钢结构工程合同范本2

钢结构工程 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 范本2 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 合同 甲方: 南通海关 乙方: 南通市新纪元装饰工程有限公司 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条 工程概况 1.1 工程名称: 海关大楼西北侧车棚 1.2 工程地点: 海关大楼西北侧 1.3 工程面积: 1.4 工程内容: 钢结构车棚制作安装 1.5 承包范围: 开工日期: 2008-9-25 竣工日期: 2008-10-25 质量等级: 合格 合同价款: 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条 合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条 合同文件使用的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 适用法律 适用法律情况:国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。 适用标准、规范:本工程应执行的规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定 第4条 图纸 由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。 第5条 甲方驻工地代表 甲方委派 同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。 第6条 乙方驻工地代表 乙方委派 驻工地代表 乙方委派 负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。 第7条 甲方工作 1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 2、甲方负责按合同支付工程款。 3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。 第8条 乙方工作 乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 ，组织生产。 第9条 进度计划 按双方协商的工期要求施工。 第10条 工程预付款、工程款支付及结算 甲乙双方约定: 。 第11条 保修 保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。 保修期限: 。 在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。 有关保修细则，双方另定协议。 第12条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理: 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。 2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。 第13条 违约 如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。 第14条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。 第15条 不可抗力 因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。 第16条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。 第17条 合同份数 本合同一式四份，双方各执二份。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 地址: 地址: 法定代表人 法定代表人 日期 日期 工程施工合同 甲方: 南通海关 乙方: 南通市新纪元装饰工程有限公司 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条 工程概况 1.1 工程名称: 海关大楼西北侧岗亭 1.2 工程地点: 海关大楼西北侧 1.3 工程面积: 1.4 工程内容: 岗亭制作 1.5 承包范围: 开工日期: 2008-10-25 竣工日期: 2008-11-10 质量等级: 合格 合同价款: 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条 合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况:国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。 适用标准、规范:本工程应执行的规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定 第4条 图纸 由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。 第5条 甲方驻工地代表 甲方委派 同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。 第6条 乙方驻工地代表 乙方委派 驻工地代表 乙方委派 负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。 第7条 甲方工作 1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 2、甲方负责按合同支付工程款。 3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。 第8条 乙方工作 乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。 第9条 进度计划 按双方协商的工期要求施工。 第10条 工程预付款、工程款支付及结算 甲乙双方约定: 。 第11条 保修 保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。 保修期限: 。 在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。 有关保修细则，双方另定协议。 第12条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理: 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。 2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。 第13条 违约 如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。 第14条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。 第15条 不可抗力 因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。 第16条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。 第17条 合同份数 本合同一式四份，双方各执二份。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 地址: 地址: 法定代表人 法定代表人 日期 日期 工程施工合同 甲方: 南通海关 乙方: 南通市新纪元装饰工程有限公司 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条 工程概况 1.1 工程名称: 海关招待所东边停车棚工程 1.2 工程地点: 海关招待所东边 1.3 工程面积: 1.4 工程内容: 老房子拆除、钢结构车棚制作 1.5 承包范围: 开工日期: 2008-9-25 竣工日期: 2008-10-25 质量等级: 合格 合同价款: 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条 合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况:国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。 适用标准、规范:本工程应执行的规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定 第4条 图纸 由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。 第5条 甲方驻工地代表 甲方委派 同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。 第6条 乙方驻工地代表 乙方委派 驻工地代表 乙方委派 负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。 第7条 甲方工作 1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 2、甲方负责按合同支付工程款。 3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。 第8条 乙方工作 乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。 第9条 进度计划 按双方协商的工期要求施工。 第10条 工程预付款、工程款支付及结算 甲乙双方约定: 。 第11条 保修 保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。 保修期限: 。 在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。 有关保修细则，双方另定协议。 第12条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理: 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。 2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。 第13条 违约 如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。 第14条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。 第15条 不可抗力 因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。 第16条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。 第17条 合同份数 本合同一式四份，双方各执二份。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 地址: 地址: 法定代表人 法定代表人 日期 日期 工程施工合同 甲方: 南通海关 乙方: 南通市新纪元装饰工程有限公司 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条 工程概况 1.1 工程名称: 海关招待所后侧停车棚工程 1.2 工程地点: 海关招待所后侧 1.3 工程面积: 1.4 工程内容: 老棚子拆除、钢结构车棚制作 1.5 承包范围: 开工日期: 2008-10-8 竣工日期: 2008-10-31 质量等级: 合格 合同价款: 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条 合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况:国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。 适用标准、规范:本工程应执行的规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定 第4条 图纸 由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。 第5条 甲方驻工地代表 甲方委派 同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。 第6条 乙方驻工地代表 乙方委派 驻工地代表 乙方委派 负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。 第7条 甲方工作 1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 2、甲方负责按合同支付工程款。 3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。 第8条 乙方工作 乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。 第9条 进度计划 按双方协商的工期要求施工。 第10条 工程预付款、工程款支付及结算 甲乙双方约定: 。 第11条 保修 保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。 保修期限: 。 在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。 有关保修细则，双方另定协议。 第12条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理: 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。 2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。 第13条 违约 如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。 第14条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。 第15条 不可抗力 因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。 第16条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。 第17条 合同份数 本合同一式四份，双方各执二份。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 地址: 地址: 法定代表人 法定代表人 日期 日期