公路工程施工合同

编号：_______________公路工程施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 地点：___________________时间：___________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容建设工程施工合同工程名称：涧溪镇撤并村纪郢至刘岗道路工程工程地点：明光市涧溪镇第一部分合同协议书明光市涧溪镇人民政府（发包人名称,以下简称“发包人”）为实施涧溪镇撤并村纪郢至刘岗道路工程（项目名称）,已接受安徽天之路建筑工程有限公司工承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量活单；（8）其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。签约合同价：人民币（大写）壹佰贰拾肆万陆仟伍佰玖拾贰元捌角伍分（大写）（¥:1246592.85元）合同形式：固定总价合同。 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 开工日期：2016年月—日；计划竣工日期：2016年月日；工期：60日历天。承包项目负责人：。工程质量符合国家质量验收合格标准。承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本协议书一式拾份，甲方执捌份,乙方执贰份。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。发包人（签字）:（盖单位章）承包人（签字）：（盖单位章）年月日年月日第二部分通用合同条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）〉〉第二部分通用条款。第三部分专用条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）〉〉（专用条款（格式）。工程价款的支付1.1工程预付款：不预付工程款。工程款（进度款）支付：工程无预付款，全部工程完成验收合格后付至合同总价的80%待审计结束后付至结算价款的90%余款10%乍为质量保证金，待缺陷责任期（自竣工备案日期起计算）期满后无质量问题30日内付活（无息）。1.3甲方有权直接从工程款中扣除按合同规定对乙方的罚款及甲供材料款；a、施工过程中工程款的支付必须经总监理工程师和甲方项目负责人签发付款证书后甲方方可支付；b、甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，则完全由乙方负责解决，且甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。1.4履约保证金：中标人签订合同前需向招标人缴纳中标价款的10%乍为履约保证金。工程竣工验收合格且支付完农民工工资后退还。合同价款及调整2.1本合同价款采用固定总价合同。2.2风险费用的计算方法：人工、材料、机械费用的市场价格变化.除政策性调整和不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算，投标人在投标时已考虑不再另行计取。2.3风险范围以外合同价款调整方法详见：（1）经甲方书面认可的设计变史；（2）合同价款调整的计价方法执行合同文本的通用条款。2.4结算价=中标价土工程量变更造价土（新增工程量活单项目数量X审定签证综合单价）X（中标价/控制价）土合理工程索赔。（中标价和控制价均应扣除暂列金、暂定金、暂定价，下同）2.5在合同工期内，除税金外，国家政策性调整一律不予调整。2.6工程量变更造价调整时，施工技术措施费不予调整，其他费用按投标报价执行。合同补充条款3.1工程量活单及计价的调整内容包括：工程量、综合单价、主材（半成品）价格、措施项目变更、合理工程索赔。具体方法如下：3.1.1工程量的调整工程实施过程中遇下歹0情况，应按实调整分部分项工程量活单项目的数量；设计变更引起活单项目工程量的增减；3.1.1.2设计变更引起新的工程量活单项目。综合单价的调整，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：3.1.2.1发包人提供的工程量活单的数量有误，执行招标文件规定的综合单价为准。3.1.2.2设计变更引起新的工程项目或暂定价的项目，其相应的工程变更造价确定方法：依据相关定额及施工同期信息价进行组价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后x（中标价/控制价）【中标价和控制价均应扣除预留金、暂定金、暂估价】，作为结算依据。3.1.2.3所有涉及工程量变更、工程索赔等引起合同价调整的必须经发包人签字并盖章确认后方予以审计结算3.1.3工程进度控制发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后，承包人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标7天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了一些措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告通知3天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中的一部分或剩余工作交由其他承包人或指定分包人完成，因此所增加的一切费用由原承包人承担。工程拖延施工工期的处理：因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：督促施工单位采用突击方法赶工期；工期延误的处罚：由丁施工单位原因造成的工程延误，每延误一天罚款2000元，并直接从施工单位的履约保证金中扣除；对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，业主单位报经市监察局、市建设局、市招标局、市审计局等单位联席会议批准后，可中止施工合同，并和施工单位进行活算。同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原施工单位须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向业主提出任何索赔要求。3.1.4措施项目变动引起合同价的调整3.1.4.1由丁承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。因发包人要求或工程量的增减改变原来施工技术措施，造成的价格变动的，应扣减相应的原施工技术措施合同价后，按工程量活单漏项的合同价调整方式，进行合同价调整。3.1.5工程索赔引起合同价的调整工程索赔是指在合同履行过程中，对丁并非自己的过错，而是由丁对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量活单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。3.2所有专业工程分包单位的选择必须经业主认可方为有效。3.3项目部人员考核监督管理制度3.3.1机构设置工程开工前，施工企业应成立项目部，并由公司行文组建，明确项目部名称，印章印模，以及管理人员名单和职责。项目部应在施工现场显著位置建立办公场所，不得租用民房用丁办公。施工现场醒目处，应悬挂“五牌一图”和创优质工程、安全生产标准化工地等宣传标语，主动接受社会各界的监督。“五牌一图”内容和尺寸规格标准，由发包人制定。项目部必须配备电脑、打印机等办公设备；配备卷尺、塌落度桶、全站仪等必要的测量检测设备。3.3.2人员配备项目部管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员、材料员、造价员和见证取样员等。项目负责人必须由本企业取得建造帅注册证书和“三类人员”安全生产考核合格证书（B证）人员担任。技术负责人必须由取得中级以上工程类专业技术职称证书的人员担任。专职安全员必须由本企业取得“三类人员”安全生产考核合格证书（C证）人员担任。其他岗位管理人员必须具有省建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，并与施工企业签订劳动合同。项目部实行项目负责人制，项目负责人及项目部其他管理人员不得同时在两个及以上工程项目中从事项目管理工作。3.3.3监督管理3.3.3.1项目部成立时，所有管理人员须集中到发包人约谈，签署承诺书，保证到岗到位履行岗位管理职责；中标单位中标后，该项目建造师的注册证书在签订合同时必须交由招标人处保存，工程竣工验收合格后退还。否则招标人不与其签订合同并没收其保证金。未经建设单位同意，管理人员不得擅自变更；管理人员不能履行岗位管理职责，建设单位要求调整人员的，施工企业应及时进行调整。建造师每月在岗时间不得少丁22天，否则招标人有权中止合同。项目部管理人员，应到岗到位履行岗位管理职责，每人每月在岗工作时间不少丁22天。项目部管理人员上下班实行签字考勤，考勤由总监理工程师负责，未到岗的人员应及时在考勤表中注明，每天下午由总监签字盖章后，将考勤表报发包人业主代表处。项目部管理人员，在工作时间内应挂牌上岗，在施工现场时应戴安全帽。项目部管理人员要认真落实法律、法规赋予的法律责任，严格按照建设行业有关规章、规范、标准及规范性文件的要求履行岗位职责，全面履行合同规定的各项义务，恪守职业道德。施工企业应对项目部的工作情况进行检查考核,以加强对人员的从业管理，规范管理人员执业行为，指导项目部有效地开展工作。每月检查考核时，应邀请发包人工程技术部人员参加，并将检查考核结果报发包人。项目负责人必须按时参加每周工程调度会及发包人召开的有关工作会议；项目负责人签署的各项工程资料必须加盖单位公章（或项目部）印章及个人执业印章，否则，视为无效资料。3.3.3.8每周五上午召开的监理例会项目部所有管理人员必须参加，并签名。3.3.3.9项目部接到监理通知单后，应及时进行整改和回复。4、补充条款4.1承包人应在签完合同后，需向指定账户缴纳中标金额2%勺农民工工资保证金，待工程验收合格移交后退换。承包人应按时发放农民工工资，发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余进度款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%A承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。工程结束后，及时结活农民工工资，否则，不予支付工程款。4.2本工程竣工后，承包人应将建筑物和施工单位生活区周围100米范围内施工现场活除十净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无多余土方、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁，砂石路、水泥路无杂草，达到交钥匙工程标准。否则发包人从履约保证金或质保金中扣除2倍相关活理费用。4.3严格按文明工地标准施工，设立专用垃圾场，不得在施工区域内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾活理外运，4.4施工单位要服从监理部门的管理。出现质量问题，应按监理部门下达的整改通知、停工令、返工令和复工令执行。不执行或执行不到位的予以处罚。4.5施工过程中、材料要检验合格后入场，资料和工程进度必须同步。每月监理对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理审核，验收前组织对施工资料进行验收，合格后方可组织竣工验收。4.6对项目经理进行签到考勤，每月在岗不少于22天，如有急事，必须以书面形式向发包方请假。如发现每月不足22天，一天罚款1000元人民币，每月兑现一次。发包人召开的会议参会人员迟到5分钟，罚款500元。迟到20分钟以上的，罚款1000元。缺席的罚款2000元，当时兑现。要求项目五大员进行签到考勤，每月在岗不少于22天，如发现每月不足22天，一天罚款500兀人民币，每月兑现一次4.7安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理和发包人发现未有安全措施，出现不安全因素的，每次罚款1000元人民币；并限期整改，限期内整改不到位的罚款1000元，出现安全事故，承包人自负，并处以罚款10000元。4.8承包人的到位人员及设备配置必须和投标文件中施工组织设计所列人员及设备配置相符，换人的要公司申请，经业主单位批准后方可换人，否则视为中标人违约。4.9所有涉及经济方面的签证（附现场照片），如：隐蔽工程、、新增土方量、土方外运、运距等均需施工单位提前申请监理单位，由监理单位组织发包人、监理人员、跟踪审计人员、承包人现场四方签字确认，逾期不报，不予认可，所产生的损失由承包人自负。4.10新增工程，需镇村或施工单位申报，批准后方可实施，工程各种原因出现变更，需由施工单位说明变更原因及要求，书面申请提交监理部门确认后上报，经业主单位组织相关人员评审核准后，才能施工。4.11本合同严格执行明光市涧溪镇美丽乡村领导小组制定的相关 细则 测试细则下载防尘监理实施细则免费下载免费下载地暖施工监理细则公路隧道通风设计细则下载静压桩监理实施细则下载 和管理办法。5、乙方无条件服从甲方所列附加条款，按条款规定接受奖惩。本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。第四部分廉政合同根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人明光市涧溪镇人民政府(以下简称“甲方”)与施工单位安徽天之路建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)，特订立如下合同。、甲乙双方的权利和义务严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。严格执行涧溪镇撤并村纪郢至刘岗道路工程的合同文件、自觉按合同办事。双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中的违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。、甲方的义务甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍、乙方义务乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。、违约责任甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建设交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。、本合同作为(项目名称)工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律交力，经合同双方签署立即生效。发包人(签字)：(盖单位章)承包人(签字)：(盖单位章)年月日年月日第五部分安全生产合同为在涧溪镇撤并村纪郢至刘岗道路工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人明光市涧溪镇人民政府（以下简称”甲方”）与承包人安徽天之路建筑工程有限公司（以下简称”乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-33«己备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行动。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对丁从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得（安全操作合格证）后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对丁易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常昨丁完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁区使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时。必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关丁特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。发包人（签字）：（盖单位章）承包人（签字）：（盖单位章）年月日年月日项目负责人委托书致安徽天之路建筑工程有限公司法定代表人代表本单位委托为涧溪镇撤并村纪郢至刘岗道路工程的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由代表本单位全面负责。承包人：（全称）（盖章）法定代表人:日期：年月日抄送：（监理工程师）授权委托书本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托的为我公司法定代表人授权委托代理人，参加涧溪镇撤并村纪郢代刘岗道路工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。授权代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日