二建法规历年真题1

二建法规历年真题1 二建建设工程法规及相关知识测试题及参考答案 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、某甲于2005年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下面说法正确的是(D) (A)他肯定会成为项目经理了 (B)只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了 (C)只要经过注册，他就可以成为项目经理了 (D)只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了 2、某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则关于这笔工程款的说法正确的是(B) (A)是工程建设法律关系主体 (B)是工程建设法律关系客体 (C)是工程建设法律关系的内容 (D)是工程建设法律关系内容中的义务 3、法律关系产生、变更和消灭的原因是(D)。 (A)法律主体 (B)法律客体(C)法律内容 (D)法律事实 4、由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的情况下，建设单位聘请了一位律师将施工单位诉诸法庭，那么前述这种行为属于(D)。 (A)法定代理 (B)约定代理 (C)指定代理 (D)委托代理 5、某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障,(B) (A)2年 (B)1年(C)4年 (D)20年 注:对于诉讼时效的有关考题，首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效，然后就不难选出正确答案了。 6、某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500看成了5000，多支付了4500元。承包商发觉后，向这名工人讨还。这种债产生的原因是(D) (A)合同 (B)侵权行为(C)无因管理 (D)不当得利 7、根据《建筑法》的规定，下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是(B) (A)已经办理该建筑工地用地批准手续 (B)已经完成初步设计 (C)已经确定建筑施工企业 (D)建设资金已经落实 8、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起(B)内开工。 (A)一个月 (B)三个月 (C)六个月 (D)一年 9、根据《建筑法》，下面说法正确的是(B) (A)总包单位可以将所承揽的工程转包给他人 (B)建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任 (C)有的分包商需要经过建设单位认可，有的不需要，只需要总包商认可就可以了 (D)总承包商与分包商承担连带责任 10、根据《建筑法》，关于建设工程监理的说法正确的是(C) (A)工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督 (B)工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 时，都应该以书面形式通知承包商予以改正 (C)尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据 (D)任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的 11、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是(C) (A)如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标 (B)所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标 (C)属于必须招标的项目范围，监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标 (D)是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定 12、某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》，这个规定违反了(B)原则。 (A)公开 (B)公平 (C)公正 (D)诚实信用 13、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”指的是(D)。 (A)根据估算指标算出的成本 (B)根据概算定额算出的成本 (C)根据预算定额算出的成本 (D)根据投标人各自的企业内部定额算出的成本 14、下列选项中关于开标的说法正确的是(A)。 (A)开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 (B)开标地点由招标人在开标前通知 (C)开标地点应当根据行政主管部门指定的地点确定 (D)开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加 15、根据《招标投标法》，在一般招标项目中，下面评标委员会成员中符合法律 规定的是(C) (A)某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 (B)某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 (C)某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称 (D)某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某 投标人 16、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之 日起(C)日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 (A)10 (B)15 (C)30 (D)60 17、《安全生产法》规定，安全生产管理，坚持(A)的方针。 (A)安全第一、预防为主 (B)预防为主、防治结合 (C)安全第一、兼顾效益 (D)安全第一、事前控制 18、下面行为中没有违反《安全生产法》的是(B) (A)某甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告，后事故发生 (B)某乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场 (C)某项目经理强行要求有“恐高症”的某丙高空作业 (D)某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽 19、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当(B)。 (A)建立应急救援体系 (B)建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员 (C)生产经营规模较小，可以不建立应急救援体系的，应当指定兼职的应急救援人员 (D)生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定专职的应急救援人员 20、在建设工程安全生产管理基本制度中，(A)是建筑生产中最基本的安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，是所有安全规章制度的核心。 (A)安全生产责任制度 (B)群防群治制度 (C)安全生产教育培训制度 (D)安全责任追究制度 21、下面说法正确的是(A) (A)建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 (B)对于建设单位要求购买的不符合要求的安全防护用具，承包商应该折价购买 (C)施工单位在申请领取施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料 (D)拆除工程的施工单位应该将包括拆除施工组织 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 在内的相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门备案 22、根据《建设工程安全生产管理条例》，下面说法正确的是(D) (A)设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准 (B)如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何责任 (C)监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的合同进行监理 (D)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改 23、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关系是(A) (A)总承包单位对施工现场的安全生产负总责 (B)分包单位自己负责安全管理工作，不需要服从总承包单位的管理 (C)总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责任 (D)分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理，则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任 24、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全生产费用不应该用于(C)。 (A)购买安全帽 (B)更新防护网 (C)购买先进施工机械 (D)工人安全培 训 25、某施工单位由于现场空间狭小，将雇佣来的农民工的集体宿舍安排在了一栋还没有竣工的楼房里，这种行为(A) (A)违反了《建设工程安全生产管理条例》 (B)如果这栋楼房主体工程已经结束，并且有证据证明其质量可靠，就没有违反《建设工程安全生产管理条例》 (C)只要农民工同意，就成为一种合同行为，没有违反《建设工程安全生产管理条例》 (D)如果施工单位同时采用了安全防护措施，就没有违反《建设工程安全生产管理条例》 26、某甲是某分包单位从事高空作业的作业人员，则(A) (A)他有权要求施工单位为他办理意外伤害保险 (B)如果办理意外伤害保险，则保险费由分包单位支付 (C)如果他在工程竣工验收的过程中因公受伤，则不属于意外伤害险的承保范围 (D)必须遵守项目负责人的一切指令 27、为了保证某工程在“十,一”前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是(C) (A)因为工程是属于业主的，业主有权这样要求 (B)如果施工单位同意，他们之间就形成了原合同的变更，是合法有效的 (C)施工单位有权拒绝建设单位这样的要求 (D)建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令 28、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为(D)。 (A)二年 (B)一年 (C)三年 (D)五年 29、工程建设标准可以分为强制性标准和推荐性标准，这种分类是根据(A)划分的 (A)标准的约束性 (B)内容 (C)属性 (D)标准的分级 30、作为建设项目的建设单位，对(D)。 A)可能造成较大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进 ( 行全面评价 (B)可能造成一定环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行分析或者专项评价 (C)可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行全面评价 (D)可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价 31、下列选项中，(D)不属于建筑工程一切险承保的危险与损害。 (A)火灾 (B)水灾 (C)雷击 (D)合同罚款 32、某高新技术开发公司与大学生某甲签订了一份劳动合同，合同中规定，某甲的主要任务是伪造实验数据。在工作的过程中，由于某甲没有很好完成任务，该公司依据签订的劳动合同要求其承担违约责任。对此，说法正确的是(B) (A)某甲违约，应该承担违约责任 (B)该合同内容违反了法律，该合同无效 (C)如果某甲是因为不可抗力的原因而没有完成任务，则可以免责 (D)如果是大学生非主观原因没有完成任务，则可以酌情减免违约责任 33、下面说法正确的是(D) (A)所有的建筑工程都需要进行消防设计 (B)消防设计需要变更的，需要经公安消防机构审核 (C)任何人不得变更消防设计 (D)消防设计未经审核的，建设行政主管部门不得发给施工许可证 34、根据《公司法》对股份有限公司的规定，股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议，必须经(D)通过。 (A)代表1/2以上表决权的股东 (B)代表2/3以上表决权的股东 (C)出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上 (D)出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上 35、根据《税收征收管理法》，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局(分局)批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过(B)。 (A)一个月 (B)三个月 (C)六个月 (D)一年 36、根据《合同法》，下面的各种行为中，可能是要约也可能是要约邀请的是(D) (A)拍卖公告 (B)招标公 (C)招股说明书 (D)商业广告 37、根据《合同法》，下面关于要约和承诺的表述不正确的一项是(D) (A)要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人 (B)要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 (C)承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人 (D)承诺可以撤销，撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之后，签订合同之前到达要约人 注:在通常情况下，承诺生效则合同成立且生效。依法成立的合同受法律保护，生效的承诺如果被撤销，将可能构成违约。因此，承诺只能撤回，而不能撤销。 38、某承包商甲向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，时逢甲的总经理丙外出，5月9日丙知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效,(B) (A)5月1日 (B)5月8日(C)5月9日 (D)5月10日 39、某甲向某乙发出了承诺的通知，但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经超过了某乙要求承诺返回的期限，对于此，下面说法正确的是(C) (A)该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效 (B)该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效 (C)该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效 (D)该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效 40、下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是(D) (A)承包商没有按照合同约定的时间完成工程 (B)发包人没有按照合同约定的时间支付工程款 (C)承包商在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查 (D)招标人在发出中标通知书后，改变了中标人 41、某甲与某乙在合同中约定:由某甲到建筑工地盗窃钢材卖给某乙。合同中同时约定第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效。双方签字的日期为5月2日。则下面说法正确的是(D) (A)该合同5月2日起生效 (B)第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效 (C)该合同生效的日期将取决于盖章的日期，现在无法确定 (D)该合同无效 42、根据《合同法》，当事人对合同的价款约定不明又不能按照合同法第61条确定的，可以按照(C)执行 (A)履行合同时履行地市场价格 (B)订立合同时订立合同地市场价格 (C)订立合同时履行地市场价格 (D)履行合同时订立合同地市场价格 43、某施工合同中约定了承包商先进行工程建设，业主后支付工程款，则以下表述正确的一项是(B) (A)在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任 (B)如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以中止履行合同 (C)如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行合同 (D)如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是先履行义务还是解除合同 44、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权则(C) (A)某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权 (B)某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务 (C)只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权 (D)如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担 45、施工合同中约定了10月1日竣工。8月1日，承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日，业主依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了，则(C) (A)业主目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任 (B)业主目前可以要求承包商承担违约责任，但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以 (C)业主目前可以要求承包商承担违约责任 (D)目前可以要求承包商承担缔约过失责任 46、下面的行为中属于违约的是(B) (A)施工图未经审查就开始施工 (B)因不可抗力导致承包商没能按时竣工 (C)中标通知书发出后招标人改变中标结果的 (D)以上答案都不正确 47、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。同时，该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的选择下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是(A) (A)800元 (B)1000元(C)1800元 (D)500元 48、关于不可抗力的说法正确的是(D) (A)施工期间下雨属于不可抗力 (B)由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工，承包商不属于违约 (C)由于不可抗力的发生，承包商可以全部免责 (D)对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行，不能免除责任 49、承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系(C) (A)承包商不必为已经用于工程的水泥付款，因为它们之间合同并未成立 (B)承包商不必为已经用于工程的水泥付款，它们之间只有正式签订合同后才成 立 (C)承包商应该为用于工程的水泥付款，它们之间的合同关系已经成立 D)承包商应该为已经用于工程的水泥付款，但是不付款也可以，因为它们之间 ( 没有建立合同关系 50、某甲被某乙胁迫而签订的购买走私香烟的合同是(D)。 (A)可变更的合同 (B)可撤销的合同 (C)有效的合同 (D)无效的合同 51、根据《合同法》，下列说法中正确的一项是(B) (A)债权转让中，债权人需要征得债务人的同意，该转让行为才有效 (B)债权转让中，债权人只要通知了债务人，该转让行为就有效 (C)债务转移中，债务人只要通知了债权人，该转让行为就有效 (D)债权债务概括转让中，债务人只要通知了债权人，该转让行为就有效 52、根据《担保法》，下列具有担任保证人资格的是(A)。 (A)某国有独资企业 (B)某公办学校 (C)某市立医院 (D)某省人民政府 53、下面说法正确的是(D) (A)质押不转移对质物的占有 (B)土地使用权都可以抵押 (C)债务履行期届满质权人未受清偿的，可以与债务人协议将质物拍卖 (D)以汇票作为质物的权利质押合同，自权利凭证交付之日起生效 54、根据《担保法》，定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的(C)。 (A)百分之五 (B)百分之十五(C)百分之二十 (D)百分之五十 55、下列各类协议中，适用《合同法》的是(D) (A)甲与乙签订的婚前财产协议 (B)乙与丙签订的监护协议 (C)丙与丁签订的收养协议 (D)丁与戊签订的赠与协议 56、当事人可以自己各自选定一个仲裁员，这体现了仲裁的(A)特点 (A)体现当事人的意思自治 (B)专业性 (C)保密性 (D)裁决的终局性 57、甲乙双方订有仲裁协议。发生纠纷后，甲作为申请人申请仲裁。那么，下列哪种情况仲裁庭可以缺席判决(D)。 (A)甲无正当理由中途退庭 (B)甲无正当理由拒不到庭 (C)乙对甲的申请未进行答辩 (D)乙未经许可中途退庭 58、根据《民事诉讼法》，适用普通程序审理的案件，应当立案之日起(C)个月内审结。 (A)4 (B)5 (C)6 (D)7 59、下列不属于民事诉讼法中规定的证据的是(B)。 (A)物证 (B)律师的辩护(C)视听资料 (D)被告人陈述 60、根据《民事诉讼法》，在下列地域管辖中，(C)具有排他性 (A)一般地域管辖 (B)特殊地域管辖 (C)专属管辖 (D)协议管辖 41、某甲与某乙在合同中约定:由某甲到建筑工地盗窃钢材卖给某乙。合同中同时约定第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效。双方签字的日期为5月2日。则下面说法正确的是(D) (A)该合同5月2日起生效 (B)第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效 (C)该合同生效的日期将取决于盖章的日期，现在无法确定 (D)该合同无效 42、根据《合同法》，当事人对合同的价款约定不明又不能按照合同法第61条确定的，可以按照(C)执行 (A)履行合同时履行地市场价格 (B)订立合同时订立合同地市场价格 (C)订立合同时履行地市场价格 (D)履行合同时订立合同地市场价格 43、某施工合同中约定了承包商先进行工程建设，业主后支付工程款，则以下表述正确的一项是(B) (A)在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任 B)如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以中止履行合 ( 同 (C)如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行合同 (D)如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是先履行义务还是解除合同 44、某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权则(C) (A)某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权 (B)某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务 (C)只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位权 (D)如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承担 45、施工合同中约定了10月1日竣工。8月1日，承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日，业主依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了，则(C) (A)业主目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任 (B)业主目前可以要求承包商承担违约责任，但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以 (C)业主目前可以要求承包商承担违约责任 (D)目前可以要求承包商承担缔约过失责任 46、下面的行为中属于违约的是(B) (A)施工图未经审查就开始施工 (B)因不可抗力导致承包商没能按时竣工 (C)中标通知书发出后招标人改变中标结果的 (D)以上答案都不正确 47、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。同时，该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的选择下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是(A) (A)800元 (B)1000元(C)1800元 (D)500元 48、关于不可抗力的说法正确的是(D) (A)施工期间下雨属于不可抗力 (B)由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工，承包商不属于违约 (C)由于不可抗力的发生，承包商可以全部免责 (D)对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行，不能免除责任 49、承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系(C) (A)承包商不必为已经用于工程的水泥付款，因为它们之间合同并未成立 (B)承包商不必为已经用于工程的水泥付款，它们之间只有正式签订合同后才成立 (C)承包商应该为用于工程的水泥付款，它们之间的合同关系已经成立 (D)承包商应该为已经用于工程的水泥付款，但是不付款也可以，因为它们之间没有建立合同关系 50、某甲被某乙胁迫而签订的购买走私香烟的合同是(D)。 (A)可变更的合同 (B)可撤销的合同(C)有效的合同 (D)无效的合同 51、根据《合同法》，下列说法中正确的一项是(B) (A)债权转让中，债权人需要征得债务人的同意，该转让行为才有效 (B)债权转让中，债权人只要通知了债务人，该转让行为就有效 (C)债务转移中，债务人只要通知了债权人，该转让行为就有效 (D)债权债务概括转让中，债务人只要通知了债权人，该转让行为就有效 52、根据《担保法》，下列具有担任保证人资格的是(A)。 (A)某国有独资企业 (B)某公办学校(C)某市立医院 (D)某省人民政府 53、下面说法正确的是(D) (A)质押不转移对质物的占有(B)土地使用权都可以抵押 (C)债务履行期届满质权人未受清偿的，可以与债务人协议将质物拍卖 (D)以汇票作为质物的权利质押合同，自权利凭证交付之日起生效 54、根据《担保法》，定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的(C)。 (A)百分之五 (B)百分之十五(C)百分之二十 (D)百分之五十 55、下列各类协议中，适用《合同法》的是(D) (A)甲与乙签订的婚前财产协议 (B)乙与丙签订的监护协议 (C)丙与丁签订的收养协议 (D)丁与戊签订的赠与协议 56、当事人可以自己各自选定一个仲裁员，这体现了仲裁的(A)特点 (A)体现当事人的意思自治 (B)专业性 (C)保密性 (D)裁决的终局性 57、甲乙双方订有仲裁协议。发生纠纷后，甲作为申请人申请仲裁。那么，下列 哪种情况仲裁庭可以缺席判决(D)。 (A)甲无正当理由中途退庭 (B)甲无正当理由拒不到庭 (C)乙对甲的申请未进行答辩 (D)乙未经许可中途退庭 58、根据《民事诉讼法》，适用普通程序审理的案件，应当立案之日起(C)个月 内审结 (A)4 (B)5(C)6 (D)7 59、下列不属于民事诉讼法中规定的证据的是(B)。 (A)物证 (B)律师的辩护 (C)视听资料 (D)被告人陈述 60、根据《民事诉讼法》，在下列地域管辖中，(C)具有排他性 (A)一般地域管辖 (B)特殊地域管辖 (C)专属管辖 (D)协议管辖 11、以下勘察设计单位的各种行为中，违反《建设工程安全生产管理条例》的是 (ABCD) (A)勘察文件中提供的数据不准确，不能满足工程安全生产的需要 (B)勘察单位在勘察过程中没有采取措施破坏了周边建筑物的安全 (C)设计单位在设计文件中没有防范安全生产事故的指导意见 (D)设计单位没有对新材料的使用提出保障施工作业人员安全的措施建议 (E)设计单位对工程中使用的所有材料都指定了生产厂 注:E选项虽也属违法行为，但违反的是《建设工程质量管理条例》，而非《建设工程安全生产管理条例》。 12、根据《建设工程安全生产管理条例》，以下表述正确的是(CE) (A)施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施并附具安全验算结果 (B)施工起重机械全部由施工单位自行拆装 (C)专职安全生产管理人员有权对违章操作予以制止 (D)施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由建设单位承担 (E)施工现场的机械设备应该定期进行检查并建立相应的档案资料 13、根据《建设工程质量管理条例》及相关规定，以下关于建设工程的质量保修的表述正确的是(CE) (A)不管什么原因，都要由施工单位履行保修义务 (B)保修费用由施工单位承担 (C)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算 (D)装修工程的保修期为2年 (E)因不可抗力造成的质量缺陷，不属于法律规定的保修范围 注:对于D选项，2年只是《建设工程质量管理条例》针对装修工程而规定的最低保修期限，当事人可以约定超过2年的保修期。 14、根据《劳动法》，劳动者有下列情形(BC)之一的，用人单位可随时解除劳动合同。 (A)在试用期间 (B)严重违反劳动纪律 (C)严重违反用人单位规章制度 (D)被依法追究行政责任 (E)劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作 注:对于A选项，必须还具备“被证明不符合录用条件”这一要件。 15、根据经济规律和生态规律的要求，环境保护法必须认真贯彻“经济建设、城市建设、环境建设(BCD)的三同步方针”。 (A)同步建设 (B)同步实施 (C)同步发展 (D)同步规划 (E)同步生产 16、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司 发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的下述理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约的行为不能成立的依据,(ACD) (A)乙公司在要约中确定了承诺期限 (B)尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即为履行合同作了准备工作 (C)乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复 (D)甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知 (E)乙公司在甲公司收到要约后才发出撤销要约的通知 17、根据《合同法》，下列属于无效合同的包括(AE)。 (A)监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议 (B)某甲和某乙通过电子邮件签订的建设工程施工合同 (C)某甲乘商场大甩卖，与商场签订的买卖合同 (D)17岁的精神病人某甲在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同 (E)19岁的精神病人某乙在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同 18、A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙厂钢材10吨，乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为(AB)。 (A)付款地点为A市 (B)交货地点为A市 (C)付款地点在B市 (D)交货地点在B市 (E)交货地点和付款地点均在B市 19、合同中的标的物为执行政府定价的商品，合同中约定了由甲公司向乙公司交付货物，则(AB) (A)逾期交付货物，遇价格上涨时按照原价格执行 (B)逾期交付货物，遇价格下降时按照新价格执行 (C)逾期交付货物，遇价格上涨时按照新价格执行 (D)逾期交付货物，遇价格下降时按照原价格执行 (E)如期交付标的物，遇价格上涨按照订立合同时价格执行 20、关于抗辩权，以下各项中表述错误的有(BC) (A)如果合同中没有约定履行的先后顺序，那么应同时履行 (B)抗辩权适用于所有的合同 (C)行使不安抗辩权就是终止合同 (D)抗辩权只能是合同中履行义务的一方行使 (E)后履行一方的抗辩权也叫不安抗辩权 21、根据《合同法》，下列属于可撤销的合同的包括(ABCD) (A)因重大误解订立的合同 (B)显失公平的合同 (C)乘人之危订立的合同 (D)恶意串通订立的合同 (E)因欺诈、胁迫订立的合同，损害国家利益的 22、某民工与某劳务公司订立了一份带有显失公平条款的劳务合同，则该合同可 能的法律后果有(ABC) (A)被撤销(B)被变更 (C)如果该民工愿意按照该合同履约，该合同内容不变 (D)该合同无效(E)该合同视同于没有签订 23、某建筑公司没有委托某甲采购水泥，某甲却以该建筑公司代理人的身份为之 订购了一批水泥，则下面说法正确的是(CD) (A)某甲的行为属于无权代理，该合同无效 (B)某甲的行为属于表见代理，该合同有效 (C)只有水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，该合同才成立 (D)如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，则如果建筑公司不支付水泥 货款就要承担违约责任 (E)如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，则如果建筑公司不支付水泥 货款某甲就要承担违约责任 24、根据《合同法》，在下列哪些情形中，当事人可以解除合同,(ABC) (A)甲公司遭受火灾失去生产能力，无法执行其签订的订单 (B)乙公司在履行期限届满之前明确向合同对方当事人表示不履行主要债务 (C)丙公司迟延履行自己的主要债务，经对方当事人催告在合理期限内仍未履行 (D)丁公司如果履行债务会遭受一定的损失 (E)戊公司迟延履行债务 25、采用(BCE)作为质物的质押合同，自登记之日起生效 (A)汇票(B)股票(C)专利权(D)存款单(E)著作权 26、下列关于仲裁的表述，正确的是(ABD) (A)当事人如果想要仲裁，必须要有仲裁协议 (B)仲裁协议可以是在纠纷发生前形成，也可以在纠纷发生后形成 (C)仲裁实行两审终审制 (D)仲裁裁决作出后是终局的，对当事人具有约束力 (E)仲裁裁决具有强制执行的法律效力，当事人可以向人民法院或仲裁机构申请 强制执行 27、根据《仲裁法》，纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件(ABC) (A)有仲裁协议 (B)有具体的仲裁请求 (C)属于仲裁委员会受理范围 (D)申请人已经提交了充分的证据 (E)仲裁机构所在地便于仲裁 28、根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷引起的诉讼，由(AB)人民法院管 辖。 (A)被告住所地(B)合履行地(C)原告住(D)合同签订地(E)标的物所在地 29、根据《仲裁法》，下列表述中不正确的是(ABDE A)一方当事人不执行仲裁结果的，另一方可以对之进行诉讼 (B)当事人对仲裁协议的效力有异议的，只能请求人民法院对其效力做出裁定 (C)仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权 (D)合同无效则其中的仲裁协议也无效 (E)仲裁委员会是仲裁协会的管理机构 30、关于侵权责任，下列说法正确的是(BCD)。 (A)因为行为人不履行合同义务而产生的责任 (B)某施工企业在施工过程中扰民将产生侵权责任 (C)某建设单位的办公楼挡住了北面居民住宅区的阳光将产生侵权责任 (D)某施工企业在施工过程中楼上掉下的砖头砸到了路上的行人将会产生侵权责任 (E)当对象是法人时，侵权的客体只能是财产权利 2009年全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》真题 法规 真题 二级建造师 1273次 2009-11-03 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建造师执业资格注册的有效期一般为( )年。 A.5 B.4 C.3 D.2 2.一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了( )项? A.2 B.3 C.4 D.5 3.建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以( )次为限，每次不超过( )个月。 A.1，2 B.1，3 C.2，2 D.2，3 4.下列各项中不正确的一项是( )。 A.诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度 B.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外 C.诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护 D.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断 5.下列不属于委托代理关系终止原因的是( )。 A.代理期限届满或代理事务完成 B.被代理人取消委托或代理人辞去委托 C.代理人丧失民事行为能力或代理人死亡 D.被代理人取得或恢复民事行为能力 6.某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在( )之前向发证机关报告。 A.2003年3月30 日 B.2003年4月15日 C.2003年5月15 日 D.2003年6月15 日 7.下列关于招标方式的说明，不正确的是( )。 A.招标方式分为公开招标和邀请招标 B.发布招标公告是公开招标的第一个环节 C.邀请招标的邀请对象不得少于3家 D.邀请招标的邀请对象不得少于5家 8.两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格 条件有规定的，联合体的资质应符合( )。 A.各方的加总条件符合规定的资质条件即可 B.有一方具备规定的相应资质条件即可 C.各方均应具备规定的资质条件 D.主要一方具备相应的资质条件即可 9.生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责的是( )。 A.董事长 B.总经理 C.生产单位的主要负责人 D.总工程师 10.当合同部分无效时，以下说法正确的是( )。 A.合同所有条款无效 B.其余部分无效 C.不影响其余部分的效力 D.由法院决定合同是否有效 11.对于按照市场行情约定价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发 生波动时，以下正确的是( )。 A.遇价格上涨，按新价格执行;遇价格下降，按原价格执行 B.遇价格上涨，按原价格执行;遇价格下降，按新价格执行 C.无论价格如何波动，均按合同价格执行 D.无论价格如何波动，均按市场价格执行 12.纠纷发生后，当事人申请仲裁的，应符合的条件不包括( )。 A.当事人双方在纠纷发生前订有仲裁协议或仲裁条款 B.当事人双方有仲裁协议 C.当事人双方有具体的仲裁请求、事实和理由 D.属于仲裁委员会的受理范围 13.债权人在处理抵押物时，不能采用的处理方式是( )。 A.拍卖 B.折价 C.变卖 D.没收 14.在我国境内进行的大型基础施工工程建设项目，可以不进行招标的环节是( )。 A.可行性研究 B.勘察设计 C.施工 D.监理 15.根据《建筑法》第8条的规定，申请领取建筑工程施工许可证不必具备下列条件( )。 A.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 B.已经确定建筑施工企业 C.建设资金已经落实 D.拆迁工作已经全部完成 16.某代理人超越了授权范围进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为 应认定为( )。 A.不具有法律效力 B.有效代理行为 C.无权代理行为 D.无效代理行为 17.依据《建设工程质量管理条例》的规定( )在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主 管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.设计单位 18.依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为( )个采暖期。 A.1 B.2 C.3 D.4 19.禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、( ),以本企 业的名义承揽工程。 A.企业代码证 B.银行帐号 C.税务登记证 D.营业执照 20.联合体中标者，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人( )。 A.共同承担责任 B.按份承担责任 C.承担连带责任 D.各自承担责任 21.法人是指具有民事权利和民事行为能力的( )。 A.自然人 B.个体工商户 C.单位最高行政负责人 D.依法成立的社会组织 22.安全生产责任事故调查的处理应当按照( )的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。 A.实事求是、尊重科学 B.实事求是，依法办事 C.重证据、重调查研究 D.实事求是，就地解决 23.依据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位拆除工程施工( )日前，将拆除施工单位的资质等级证明、拆除施工方案等资料，报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A.10 B.15 C.30 D.45 24.按照我国《建筑法》的规定，建筑工程实行施工许可证制度，办理施工许可证的申请由建设单位提出，建设行政主管部门接到申请后的( )内，应对符合条件的申请者颁发施工许可证。 A.15H B.30H C.2个月 D.3个月 25. 工程监理企业不得与( )有隶属关系或者其他利害关系。 A.建设单位 B.施工企业 C.竣工验收单位 D.被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位 26.属于投标人应具备的条件的是( )。 A.投标人要具备招标文件规定的资格条件和应该具备承担招标项目的能力 B.投标人要具备良好的心理素质 C.投标人要具备丰富的临场指挥经验 D.投标人要具备承担风险的能力 27.合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )。 A.未变更 B.部分变更 C.已经变更 D.变更为可撤销 28.作为安装工程一切险附带投保的土木建筑工程项目，如果超过总价的( )，则整个安装项 目按建筑工程一切险投保。 A.20% B.30% C.40% D.50% 29.投保建筑工程一切险的工程，因发生与本保险单所承包工程直接相关的意外事故引起的 损失和费用，应由保险人负责赔偿的是( )。 A.施工单位人员的人身伤亡、疾病或财产损失 B.工地内第三者人身伤亡、疾病或财产损失 C.分包单位人员的人身伤亡、疾病或财产损失 D.建设单位人员的人身伤亡、疾病或财产损失 30.根据《建设工程质量管理条例》的规定，我国工程质量监督管理部门不包括下列机构中 的( )。 A.建设行政主管部门 B.国家发展与改革委员会 C.工程监理单位 D.工程质量监督机构 二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少 有1个错误选项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 1.我国工程建设标准根据内容划分为( )。 A.强制性标准 B.设计标准 C.工作标准 D.施工及验收标准 E.建设定额 2.民事法律行为的成立要件包括( )。 A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力 B.行为人意思表示真实 C.行为内容合法 D.行为方式符合行为人意愿 E.行为形式合法 3.无因管理行为一经发生，则会在管理人与被管理人之间形成债权债务关系，被管理者负有 赔偿( )的义务。 A.管理者应得的报酬 B.管理者支出的合理费用 C.管理者的全部损失 D.管理者的直接损失 E.被管理者所获得的利益 4.依据《安全生产法》的规定，下列( )属于“三同时”。 A.同时设计 B.同时施工 C.同时勘察 D.同时进行生产 E.同时投人生产和使用 5.对于以下情形，可以吊销资质证书的是( )。 A.承包单位将承包的工程转包，且情节严重的 B.工程监理单位转让监理业务，且情节严重的 C.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的 D.以欺骗手段取得资质证书的 E.中标人违反规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的 6.生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予( )。 A.降职、撤职的处分 B.对逃匿的处15日以下拘留 C.2万元以上10万元以下的罚款 D.构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任 E.批评教育 7.招标投标活动的基本原则是( )。 A.公开原则 B.公平原则 C.公正原则 D.诚实信用原则 E.自愿原则 8.根据《安全生产法》的规定，从业人员享有的权利有( )。 A.有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议 B.有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 C.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业 D.有权接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力 E.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权撤离作业现场 9.用人单位可以随时解除劳动合同的情形有( )。 A.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件 B.劳动者经过培训仍不能胜任工作 C.劳动者严重违反劳动纪律或用人单位规章制度 D.劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害 E.劳动者被依法追究刑事责任 10.有( )情形之一的，撤销权消灭。 A.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权 B.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权 C.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权 D.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权 E.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的实际行为放弃撤销权 41、关于合同履行说法错误的是( )。 A.全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务 B.诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等 C.合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定 D.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行 42、根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是( )。 A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的 B.以合法形式掩盖非法目的 C.因重大误解订立或订立时显失公平 D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 43、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是( )。 A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员 B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员 C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1名 D.仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成 44、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行( )。 A.过错责任原则 B.严格责任原则 C.过错推定原则 D.合理分担原则 45、根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权的，撤销权消灭。 A.1年 B.2年 C.4年 D.20年 46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A.本单位职工 B.施工现场人员 C.施工现场从事危险作业的人员 D.施工现场从事特种作业人员 47、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当( )到达受要约人。 A.在合同成立前 B.在受要约人发出承诺通知之前 C.在承诺通知到达要约人之前 D.在要约到达受要约人之前或与要约同时 48、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是( )。 A.加强风险预防和管理能力 B.加强工程量的计算和审核，避免合同缺项 C.加强工程变更管理 D.严格按照建设程序进行项目建设 49、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是( )。 A.要约邀请 B.要约 C.新要约 D.承诺 50、根据我国《合同法》的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是( )。 A.要约邀请 B.反要约 C.新要约 D.承诺 51、下列关于联合体投标的说法，错误的是( )。 A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力 B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 C.联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人 D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是( )。 A.法定代理 B.指定代理 C.委托代理 D.表见代理 53、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序:?成立招标组织;?签收投标文件;?编制招标文件和标底;?发布招标公告。下列排列顺序正确的是( )。 A.?、?、?、? B.?、?、?、? C.?、?、?、? D.?、?、?、? 54、.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是( )。 A.甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认 B.乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章 C.丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议 D.戊公司未按招标文件的要求提供投标保函 55、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是( )。 A.有损害事实发生 B.违反职业道德 C.存在违法或损害行为 D.违法行为与损害事实有因果关系 56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是( )。 A.有期徒刑 B.警告 C.没收违法所得 D.拘留 57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿 处理原则是( )。 A.只能采用违约金 B.由违约一方选择采用违约金或定金 C.由非违约一方选择采用违约金或定金 D.同时采用违约金和定金 58、按照《担保法》的规定，出质人可以提供( )办理质押担保。 A.个人房产 B.国有企业厂房 C.依法可以转让的股票 D.土地 59、下列选项，属债权合同的是( )。 A.监护合同 B.买卖合同 C.行政合同 D.劳动合同 60、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是( )。 A.建设资金未能按计划到位的施工暂停 B.发包人改变项目建设方案的工程停建 C.传染病流行导致施工暂停 D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错 误选项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 1.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有( )。 A.合同 B.志愿服务 C.侵权行为 D.不当得利 E.无因管理 2.根据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的( )终止。 A.代理事项完成 B.被代理人取消委托 C.被代理人死亡 D.代理人丧失民事行为能力 E.代理人辞去委托 3、工程建设法律关系的构成要素是指( )。 A.主体 B.形式 C.客体 D.内容 E.目标 4、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有( )等。 A.著作权 B.专利权 C.商标权 D.商业秘密 E.肖像权 5、专利权的客体包括( )。 A.发明 B.实用新型 C.注册商标 D.外观设计 E.作品 6、根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括( )。 A、已办理工程用地批准手续 B、已确定建筑施工企业 C、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料 E、材料、设备已经购入 7、建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有()。 A.将建筑工程肢解发包 B.承包人将其承包的建筑工程分包他人 C.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D.分包人将其承包的工程再分包 E.两个不同资质等级的单位联合共同承包 8、根据《安全生产法》的规定，从业人员安全生产中的权利包括()。 A.知情权 B.调查处理权 C.控告权 D.拒绝权 E.紧急避险权 9、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对()进行检验，未经检验 或检验不合格的，不得使用。 A.建筑材料 B.周转材料 C.建筑构配件 D.设备 E.商品混凝土 10、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有( )。 A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标 B.投标时递交假业绩证明或资格文件 C.投标人以行贿手段谋取中标的 D.招标人向投标人泄露标底 E.假冒法定代表人签名，递交假委托书 11、根据《合同法》的规定，当事人对合同质量约定不明确的，( )。 A.按国家标准、行业标准执行 B.只要满足使用性能即可 C.没有国家标准、行业标准的，按企业标准执行 D.没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行 E.没有国家标准、行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行 12、《合同法》规定，有下列情形中( )的，合同无效。 A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益 E.违反法律、行政法规的强制性规定 13、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有( )。 A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E.逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行 14、有关评标委员会的规定是( )。 A.评标委员会的成员人数为5人以上单数 B.评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3 C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密 D.评标委员会成员不得私下接触投标人 E.评标委员会由招标代理机构负责组建 15、下列关于招投标程序的说法,正确的是()。 A.开标在投标截止日后进行 B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读 C.评标应当在严格保密的情况下进行 D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 E.招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人 16、下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是( )。 A.当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B.当事人协商一致可以解除合同 C.因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同 D.一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力 E.合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任 17、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项 目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人()的， 招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 A.放弃中标项目 B.投标报价低于其企业成本价 C.因不可抗力提出不能履行合同 D.与评标专家成员有利害关系 E.未在招标文件规定的期限内提交履约保证金 18、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有()。 A.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审 B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决 C.一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审 D.一审判决适用法律错误的，依法改判 E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉 19、下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是( )。 A.继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用 B.继续履行与赔偿损失，可以同时适用 C.采取补救措施可以与违约金同时适用 D.赔偿损失与违约金可以同时适用 E.继续履行与定金罚则不能同时适用 20、施工合同主体纠纷的成因一般包括( )。 A.承包方无资质或资质不够 B.因联合体承包导致的纠纷 C.工程款恶意拖欠 D.挂靠 E.单价和总价不匹配 答 案 一、单项选择题 1.D; 2.A; 3.D; 4.D; 5.B; 6.B; 7.B; 8.C; 9.C; 10.B; 11.D; 12.B; 13.C; 14.C; 15.D; 16.D; 17.C; 18.A; 19.C; 20.C; 21.B; 22.A; 23.B; 24.A; 25.C; 26.B; 27.A; 28.A; 29.D; 30.D; 31.D; 32.D; 33.D; 34.A; 35.B; 36.C; 37.B; 38.C; 39.B; 40.D; 41.D; 42.C; 43.A; 44.B; 45.A; 46.C; 47.D; 48.D; 49.B; 50.A; 51.C; 52.B; 53.D; 54.C; 55.B; 56.A; 57.C; 58.C; 59.B; 60.C 二、多项选择题 1.ACDE 2.ABDE 3.ACD 4.ABCE 5.ABD 6.ABCD 7.ACD 8.ACDE 9.ACDE 10.ABE 11.ADE 12.BCD 13.ABD 14.ABCD 15.BCD 16.BCD 17.ACE 18.BCD 19.ABC 20.ABD 一、单选题: 1、某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，人工费为 600万元，按该分项工程的直接 工程费计算的间接费费率为50,，利润率为10,，则按工料单份法计算的该分项工程的不含税造价 为( )万元。 A(809 B(819 C(960 D(1050 A B C D 你的答案: 标准答案:c 本题分数: 7.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: 2、工程量清单作为招标文件的组成部分，下列说法不正确的是 ( )。 A(进行工程索赔的依据 B(编制标底的基础 C(由工程咨询公司提供的 D(支付工程进度款的依据 A B C D 你的答案: 标准答案:c 本题分数: 7.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: 3、按照建标 [2003]206号关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知，我国现行建筑安装工程费用项目 组成为( )。 A(直接费，间接费，计划利润十税金 B(直接费，间接费，利润，税金 C(直接工程费，措施费，规费，企业管理费 D(直接工程费，现场经费，管理费，临时措施费 A B C D 你的答案: 标准答案:b 本题分数: 7.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: 4、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实 体的各项费用，包括人工费、材料费和( )。 A(施工机械使用费 B(施工机械安、拆费 C(施工机械场外运费 D(燃料动力费 A B C D 你的答案: 标准答案:a 本题分数: 7.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: 5、 生产工人职工福利费包括在建筑安装工程( )中。 A(直接工程费的人工费 B(生产工人辅助工资 C(规费 D(企业管理费 A B C D 你的答案: 标准答案:a 本题分数: 7.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: 6、在建筑安装工程造价中，营业税的税额为营业额的 ( )。 A(3.00% B(3.41% C(5.00% D(5.50% A B C D 你的答案: 标准答案:a 本题分数: 7.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: 7、某工程直接费为 315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8,，则间接费为( )万元。 A(1(2 B(24 C(25(2 D(26(4 A B C D 你的答案: 标准答案:c 本题分数: 7.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:315*8%=25.2 8、 教育费附加税额为营业税的( ) A(3% B(1% C(5% D(7% A B C D 你的答案: 标准答案:a 本题分数: 7.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: 二、多选题: 9、根据《建设工程工程量清单计价规范 ))(GB 50500—2008)，分部分项工程综合单价包括了相应的 ( )。 A(管理费 B(利润 C(税金 D(措施项目费 E(规费 A B C D E 你的答案: 标准答案:a, b 本题分数: 15.00 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: 10、按照《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单一般包括 ( )。 A(暂估价 B(计日工 C(暂列金额 D(总承包服务费 E(工程排污费 A B C D E 你的答案: 标准答案:a, b, c, d 本题分数: 15.00 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:本题考核的是其他项目清单的具体内容。其他项目清单的内容一般包括暂列金额;暂估价， 含材料暂估价和专业工程暂估价;计日工和总承包服务费。 11、分部分项工程材料费的构成包括 ( )等。 A(材料原价或供应价格 B(材料运杂费 C(不可避免的运输损耗费 D(周转材料摊销费 E(材料采购及保管费 A B C D E 你的答案: 标准答案:a, b, c, e 本题分数: 15.00 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品 的费用，包括:材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费。 12、措施费的计算方法包括( )、 A(综合单价法 B(参数法 C(分包法 D(混合法 E(单独计算法 A B C D E 你的答案: 标准答案:a, b, c 本题分数: 15.00 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: 13、可以作为建筑安装工程利润计算基数的有 ( )。 A(直接工程费 B(直接费和间接费之和 C(人工费和机械费之和 D(人工费和材料费之和 E(人工费 A B C D E 你的答案: 标准答案:b, c, d 本题分数: 15.00 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析:利润计算基数可采用:以直接费和间接费合计为计算基数;以人工费和机械费合计为计算 基数;以人工费为计算基数。 14、建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上 ( )。 A(房产税 B(营业税 C(土地使用税 D(城市维护建设税 E(教育费附加 A B C D E 你的答案: 标准答案:b, d, e 本题分数: 15.00 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析: , ,.建设单位有义务组织设计方、监理方、施工方进行施工图会审， 会审意见应该由____【,】__做好记录、并整理成施工图会审纪要。P220……. ,。建设单位 ,。设计单位 ,。监理单位 ,。施工单位 2、下列说法中错误的是(A) 项目结构图是对一个项目的结构逐层分解以反映各组成部分的逻辑关系。 正确的是:项目结构图是对一个项目的结构逐层分解以反映该项目的各组成部分。 3、安装工程费用的题目好像是: 直接工程费是500万元，间接费是40万元，措施费按10%计算， 则工程造价利润的基数是(C) C590万元 D594万元， 解法:500+500*10%+40 而不是:500+(500+40)*10%+40 这道理的关键是出考人把三个费用的关系在题目中颠倒了一下，很多人就做错了。 4、属于于施工安全的制度保证体系中的日常管理有(D) A安全生产责任制度 B安全生产教育培训制度 C安全生产值班制度 D安全生产交接班制度 6、环境保护措施中有误的是() 适当将有毒有害废弃用作土方回填。 7、适宜大的组织结构是(矩阵组织结构) 8、关于施工组织设计中说法错误的是(C) C(编制施工总进度计划是前提是编制好施工准备 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 。 是反过来的说法才是正确的。 9、案例中的:对于国家优质品牌的水泥，应执行(B) A全检， B免检 C抽检 D测检 10、下列说法中错误的是(B) B，由于项目经理工作失误，政府主管部门只追究其法律责任，企业只追究其经济责任。 11、案例中的项目经理，对楼板进行钢筋埋设的改进，在安装脚手架时，增加的一名专职安全员属于项目动态控 制的(C) A管理措施 B组织措施 C技术措施 D经济措施 12、案例中材料下料的依据是(施工定额) 13、案例中的包装费一般由(A)承担 A供方 B需方 C D 14、意外事件暂停施工由 ( 责任方) 承担工，决定工期能否顺延。 A业主 B承包人 C监理单位 D责任方 15某框架结构因使用的水泥进场后未经复试便浇筑了混凝土，模板拆除后发现有大量裂纹，实际为水泥安定性不 合格，施工单位将该层楼板混凝土全部凿除，并更换了一国家名优生产厂家的水泥。 (1)该施工单位对该工程质量事故的处理方法为(C) A、修补处理 B、加固处理 C、返工处理 D、限制使用 E、报废处理 (2)一工程地处城市繁华路段，四周砌筑了围挡…… (3)该围墙高度要求不低于(C)米 A、1.5 B、2 C、2.5 D、3 (4)夜间施工的时间应为(06:00----22:00点) 选项为几点至几点的时间段 (5)夜间施工场界环境噪声不得超过( A )dB。 A、55 B、60 C、65 D、70 16、作业前应由(项目技术负责人)向承担施工的人员进行书面技术交底。 17、对于特殊过程的控制，按一般过程质量控制的规定难于执行的情况下，可通过专业技术人员编制 (作业指 导书)， 报批准后执行。 18、案例中质量保证体系的运行，主要通过(A)的方式展开控制。 A、计划----实施-----检查------处理 19、一个工程项目总进度目标论证的工作步骤如下，正确的顺序是 (A) : ………… ?进行项目结构的分析 ?进行进度计划系统的结构分析 ?确定项目的工作编码 ……………… A ?---?----? 20、下列不属于人工费是 ( ) A生产工人的基本工资 B生产工人的辅助工资 C生产工人的劳动保护费 D技术管理人员的津贴 21、下列属于措施费的有(忘了，) 22、案例中的工期说法正确的是(B) A、总日历天数(除法定节假日外)计算 B、总日历天数(包括法定节假日)计算 23、考点:因素分析法的计算 24、设备采购合同通常采用( 固定总价合同 )合同。 29、某承包企业承包了一条高速公路，并将其划分为10段分别承包给10家施工单位，10家施工单位分别和发包 方签订了施工合同，这时一种典型的____平行承发包_A___模式。 A 平行承发包 B. 施工总承包** C .施工总承包管理 D.** 30、下列属于现场质量检查方法中的实测法的是 (C) C、好像是:砌体的垂直度检查 31、下列不属于直接成本组成的是( ) A……….B…什么材料的 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 费………C……….D………….. 32、通过职业健康安全管理体系中的管理评审，以确保体系的(B) A安全绩效的承诺 B持续适宜性、充分性、有效性 C职业健康安全总目标的实现 D风险评价、风险识别、风险控制 33(当业主采用平行发包模式时，以下表述正确的是(A)。 A(各个施工承包人都直接与业主签订合同 34、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制(总进度纲要)论证总进度目标实现的可能性。 35、(在工程网络计划中，关键工作是指(A)的工作。 A(最迟完成时间与最早完成时间的差值最小 B(双代号时标网络计划中无波形线 C(单代号搭接网络计划中时间间隔为零 D(双代号网路计划中两端节点均为关键节点 36(施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行处理原则是( D)。 A(检查检验不合格时，双方分担承担费用 B(检查检验不合格时，发包人承担费用 C(检查检验合格时，承包人承担费用、工期顺延 D(检查检验合格时，发包人承担费用、工期顺延 37、图中的双代号时标网络计划中B工作的自由时差和总时差分别是(A) A，1和2， B，1和1， C，0和1， D，0和2 38、从第29天起按承包人的同期向 (银行贷款利率) 支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。 39、好像是施工成本核算的顺序排列正确的是(A) .人工费的核算..... .......... 1。机械使用费的核算，， ............ 2，其他打措施费核算 3，分包工程成本核算，， 4，间接费的计算， 5，项目月度施工成本报告的编制。 ..................... 40，施工过程中由于各方面原因所致，确实需要修改原安全技术措施时，必须经 (原编制人 ) 同意，并办理修改审批手续 多选有～～～～～～～～～ 72对于调值公式法的说话下列正确的是( 忘了， ) 73、特种作业人员有( ) A架子工队 B木工 C水泥工 D钢筋工 E电工 74、三检:( ) 自检，互检，交接检 75、机械设备的质量控制主要包括() A工程项目设备质量控制 B施工机械设备的质量控制 76、进度控制的组织体系包括:(P130) 77、图中的网络计划图画法有错的是(AE) A多个结点 B多个虚工作 C 多个起点 D 出现循环回路 E编号顺序不当 78、施工安全管理的“三消灭”是指(ABD) A、消灭违章指挥 B、消灭违章作业 C、消灭事故源头 D、消灭“惯性事故” E、…… 79、属于安全隐患整改的“五定”要求(ABCD) A、…定整改责任人…B、…定整改措施… C、…定整改完成人…D、…定整改验收人… E、…定整改计划… 80、施工企业质量管理体系文件的构成有( ABCD ) A、…质量手册… B、…程序文件… C、质量计划…… D、质量记录…… E…质量目标… 81、案例中项目管理层制订的成本计划指标中，属于成本计划质量指标的有(BD) A、? 设计预算成本计划降低额 B、?设计预算成本计划降低率 C、?责任目标成本计划降低额 D、?责任目标成本计划降低率 E、?计划成本指标 82、从施工成本管理各项具体任务的关系分析，实施成本控制的依据和基础包括(CD) A成本考核 B成本核算 C成本预测 D成本计划 E成本分析 83、案例中的赢得值法的基本参数包括(CDE) AB不选，因为他们是基本评价指标。 84、分析结果是(CD) C、费用偏差为超支9600元，D、进度偏差为滞后6000元 85、工程材料质量的检验方法有(ABDE) A书面检验 B外观检验 C计量检验 D无损检验 E理化检验 86、安全事故处理的原则为( ABCE)不放过。 A(事故原因不清楚 B(事故责任者和员工没有受到教育 C(事故责任者没有处理 D(不向上级提交书面事故报告 E(没有制定防范措施 88、索赔意向通知主要说明(ABCD) A索赔事件发生的时间地点和简单事实的描述 B索赔事件的发展动态 C索赔依据和理由 D索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响 E索赔金额 89、索赔成立的三个条件:() A损失已经发生 B损失不属于承包人的行为责任和风险范围 C按规定提交的索赔意向通知和索赔报告 95题的题目是: 下列属于施工文件档案管理的主要内容包括(ACD) A技术管理 B质量监理 C质量控制 D质量验收 E安全交底