建筑工程管理与实务考试试题(十九)
一、单选题(本大题20小题.每题1.0分,共20.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)
第1题
( )玻璃具有花纹自然、质感柔和、透光不透明、视感舒适的特点。
A 乳化玻璃
B 冰花玻璃
C 喷花玻璃
D 彩色平板玻璃
【正确答案】:B
【本题分数】:1.0分
第2题
安装燃气灶的房间净高不得低于( )。
A 1m
B 2.5m
C 2.3m
D 2.2m
【正确答案】:D
【本题分数】:1.0分
第3题
( )材料分为有机涂料、元素有机涂料和无机涂料三大类。
A 树脂类防腐材料
B 涂料类防腐材料
C 塑料类防腐材料
D 刚性防水材料
【正确答案】:B
【本题分数】:1.0分
第4题
用干铺卷材作延伸层,干铺卷材的两侧( )处应用玛
A 10mm
B 30mm
C 40mm,
D 20mm
【正确答案】:D
【本题分数】:1.0分
第5题
在建筑工程成本分析中( )最为常用。
A 因素分析法
B 比率法
C 差额分析法
D ABC分析法
【正确答案】:A
【本题分数】:1.0分
第6题
有水或其他液体流淌的楼层地面的孔洞四周和平台临空边缘,应设置翻边或贴地遮挡,高度不宜( )。
A 大于150mm
B 小于150mm
C 小于100mm
D 大于100mm
【正确答案】:C
【本题分数】:1.0分
第7题
悬吊式顶棚按
施工
文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载
工艺的不同,分为暗龙骨吊顶和( )。
A 复合龙骨吊顶
B 主龙骨吊顶
C 次龙骨吊顶
D 明龙骨吊顶
【正确答案】:D
【本题分数】:1.0分
第8题
住宅建筑设计中的使用面积系数指的是( )。
A 每套建筑面积除以每套使用面积
B 总套内使用面积除以总建筑面积
C 平均套内使用面积除以总建筑面积
D 每套使用面积除以每套建筑面积
【正确答案】:B
【本题分数】:1.0分
第9题
如图所示结构1、2杆轴力为( )。
A N1压力,N2拉力
B N1N2<0
C N1拉力,N2拉力
D N1=N2=0
【正确答案】:D
【本题分数】:1.0分
第10题
连接型钢或零件平面坡度大于( )时,应放置斜垫片。
A 1:10
B 1:20
C 1:30
D 2:5
【正确答案】:B
【本题分数】:1.0分
第11题
装配式楼板结构,为了加强结构的整体性和抗震性能,常在楼板上做现浇的钢筋混凝土叠合层,厚度为 ( )。
A 30~50mm
B 50~80mm
C 80~100mm
D 60~90mm
【正确答案】:B
【本题分数】:1.0分
第12题
幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构的是( )。
A 硅酮建筑密封胶
B 双面胶带
C 硅酮结构密封胶
D 透明胶带
【正确答案】:C
【本题分数】:1.0分
第13题
H类防火涂料,涂层厚度一般为( )。
A 10~40mm
B 8~50mm
C 5~30mm
D 12~40mm
【正确答案】:B
【本题分数】:1.0分
第14题
浅基坑的( )适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用。
A 短桩横隔板支撑
B 挡土灌注桩支护
C 叠袋式挡墙支护
D 型钢桩横挡板支撑
【正确答案】:D
【本题分数】:1.0分
第15题
锤击沉桩法的施工程序是( )。
A 确定桩位和沉桩顺序→打桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收锤→切割桩头
B 测量定位→压桩机就位→吊桩插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→锤击沉桩→检查验收→转移桩机
C 桩机就位→锤击沉管→上料→边锤击边拔管,并继续浇筑混凝土→下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管→成桩
D 确定桩位和沉桩顺序→上料→校正→锤击沉桩→接桩→送桩→切割桩头
【正确答案】:A
【本题分数】:1.0分
第16题
( )适用于强度要求较高的抹灰工程、装饰制品和石膏板。
A 高强石膏
B 粉刷石膏
C 建筑石膏
D β型半水石膏
【正确答案】:A
【本题分数】:1.0分
第17题
房屋的结构和层数、厂名、校名、路名等是( )。
A 地貌符号
B 地物符号
C 注记符号
D 等高线
【正确答案】:C
【本题分数】:1.0分
第18题
在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用期限内满足各项功能要求,是结构应具有的 ( )功能。
A 安全性
B 耐久性
C 适用性
D 稳定性
【正确答案】:B
【本题分数】:1.0分
第19题
混凝土结构子分部工程根据结构的施工方法分为现浇混凝土结构子分部工程和( )。
A 钢筋混凝土结构子分部工程
B 预应力混凝土结构子分部工程
C 装配式混凝土结构子分部工程
D 以上都不是
【正确答案】:C
【本题分数】:1.0分
第20题
以阻为主的屋面防水,一般为平屋顶,坡度值i=( )。
A 10%~50%
B 3%~7%
C 5%~10%
D 2%~5%
【正确答案】:D
【本题分数】:1.0分
二、多选题(本大题10小题.每题2.0分,共20.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)
第1题
异节奏流水施工的特点是( )。
A 不同施工过程之间的流水节拍互为倍数
B 流水步距彼此相等
C 专业工作队连续均衡作业
D 每一个施工过程在各施工段上的流水节拍都相等
E 专业工作队数目等于施工过程数目
【正确答案】:A,B,C,D
【本题分数】:2.0分
第2题
某工程开挖大型基坑,长80m,宽30m,开挖深度为4m,二类土,地下水位较高,挖土机可选用( )。
A 正铲挖土机
B 反铲挖土机
C 铲运机
D 拉铲挖土机
E 抓铲挖土机
【正确答案】:D,E
【本题分数】:2.0分
第3题
团队决策的方法通常有( )。
A ABC分析法
B 模糊目标法
C 德尔菲法
D 头脑风暴法
E 敏感性分析法
【正确答案】:A,B,C
【本题分数】:2.0分
第4题
热轧钢筋由Ⅰ级到Ⅳ级的性能变化规律是( )。
A 塑性由高到低
B 塑性不发生变化
C 抗拉强度由高到低
D 塑性由低到高
E 抗拉强度由低到高
【正确答案】:A,E
【本题分数】:2.0分
第5题
圈梁的作用有( )。
A 减少由于地基不均匀沉降引起的墙体开裂
B 使楼板层美观
C 加强房屋整体性
D 增加墙体稳定性
E 提高墙体承载力
【正确答案】:A,C,D
【本题分数】:2.0分
第6题
成本分析的方法有( )。
A 价值工程法
B 净值法
C 对比法
D 差额分析法
E 因素分析法
【正确答案】:C,D,E
【本题分数】:2.0分
第7题
应列入建筑安装工程的措施项目清单中的是( )。
A 夜间施工
B 安全生产
C 劳动保险
D 环境保护
E 临时设施
【正确答案】:A,B,D,E
【本题分数】:2.0分
第8题
坡屋面的承重结构体系有( )。
A 山墙承重
B 屋架承重
C 部分梁柱承重
D 横墙承重
E 纵墙承重
【正确答案】:A,B
【本题分数】:2.0分
第9题
极限状态设计方法的原则是建筑结构必须满足( )的要求。
A 适用性
B 耐久性
C 通用性
D 牢固性
E 安全性
【正确答案】:A,B,E
【本题分数】:2.0分
第10题
在网络
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
的实施、调整与控制阶段,包括( )步骤。
A 网络计划调整
B 网络计划贯彻
C 确定关键线路
D 网络计划检查
E 时间参数计算
【正确答案】:A,B,D
【本题分数】:2.0分
三、案例分析题(本大题5小题.每题20.0分,共100.0分。)
第1题 某设备厂筹资新建一生产流水线,该工程设计已完成,施工图纸齐备,施工现场已完成“三通一平”工作,已具备开工条件。 通过资格预审并参加投标的共有A、B、C、D、E五家施工单位。开标会议由招标代理机构主持,开标结果表明这五家投标单位的报价均高出标底价近300万元,这一异常引起了招标人的注意。为了避免招标失败,业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机构复核标底后,确认是由于工作失误,漏算了部分工程项目,使标底价偏低。在修正错误后,招标代理机构重新确定了新的标底。A、B、C三家投标单位认为新的标底不合理,向招标人提出要求撤回投标文件。 由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日开工,该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件,指定了其中一家施工单位中标。 [问题]1.根据该工程的具体条件,工程师应向业主推荐采用何种
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
(按付款方式划分)?为什么? 2.上述招标工作存在哪些问题? 3.A、B、C三家投标单位要求撤回投标文件的做法是否正确?为什么? 4.如果招标失败,招标人可否另行招标?投标单位的损失是否应由招标人赔偿?为什么?
【正确答案】:
1.应推荐采用总价合同,因为该工程施工图齐备,现场条件满足开工要求,工期为1年,风险较小。
2.在招标工作中,存在以下问题:
(1)开标以后,又重新确定标底;
(2)在投标有效期内没有完成定标工作;
(3)更改招标文件的合同工期和工程结算条件;
(4)直接指定施工单位。
3.A、B、C三家投标单位要求撤回投标文件的做法不正确,投标是一种要约行为。
4.招标人可以重新组织招标,招标人不应给予赔偿,因为招标属于要约邀请。
第2题 某工程计划进度与实际进度如表5-1所列。表中实线表示计划进度(计划进度线上方的数据为每周计划投资),虚线表示实际进度(实际进度线上方的数据为每周实际投资)。各分项工程每周计划完成和实际完成的工程量相等。 [问题]1.计算投资数据,并将结果填入表5-2。 2.试在图5-1中绘制该工程三种投资曲线,即:①拟完工程计划投资曲线;②已完工程实际投资曲线;③已完工程计划投资曲线。 3.分析第6周末和第10周末的投资偏差和进度偏差(以投资额表示)。
【正确答案】:1.填表5-3。 表5-3 投资数据表 单位:万元
项 目
投 资 数 据
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
每周拟完工程计划投资
5
9
9
13
13
18
14
8
8
3
拟完工程计划投资累计
5
14
23
36
49
67
81
89
97
100
每周已完工程实际投资
5
5
9
4
4
12
15
11
11
8
8
3
已完工程实际投资累计
5
10
19
273
27
39
54
65
76
84
92
95
每周已完工程计划投资
5
5
9
4
4
13
17
13
13
7
7
3
已完工程计划投资累计
5
10
19
23
27
40
57
70
83
90
97
100
2.绘制工程投资曲线图。 每月已完工程计划投资计算表如表5-4所列。 根据表5-4中数据在图5-3中绘出三种投资曲线:①拟完工程计划投资曲线;②已完工程实际投资曲线;③已完工程计划投资曲线。 3.根据投资偏差和进度偏差的计算公式,可知 第6周末: 投资偏差=已完工程实际投资累计-已完工程计划投资累计=39-40=-1(万元) 投资节约1万元。 进度偏差=拟完工程计划投资累计-已完工程计划投资累计=67-40=27(万元) 结果为正值,表示工期拖延27万元。 第10周末: 投资偏差=84-90=-6(万元),投资节约 6万元。 进度偏差=100-90=10(万元),进度拖延 10万元。
第3题 某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置做了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施 表5-2 投资数据表 单位:万元
项 目
投 资 数 据
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
每周拟完工程计划投资
拟完工程计划投资累计
每周已完工程实际投资
已完工程实际投资累计
每周已完工程计划投资
已完工程计划投资累计
工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。 项目监理过程中有如下事件。 1.在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前,不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。 2.设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,其中五名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。 3.设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量问题和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2天是监理单位要求的。 [问题]1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。 2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核哪些内容? 3.事件1中建设单位在第一次工地会议中的做法有哪些不妥?写出正确的做法。 4.监理单位应如何处理事件2? 5.在事件3中,总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。
【正确答案】:
1.总监理工程师组织审批施工组织设计的方法如下。
总监理工程师在约定的时间内,组织专业监理工程师对承包商提交的施工组织设计进行审查,提出意见后,由总监理工程师审核签认。
总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理不妥当。
理由:施工单位将设备管道竖井的位置做了移位处理,涉及的是设计变更,应征得建设单位同意并办理书面变更手续,凡涉及施工图审查内容的.设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。
2.专业监理工程师对施工单位实验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核的内容是:
(1)试验设备、检测仪器能否满足工作质量检查要求,是否处于良好的可用状态;
(2)精度是否符合需要;
(3)法定计量部门标定资料、合格证、率定表是否在标定的有效期限内;
(4)试验室
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
是否齐全、符合实际;
(5)试验、检测人员的上岗资质。
3.第一次工地会议的做法中不妥之处如下。
(1)开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。
正确做法:开工准备工作全部完成,施工许可证办理完毕后,才可以开工。
(2)会后建设单位起草了会议纪要。
正确做法:会议纪要由项目监理机构负责起草。
(3)将会议纪要送发监理单位、施工单位。
正确做法:会议纪要由与会各方代表会签。
4.监理单位对事件2的处理如下。
监理工程师下达停工令,并责令施工企业将5名无安装资格证书的安装人员撤出施工现场,并对已完成的设备安装工程进行检验,责令施工企业进行整改。
5.总监理工程师的做法是妥当的。施工单位的费用索赔和工程延期不应该被批准。
理由:该质量和安全隐患是由施工单位未按技术规程的要求进行调试造成的,虽然是关键工作,但也不应该批准工期顺延,费用应由施工单位承担。
第4题 某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、正、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图5-2所示的网络进度计划。 该工程施工过程中发生了以下事件: (1)基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天; (2)月工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天; (3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元; (4)乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。 发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。 [问题]1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。 2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少? 3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少? (注:计算结果保留一位小数。)
【正确答案】:
1.对索赔要求的判定
(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。
业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。
(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B工作是非关键工作,因为已经对A工作补偿工期,B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。
因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。
(3)由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。
因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。
(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。
由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。
2.工期和费用补偿的计算
(1)甲公司应得到工期补偿如下。
事件1:业主预制桩供应不及时补偿工期?天。
事件4:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。
工期补偿合计12天。
甲公司应得到费用补偿如下。
事件1:7×6000=4.2(万元)
事件2:5.0万元
事件4:5×6000=3.0(万元)
费用补偿合计12.2万元。
(2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。
乙公司应得到费用补偿如下。
事件1补偿:7×6000=4.2(万元)
事件4罚款:5×6000=3.0(万元)
费用补偿合计4.2-3.0=1.2(万元)
3.工程价款的计算
桩购置费为:800×950=76(万元)
桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元)
甲公司桩基础施工应得工程价款为:129.6-76=53.6(万元)
第5题 某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公。楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。 工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失,并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 [问题]1.本案例中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。 2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么? 3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分? 4.根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
【正确答案】:
1.合同有效性的判定
(1)甲与乙签订的总承包合同有效。
理由:根据《合同法》和《建筑法》的有关规定,发包人可以与总承包单位订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
(2)乙与丙签订的分包合同有效。
理由:根据《合同法》和《建筑法》的有关规定,总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
(3)乙与丙签订的分包合同无效。
理由:根据《合同法》和《建筑法》的有关规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此,乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁,违反了《合同法》及《建筑法》的强制性规定,导致乙与丁之间的施工分包合同无效。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由:甲与丙不存在合同关系,因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系,根据《合同法》及《建筑法》的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
3.工程存在严重质量问题的责任划分为:丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失,乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。
4.根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
跟多试卷请访问《做题室》www.zuotishi.com