价，作出结论
B.认证的依据是质量管理体系的要求标准；认证结论是是否符合标准
C.质量管理体系要求的符合性和满足质量要求和目标的有效性
D.认证合格标志，可用于宣传，也可用于具体的产品上
质量管理体系审核表述错误的是（D）
A.第一方审核用于内部目的，由组织自己进行
B.第二方审核由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行
C.第三方审核由外部独立的审核服务组织进行
D.第三方审核由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行
质量管理体系的建立与实施不包括（D）。
A.组织策划与总体设计
B.质量管理体系的文件编制
C.质量管理体系的实施运行
D.管理评审
质量管理体系文件不包括（D）
A.质量手册
B.质量管理体系程序文件
C.质量记录
D.管理体系标准
树枝图或鱼刺图是指（A）
A.因果分析图
B.排列图
C.相关图
D.直方图
动态分析法是指（D）。
A.直方图法
B.分层法
C.调查表法
D.控制图法
《建筑工程施工质量验收统一标准》中的规定是：对于主控项目，其α、β均不宜超过5％；对于一般项目（D）
A.α不宜超过5％，β不宜超过5％
B.α不宜超过10％，β不宜超过10％
C.α不宜超过10％，β不宜超过5％
D.α不宜超过5％，β不宜超过10％
承包单位的自检系统不包括（B）
A.作业活动的作业者在作业结束后必须自检
B.监理工程师检查
C.不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查
D.承包单位专职质检员的专检
未经监理检查监督，施工单位有权进行相应的工序操作和施工的时间点为（C）
A.控制点
B.旁站点
C.见证点
D.待检点
《工程变更单》由（D）签发。
A.建设单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.总监理工程师
建设单位应当将（A）变更资料送原审查机构审查
A.重大设计变更
B.工程变更
C.所有设计变更
D.所有工程变更。
成品保护的一般措施不包括（D）
A.防护
B.包裹
C.覆盖
D.提前使用
地基验槽如达不到设计要求或与勘察设计资料不符，则应采取措施进一步处理或工程变更，由（D）提出处理方案
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.原设计单位
工程质量评估报告由（D）签署。
A.质监机构
B.项目总监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.项目总监理工程师和监理单位技术负责人
施工阶段质量控制手段不包括（D）
A.审核技术文件、报告和报表
B.指令文件
C.现场监督和检查
D.监理工作总结。
需要在全国某个行业范围内统一的技术要求是（B）
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由（D）组织专家论证
A.设计单位
B.监理单位
C.施工单位
D.建设单位
工程项目施工质量验收标准不包括（D）。
A.《建筑工程施工质量验收统一标准》
B.《混凝土结构工程施工质量验收规范》
C.《砌体工程施工及验收规范》
D.《砌体操作规程》
建筑工程项目按照国家标准可以划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批等，这是按照（D）划分的
A.按工程设计层次
B.按工程实体质量形成过程的时间阶段
C.按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段
D.按工程项目施工层次。
工程质量问题的成因，下列（A）违背建设程序
A.边设计、边施工
B.擅自修改设计
C.无证施工
D.超常的低价中标
一般质量事故的经济损失为（A）
A.5000元(含5000元)以上，不满50000元
B.5000元(含5000元)以上，不满100000元
C.5000元以上，不满50000元
D.5000元以上，不满100000元
质量事故书面报告由（C）提交。
A.建设单位
B.施工单位项目部
C.项目监理机构
D.设计单位
质量事故处理依据中与施工有关的技术文件、资料不包括（D）
A.施工组织设计或施工方案、施工计划
B.施工记录、施工日志
C.检查资料的检测程序符合要求
D.设计文件
项目监理质量控制(多项选择题)
1.建设工程质量的特点是（ABCD）。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.质量隐蔽性
D.终检的局限性
E.产品的社会性
2.影响工程质量的因素很多，但归纳起来主要有（ABCD）
A.人
B.机械
C.材料
D.方法
E.投资
3.分项工程应按（ABCD）进行划分。
A.主要工种
B.材料。
C.施工工艺
D.设备类别
E.楼层
4.设计单位项目负责人应参加（ABC）分部工程验收
A.主体结构
B.地基与基础
C.建筑节能
D.建筑屋面
E.建筑装饰装修
5.检验批验收合格应符合（ABCD）规定。
A.主控项目的质量经抽样检验均应合格
B.一般项目的质量经抽样检验合格。
C.具有完整的施工操作依据
D.完整的质量检验记录
E.观感质量符合要求
6.当建筑工程施工质量不符合要求时，应按下列规定处理（ABCD）
A.经返工或返修的检验批，应重新验收
B.经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要的检验批，应予以验收
C.经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求的、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收
D.经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案的要求予以验收
E.经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能的分部工程及单位工程，可以验收
7.勘察设计质量控制的依据包括（ABCD）。
A.法律、法规，城市规划，国家规定的建设工程勘察、设计深度要求
B.有关技术、资源、经济、社会协作等方面的协议、数据和资料。
C.项目批准文件，如项目可行性研究报告、项目评估报告及选址报告
D.勘察、设计规划大纲、纲要和合同文件
E.施工技术规范标准
8.施工图设计的深度要求包括（ABCD）
A.能据以编制施工图预算
B.能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作
C.能据以进行施工和安装
D.能据以进行工程验收
E.能够进行施工监理招标
9.设备安装准备阶段的质量控制工作包括（ABCD）。
A.审查安装单位提交的设备安装施工组织设计和安装施工方案
B.检查作业条件。
C.设备安装中采用的各种计量和检测器具是否符合计量规定
D.检查安装单位的质量管理体系是否建立及健全
E.吊点承载力是否征得施工单位的同意
10.生产设备试运行条件包括（ABCD）
A.设备及其附属装置全部施工安装完毕，质量控制资料齐备
B.需要的能源等符合试运行的要求
C.安装单位完成了相关的技术交底
D.经现场检查设备及周围环境已清扫干净
E.试运行方案经施工单位技术负责人审查批准
11.审查施工组织设计时应掌握的原则包括（ACDE）。
A.施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序
B.施工组织设计应充分考虑监理合同规定的条件、法规条件的要求。
C.施工组织设计的针对性：承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点
D.施工组织设计的可操作性，是否切实可行
E.技术方案的先进性：先进适用，技术成熟
12.进场材料构配件的质量控制内容包括（ABCD）
A.检查外观质量，形成现场检查记录
B.检查质量证明文件
C.按规定（数量批次、抽样方案、复试规定）见证取样送实验室复试
D.材料构配件存放条件的控制。禁止影响质量的存放方式
E.材料构配件进场运输方式
13.GB/T 19000—2008族标准质量管理原则包括（ABCD）。
A.以顾客为关注焦点
B.领导作用。
C.全员参与
D.过程方法
E.质量管理体系评价
14.进行质量认证的意义包括（ABCD）
A.促进企业完善质量管理体系
B.提高企业的信誉和市场竞争能力：获取合格证书和标志并通过注册加以公布
C.有利于保护供需双方的利益
D.有利于国际市场的开拓，一旦获得国际权威机构认证，即可享受一定的优惠待遇
E.有利于国际市场的开拓，一旦获得第二方机构认证，即可享受一定的优惠待遇
15.随机抽样的具体方法有（ABCD）。
A.简单随机抽样
B.分层抽样。
C.等距抽样
D.整群抽样
E.三阶段抽样
16.凡属非正常型直方图，其图形分布有各种不同缺陷，归纳起来一般有（ABCD）
A.折齿型，是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图
B.左(或右)缓坡型，主要是由于操作中对上限(或下限)控制太严造成的
C.孤岛型，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的
D.双峰型，是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的
E.绝壁型，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以上的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的
17.下列（ABCD）情况时，总监理工程师应及时签发工程暂停令。
A.建设单位要求暂停且工程需要暂停施工的
B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的
D.施工单位未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的
E.施工进度严重滞后且影响总工期的
18.质量记录资料包括以下（ABC）内容
A.施工现场质量管理检查记录资料
B.工程材料质量记录
C.施工过程作业活动质量记录资料
D.设计变更与图纸会审
E.监理指令
19.工程质量评估报告应包括以下（ABCD）主要内容。
A.工程概况
B.工程质量验收情况。
C.竣工资料审查情况
D.工程质量评估结论
E.工程安全措施费用使用情况
20.质量检验的主要方法包括（ABC）
A.目测法
B.检测工具量测法
C.试验法
D.抽样法
E.因果分析法
21.施工质量控制依据包括（ABCD）。
A.工程合同文件
B.设计文件。
C.国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件
D.有关质量检验与控制的专门技术法规性文件
E.施工组织设计
22.工程建设标准分为（ABCD）
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
E.推荐性标准
23.凡具备下列（ABCD）条件之一者为严重质量事故。
A.直接经济损失在50000元(含50000元)以上，不满10万元的
B.严重影响使用功能或工程结构安全。
C.存在重大质量隐患的
D.事故性质恶劣或造成2人以下重伤的
E.直接经济损失10万元以上
24.工程质量事故的特点包括（ABCD）
A.复杂性
B.严重性
C.可变性
D.多发性
E.多样性
项目监理质量控制(判断题)
1.质量是指产品质量。（B） B.不正确
2.建筑行业实行各类专业从业人员持证上岗制度是保证人员素质的重要管理措施。（A）正确
3.施工单位属于监控主体，对施工全过程的工作质量和工程质量进行的控制，以达到合同文件规定的质量要求。（B） B.不正确
4.项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。（A）正确
5.未实行监理的建筑工程，施工单位相关人员应履行《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的监理职责。（B）
B.不正确
6.施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。（A）正确
7.涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。（A）A.正确
8.工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。（A）正确
9.对明显不合格的个体，可纳入检验批，但应进行处理，使其满足专业验收规范的规定，对处理情况应予记录并重新验收。（B）B.不正确
10.检验批是建筑工程施工质量验收的最小单元，是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。（A）
正确
11.质量控制资料应完整。当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构进行相应的实体检验或抽样检验。（A）
正确
12.由于检验批巳进行了严格的验收，因而只要构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格，则分项工程验收合格。（A）正确
13.详细勘察应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足初步设计的要求。（B）B.不正确
14.设计的质量有两层意思，首先设计应满足业主所需的功能和使用价值；其次设计必须遵守法律法规、技术标准。（A）A.正确
15.工程勘察和设计单位资质的动态管理核查。由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门审批并负责年检。年检结论为：合格、不合格两种（B）
B.不正确
16.国家对从事建设工程勘察、设计活动的单位，实行资质管理；对从事从事建设工程勘察、设计的专业技术人员，实行执业资格注册管理制度。（A）正确
17.设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、设备就位、调平与找正、二次灌浆等不同工序的质量控制。（A）正确
18.设备招标采购一般用于小型通用设备的采购。（B）
B.不正确
19.试运行一般可分为准备工作、单机试车、联动试车、投料试车四个阶段来进行。（A）A.正确
20.设备检验方法主要是开箱检查。（B） B.不正确
21.施工承包企业按照其承包工程能力，划分为施工总承包、专业承包两个序列。（B） B.不正确
22.获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。（A）正确
23.在工程项目开工后约定的时间内，承包单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作，填写《施工组织设计(方案)报审表》报送项目监理机构。（B）
B.不正确
24.分包单位资质的审核确认 ，主要是审查施工承包合同是否允许分包；分包单位是否具有完成分包工程任务的能力。（A）正确
25.质量管理体系关注质量目标和职业健康安全目标。（B）B.不正确
26.质量手册是组织质量工作的“基本法”，是组织最重要的质量法规性文件，它具有强制性质。（A）A.正确
27.质量管理体系评审是最高管理者对质量管理体系适宜性、充分性、有效性和效率进行的评价。（A）
A.正确
28.持续改进是增强满足要求能力的循环活动（A）
正确
29.分析研究两个变量之间关系密切程度，通过对其中一个变量的观察控制，去估计控制另一个变量的数值，以达到保证产品质量的目的。这种统计分析方法，称为排列图法。（B） B.不正确
30.排列图法，通常按累计频率为(0％—80％)的因素是主要因素（A）.正确
31.分层法又叫分类法，是将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组、整理的分析方法。（A）正确
32.质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由系统性原因引起的。（B）B.不正确
33.监理工程师的质量检查与验收，是对承包单位作业活动质量的复核与确认；监理工程师的检查决可以代替承包单位的自检。（B）B.不正确
34.凡涉及工程建设强制性标准、地基基础和主体结构的安全性以及其他法律、法规、规章规定必须审查的内容变更为重大设计变更。（A）正确
35.质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。包括见证点和待检点。（A）正确
36.总监下达停工令及复工指令，应得到建设单位书面同意。（A）正确
37.基槽开挖质量验收内容不包括开挖边坡的稳定及支护状况的检查确认。（B） B.不正确
38.平行检验是监理作出独立判断的重要依据；包括材料检验复试、现场质量检验批验收。（A）正确
39.没有总监理工程师签署的支付证书，建设单位不得向承包单位进行支付工程款；工程款支付的条件之一就是工程质量要达到规定的要求和标准。（A）A.正确
40.一个单位工程完工后或整个工程项目完成后，施工承包单位应先进行竣工自检，自验合格后，向项目监理机构提交《工程竣工报验单》，总监理工程师组织专业监理工程师进行竣工预验收。（A）正确
41. 企业产品没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为组织生产的依据。已有国家标准或者行业标准的，国家标准严于企业标准。（B） B.不正确
42.施工作业过程的质量控制是最基本的质量控制，它决定了有关检验批的质量；而检验批的质量又决定了分项工程质量。（A）A.正确
43.标准、规范、规程都是标准的一种表现形式，习惯上统称为标准，只有针对具体对象才加以区别。（A）
正确
44.省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性标准。（A）正确
45.工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于12h内写出书面报告。（B）B.不正确
46.监理工程师应熟悉各级政府建设行政主管部门处理工程质量事故的基本程序，特别是应把握在质量事故处理过程中如何履行自己的职责。（A）正确
47.质量事故发生后，施工单位有责任就所发生的质量事故进行周密的调查，并写出调查报告，提交监理工程师和业主。（A）正确
48.对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并并对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（A）A.正确
（每门都考）监理工作规程(单选题）
1.工程监理单位应在监理合同签订后，第一次工地会议前将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命，书面通知（A ）。
A.建设单位
B.施工单位
C.质量监督机构
D.分包单位
2.总监理工程师需要同时担任多项监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过 （ B） 项。
A.2.0
B.3.0
C.4.0
D.1.0
3.根据《山东省建设工程监理工作规程》，总监理工程师委托对项目监理机构印章进行保管与使用是（D ）的职责。
A.总监代表
B.专业监理工程师
C.监理员
D.信息资料员
4.施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（B ）文件进行交底。
A.施工合同
B.监理合同
C.招标文件
D.投标文件
5.第一次工地会议由（A ）主持召开。
A.建设单位
B.监理单位
C.质量监督机构
D.总包单位
6.项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师每天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（B ）次。
A.一
B.二
C.三
D.多次
7.专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡视情况、质量隐患和质量问题的整改及落实情况记录在（D ）中。
A.监理工作联系单
B.监理通知单
C.监理月报
D.监理日志
8.监理对分项工程验收时由（C）组织。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.施工单位项目技术负责人
9.单位工程竣工预验收不包括下列（ D）内容：
A.单位工程工程竣工资料是否完整。
B.单位工程所含各分部工程质量是否均已验收合格。
C.是否已按设计要求完成全部施工内容。
D.签署竣工验收记录表
10.对需返工处理或加固补强的（A），项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查；
A.质量事故
B.质量问题
C.质量缺陷
D.质量不合格
11.质量事故处理完成，并经验收合格后，（B）应及时向建设单位和工程监理单位报送质量事故处理报告，并将完整的质量事故处理记录资料整理归档。
A.总承包单位
B.项目监理机构
C.事故单位
D.监督机构
12.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，情况严重时，应（A），并及时报告建设单位。
A.签发工程暂停令
B.签发监理通知单
C.向主管部门报告
D.口头通知整改
13.配合安全事故的调查处理是（A）的职责。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.监理安全管理人员
14.监理安全管理人员负责施工现场的安全巡视工作，每天应不少于（B）次。
A.一
B.二
C.三
D.四
15.安全日志不包括下列（C）内容：
A.工程形象进度、施工现场安全生产管理情况及安全巡视情况
B.特种作业人员持证上岗情况、施工单位安全管理人员到位及工作情况
C.隐蔽工程验收情况
D.危险性较大的分部分项工程专项施工方案执行情况
监理工作规程（多选题）
1.（ ABCD）情形项目监理机构可设总监理工程师代表：
A.工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表
B.一个监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表
C.工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设总监理工程师代表
D.同时担任总监理工程师的项目多于一项的
E.监理部人员数量较多时
2.监理员应履行下列（ABCE ）职责
A.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告
B.检查工序施工结果
C.复核工程计量有关数据
D.负责旁站
E.进行见证取样
3.监理对开工条件核查应包括下列（ABCD ）内容
A.设计交底和图纸会审已完成
B.施工组织设计已由总监理工程师签认
C.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实
D.进场道路、水、电、通信等已满足开工要求
E.建设资金已落实
4.监理质量控制的主要方法是（AB）。
A.事前控制
B.主动控制
C.强化验收
D.严格执行合同
E.严格执行设计文件
5.项目监理机构应采取（BCD ）形式对工程建设实施监理。
A.见证
B.旁站
C.巡视
D.平行检验
E.合同管理
6.专业监理工程师对工程质量情况进行巡视应包括下列主要（ACDE ）内容：
A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准、批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工
B.发现并处置安全事故隐患
C.使用的材料、构配件和设备是否合格
D.施工质量管理人员是否到位
E.特种作业人员是否持证上岗
7.监理对分包单位资格审核应包括下列（ABCD）内容：
A.营业执照、企业资质等级证书
B.安全生产许可文件
C.类似工程业绩
D.专职管理人员和特种作业人员的资格
E.分包单位人员数量
8.基础分部验收有（ACDE ）参加
A.总监理工程师
B.建设单位负责人
C.施工单位项目负责人
D.勘察单位项目负责人
E.设计单位项目负责人
9.监理安全管理人员的岗位职责包括（ ABCD）。
A.与建设单位、施工单位的安全管理人员对接，负责日常安全生产管理的监理工作
B.组织编写安全生产管理的监理实施细则
C.审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情况
D.审查施工单位、分包单位的安全生产许可证和项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格
E.审查施工组织设计中本专业的安全技术措施和安全专项施工方案
10.监理安全管理人员应审查安全专项施工方案中的内容有（ABC ）。
A.是否符合工程建设强制性标准
B.是否附具安全验算结果
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证审查情况
D.安全管理组织机构和资源配置
E.季节性安全施工措施
监理工作规程(判断题）
1.总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件后组织编制监理规划，并在召开第一次工地会议后报送建设单位。B.不正确
2.监理实施细则应在相应工程施工开始前，由各专业监理工程师编制并经总监理工程师审批同意后实施。A.正确
3.监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档，专业监理工程师审核并经参会各方会签后分发。B.不正确
4.设计交底和图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位的代表和总监理工程师共同签认。A.正确
5.对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要，编制监理实施细则。A.正确
6.总监理工程师应指派监理人员对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，并记录签字。
A.正确
7.平行检验是指项目监理机构按有关技术标准规定和监理合同约定，对材料、构配件、设备的相关检测项目进行检测试验。B.不正确
8.专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，并签署意见。
A.正确
9.隐蔽工程验收时，专业监理工程师应对需隐蔽工程进行实测检查，专业监理工程师应对隐蔽内容和验收结果形成书面记录并归档。A.正确
10.总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人和质量负责人等对单位工程进行竣工预验收。A.正确
11.单位工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师审核签字后，报建设单位。B.不正确
12.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，应签发监理通知单，要求施工单位整改。A.正确
13.项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施安全许可文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。未经建设主管部门备案的，不得进行安拆作业。A.正确
14.监理安全管理人员应每周记录安全日志。B.不正确
15.项目监理机构应检查施工起重机械使用过程中的定期检查、维修、保养月检记录，但不用留存备案。B.不正确
（每门都考）监理资料管理规程（单项选择）
1.总监理工程师代表由（B）书面授权。
A.监理公司法定代表人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.质量监督机构
2.下列（D）不是监理规划编制依据
A.建设工程的相关法律、法规及项目行政审批文件
B.与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料
C.监理大纲、《建设工程监理合同>及与建设工程项目相关的施工合同文件
D.施工组织设计
3.项目监理机构与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系采用（C）形式。
A.监理通知单
B.告知函
C.工作联系单
D.工作便签
4.下列（D）不是监理细则主要内容
A.专业工程特点
B.监理工作流程
C.监理工作要点
D.组织协调
5.专项施工方案由（ B）审查签认后报建设单位。
A.监理公司技术负责人
B.总监理工程师
C.施工单位技术负责人
D.专业监理工程师
6.对于分部（子分部）工程的报验，（D ）应组织项目监理机构和施工单位项目有关人员进行验收
A.监理单位技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
7.质量事故书面报告由（ C）提供。
A.施工单位
B.施工单位项目部
C.项目监理机构
D.监理单位
8.下列（ D）需要建设单位项目负责人审查签字
A.施工组织合计
B.施工方案
C.专项施工方案
D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案
9.项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关主管部门报告，监理报告一式（B ）份。
A.二
B.四
C.三
D.一
10.（D）应建立监理（安全生产管理）日志
A.重点工程
B.危险性较大的工程
C.主管部门指定工程
D.一、二级工程
11.安全生产管理监理实施细则由专业监理工程师在（C ）编制完成，并经总监理工程师审批。
A.开工令后
B.分项工程开工前
C.第一次工地会议前
D.监理机构收到设计文件后。
12.施工单位现场安全规章制度文件报审资料由项目监理机构在工程开工前予以审查，由（D ）签认
A.专业监理工程师
B.监理公司安全负责人
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师
13.项目监理机构批准工程延期不包括的条件是（ B）。
A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期
B.施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求
C.因非施工单位原因造成施工进度滞后
D.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期
14.工程质量评估报告由（B ）签字
A.监理单位技术负责人
B.监理单位技术负责人和总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
15.工程开工令由（ C）签发。
A.施工单位项目经理
B.经授权委托的总监理工程师代表
C.总监理工程师
D.建设单位项目负责人
16.施工进度计划报审表应由项目监理机构对施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划审查后，由（ D）签署意见并报送建设单位
A.监理单位技术负责人
B.施工单位项目负责人
C.进度控制专业监理工程师
D.总监理工程师
监理资料管理规程（多项选择）
1.项目监理机构发现下列（ABCD ）情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令，要求施工单位停工整改。
A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的
B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的
D.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的
E.施工单位违反工程建设企业标准的
2.第一次工地会议内容有（ABCD ）。
A.建设单位、施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工
B.总监理工程师介绍监理规划的主要内容并授权监理单位专职文件资料管理人员
C.研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员，召开监理例会的周期、地点及主要议题。确定各参建单位专职文件资料管理人员
D.建设单位介绍工程开工准备情况
E.检查分析工程项目质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施
3.专项施工方案审查的基本内容包括（ABCD ）。
A.编审程序应符合相关规定
B.工程质最保证措施应符合有关标准
C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准
D.资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划成满足工程施工需要
E.施工总平面布置应科学合理
4.设计交底和图纸会审会议纪要由（ABCD）签认。
A.建设单位代表
B.施工单位代表
C.总监理工程师
D.设计单位代表
E.勘察单位代表
5.安全生产管理监理实施细则主要内容（ABCD ）。
A.工程概况、范围、依据、目标
B.项目监理机构的安全生产管理监理体系、各级岗位职责
C.监理人员安全守则、监理工作程序及要求
D.重大危险源的安全巡视方案
E.施工总平面布置
6.施工现场特殊工种有（ABCD ）。
A.起重工
B.架子工
C.电工
D.焊工
E.钢筋工
7.监理审查开工报审表内容包括（ABCD ）。
A.设计交底和图纸会审已完成
B.施工组织设计已由总监理工程师签认
C.施工单位现场质量、安全生产管理体系己建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料己落实
D.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求
E.施工许可已办理完成
8.施工进度计划审查的基本内容（ ABCD ）。
A.施工进度计划应符合施工合同中工期的约定
B.施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求
C.施工顺序的安排应符合施工工艺要求
D.施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要
E.施工总平面布置合理
监理资料管理规程（判断题）
监理工程师通知单由专业监理工程师签发。B.不正确
监理例会由总监理工程师或其授权的专业监理工程师定期组织并主持。A.正确
施工单位未提出复工申请的，总监理工程师不应指令施工单位恢复施工。B.不正确
监理工作总结经总监理工程师签字并加盖工程监理单位公章后报送建设单位。A.正确
见证人员由监理机构相关人员担任。B.不正确
在施工过程中，当施工单位对已批准的施工组织设计/（专项）施工方案进行调整时，应按规定程序向项目监理机构重新报审。A.正确
施工控制测量成果报验表由总监理工程师在工程开工前对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署。B.不正确
平行检验记录由监理人员根据相关规定、《建设工程监理合同》约定，对施工单位自检的同一检验项目进行检测试验活动并记录形成。A.正确
项目监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患后签发监理通知单；情况严重的应及时向有关主管部门报告。B.不正确
安全巡视记录应由监理单位根据施工内容、专业特点及有关技术标准、规范进行填写、补充。A.正确
安全监理日志应记录日常安全生产管理的施工单位履责工作情况。B.不正确
监理项目机构应定期对施工现场的安全生产管理状况进行检查，并形成文字记录资料。A.正确
工程竣工预验收由建设单位组织。B.不正确
项目监理机构应对施工进度计划的实施情况检查，发现实际进度严重滞后于计划进度且已影响合同工期时应签发监理通知单。A.正确
验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位，项目监理机构也可进行工程计量。B.不正确
项目监理机构对施工单位提交的工程款支付申请文件审核并与建设单位、施工单位沟通协商一致后，由总监理工程师签发工程款支付证书。A.正确
浙公网安备 33021202002483