建设工程监理合同范本

4工程监理 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 4.1概述4.2建设工程监理合同的主要内容4建设工程监理合同一、概述建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。委托监理合同确定了监理效劳内容、效劳　期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素，同时也确定了监理合同双方的权利与义务。委托监理合同是监理人开展监理工作，获取监理报酬的依据；也是监理委托人接受与衡量监理效劳，支付监理费用的依据。4建设工程监理合同二、监理合同的特征　　监理合同与其他合同最大的区别在于标的物的差异，即监理合同的标的是“效劳〞。特征有：１效劳性合同;２非承包性合同;３非经营性合同;４合同包含有授权内容。4建设工程监理合同三、监理合同的形式１、双方协商签订的合同　　合同的内容和形式不受限制，由双方以条款形式约定即可。２、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化合同　　建设部和国家工商行政管理局于2000年联合公布了?建设工程委托监理合同?〔GF-2000-0202〕示范文本。由“建设工程委托监理合同协议书〞、“建设工程委托监理合同标准条件〞、“建设工程委托监理合同专用条件〞三局部组成。4建设工程监理合同四、监理合同的构成建设监理合同可有广义和狭义之分。狭义的合同是指合同文本，即合同协书、合同标准条件、合同专用条件；广义的合同是指包括合同文本、中标人的监理投标书、中标通知书以及合同实施过程中双方签署的合同补充或修改文件等关系到双方权利义务的承诺和约定。四、监理合同的构成及解释顺序1.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件2.建设工程委托监理合同协议书3.合同专用条件4.合同标准条件5.中标通知书6.监理投标书四、监理合同的构成3合同标准条件监理合同标准条件是参照国际工程监理通用合同条件，结合我国实际情况编制。着重说明双方一般性的权利和义务。四、监理合同的构成４．合同专用条件监理合同专用条件是合同双方根据具体工程工程的特点对合同条款的一种完善和补充。合同专用条款的编号与合同标准条件的编号是一致的，顺序也是相同的。五监理合同的履行监理标准规定监理实行总监理工程师负责制，因此委托监理合同的履行是由监理单位法定代表人书面授权的总监理工程师全面负责的。4.2建设工程监理合同的主要内容１、监理投标书２、中标通知书３、建设工程委托监理合同协议书4、监理合同标准条件5、监理合同专用条件4.2建设工程监理合同的主要内容１、监理投标书　　监理投标书中的投标函及监理大纲是整个投标文件中具有实质性投标意义的内容。投标函是监理取费的要约和对监理招标文件的响应；投标监理大纲那么是投标人履行监理合同、开展监理工作的具体 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，措施以及组织和人员装备的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，是投标人为了取得监理报酬而承诺的付出和义务。4.2建设工程监理合同的主要内容２、中标通知书监理中标通知书是招标人对监理中标人在投标书中所作要约的全盘接受，是对中标人要约的承诺。中标通知书一旦送达中标人，和中标人的投标书一同构成了对双方都有法律约束力的文件。4.2建设工程监理合同的主要内容３建设工程委托监理合同协议书协议书是合同文件的正文，是合同双方签章的局部，是整个合同文件的核心。概括性的总汇，将合同最重要的内容写入其中；双方签署即可使合同成立。协议书的主要内容：委托人与监理人；工程概况；合同文件的组成；报酬、合同责任期等。4.2建设工程监理合同的主要内容4监理合同标准条件具有普遍性和通用性。着重说明双方一般性的权利和义务。〔1〕合同用词的定义合同标的　　监理人合同履行期间所完成的效劳工作，可划分为监理的正常工作、附加工作和额外工作三大类。合同标的A.正常工作　　正常工作是指合同专用条款中约定的监理工作范围和内容。工程技术咨询效劳协助委托人选择承包人及分包人技术监督与检查施工管理合同标的B.附加工作由于委托人或第三方使得正常的效劳工作受到阻碍或延误原应由委托人承担的义务，后由双方达成协议改由监理人来承担的工作监理人应业主要求提出更改效劳内容建议而增加的工作内容合同标的C.额外工作由于非监理人应承担责任原因而暂停或终止监理效劳，其善后工作及恢复监理业务的工作。4监理合同标准条件〔4〕委托人的权利和义务委托人的权利授予监理人相应权限；对承包单位的选择权；被监理工程重大事项的决定权；对监理人履行合同的监督控制权。委托人的义务负责好外部协调工作；为监理人提供协助协助效劳工作；支付酬金。委托人的责任4监理合同标准条件〔5〕监理人的权利和义务监理人的权利　获得酬金、奖励的权利；终止合同的权利；对工程实施有关事项的建议权；对监理合同的监督控制权；对承包商行使质量否决权等。监理人义务不能随意转让监理合同；忠实的履行合同义务；维护委托人的合法权益。监理人的责任案例2001年9月25日，京福高速公路某桥模板支架在加载预压时垮塌，造成6人死亡、20人受伤的重大事故〔以下简称“9.25〞事故〕。施工单位为中铁十二局，监理单位为北京成明达监理咨询有限责任公司。事件经过2001年9月25日早上6点45分，在进行支架模板预压试验施工过程中，施工负责人高某指挥51名工人进行堆沙袋作业。9点10分，当堆到距模板约2.5米高，堆沙重量达700余吨时，支架模板突然发生整体垮塌，在模板上堆沙的作业人员随垮塌的支架模板上的沙包掉到10米深的壕沟，其中27名人员被支架模板、沙包埋压。调查结果福建省“9.25〞事故调查组聘请的专家认为，事故的直接原因是由于钢管立柱柱基不坚实，产生了一定的竖向和水平位移，桥梁施工支架支撑体系侧向约束薄弱，最终造成支架垮塌事故。这次事故是不完善的施工设计、不标准的施工作业，导致支架体系的失稳而垮塌。调查结果福建省“9.25〞事故调查组认为事故的间接原因是施工监理不严，对未经审批、存在明显隐患的支架体系施工设计方案，没有采取有效措施予以制止并及时向上级反映，建议司法机关依法追究监理工程师杨海的刑事责任。事件处理2001年9月28日，三明市公安局某分局对施工单位工程副经理张松、工程师乔通来、工程队长高志福、工程队平安员高文生、监理单位监理工程师杨海刑事拘留，两天后经梅列区检察院批准，对上述五人执行逮捕。事件处理该法院于2002年9月11日判决监理工程师杨海犯工程重大平安事故罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处分金人民币二万元。4监理合同标准条件〔6〕监理合同的生效、变更与终止4监理合同标准条件〔7〕监理报酬经招标的监理工程，完成正常监理工作的报酬是由监理投标书或中标通知书确定的。结算的监理报酬还应包括附加工作和额外工作的报酬。监理报酬应按照专用条件相应条款规定的方法计算，并按约定的时间、币种、数额支付。4监理合同标准条件〔8〕合同争议的解决4监理合同标准条件〔9〕其他约定委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预知范围内向委托人实报实销。在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协调，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。案例国际大厦工程业主委托新兴建设公司对其工程进行施工监理。该工程建筑面积15万平米，总造价4亿人民币以上。在监理合同中，合同双方当事人详细约定了相关权利义务及报酬：总造价的0.9%，总额达360万元以上。案例工程开工后，由于监理工程师对承包商的降水 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 方案未能及时审批，基坑施工验收工作准备不周，致使数次验收不能通过，不能浇筑根底砼；监理工程师未能在合同规定的30天内提交“监理规划〞，监理人员又数次变化，影响监理效劳质量，业主对此大为不满。案例在大厦施工过程中，业主未按合同规定支付监理费，拖欠监理费达200万元。监理公司屡次催讨未果，遂主动停止了监理工作。业主遂另请监理公司进行监理工作。新监理公司办理移交手续时，新兴监理公司原有各资料未予移交。新兴监理公司申请裁决：支付拖欠的200万元监理费及滞纳金并承担此案的仲裁费。4.2建设工程监理合同的主要内容5监理合同专用条件〔1〕适用的法律及监理依据。〔2〕监理工作范围和内容。〔3〕监理工作的外部条件。〔4〕委托人应提供的工程资料及提供时间。〔5〕委托人必须对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复的时间。5监理合同专用条件〔6〕委托人的常驻代表。〔7〕委托人免费向监理机构提供的设施以及由监理人自备、但给予补偿的设施名称、数量及其补偿金额。〔8〕在监理期间，委托人免费向监理机构提供的工作人员以及效劳人员的数量，且明确规定监理机构不用对此类人员及其行为负责。5监理合同专用条件〔9〕监理人在责任期内失职，其承担责任的方法及赔偿损失的计算方法。〔10〕监理报酬、附加工作报酬以及额外工作报酬的计算方法、支付时间、货币种类〔包括计算汇率〕、金额。六、建设工程监理合同的主要内容〔11〕当监理人为监理工程作出特别奉献时的奖励方法，如提出合理化建议被采纳而给委托人带来直接的经济效益时，按可计算效益额的10%-30%奖励给监理机构。〔12〕约定在合同履行过程中发生争议且协商不成时，是提请仲裁委员会仲裁还是向人民法院起诉。如果是选择仲裁的，还应达成仲裁协议。案例案例某房地产开发企业投资开发建设某住宅小区，与某工程咨询监理公司签订委托监理合同。在监理职责条款中，合同约定：“乙方〔监理公司〕负责甲方〔房地产开发企业〕小区工程设计阶段和施工阶段的监理业务。……房产开发企业应于监理业务结束之日起5日内支付最后20％的监理费用。〞案例小区工程竣工一周后，监理公司要求房产开发企业支付剩余20％的监理费，房产开发企业以双方有口头约定，监理公司监理职责应履行至工程保修期满为由，拒绝支付，监理公司索款未果，诉至法院。案例法院判决双方口头商定的监理职责延至保修期满的内容不构成委托监理合同的内容，房产开发企业到期未支付最后一笔监理费，构成违约，应承担违约责任，支付监理公司剩余20％监理费及延期付款利息。六、招投标程序〔一〕招标准备阶段１、工程报建２、招标组织准备３、申请招标４、编制招标文件√〔一〕招标准备阶段１、工程报建：建设工程工程的立项批准文件或年度投资方案下达后，须向建设行政主管部门报建备案。２、招标组织准备２、招标组织准备〔1〕有专门的招标组织机构。〔2〕有与工程规模、复杂程度相适应并具有同类工程施工招标经验、熟悉有关工程建设招标法律法规的工程技术、概预算及工程管理专业人员。自行招标：招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。委托招标代理机构：３、申请招标招标过程需由招标管理机构审批。４、编制招标文件公开招标：招标公告、资格预审文件、招标文件、中标通知书。邀请招标：招标文件、中标通知书。〔二〕　招标投标阶段１、发出招标公告或招标通知书２、进行资质审查３、出售招标文件４、组织投标单位勘察现场、解答疑问５、召开标前会议〔二〕　招标投标阶段1、招标公告或招标通知书招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标工程的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的方法等事项。招标公告由招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。〔二〕　招标投标阶段2、投标资格审查招标人可以根据招标工程的需要，对投标申请人进行资格预审，也可以委托工程招标代理机构对投标申请人进行资格预审。投标资格预审的内容　资格预审的根本内容主要包括投标人签约资格和履约能力。　视其所以，观其所由，察其所安。〔二〕　招标投标阶段3出售招标文件对招标文件的修改或澄清，最少超过投标截止时间前１５日。招标文件开始发放到投标文件截止之日为止，最短不得少于２０日。〔二〕　招标投标阶段４组织现场勘察现场勘察是投标人到现场进行实地考察。５召开标前会议〔三〕　决标成交阶段１、投标单位密封报送投标书２、开标３、评标√４、定标５、签发中标通知书６提交履约担保，订立书面合同〔三〕　决标成交阶段１、投标单位密封报送投标书投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点；招标人拒收投标截止时间后送达的投标书。招标人在收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于３个的，招标人应当依照本法重新招标。〔三〕　决标成交阶段２、开标开标是同时公开各投标人报送的投标文件的过程。开标使投标人知道其他竞争对手的要约情况，也限定了招标人员只能在这个开标结果的根底上评标、定标。唱标：价格、工期、质量。废标：①标书未加密封；②投标单位法定代表人或授权委托人未如期参加开标会③投标书无相应的投标文件④未加盖投标单位公章或无法定代表人签字⑤未按规定时间递交标书。〔三〕　决标成交阶段３评标1)评标组织评标由招标人依法组建的评标委员会负责。2〕评标程序〔1〕评标准备〔2〕初步评审〔3〕详细评审３评标1)评标组织评标由招标人依法组建的评标委员会负责。人数：5人以上的单数，专家库抽取的专家不少于总人数的２／３。评委会成员名单在中标结果确定之前应当保密。３评标2〕评标程序〔1〕评标准备：让专家了解本次招标〔2〕初步评审：投标书的符合性审查。包括：投标文件的完整性、与招标文件有无显著的差异和保存、投标文件的签署情况等。〔3〕详细评审：根据招标文件确定的评标标准和方法，对其进行技术评审和商务评审。ⅰ经评审的合理低价法；ⅱ综合评分法３评标方法最低价中标国外标底综合评分法合理低价中标国内〔三〕　决标成交阶段４定标定标是招标人享有的选择中标人的最终决定权、决策权。招标人应当在投标有效期截止时限后30日内确定中标人。在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。〔三〕　决标成交阶段５签发中标通知中标人确定之后，招标人应当向中标人签发中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。〔三〕　决标成交阶段６提交履约担保，订立书面合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。早收钱将工程量清单中属于前期支付的发动费、土方及根底等工程的单价适当提高,后期的工程单价适当降低。多收钱估计施工过程中会增加工程量的工程,单价可报高一些;对施工过程中会减少工程量的工程,单价可报低一些。例如：在一次招标工程中,招标方给出土方量10000m3,而实际发生时土方量可到达15000m3.投标方可将土方单价由100元/m3调高到130元/m3,按130元/m3╳10000m3=1300000元写入报价中,而实际发生额为130元/m3╳15000m3=1950000元,这样实际数量越多,承包商得到的利润越多。投标须知工程概况，招标范围，资金来源，标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价的要求，开标时间和地点，评标的方法和标准等。