预应力管桩施工标准合同

精选文档精选文档PAGE精选文档预应力管桩施工合同篇一：预应力混凝土管桩工程施工合同预应力混凝土管桩工程施工合同甲方：蚌埠华天房地产开发公司五河闸桥路分公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，甲方因需要，将预应力混凝土管桩工程拜托给乙方负责清包施工。为保证施工进度和质量要求，经甲、乙两方磋商一致，订立本合同。第一条工程概略一、建设单位：华天发地产开发公司五河闸桥路分公司栋三、工程地址：五河县闸桥路西侧（华府御水湾）工程现场四、桩基种类：预应力混凝土管桩PC—300（70）A；PC—400（95）AB；知足03SG409规范五、采纳的施工方法：静压法（抱压）：推行最后压力值与桩长双控六、执行标准：03SG409；JGJ94—XX；JGJ106—XX七、质量等级：合格。八、承包范围：华府御水湾楼管桩施工。九、施工场所：施工场所为现状场所。第二条工程造价与承包方式一、工程估算总值（人民币）：1、压桩综合单价：PC—300（70）A约42437m，每米117元；PC—400（95）AB约12470m，每米158元；含水电费、税金及公司管理费、开票花费及管桩花费；2、最后以实质压桩长度计算。二、本工程按包工不包料方式承包。三、工程量计量方式：本次施工的工程量增减，单价不变。四、超出 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 深度部分按压桩综合单价的一半另行计费。五、压桩施工开始后，甲方一定保证乙方压桩连续施工作业，工程动工后，因甲方原由非乙方原由造成的窝工、冷工不超出7天则由甲方按1000元每日另行赔偿给乙方，7天，如超出如乙方原由造成歇工不超出7天，如超出7天每日按1000元罚款交托甲方。第三条工期一、本工程不计总工期，只计每栋单体楼工期，每栋楼工期两方现场确立。二、动工日期以甲方书面通知为准。第四条资料供给一、管桩由乙方购买，甲方直接付款，管桩发票主体为甲方。二、管桩购买与装卸：管桩购买由乙方负责，并组织卸桩，甲方不支付花费。三、管桩产质量量查收：由甲方、乙方及监理单位在管桩卸车后派代表进行现场验收，如发现出缺点或有疑问的桩应实时通知管桩供给商有关人员出席，确立详细实行建议并三方署名后方可使用。四、管桩供给时间：乙方拟订采买计划报给甲方，甲方依据计划采买的数目付款。如因甲方付款不实时，造成乙方不可以施工，则工期顺延。第五条结算方式一、付款方式：●●桩基完工查收合格后，付该项款的40%，余款基础查收合格后付齐。二、工程完工经甲方或查收部门查收合格后，乙方按工程量向甲方提交结算单，经两方确认无误后，作为结算依照。三、施工用水、用电：施工水电装表计费并准时结算，从工程款中扣除。四、在桩基完工三个月内，甲方不组织开挖查收，视为合格，甲方付清所有工程款。第六条两方 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 一、甲方责任2、施工场所的平坦，开挖地基石及地下阻碍物，使施工场所具备施工条件，并在施工后持续负责解决以上事项遗留问题。3、保证施工时期用电（箱变）。4、施工场所道路应知足施工运输的要求。保证施工期间的通畅，保证施工时期管桩实时供给。5、向乙方供给施工场所的工程地质和地下管线路资料，保证数据真切正确。6、将水平点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。向乙方供给沉桩终压标准。8、协调办理施工现场四周地下管线和周边建筑物、构筑物和保护，并肩负有关花费。9、甲方配合乙方负责现场民事关系的协调，不影响工地正常施工。二、乙方责任1、按合同范围施工，达成施工图纸设计的任务。2、乙方严格依照设计要乞降桩基施工规范要求施工。在压桩过程中如出现压桩力高出桩身构造对应的竖向承载力特点值Ra（或极限值）而达不到设计标高、桩身出现裂纹、爆桩、达到设计标高但压桩力过低等，应实时会同甲方（或甲方派监理单位）与设计单位磋商，确立详细 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 后再进行施工。3、向甲方供给施工组织设计及施工方案，无条件供给机械设备配合桩基检测。4、在施工过程中，发生因为乙方施工原由产生的质量问题，由乙方负责修复。5、如乙方未执行上述义务造成工程、人身损害、工期迟延和设备停待，乙方肩负责任并肩负花费。6、恪守甲方现场施工管理部门拟订的所有对于管理的规章制度并听从甲方施工管理部门的现场调动。第七条工程质量及查收标准一、乙方一定严格按中华人民共和国国家标准“地基与基础工程施工及查收规范”及有关设计的规定进行施工，增强管理，保证工程质量。二、为了共同把好质量关，甲、乙两方互派施工代表，随时检查施工进度，实时验收隐蔽工程有关质量。对桩基工程要求乙方把当天原始记录表填写好后，报给甲方拜托的监理人员核鉴。三、乙方应随时接受甲方的检查、查收，为查验供给便利条件。四、在完工查收中，发现不切合质量要求，需返工的部分工程、分清甲、乙方责任，研究修理方案。五、两方对工程质量有争议，请五河县质量监察部门仲裁。六、工程查收标准按“建筑桩基技术规范”、“桩基检测技术规范”及施工图纸进行查收。甲方支付检测花费，乙方无条件供给机械配合检测。若桩基检测不合格，复核花费由乙方支付。第八条安全施工一、乙方按有关规定，坚持“安全第一、预防为主”，采纳严格的安全防备举措，承担因为自己安全举措不力造成的责任和所以发生的费用。二、发生重要伤亡事故，乙方应按有关规定立刻上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求办理。发生的花费由事故责任方肩负。三、在特别地段、环境施工时，甲方应按有关规定供给相应防备举措。第九条合同的奏效与停止一、本合同自协议条款商定的奏效之日起奏效，并拥有法律效劳。任何一方不可以单方面停止合同。在工程结算，甲方支付工程款完成后，本合同即告停止。二、本合同正本两份，拥有同样法律效劳，由甲乙两方署名盖印后分别保留。第十条违约责任一、因故停止合同，须经两方磋商赞同，未经两方赞同，合同仍持续奏效，未征得两方赞同，单方停止合同的一方，须肩负另一方的经济损失。第十一条本合同在执行过程中如发生争议，两方应协商解决，磋商不行的，依法向合同履约地人民法院提起诉讼。甲方（盖印）乙方（盖印）法定代表或拜托代理人：法定代表或拜托代理人：日期：日期：篇二：预应力管桩基础工程施工合同.范本预应力管桩基础工程施工合同（范本）合同编号：工程名称：建设单位：施工单位：签署日期：年月日预应力管桩基础工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将项目预应力管桩施打工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，两方就本建设工程施工事项磋商一致，订立本合同。第一条、工程概略（名称、地址、内容、范围）一、工程名称：预应力管桩基础工程（以下简称“本工程”）二、工程地址：三、工程内容：项目以及会所项目预应力管桩施打工程。四、工程承包范围：项目以及会所项目预应力管桩施打工程。预应力管桩采纳锤击法施工。桩径为㎜及mm，桩长以强风化岩面为持力层，并将桩接到设计标高；预应力管桩数目约条，总长度暂定为m。施工设备要求锤击机械机械。在甲方通知后三天内施工设备进场，施工现场以开挖后现状交托给乙方，整个场所在施工中所发生的全部花费均包含在施工举措费中。施工运输道路如因雨季原由需要填砖渣等硬化办理，由乙方主动达成，产生的有关花费由两方友善磋商据实结算。第二条、工程管理（施工组织设计和工期、质量与查验、安全施工、文明施工）五、施(来自:校园生活:预应力管桩施工合同)工组织设计和工期（一）工期：本工程总工期为个日历天（含节假日在内）（按24小时两班制计算,以试桩之日起计算工期）。该工期是以约m工程量计算,如工程量增添,则工期按比率作相应顺延。如因甲方原由或不行抗力要素造成工期须顺延的，乙方应在工期顺延事项发生后24小时内向甲方提出版面申请，并供给相应完好有效的证明资料，经甲方签证后工期可相应顺延。如本工程甲方拜托了监理单位进行监理的，乙方在向甲方申请工期签证前还需经过监理单位的署名确认。（二）进度计划：1、乙方应在动工前实时将本工程的施工组织设计（或施工方案）和进度计划（按单位/分部/分项工程详尽编制）提交甲方。如本工程甲方拜托了监理单位进行监理和本工程列入了总包单位进行管理的，乙方还应向监理单位和总包单位提交以上工程文件。甲方/监理单位审批以上工程文件后，乙方方可动工并应在工程进行过程中严格执行。2、乙方一定按甲方/监理单位/总包单位赞同的进度计划组织施工，接受甲方/监理单位/总包单位对进度的检查、监察。工程实质进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方/监理单位的要求采纳改良举措，采纳改良举措而增添的花费由乙方自行肩负。（三）工程动工：本工程乙方应在年月日前或按甲方动工令中注明或按合同规定签认的日期动工。（四）工程完工：1、本工程乙方一定在年代日前或按甲方动工令中注明或按合同规定签认的日期完工。2、因乙方原由不可以依照上述日期完工的，乙方肩负违约责任。六、质量与查验（一）工程质量1、完工查收时本工程质量须达到国家现行查收规范或行业质量查验评定标准合格等级。因乙方原由造成工程质量（含施工质量及资料质量）达不到商定的质量标准，乙方承担违约责任。2、工程完工查收标准及规范有：《建筑地基办理技术规范》（JGJ79-XX）、广东省标准《建筑地基基础施工及查收规程》（DBJ15-102-91）以及国家质量检测中心检测报告为依据。（二）检查和返工1、乙方应仔细依照国家现行标准、规范和设计图纸要求以及甲方/监理单位/总包单位依照合同发出的指令严格施工，随时接受甲方/监理单位/总包单位的检查查验，为检查查验供给便利条件。2、工程质量（含施工质量及资料质量）达不到合同要求，甲方有官僚求乙方歇工或返工，所以发生的全部花费由乙方肩负，工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权排除合同，乙方肩负违约责任。（三）质量保修1、本工程保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限，自工程完工查收切合合同规定工程办理移交锋续之日起计算。2、乙方应在工程移交时向甲方或甲方拜托的物业公司递交保修人员安排计划书，以保证保修期内有足够的专业维修人员在现场负责本工程的保修工作。3、保修期内因资料质量、施工质量造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围。4、桩基的保修执行国家有关法例，保修期为两年，从工程实质完工开始计算，待保质期满两年后由甲方组织查收，如无出现任何质量问题一次性无息付清余款。七、安全施工乙方应恪守国家、省、市和对于工程建设安全生产的有关管理规定，在现场设置安全生产标记和张贴安全用语，常常进行安全施工与检查，做好安全教育与防备工作。因为乙方安全举措不力造成事故的，自行肩负全部责任和花费，甲方将视状况从工程结算中扣除工程总价的1—5%以作为对乙方的处罚。八、文明施工乙方应恪守国家、广东省、东莞市和对于建设工程现场文明施工的有关管理规定，常常性进行文明施工与检查。工程造价中已计收了文明施工增添费，乙方一定依照规定进行文明施工，并会同甲方/监理单位/总包单位按期进行检查。凡未按规定进行文明施工或文明施工按期检查不合格、乙方又不采纳举措纠正的，或最后评定为文明施工不合格的，甲方将在工程结算中扣除文明施工增添费，并处以工程总造价1%的违约金。第三条、经济条款（承包方式、合同价款及调整、合同价款的支付）九、承包方式乙方承包本工程的方式为：包人工、包资料、包机械、包配合测桩、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工、包水电费、包税费等综合单价包干承包方式。十、合同价款及调整（一）本工程按固定综合包干单价据实结算：（二）本工程合同总价暂定为人民币万元整（￥万元整），结算时按上述商定综合包干单价进行调整（此中，整个桩基工程安全防备、文明施工举措项目花费为元，这部分花费不以工程量的增减而作调整，结算时只要按综合单价、增减工程量以及税金作相应调整总价）。（三）桩计算长度请看工程量清单说明。（四）按以上计价方式计算的工程造价已含以下花费内容：1、直接工程费：含人工费、资料费(内容包含：资料原价或供给价钱、资料运杂费、运输消耗资、采买及保留费、查验实验费)、施工机械使用费、包丈量定位放线花费；2、举措费：含环境保护费、文明施工费、安全施工费、暂时设备费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备出入场及安拆费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架、已完工程及设备保护、施工排水、降水；3、规费：含工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住宅公积金、危险作业不测损害保险；4、公司管理费：含管理人员薪资、办公费、差旅交通费、固定财富使用费、工具器具使用费、劳动保险费、工会经费、员工教育经费、财富保险费、财务费、其余；5、收益；6、税金。十一、合同价款的支付（一）本工程无预支款。（二）工程进度款1、工程动工后按工程进度付款，工程进度达到%时，按甲方鉴定实质达成工程量的70%支付；工程进度达到%时，按甲方鉴定实质达成工程量的70%支付；工程进度达成至100%，按甲方鉴定实质工程量的70%支付；2、完工且经查收合格后十五日内支付至甲方鉴定实质达成工程量的80%；3、工程完工查收切合合同规定、完工工程向甲方移交、乙方向甲方供给完好的竣薪资料和结算资料，甲方审查完成、两方确认后的十五天内，工程款付至工程结算造价的95％。4、余下的3%作为工程质量保修金，工程完工后满两年按本合同规定办理确认手续后五天内免息付清。（三）甲方凭乙方出具的甲方/监理单位对工程质量进度资料及工程款的书面审查文件及工程所在地税务机关开具的正式工程发票支付工程款。如乙方缓期出具发票或出具的发票有瑕疵，则甲方可相应延付，如乙方出具假发票，则甲方可向税务机关检举。（四）、乙方确认的收款银行账户资料：经办人：______________________联系电话：________________________乙方收款银行帐户资料以下：收款单位名称：_______________收款银行：________________________收款帐号：_________________________________________________________甲方按上述资料付款，如因乙方供给收款银行账户资料错误，致使有关款项支付不到位，则由此产生的全部经济纠葛和责任由乙方肩负。乙方承诺若上述收款银行账户资篇三：静压预应力管桩工程施工承包合同静压预应力管桩工程施工承包合同建设单位：哈尔滨中国标准铅笔公司以下简称业主发包单位：黑龙江省大兴安岭地域宇林建筑工程有限责任公司以下简称甲方承包单位：宿迁市建设工程（公司）有限公司以下简称乙方受甲方拜托，乙方负责施工哈尔滨中国标准铅笔公司新建厂区：1#厂房、及3#、4#厂房静压预应力管桩基础工程，依据《合同法》，为明确两方责任，本着相互协作，安全顺利地达成施工任务。两方在同样互利的基础上，经友善磋商签署以下合同条款，以资共同恪守。一、工程地址：哈尔滨市利民开发区电碳厂东院。二、工程名称：哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程。三、承包方式、范围及内容：承包方式：包工、包料。承包范围：按哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程1#厂房设计图中所有PC400A95-12,桩长约12m，（由试桩确立桩长）（约272根）；3#、4#厂房设计图中所有PC400A95-16，桩长约16m，（由试桩确立桩长）（约323根）；以及可能出现的设计更改所补充的桩数。承包内容：包含桩机进散场及装卸，桩位放样、压桩、送桩、管桩焊接，桩基施工时所需的暂时设备及水费、电费及工程有关的隐蔽及内业资料的采集整理，归档等。四、桩基工程资料：采纳PC400A95-12、PC400A95-16管桩。五、工程价款：有效桩长：综合单价(包含：人工费、资料费、机械费)按人民币元/米。（有效桩长：指设计桩顶标高至实质压桩桩低标高）本合同包含工程桩的验桩（静载动载）检测费。因机械原由造成断桩需更改补桩的，由乙方自行肩负。六、工程量计量方式：桩基工程量以甲方现场确认的实质有效桩长（设计桩顶标高至实质压桩桩低标高）计量。七、施工期及质量要求1.工期：XX年11月08日，行进场一台压桩机，XX年11月9日以前应具备桩机试打的条件并进行试压桩，正式施压第一根工程桩后20日历天达成现有图纸上所有（约595根）工程桩的施工。如非因甲方或不行抗力要素造成的工期延迟，每延迟一天，乙方须支付给甲方违约金人民币贰仟元整。质量：乙方应按设计要乞降国家、省、地现行规范，规程及标准进行施工，并经过有关检测达到合格标准以上。并肩负因为自己原由（除地质状况外）致使的返修花费。由乙方造成的漏打丢桩，造成补桩的由乙方自行负责。八、工程款支付方式第一期付款：设备进场当天，甲方付给乙方十万元人民币，作为工程预支款，此中预支款项在第一次施工预支款中扣除。在乙方每进场一栋管桩后，甲方支付给乙方资料款的85%；压桩施工达成(合同范围最后一根桩施压完成)后七日内支付到已完工程量造价的80%；尾款在乙方压完所有工程桩后，静载试验检测合格、大小应变检测合格并供给检测报告，乙方供给结算清单，经甲方审查后一个月结清。按转账方式支付工程款，乙方供给发票九、两方职责(一)甲方职责甲方现场项目经理王启生同志为工地代表，负责协调工作甲方供给工程施工场所的“三通一平”甲方辅助对对外联系，并辅助组织工程查收（二）乙方职责：1．乙方指派同志为工地代表，全权解决工程上的全部事宜；并自行协条与当地的关系负责编制施工组织 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 ，并确立合理可行的沉桩次序，严格按监理审查经过的施工方案组织施工乙方应付业主供给的轴线及工程进行仔细复核，并应实时与甲方联系进行修正，免得延迟工期乙方严格恪守施工现场 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，安全施工条例，防火规则，组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术和施工负责人，接受甲方反监理全过程的技术，质量进度之监察。听从甲方与总包单位的管理协调，有问题实时整顿。乙方一定向施工操作人员进行设计安全及技术交低，负责制定和执行施工安全技术和保证工程质量及季节性施工的技术举措乙方一定保证施工安全并对安全事故负所有经济和法律责任。甲方免责，且乙方不得所以影响工程进度。乙方负责做好焊接接桩的隐蔽查收及其与本工程有关的所有内业资料的采集，整理归档。并在查收后向甲方提交达成有效的内业资料。乙方如未按甲方要求的工期准时达成工程任务，或在施工中出现质量问题，乙方不予实时更正，甲方有权停止合同。所造成的损失由乙方肩负。当送桩超送，土方开挖没法成形时，乙方自行解决接桩问题十、纠葛及争议合同在执行合同时，若有发生争议，应磋商解决。若磋商不行，则提请哈尔滨市道外区法院判决解决。十一、未尽事宜两方磋商解决或签署补充协议。十二、合同一式贰份，甲乙两方各执一份，盖印署名后奏效。发包单位：（盖印）承包单位：（盖印）法人或法定代理人:（署名）法人或法定代理人：（署名）XX年11月06日XX年11月日