铺透水砖劳务施工合同5篇

PAGE\*MERGEFORMAT1铺透水砖劳务施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 5篇铺透水砖劳务施工合同篇1甲方：___________________(以下简称甲方)乙方：___________________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为________________，地点在___________________城。二、承包方式与要求该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍协作等内容。四、工程质量与平安依据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配，必需严格遵守《平安操作规程》，为使工人增加平安意识，带队及班组负责人每天支配工作量，要进行平安交底教育，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、铺张材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，____________市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照项目部相关规定惩处。六、付款方式与工期该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方确定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必需依据甲方确定的工期把握点，认真组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩处。七、双方权力与义务(一)甲方1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩处，经济赔偿及辞退的权力。2.甲方依据工程要求，支配乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按 劳务合同 劳务合同免费下载深圳劳务合同下载模板免费劳务合同范本下载修理厂劳务合同下载厨师劳务合同范本下载 商定和业主付款状况支付劳务费。4.甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。(二)乙方1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。2.乙主必需按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程，对于违反平安操作规程消逝的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责。3.乙方有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6.为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他1.以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成确定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方(签章)：___________________乙方(签章)：_______________________________年________月________日____________年________月________日铺透水砖劳务施工合同篇2分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区(县)发包人(全称)：________________________________承包人(全称)：________________________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公正自愿、公正和恳切信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：______________________________________________1.2工程概况：______________________________________________1.3分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________1.4工程监理单位(全称)：________________________________其次条作业人员承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_______名。第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款4.1合同价款为：_________元(人民币)大写：_________元4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认：()4.2.1本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;③分项工程承包：外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;内墙一般抹灰：_______元/平方米;________;________;________.4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________ 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 补偿。4.3对合同价款内容的明确：_______________________________________第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6.2重大伤亡及其他平安事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱惜事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2依据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的平安生产标准，双方商定如下：_______________________.第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人必需依据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须立刻向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4对本工程的质量标准，双方商定如下：_________________________.第八条工期延误8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不准时造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他状况。8.2承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。8.3非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同商定可顺延的工期)交工的，双方商定：第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9.2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人依据标准予以补偿。9.3对本工程的文明施工标准，双方商定如下：__________________________.第十条材料机具供应10.1本工程由发包人供应的机械设备为：_____________________________承包人自备的工具为：______________________________________________双方确认防护用具由______________担当。10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方商定如下：_________________________________________第十一条文物爱惜对施工中发觉的文物，承包人应立刻爱惜好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求实行妥当的爱惜措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱惜文物发生的费用，由发包人担当。第十二条发包人的权利及义务12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2负责于_______年_______月_______日供应施工图纸_______套，供应必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期把握方案，审查承包人编制的详细施工作业方案。12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同商定内容的，发包人应书面提出整改看法，督促承包人进行整政。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需认真审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。13.3在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能任凭变更备案人员，人员变动率小于___%，听从发包人的统筹支配，统一调动。13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应留意爱惜成品、半成品、疼惜使用发包人供应的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，听从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并准时向发包人供应有关状况和资料。13.7承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。14.1.3发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此患病的经济损失担当连带责任。14.2承包人违约责任14.2.1因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担忧排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可商定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向___________人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。甲方(签章)：___________________乙方(签章)：_______________________________年________月________日____________年________月________日铺透水砖劳务施工合同篇3发包方(甲方)：__________________承包方(乙方)：__________________因甲方承包________________工程建设项目，为加快公租房建设及确保该工程进度，依照合同法、建筑法及相关法律规定，在双方自愿公正协商的基础上，甲方同意将________________施工以包工形式承包给乙方，为明确责、权、利特定如下协议：一、工程概况1、工程名称：________________________2、工程地点：________________________3、工程规模：________________________二、承包范围1、正负零以上：泥工上主体;内外粉刷;钢筋绑扎和预制。2、泥工包括自带斗车、自用工具，钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。其中不包括防水保温，内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平，钢筋对焊。三、工程质量1、合格。2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下严格把关工程质量、生产平安、工程进度，严格依据规范要求施工，消逝问题由乙方担当。四、工期以承建方时间为准。五、结算方式泥工;钢筋工以建筑面积计算元每平方米。六、工程款支付方式以月为单位，在每月底支付实际工程进度款70%，主体完工付到90%，工程全部完工付清余款。七、违约责任1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。乙方必需无条件退场并向甲方赔偿一切损失。2、由于甲方无法按工程量支付进度款造成停工，不行抗力除外，甲方应赔偿乙方一切损失。八、如有特殊状况，双方友好协商解决本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。甲方(签章)____________乙方(签章)___________________年______月_____日________年______月_____日铺透水砖劳务施工合同篇4发包方：________________________(以下简称甲方)承包方：________________________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》，公司项目管理实施细则及项目部实际状况和特点，甲方将分部分项外架工程托付乙方施工。双方本着公正互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，双方共同遵守。一、承包工作范围和内容1.________住宅楼工程中外架工程。2.施工人员现场技术，平安质量交底中明确的作业内容。3.做好落手清工作，拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必需经甲方施工员签字认可，否则不予结帐。二、承包单价和结算方式1.地下室按建筑面积______元/㎡，标准层按建筑面积______元/㎡(此价格为省标化要求价)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动爱惜费(平安帽、手套、工作服、平安带)、小型工具(板手)、关心材料费(铁丝)、五证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和修理、挂平安网、井架搭拆、以上全部工作内容中所发生的人工费以及个人调整税等。2.每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月初10日前支付月工作量80%的60%，外架拆除后支付原80%的40%，年底时(农历)再支付10%，剩余10%作为平安质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。三、劳务人员工资发放方法乙方每月须编制一份有关劳务费用支配细则及工资表(须落实到个人)，在每次结帐后付款前交甲方财务人员。四、乙方须编制每月用料方案提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定供料方案，合理支配周转材料，削减损耗，严格按施工有关部门制定材料损耗表把握。如超过损耗率(______%)，则超过部分按材料原价赔偿。五、双方职责(一)甲方职责1.全面负责现场施工的月、季生产方案和劳动方案的编制，支配协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督，准时用书面形式传达作业指导书、平安交底书。3.负责工程周转材料的准时供应(作业面500米范围内，且应按定额限额发料，关心材料乙方自理)。4.负责向乙方供应离开作业面40米内，水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头)，并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。5.必需按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场平安设施齐全和机械设备平安的要求，并依据作业班组申请向作业人员供应平安文明施工所需的一切设施。6.应负责准时办理因甲方缘由造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方缘由造成损失的惩处手续。7.负责对乙方作业人员进行平安、质量、进度完成状况和综合管理状况的检查与考核工作，并有权随时对乙方管理资料进行审查。8.负责组织乙方参加公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。9.甲方有权对不听从综合协调支配的班组赐予罚款或整改的惩处，有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。(二)乙方职责1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、平安、施工方案、综合管理等)。2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。3.依据合同精神准时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。4.负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、修理工作，严格按甲方要求实行限额领料。5.负责对进场施工的劳务作业人员进行平安、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料准时报送四分公司质量平安技术监督科。6.乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查，考核各劳务作业班组的各项工作和完成状况并按时参加项目部的月方案会议和工作协调会议。7.乙方必需正确准时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应对不符合要求的快速整改。8.乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件听从甲方各部门协调、支配。9.乙方劳务作业班组应建立二长六大员管理机制，且在作业班组中从事该工种工作时间一年以上的技术骨干总人数达60%以上。10.按要求配置个人劳动爱惜设施。六、质量平安管理1.用的标准、规范为省标化文明施工、施工方案、作业指导书、公司质保手册，平安管理执行国家平安操作规范且双方应执行公司质量平安奖罚条例。2.乙方必需严格执行并听从`四级质量平安检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方安检)3.平安目标为杜绝重大伤亡事故，轻伤事故频率小于千分之一，如发生平安事故直接经济责任由责任方担当。4.标化管理目标为省级标化达标工地。七、考核与奖罚为使本工程达到平安、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款：1.工期奖罚：如乙方达到经双方确认的方案书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方嘉奖乙方200元/天，如乙方责任滞后一天，甲方惩处乙方400元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金)，如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求，甲方惩处乙方200元/次。2.质量奖罚：如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上)，乙方决算单价下调30%(即决算单价_0.7)，如乙方责任工程质量未达到合格品要求时，乙方单价下调100%。3.平安奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，甲方对乙方处以500元/次的罚款，如乙方责任发生重伤事故，甲方对乙方处以10000元/次的罚款。4.标化管理奖罚：如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的`行为，甲方对乙方处以500元/次的罚款，如该工程工地被评为省级标化工地，甲方赐予乙方1000元嘉奖。5.技术进步嘉奖：如乙方提出合理化建议，且被甲方接受实施后获得成果，甲方赐予乙方2001000元的嘉奖。6.材料节超奖罚：甲方依据有关经济资料，视限额领料制度执行状况和效果，可结合有关具体事项赐予乙方确定的奖罚。7.综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪大事，甲方有权赐予作业班组处以1001000元的罚款(重点是不得发生赌博、嫖娼、斗殴、行贿等)。八、其它1.决算审核程序：乙方申请__项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)。2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。3.合同期限：本协议双方签字后生效，有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。4.本合同未尽事宜双方协商解决。5.本合同一式六份，甲方执五份，乙方一份。甲方(签章)：___________________乙方(签章)：_______________________________年________月________日____________年________月________日铺透水砖劳务施工合同篇5发包方(简称甲方)______________________________承包方(简称乙方)______________________________依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益爱惜法》、《中华人民共和国价格法》、《____________市爱惜消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其他有关法律法规规定的原则，为爱惜双方的合法权益，结合本工程的具体状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。2、装饰施工地点：__________________________________。3、住房结构：____________________________，施工面积____________平方米。4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。5、承包方式：__________(包工包料、清包工、部分承包)6、总价款：￥________元，大写(人民币)__________其中：材料费：____________，人工费：____________管理费：____________，设计费：____________垃圾清运费：____________，税金(______%)________其他费用：____________经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自____________年________月________日开工，至____________年________月________日竣工，工期______天。二、关于材料供应的商定1、甲方供应的材料：详见附件二《甲方供应材料、设备表》。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料：详见附件三《主材料报价单》。3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的商定1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由______方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火商定甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的商定1、工程款付款方式列下表：__________________________________________。注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项1、甲方工作：(1)甲方应在开工前一天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱惜措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如的确需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2、乙方工作：(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应准时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得任凭拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。八、纠纷处理方式1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以依据本合同商定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)九、合同的变更和解除1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款______%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它商定1._______________________________________2._______________________________________3._______________________________________4._______________________________________5._______________________________________十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：___________________乙方(签章)：_______________________________年________月________日____________年________月________日