预应力管桩施工合同

PAGE8RJZY—2012—004预应力管桩施工专业分包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 工程名称：发包人：承包人：2012年7月预应力管桩施工专业分包合同发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）甲方因“榕基智慧园”项目建设需要，现委托乙方承建“。为明确双方的责任、权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，特订立以下合同条款，双方共同遵守。一、工程名称：“二、工程地点：三、承包方式：包工包料四、桩基名称：1、PHC-500(125)-AB-C80预应力砼管桩2、施工方式：锤击五、暂定工程量：米六、工程内容：1、本工程乙方包工包料：包购桩（运输、验收、合理堆放）、包打桩（试桩、工程桩）、包质量、包工期、包安全、包桩尖、包焊接及焊条等辅助材料。2、打桩单价：A、PHC500(125)-AB-C80预应力管桩暂定元/米，桩尖暂定元/只（施工购买前由甲方、乙方及监理方三方共同询价确定）。B、工程桩施工费元/米（含人工费、机械折旧费）。C、管理费按%计取（含上缴集团公司费用、资料费、管理人员工资、柴油费、管桩垫资利息）。D、税金按%（按当地税务部门开具税票计，多退少补）。E、机械进退场费万元（两台桩机）。3、工程量计算方式：按实际施工量计算，单桩计算方法，从桩顶计算到桩尖。4、结算依据：以现场打桩记录及甲方、乙方、监理三方确认的最终打桩数量为结算依据。5、桩基工程预算造价：A、管桩：米*元/米=元B、桩尖：个*元/个=元C、打桩费：米*元/米=元D、桩机进退场费：20000元E、管理费：（A+B+C+D)*6%=元F、税金：（A+B+C+D+E)*5.58%=元合计：（A+B+C+D+E+F)=5元。七、施工工期：1、自打试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场，年月日开始打桩（具体开工日期以甲方书面通知为准）。并于年月日前完成全部打桩施工任务。2、如因政府停电、设计图纸变更、遇人力不可抗拒的自然灾害等原因影响施工进度时，如因台风、暴雨造成乙方出现停工、窝工24小时以上，经甲方、乙方、监理三方协商，办理书面手续确认，工期相应顺延；因其他原因造成的停工，甲方、乙方、监理三方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方承担。3、由于停工、窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，延期1天以上（不含1天）方可办理签证，停滞的桩机按每台每天1000元补尝；乙方原因造成工程延期，由乙方自行赶工，如工期不能按期完成，每延期1天按2000元/天罚款。八、付款方式：1、工程桩施工分两次付款，每完成米管桩，甲方需在5个工作日内支付给乙方管桩及桩尖总货款，否则甲方按此批货款0.1%作为日利息支付给乙方；2、桩基工程完工检测验收合格、桩基资料完整交付项目监理部、桩机退场付至合同总价的95%；3、结构封顶结构验收合格一次性付清余款。4、每次付款，承包方必须提供工程税务发票。九、工程质量：1、乙方应严格按照国家和地方相关规范规程要求，严格按照设计图纸、会审纪要、试桩纪要和甲方、监理有关交底、说明进行施工。送桩深度（桩顶标高）要求，根据施工图以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准。因乙方原因在压桩过程中发生桩身破坏、桩偏位超规范，所采取的补强 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 费用及一切经济损失均由乙方负责。2、为保证工程质量，本工程委托马鞍山市科建工程建设监理有限责任公司负责施工阶段全过程监理，总监范旭光，负责对工程质量、安全、投资、工期等方面进行监督、检查和报验审批签证。甲方指派并委托、为现场代表，负责对施工质量进行监督，检查和报验审批签证。乙方指派潘远红为现场负责人，甲乙双方应通力合作，保质保量完成施工任务。3、乙方必须及时做好隐蔽工程原始记录，双方及时准确办理记录签证，甲方代表有权对打桩原始记录进行检查核实，记录经甲方、签字后方可有效。4、施工配桩应参照地质资料及施工桩长情况由甲方、乙方、监理三方共同配桩。5、因地质原因造成打桩超送桩的接桩等费用由甲方负责。6、乙方应根据设计图纸和地质勘探报告，确保单桩设计承载力，甲方以检测试验结果为准。桩检测合格，费用则甲方负责；桩检测不合格，费用由乙方负责，并保证返工直至合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。7、打工程桩前3天，乙方应报《施工组织设计》或《桩基工程专项施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》、《桩基工程施工 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》给总监和甲方工程部，经审批后方可施工。十、甲方责任：1、甲方委派工程部人员驻工地负责工程质量、安全、进度的监督检查和协调工作。2、开工前3天交施工图纸3份和地质勘探报告1份给乙方签收，并组织有关部门第二天会审。3、按乙方施工要求搞好桩基施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场150米范围内，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须负责处理到乙方可以施工为止，费用由甲方负责。4、甲方负责以书面形式提供总定位座标控制点、场地标高控制点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织监理等有关人员进行复核,乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。十一、乙方责任：1、乙方委派为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方、监理公司提供《施工组织设计》或《桩基工程专项施工方》，做好各项施工准备工作，乙方负责打桩工人食宿费用。3、进场时须向甲方提交桩机合格证明及机组人员操作证。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检测不合格，乙方负责因此而造成的经济损失。6、听从甲方及监理人员的有效指挥管理及提出的各项建议及要求。严格按照现行标准、规范、规程和设计要求精心组织施工；严格履行质量、安全、文明施工、工期要求。7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度。8、乙方必须在现场设专职安全管理人员，负责施工安全、进行 安全教育 有限空间作业人员安全教育培训制度有限空间安全教育培训制度有限空间作业专项安全教育培训制度安全教育培训制度范文安全教育培训制度范本 ，乙方必须做到文明施工、注意用电安全，如发生工伤事故，一切法律、经济责任均由乙方负责。9、乙方必须确保施工现场大门两侧各150米范围内道路卫生，凡因设备进退场、拉桩汽车、卸桩吊车造成的道路污染，均由乙方负责清扫，其人工、费用由乙方承担。乙方桩基施工完毕，必须按甲方要求时间将桩机设备撤出施工现场，每延期一天处罚3000元。10、工程完工后3日内，乙方应向甲方提交工程竣工验收通知书及有关资料，经有关部门共同验收合格后，办理验收签证手续;乙方按《城建档案管理规定》要求，及时向甲方提交监理和质监部门认定为合格完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料，作为竣工验收文件移交甲方（一式三份）。十二、其他约定：1、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。2、乙方按桩基础施工图及设计变更通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。3、施工过程中出现的断桩、爆桩问题，属桩本身质量问题，由乙方负责；如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，其费用由乙方负责。5、因地质原因所致打桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。6、桩基施工单位进场的预应力管桩和桩尖规格、型号、数量需办理由监理方和业主方代表书面签字确认单，并依照管桩和桩尖供应商正式发票数量，作为桩基施工单位申报工程款和竣工结算的参考依据。7、预应力管桩和桩尖进场后，不经监理和业主方代表同意不得随意拖离施工现场，尤其是桩尖。发现有此类现象，以一罚十。8、在施工时，若发生需要接桩或与施工桩位图不符之处，应及时通知监理方和业主方代表，根据桩位图编号，在需要处理桩上或其部位标注桩号进行现场拍照确认。若没有进行现场拍照，结算时概不认可需要处理接桩或桩处理增加的桩数量，仍按照施工图执行。9、为了保证桩基工程施工质量和工程管理，要求施工单位晚上不打桩。十三、未尽事宜，甲方双方协商解决。十四、如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁，或依法向起诉。本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：合同签定地点：合同签定日期：年月日