不锈钢制品加工合同范本

第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页编号：________不锈钢制品加工合同范文甲方：______________________乙方：______________________签订日期：_____年____月____日不锈钢制品加工合同范文甲方：乙方：经双方充分协商，根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，特签署本合同。一、合同内容：1、制作不锈钢宣传栏及铝合金宣传栏(样品)(带安装)样式及大小详细见样稿(附件一)，2、喷绘画面制作及安装内容由甲方提供二、合同金额:不锈钢宣传栏单价：数量：铝合金宣传栏单价：数量：物业管理费用数量：共计人民币(小写)￥元(大写整(不含税)三、付款方式:1、本合同签订后，甲方全额自付乙方物业管理费用，即人民币￥(大写：人民币整)。2、乙方全额垫款制作小区不锈钢宣传栏，不锈钢钢宣传栏制作完工后甲方一次性支付乙方所有制作费用元，大写：整。四、责任与义务:1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关制作工作。2.乙方需在规定时间完成。3.甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。4乙方全部制作安装完工后3当天内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后未组织验收，乙方视同甲方验收工程数量属实、工程质量合格。六、违约责任:因制作工作具有很大的特殊性，乙方在开始着手就已经在全面的履行合同，因此，甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。本合同壹式两份，甲乙双方各持对方签字盖章合同一份，均具有同等的法律效力。甲方：乙方：代表签名：代表签名：____年____月____日不锈钢制品加工合同范文甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格2、工程造价：____元/米，施工面积约____米，约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准);3、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到____%后，拨付安装工程总价款的____%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。二、合同工期：从拨款之日起至____年____月____日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。三、甲方责任：1、如期办理拨款结算;2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款____元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。五、质量验收：以甲方 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 说明和国家颁布的施工验收规范质量评定 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 为依据，达到合格标准。六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向____法院起诉。七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。八、备注甲方(单位盖章)：乙方(单位盖章)：甲方代表签字：乙方代表签字：____年____月____日不锈钢制品加工合同范文甲方(发包方)：____乙方(承包方):____第一条、工程概况1、工地名称：____2、工地位置：____3、门窗面积：____4、工程日期：____年____月____日4、制作加工造价：工程安装单价：____元/㎡，预计____平方米，总造价：____元(结算按照实际平数计算)。第二条、付款方式：1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。2、待工程验收合格后，乙方制作加工总费用的____%的金额，以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。3、待工程验收合格后，甲方支付乙方____%的制作加工费用。剩余____%作为质量保证金，保质期满后无条件支付，保质期为____年。第三条、门窗制作加工安装要求：1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。2、甲方下发的制作加工图纸，乙方核对后再进行制作加工。3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 。4、乙方有责任提供制作加工料单。第四条、制作加工材料：甲方只负责提供主材料：方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料，如：焊条、切割片等一切辅料自行承担。第五条、质量要求：1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方，乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守，损失全部由乙方负责。2、在加工过程中，甲方提出变更原设计 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，乙方必须给予配合。第六条、乙方职责1、在规定的时间内完成工作量。2、乙方应注意安全制作加工，遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》，如造成事故责任或因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关。第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。第八条、本合同一式二份，经双方签字即日起，都具有法律效力。甲方(盖章)：____乙方(盖章):____电话:____电话:________年____月____日不锈钢安装协议书范本1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方将创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：一、工程概况1、工程名称：创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程2、工程地点：徐州经济技术开发区软件园3、工程内容：金属钢管栏杆制安工程及保修期间的维修等全部内容。4、承包方式及工程造价(1)承包方式：主材甲供，乙方包人工、辅材、安装、质量、工期、安全。主材包括焊管、油漆、弯头、稀料，辅材包括电焊条、切割片、钢丝刷等除以上主材之外的一切材料。(2)甲供材料选用：楼梯采用普通焊管，Φ50、Φ32、Φ20实测厚度不小于2.5㎜。窗护栏采用普通方管，方管40____30、20____20实测厚度不小于2.0㎜。幕墙采用铝方管10____40。(3)承包单价：楼梯栏杆及窗护栏按照____元/米结算。楼梯扶手安装高度____米，护窗栏杆安装高度____米。具体价格如下：序号楼号部位单位数量单价合计(元)1C1主楼楼梯扶手米332.482C2主楼楼梯扶手米348.63C1裙楼楼梯扶手米61.034C2裙楼楼梯扶手米945836.115041805.56C1主楼窗护栏米74.47C2主楼窗护栏米408暂不施工8C1裙楼窗护栏米71.89C2裙楼窗护栏米135.610689.8503449011C1主楼屋面米2012C2A楼屋面米30135050250014C1主楼幕墙内侧米918.9615C2主楼幕墙内侧米540暂不施工161458.961623343.3617总计102138二、工程期限1、本工程的具体开工日期以甲方通知为准，乙方必须在____年____月____日之前完成全部工程项目。2、因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的____%，甲方有权单方解除合同，三、质量及施工要求1、质量要求(1)本工程由乙方进场的材料应与甲方确认的材料样板相一致。(2)本工程质量应符合相应国家规范规定的合格等级标准。2、施工要求：(1)钢管加工处理后焊接、打磨及抛光，工程安装完毕后，要达到不晃动等要求,否则由乙方无偿负责处理。(2)钢管要求美观，打磨均匀、平整、光滑、整洁，安装牢固，不能出现虚焊现象，五金配件除膨胀螺栓为镀锌材质外，其余皆为不锈钢。四、工程付款方式1、乙方施工完毕经甲方、监理验收合格，并由甲方开具结算工程量清单后，付至合同总价的____%。2、余款于工程竣工验收完毕后留工程结算总价的____%作为保修金。五、甲方工作1、甲方负责提供施工场地给乙方进行施工，乙方确认在合同签订前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。2、甲方免费负责协调工地上的用水用电及其它与施工相关事宜。六、乙方工作1、乙方必须保质保量，严格按照甲方指定材料样板进行采购、制作与施工。2、乙方进场后必须接受甲方工程部的监管并予以积极配合。3、乙方工程人员必须服从甲方工程部的工程 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和规章制度。4、乙方必须注意楼梯地砖的成品保护，如因乙方原因造成损坏，修补费用由乙方承担。5、工程竣工验收合格前，乙方必须对本工程进行保护，否则所造成的一切经济损失由乙方承担。6、工程竣工后，乙方要清理现场，将施工场地擦扫干净，做到工完场清，并负责将垃圾清运到甲方指定地点。七、安全生产的约定1、乙方在施工应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。2、由于乙方在施工过程中因施工质量或违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全事故，所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。八、工程验收1、国家及约定验收标准：按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、国家颁布之有关施工与技术验收规范及乙方提供经甲方确认的样板，作为本工程质量标准进行验收。2、工程材料进场验收时，乙方须向甲方提供所进场材料质量合格证书。九、工程保修及服务1、保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围损坏及施工质量低劣，不能达到要求，均属乙方保修责任范围。2、保修费用：从工程结算中截留，留工程结算总价款的____%作为保修金。保修期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额，超过部分仍由乙方支付。保修期间，乙方应在甲方发出通知后____小时内派人修复，否则甲方可委托其他施工单位或人员修理，其费用在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。十、违约责任除因人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，扣罚乙方工程结算价款的百分之一。十一、争议的解决甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。十二、其它事项本协议书字双方签字或盖章后生效，工程完工付清工程款后失效，本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份。甲方：乙方：负责人：负责人：签订日期：____年____月____日不锈钢安装协议书范本2甲方：云南良茂农业科技有限公司乙方：根据“中华人民共和国合同法”及其相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方温室施工项目协商一致，订立本安装合同。1、甲方将盘省生态餐厅(电动齿轮齿条传动开窗)，承包给独立的袁家平温室工程安装队(简称乙方)安装，安装内容：传动开窗四组，每组____平米。2、安装工时费：四组包干价____元。(贰万捌仟元整)3、安装时间：____年____月____日进场;(为配合甲方，工期的特殊要求)____年____月____日完工。4、付款方式：开工时付____%，以按施工进度分期付款(确保职工生活费)，竣工后，通过自检自验可以付至承包额的____%，拿到验收单后付至____%，余下的____%待质保期完后付清。5、双方责任甲方责任：(1)及时供应安装所需要部件，零部件规格尺寸，符合要求的图纸，提出安装的要求及培训。(2)提供安装所需的大件工具、器材、用电、用水等物质;安装常用工具由乙方自行购买使用、保管。详见良茂材料分类细化表。(3)及时给安装人员基本生活费和必要的开支，按照工程进度付款。(4)配合建设方、随时检查安装工作，发现问题及时指出、改进。乙方责任：(1)乙方负责看好运到工地的材料和安装工具，如有丢失须赔偿。(2)安装每个零部件都要认真负责，不得偷工减料，保证安装质量;每个子项目结束，按照良茂的的工程自检自验单，对相关工程细节做检查和验收。竣工后如建设方发现安装有问题，安装人员要免费(工时费)修理，因乙方安装有问题导致的甲方合同约定的工期延误、原材料破损、设计结构变型、建设方延迟付款等损失，乙方承担相应违约责任。(3)按时完成安装任务，如果不能按时完工，则每超过一天扣承包额的____%，最多扣到____%。拿到建设方签字的验收单，安装人员才能全部撤离工地。(4)要处理好建设方和当地群众的关系;协助甲方(良茂公司)办理项目变更及因各类签证单，将原件交回甲方(良茂公司)项目经理。(5)尊重建设方领导和分管领导的意见，在不增加我方成本、不影响施工人员安全及不大幅修改甲方设计的前提下，可按建设方的意见施工建设。放线、定标高(柱高)时，必须有建设方的管理人员在场，并征得其同意，方可进行下步程序的施工。(6)工地上的施工垃圾要随时清理，验收前所有垃圾全部清理干净。(7)立柱基础浇灌完后请甲方验收，验收合格后将土方回填。(8)甲方将所有材料清单列出(根据工程细料单)，乙方核对并认可，材料发到工地分类堆放，施工过程中随时清理废料、余料，并归类整齐堆放在相对固定的位置，以确保施工现场始终保持清洁整齐。(9)甲方将温室建设材料发到工地后，乙方须清点材料后在甲方提供的材料装车清单上签字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。(10)项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。6、停工原因签证单：字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏，乙方须承担相应责任。(10)项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。6、停工原因签证单：(10)项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。6、停工原因签证单：(10)项目完工后，乙方应向建设方提交验收申请，负责整个建设项目的验收。甲方负责如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。如果是建设方原因造成停工，如果是建设方原因造成停工，乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工，则由甲方签证。7、质保期内责任：乙方在接到甲方维修通知后，要求在____小时内做出有效答复，甲方将给乙方____次(含____次)维修机会，做维修补救，超过____次维修，仍然没有修复的，甲方将有权将乙方质保金划拨到甲方维修部进行善后处理。乙方在接到甲方维修通知后____小时内没有做出答复的，甲方将视为主动放弃一次维修机会。8、违约责任(1)甲方无故不能及时供给零部件，造成乙方长时间(一周以上)停工待料的，要给予现场施工人员生活补贴，第____天开始计算，每天补助____元。(2)由于乙方原因造成甲方不能正常验收，给甲方带来后续直接经济损失的，乙方要承担一半责任;因安装质量问题不能验收，乙方承担全部责任。(3)因其他违约给对方造成损失的，违约方要酌情赔偿损失。9、生产安全施工过程中发生的一切安全责任事故均由乙方自行承担全部责任。10、其他条款工程完工自检自验后，一周(七天)内甲方组织验收，超过一周(七天)，甲方付给乙方两个人的守棚工资，工资额按每人____元一天计算。11、建设安装过程中面积如有变动，则按本合同正常施工安装，安装工时费按实际建设面积乘安装单价结算。12、甲方可根据实际工程状况，给予乙方合理派驻进场施工人员核准报销车费。13、双方签字甲方负责人：乙方负责人：____年____月____日____年____月____日附设计施工图、零部件清单各一份不锈钢安装协议书范本3甲方：乙方：签订地点：签订日期：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政、法规，自愿、公平和诚实信用的原则双方就本分包工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点：承揽范围：断桥内开内倒窗安装后增加项目：1二、工程期限：1、工程期限自____年____月____日起至____年____月____日，总日历天数20天。(含节假日)具体日期以开工令为准。2、乙方不得由于施工组织、人力、机具设备不当等原因延误工期，否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，并引进新的队伍来确保工期，若由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。3、以下情况造成工期延误，经甲方确认后可以顺延;(1)不可抗力;(2)设计变更;(3)一周内非乙方原因停水停电累计____小时;(4)甲方原因：供料时间延误或资金拖欠;4、如因乙方责任造成的工期延误，乙方应承担建约责任，每拖延一天甲方按合同总额的____‰扣罚乙方，最高不超过合同总额的____%。三、工程总造价：单价：本工程合同为单价固定形式，详见下表四、结算及付款方式1.付款依据：(1)施工队进场后进行安装，视工程进度按合同约定付给乙方工程进度款，最终铝合金窗框安装完毕后，经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至____%;(2)窗玻璃安装完毕后，经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至50﹪;(3)内外墙胶及扇处理完毕，经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至总价的____%(3)竣工验收后，经甲乙双方、质检部门验收合格并出具书面材料后一周内付至总价的____%;(4)余____%作为质保金，质保期(两年)满无任何质量问题内付清。2.结算按照单价固定，工程量据实结算。3.结算时间：工程竣工(以甲方签署的竣工证明为准)，确认工程质量等级____天后进行结算。结算依据：合同及施工图、竣工图，现场签证及变更罚款单，质量验收确认单。4.工程量计算规则以最终完成工程量为准，按照平方米计算。五、质量要求：1、乙方必须严格按甲方施工图施工。2、如有设计不合理之处，须事先与甲方项目部沟通，经甲方许可后可进行适当更改3、乙方不得因省工偷工减料。4、对每道工序施工队进行自检记录，施工队必须100﹪检查，并填自检表(参照结构检查表形式)，自检必须填写检查数据，报验时上报项目部，项目部负责抽查，并核实自检数据是否真实。5、项目部日常质量巡查合格后报监理验收，一次报验不过对项目部进行罚款处理。6、乙方承包范围内的工程竣工正式交验达不到合格标准，承包人向发包人按合同价款的____%交付违约金，并负责无偿修复至约定质量标准，罚款金额由发包人在向承包人支付的任何款项中扣除。六、双方责任甲方责任：1、甲方派人参与乙方做好技术、质量、安全生产及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理，对甲方提出的有关问题，乙方应及时解决。甲方向乙方进行各工序的安全.技术交底工作。2甲方向乙方提供施工图纸二套。3甲方积极配合乙方施工，协调施工过程各项工作问题，处理现场出现的问题。4甲方须按合同支付工程款。5甲方负责工程中间验收.隐蔽验收.工程变更洽商.竣工验收。乙方责任：1、乙方必须配合土建施工队伍进行施工。安装工具乙方自备，如果用甲方工具须认真办理出入库手续，出现损坏或丢失，乙方做同等价格的赔偿。2、乙方有人员机械设备的调入和调走均须得到甲方事先认可，不得使用“六种人”(不满____周岁童工.聋哑人.呆傻人.残疾人.无技术女工和年龄超过____周岁的人)，甲方有权要求两日内更换任何不称职的人员。3、乙方应严格按照国家颁布的标准、规范.设计要求和约定的质量等级标准组织施工。4、乙方须按规定接受甲方安排的安全教育。由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。5、乙方须为从事作业的所有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备材料及成品半成品办理保险，支付保险费用。6、乙方严格执行甲方对文明施工及材料、半成品、成品保护的规定，做到出现物品丢失自行承担的责任，其文明施工及保护的费用均已包含在合同价款中。7、发生不可抗力而导致一方违约的，违约方不承担违约责任。不可抗力：不可干预见能避免并不能克服的客观情况，包括飓风暴雨洪水地震等自然灾害战争和动乱。8、乙方在施工过程中出现材料浪费，甲方给予乙方浪费部分双倍罚款;如乙方在施工过程中有材料节省现象，甲方给予乙方节省金额的部分奖金。如有窗扇、窗框、压条及配件损坏丢失，所造成的损失由乙方负责，甲方将在乙方工程款中扣除。工地玻璃的破碎率不超过玻璃工程量的1.0﹪，超出部分由乙方负责。9、乙方必须履行甲方项目部合理安排，乙方不得推诿扯皮，如发生此现象，甲方项目部有权酌情给予罚款。七.违约如因乙方原因未能按合同的约定在甲方指定的日期完工，则乙方每日应按本合同工程总价的____%向甲方支付延迟交工违约金，延迟超过____天，视为乙方不能履行合同，甲方有权单方解除合同，乙方应当承担相应的损失及赔偿责任，甲方不按合同付款方式付款。八.保养保修工程保质期为壹年，壹年后甲乙双方协商续签保修合同。质保期内必须做到如下要求：1、如果产品出现故障，在接到业主通知后，立即做出回应，并在协商时间内到达现场进行维修，如果乙方不能按时到场进行维修，则扣除质量保修金。且甲方将保留对乙方起诉的权利。2、乙方隔一年到现场检查门窗有无质量问题，如有将对其快速维修。九.争议处理方式甲乙双方发生争议时，可通过协商或者申请施工合同管理部门进行调整。如协商不果，则双方同意由当地人民法院解决。十.本合同未尽事宜，双方应及时协商并办理补充协议。本合同壹式两份，甲乙双方各执一份。十一.附合同附件《安装安全协议书》一份，同样具有法律效益。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法人代表：法人代表：日期：____年____月____日日期：年日月不锈钢安装协议书范本4甲方：____乙方：____甲方由于工作需要，准备安装试用乙方的voip宽带网络电话产品，以便能够对乙方的产品性能及质量有更进一步的了解。经双方协商，达成如下协议：1.甲方决定在____安装测试乙方的voip宽带网络电话产品。2.安装的测试的设备型号为：____，设备销售价格为：____元/台。3.测试使用时间为：____天。4.甲方需要支付乙方测试安装调试费用____元整。(测试期结束，甲方购买乙方设备，可免去测试费用)。5.测试期间，甲方先预付____元的话费(测试完毕后，根据实际拨打情况，预付话费多退少补)。6.测试期过后，甲方应在一周之内，支付设备的款项。如甲方不满意乙方产品，测试期过后，乙方收回设备，提供详细的通话清单，结算甲方试用期间的话费。(扣除安装调试费____元整)。7.乙方voip宽带网络电话产品，实行____年保换(人为故障，外观损坏除外)，____年有限保修的原则。8.设备使用期间，有任何软件故障或网络问题，乙方均应在____小时之内免费上门维护(限____地区)。甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____代表(签字)：____代表(签字)：________年____月____日________年____月____日不锈钢安装协议书范本5合同编号：____甲方：____乙方：____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(____-0____年____月____日至____年____月____日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在____日之内支付工程造价总额的____%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，____日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在____日将其余的____%支付给乙方，余下____%款项在工程使用后____个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为____天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用____天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据____第____号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用;四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付____%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____法定代表人(签字)：____法定代表人(签字)：________年____月____日____年____月____日签订地点：____签订地点：____第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页范本仅供参考