公路工程施工合同

XX公路工程建设项目施工合同建设单位：施工单位：2019年编制1合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：.工程概况工程名称：工程地点：工程立项批准文号：资金来源：工程内容：新建道路长0.5公里，宽4.5米及相关附属设施。工程承包范围：。二.合同工期计划开工日期：2019年12月6日。计划竣工日期：2019年12月30日。工期总日历天数：25天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，工期总日历天数为准，以监理工程师签发的开工令为工期起算日。三.签约合同价与合同价格形式21.签约合同价为：人民币￥xxx元（大写）其中包含安全文明施工费等；同时以合同清单单价按实际收方计量计算工程价款。其他约定：本合同约定的价款或者单价，已包含本合同工程建设期内任何原因而导致市场价格变化及项目区的人文、地理、气候、交通等可能影响施工的风险因素。四.图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限。发包人向承包人提供图纸的数量：由发包人提供壹套图纸，如承包人需要增加图纸套数，可委托发包人代办，费用由承包人承担。.建设 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 按本工程建设项目设计要求为标准。六.履约保证金、民工工资保证金、工程进度款划款条件及审计履约保证金：履约保证金退还要满足以下条件:①民工工资发放表清单及中选公司出具无拖欠民工工资承诺书。②工程全面竣工并经上级验收合格后（凭验收表、交通局 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 意见书）一次性无息退还承包人。工程进度款划款条件：①承包人机械设备、人员进场后14日内，监理、村民委员会、业主签字后划拨工程进度款10%；（如是上级直接划款，以上级文件为准，但施工方需要提供好我们要求资料后才能申请）。②工程根据设计要求完成60%，按道路规范要求提供检测、配合比资料及工程进度资料，监理、村民委员会、业主签字后7日内支付工程进度款总计50%；3③工程根据设计要求完成100%，民工工资发放清单、中选公司出具无拖欠民工工资承诺书、镇级验收表、工程竣工资料、检测单位质量检测 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 合格后。监理、村民委员会、业主签字后支付工程进度款总计80%；未审计前只能划款80%（划款金额以审计为准，不是合同金额）。④完清所有工程进度资料备案，县级验收表、工程竣工结算以国家审计机关依法作出的审计结论为结算依据，审计完成后监理、村民委员会、业主签字支付至结算总额的95%，发包人预留审计审定结算总额5%的质量保证金（质保期计算时间以检测报告合格时间为准，质保期到后，由镇村组织检查小组进行检查，合格后无息退还质量保证金）。关于竣工验收程序的约定：①承包人提交完整竣工资料（图）和送审结算书后完成工程结算审核。②承包人所报送的竣工结算金额应严格控制误差，如果经审计后的结算金额与上报金额的误差超过5%，因此所发生的一切费用（含审计费用）由承包人承担。关于质量保证金的补充约定：保修期满后无息退还，保修期内如有返修而承包人没有履行保修义务，所发生费用应在质量保修金内扣除，如保修金不足保修费部分由承包人承担。工程保质期限24个月。七.施工要求1）工程验收以相关验收标准依据为准。2）隐蔽工程和中间验收：承包人在覆盖隐蔽前通知发包人组织验收，如私自进行施工，后期进度资料不作验收付款依据。43）工程采用包工包料的形式进行，承包人应严格按照规范要求施工。4）在施工过程中，承包人应主动接受发包人工程监督人员的检查、监督，并对查找发现出的质量问题及时整改，对于未进行整改的内容，不作验收付款依据，所造成的损失全部由承包人承担。5）施工过程中的材料堆放场地和搅拌场地等建设场地租用经费由承包人承担，发包人协助联系落实地点。本建设工程项目施工的需的设备、材料等运输由承包人负责，其费用由承包人承担，开工前三日由发包人确定施工入口处。6）超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。7）承包人应做好施工中相关安全工作，工程施工过程中，发生安全事故概由承包人负责。与周边发生矛盾纠纷，发包人协助承包人调解。8）承包人不得将本合同工程或其中任何部分转让或分包给其它的法人或自然人，否则视承包人违约，发包人有权终止合同并追偿由此产生的其它经济损失。.项目人员：（一）项目经理：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；5联系电话：；电子信箱：；通信地址：；（二）公司授权委托人：；身份证号：；联系电话：；通信地址：；（三）公司授权资料员：；身份证号：；联系电话：；通信地址：；(四)1）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于22。2）项目经理未经发包人批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人按项目经理2000元/每少出勤一天向发包人计算支付违约金，按月结算并在当期的工程进度款中扣除。3）承包人擅自更换项目经理的违约责任：合同约定派驻的项目经理应为本合同约定的项目经理，承包人不能擅自更换，如确需更换，须以相同资历人员代替并提前1个月向监理人、发包人、行业主管部门申请，获得批准后方可更换，否则每人每更换一次，发包人有权在当期的进度款中扣除人民币2万元/人每次的违约金。4）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目经理或其他人员，承包人应予积极撤换。如果承包人无不正当理由拒6绝更换项目经理，发包人对承包人处以人民币2万元/次的违约金。5）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：应在收到开工通知书7日内。6）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的主要施工管理人员，承包人无不正当理由拒绝更换主要施工管理人员，发包人对承包人处以人民币1万元/人每次的违约金。7）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经项目经理批准，总监理工程师同意。8）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人对承包人处以人民币1万元/人每次的违约金。9）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人对承包人处以人民币1万元/人每次的违约金。10）资料员不得随意更换，严格落实各项 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。11）除公司出具相关委托及上述人员外，其他人员均无权与业主、监理办理协调所有工程事宜。12）监理服务期期为1个月（即1日历天，含编制资料、审核、验收、缺陷责任期回访等工作所需的现场工期）。因建设工期过长导监理服务期期致延长，在2个月（含4个月）以内的，费用不增加。超过2个月，且既非因监理人原因（如监管不力、资料延误等），也非因天气、灾害等不可抗力的原因，由施工方支付超期监理费（具体计算方式以监理收费依据为准）。九.开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。7关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：收到开工通知书后7天内。工期延误：1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用合同条款执行。2）非因发包人原因造成工期延误，承包人向发包人承担违约金，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期竣工天数*1000元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的20%。十.工程检测和交、竣工验收：1）村道公路原则分为路基和路面两个分部工程。各分部工程必须达到以下要求：路基必须密实、均匀和稳定，并设置必要的排水设施；路面宽度、水泥混凝土板厚、水泥混凝土弯拉强度，同时必须满足设计或建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的要求；基础工程完工后由乡（镇）人民政府、村民委员会、监理方共同对路基、挡墙、涵洞等项目进行检测验收。对工程有缺陷、需要返工或者整改的路段，乡（镇）人民政府应出具书面意见，并应会同村民委员会督促施工单位按照意见进行处理。当施工单位按照意见处理完成后，再对各分部工程进行验收。2）工程全面完工、由乡（镇）和村组织初步验收，初检合格后形成初步验收表。3）工程完工三个月内，经初步验收合格，由发包人及时向县交通局提出交工质量检测申请，经检测合格后由乡（镇）人民政府组织最终的交、竣工验收。4）说明：由施工方自行检测合格后，通知乡（镇）人民政府8委托交通局进行交工质量检测后（如不合格），后期所有复检费用由施工方承担。十二.其他条款：1）施工过程中，承包人应切实保证工程质量，如发现偷工减料行为，立即停工并对偷工减料工程予以返工，发包人并根据工程质量视其情况扣除工程款。2）工程建设过程中的交通疏导，由承包人负责。3）争议：按双方约定或协商解决。在履行合同中产生争议按双方约定或协商无法解决时，申请相关部门调解或向宜宾县人民法院提起诉讼。（4）工程变更：本工程不涉及变更。5）不可抗力：因不可抗力造成合同不能按期履行，由双方另行约定，继续履行合同。6）未尽事宜，以通用合同为准。十二.本合同生效承包人按本合同约定向发包人支付履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章即本合同生效。本协议书一式八份，合同双方各执四份。9发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：年月日年月日10廉政合同为做好工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目发包人（以下简称“甲方”）与施工单位（单位全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。第一条甲乙双方的权利和义务严格遵守党和国家有关法律、法规的规定。严格执行施工承包合同投标文件，自觉按照合同办事。3、双方的业务和活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同投标文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。113、甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶及子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工作有关的经济活动。第三条乙方义务1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。3、乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。12第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本工程项目的竣工验收后为止。第七条本合同为施工承包合同的附件，与施工承包合同具有同等的法律效力，经双方签署并盖章后立即生效。第八条本协议书一式八份，合同双方各执四份。甲方：(公章)乙方：(公章)法定代表人：（签字）法定代表人:（签字）或其委托代理人:（签字）或其委托代理人：（签字）年月日年月日13