精选资料
合同管理1
一、 单选题(10题/10分)
1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应( )
A.因迟到而自然失效
B.必须经要约人发出接受通知后才有效
C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指( )的期限
A.合同签字日至承包人提交结清单日
B.开工日至工程师颁发移交证书日
C.开工日至工程师颁发履约证书日
D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( )
A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元
A.100
B.150
C.200
D.250
5、我国对经济合同争议的处理实行( )
A.一裁两审制
B.或裁或审制
C.只许仲裁
D.只许诉讼
6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )
A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B.发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
7、FIDIC土木工程施工合同条件是由( )制定的
A.国际咨询工程师联合会
B.国际专业工程师联合会
C.国际建筑师联合会
D.欧洲发展基金会
8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属( )合同
A.固定总价
B.调值总价
C.单价
D.成本补偿
9、施工中的费用索赔出现的原因是( )
A.只限定事件引起的补偿
B.只限定当事人违约而提出的赔偿
C.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件( )
A.只交验企业法人营业执照
B.只交验企业等级证书
C.企业法人营业执照和企业等级证书
D.优良工程证书
二、多选题(40题/40分)
1、经济合同的担保形式主要有( )
A.定金
B.保证金
C.抵押
D.留置权
E.保险
F.预付款
2、合同法律关系的客体包括( )
A.行为
B.限制流通物
C.禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作
3、监理招标文件中，( )是财务建议书的主要内容
A.执行监理任务的
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
表
B.承担监理工作的人员组成
C.人员酬金报价表
D.要求监理单位提供的设备清单
E.提供自备仪器设备的报价表
4、属于招标文件主要内容的是( )
A.设计文件
B.工程量清单
C.施工
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
D.投标书的编制要求
E.选用的主要施工机械
5、有资格代理招标的机构应条件包括( )
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C.有从事招标代理义务的场所
D.有编制招标文件的能力
E.有自己的评标专家库
6、土木工程施工合同条件由( )组成
A.通用条件
B.专用条件
C.投标书及附件
D.协议书
E.合同条件
F.协议条款
7、土木工程施工合同通用条件规定，属于( )的情况，承包商可以获得工期展延
A.业主延误施工现场移交
B.监理工程师延误图纸移交
C.不利施工的自然条件或障碍影响
D.增加合同外的施工项目
E.暂时停工
8、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是( )
A.指定另一分包商
B.修改分包合同条款
C.发布"变更"指令，安排承包商自己去完成该项工作
D.解除合同
9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
10、评标的条件是( )
A.投标单位技术力量强
B.标价合理、工期适当
C.有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F.愿意让利
11、合同成立的有效条件包括( )
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C.订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准
F.必须经过担保
12、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )
A.房屋及构筑物
B. 机器设备
C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D.依法可以转让的股份、股票
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F.依法可以质押的其他权利
13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
14、被代理人的主要权利有( )
A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C.要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
16、属于经济合同主要条款的是( )
A.标的
B.价款
C.质量
D.签证条款
E.违约责任
F.仲裁条款
17、无效经济合同的财产后果，可按( )
A.追究违约金
B.返还财产
C.赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
18、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
A.有仲裁协议
B.熟悉仲裁规则
C.有具体的仲裁请求和事实、理由
D.自己认为能够胜诉
E.属于仲裁委员会受案范围
19、经济合同法是指( )相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议
A.具有平等民事主体的法人
B.其他经济组织
C.公民
D.农民
E.个体工商户F.农村承包经营户
20、属于下列情况之一，即( )为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同
A.没有经过上级主管部门审批
B.主体不合格
C.没有经工商局鉴证
D.内容不合法
E.没有经公证处公证
F.无效代理
21、免除违约责任的条款有( )
A.对方过错
B.国家计划调整
C.自然灾害
D.货物的自然损耗
E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
22、仲裁协议包括如下( )内容
A.请求仲裁的意思表示
B.不向法院起诉的承诺
C.仲裁事项
D.双方争议的解决方式
E.所选定的仲裁委员会
F.争议调解人
23、标底价格由( )组成
A.成本
B.利润
C.税金
D.直接费
E.间接费
24、施工招标时，下列情况( )属于废标
A.投标书未密封
B.投标书逾期到达
C.投标单位未参加开标会
D.投标书未按规定格式填写
E.投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的
25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )
A.批准招标申请
B.审核招标文件
C.负责编制标底
D.参加开标会议
E.监督评标过程
26、下列哪些属编制标底应遵循的原则( )
A.一个工程只能编制一个标底
B.标底应考虑价格变动因素
C.根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D.标底价格应与投标者协商确定
27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有( )
A.投标单位不足法定数
B.部分投标者未出席开标会
C.各投标者报价均不合理
D.决标前发现标底有某些漏误
28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )
A.有利于本地区的承包商
B.有利于本系统的承包商
C.施工内容的专业要求
D.避免施工现场的交叉干扰
E.对项目建设总投资的影响
29、选择招标方式时主要考虑因素包括( )
A.工程项目的特点
B.图纸和技术资料的准备情况
C.招标单位的管理能力
D.业主与某一施工单位的关系
E.施工的专业技术特点
30、应由监理工程师签发的文件包括( )
A.临时支付证书
B.竣工结算支付证书
C.最终报表
D.最终支付证书
E.结清单
31、分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
32、调整合同价格时依据的"有效合同价"，是扣除了( )后的合同价格
A.暂定金额
B.记日工费
C.因物价因素调整的费用
D.预付款
E.保留金
33、FIDIC通用条件规定，颁发"解除缺陷
责任书
安全生产和消防安全责任书下载负责人消防安全责任书免费下载安全生产和消防安全责任书下载安全生产和消防安全责任书下载安全生产和消防安全责任书下载
"后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成( )方面的义务
A.财务
B.施工
C.修补缺陷
D.管理
34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期( )
A.监理工程师延发图纸影响了施工进度
B.分包商违约
C.非承包商责任的暂时停工
D.承包商负责的风险发生导致工期延长
35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括( )等工作
A.批准招标
B.查处假招标行为
C.指定招标代理机构
D.核查招标文件并备案
E.追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任
36、进行施工招标应满足的条件包括( )
A.工程已批准立项
B.有能满足施工需要的技术资料和图纸
C.已选择了监理单位
D.建设资金来源已落实
E.建设用地的征用工作已完成
37、开标时，投标书( )，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
A.未密封
B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
C.未按规定格式填写
D.内容不全、字迹辨认不清
E.同标底吻合
F.与标底相差甚远
38、按照FIDIC合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔
A.合同签字日到发布开工令日
B.开工令日到颁发工程移交证书日
C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E.结清单生效日之后到提出合同争议日
39、承包商的索赔要求成立必须同时具备( )
A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B.造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C.按合同规定不应由承包商承担的风险
D.承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
E.承包商提供的证据足以支持自己的主张
40、索赔证据的基本要求是( )
A.索赔证据必须具备真实性
B.索赔证据必须具备全面性
C.索赔证据必须具备特定条件
D.索赔证据必须具备及时性
E.索赔证据必须具备直观性
F.索赔证据必须具备逻辑性
三、判断题(10题/10分)
1、保证合同的当事人是权利人和义务人 ( )
2、投保了"建筑工程一切险"的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等 ( )
3、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同 ( )
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 ( )
5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 ( )
6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )
7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标 ( )
8、《公路工程施工监理合同
范本
协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载
》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员 ( )
9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失 ( )
10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动 ( )
四、简答题(5题/20分)
1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面?
2、简述建设工程公开招标程序?
3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作?
4、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标?
5、根据《合同法》的规定，合同一般应包括那些条款?
五、综合分析题(2题/20分)
1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
(1)特别严重的降雨;
(2)现场劳务不足;
(3)业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作;
(4)无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大;
(5)施工场地使用权提供延误;
(6)工程款不到位。
问题 1)监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2)哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理?
2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
问题：1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?
2)定金与预付款有何区别?
3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?
4)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?
参考答案
一、单选题(10题/10分)
1、C 2、D 3、B 4、C 5、B 6、D
7、A 8、C 9、C 10、C
二、多选题(40题/40分)
1、A B C D 2、A B D E 3、C D E 4、A B D
5、B C D E 6、A B C D 7、A B C D 8、A B C
9、A D E F 10、B C D E 11、A B C 12、C D E F
13、A C D 14、B D E 15、A B C 16、A B C E
17、B C E 18、A C E 19、A B E F 20、B D F
21、A C D 22、A C E 23、A B C D E 24、A B C D
25、A B D E 26、A B C 27、A C 28、C D E
29、A B C E 30、A B D 31、D E 32、A B C
33、A D 34、A B 35、B D E 36、A B D E
37、A B C D 38、A B C D 39、A B C D 40、A B C D
三、判断题(10题/10分)
1、× 2、× 3、√ 4、√ 5、√
6、× 7、√ 8、× 9、× 10、√
四、简答题(5题/20分)
1、答：审查经济合同是否有效，主要应从以下四个方面进行审查：
1)、合同的主体是否有合法资格;2)合同内容是否违反法律：3)当事人意见表示是否真实;合同是否按照法定形式和程序签定
2、答：建设工程公开招标大致可分为三个阶段：
1)招标准备阶段，主要工作包括选择招标方式;办理招标备案;编制招标有关文件。2)招标阶段，主要工作包括发布招标广告;进行资格预审;出售招标文件;组织现场考察;解答投标人的质疑。3)决标成交阶段，主要工作包括开标;评标和定标。
3、答：及时检查承包人的施工现场同期记录;审查承包人的施工是否受到延误;核对承包人是否增加了施工成本;分析索赔事件的合同责任。
4、答：1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;2)全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目;3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目;4)法律或者国务院规定的其他项目。
5、答：1)当事人的名称或者姓名和住所;2)标的;3)数量;4)质量;5)价款或者报酬;6)履约期限、地点和方式;7)违约责任;8)解决争议的方法。
五、综合分析题(2题/20分)
1、答：
一)上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
二)上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期;对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期;对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。
2、答：1)对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。
2)定金与预付款的区别：①目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同，定金是担保形式，是法律行为;而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。③处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果;预付款在工程进度款中按比例扣还。
3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件：①承包商受到了实际损失或损害;②损失不是因承包商的过错造成;③损害也不是承包商应承担的风险造成;④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。
4)对第一次索赔：①判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔：①判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。
合同管理2
一、单选题(10题/10分)
1、按照法律规定，( )不能成为建筑施工合同的担保人
A.建设主管部门
B.建筑公司
C. 银行
D.贸易公司
2、经济法律关系由( )三要素组成
A.主体、客体、内容
B.当事人、经济行为、经济利益
C. 法人、经济合同、经济责任
D.经济管理、经济协作、经济责任
3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有( )
A.预付款是定金的形式之一
B.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D.留置物的所有人必须是债务人
4、无效经济合同的确认权属于( )
A.法院或仲裁机关
B.法院
C. 工商局
D.建设管理部门
5、经济合同的核心是( )，它是当事人双方权利和义务的焦点
A.价款
B.违约责任
C. 标的
D.履行期限
6、招标文件中的工程量清单是( )
A.投标单位计算标价的依据
B.竣工结算的依据
C. 准确的工程量
D.总价承包时的工程量
7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择
A.报价
B.能力
C. 资历信誉
D.规模和经济实力
8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自( )
A.参与竟争的投标人
B.招标单位的董事会
C. 上级行政主管部门
D.省、市政府部门提供的专家名册
9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )
A.由工程师对争议事项作出决定
B.双方友好协商
C. 申请仲裁
D.提起诉讼
10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现( )
A.承包商无权得到该项工作的付款
B.承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定
C. 业主给予承包商一定的补偿
D.承包商有权得到该项工作的付款
二、多选题(40题/40分)
1、合同标的是双方当事****利义务所指的对象，一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C. 劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应( )
A.以自己的名义签定合同
B.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C. 在授权范围内单独与第三方谈判合同
D.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务
3、法人的行为能力由( )行使
A.法定代表人
B.法人代表
C. 法人领导机构
D.厂长、经理
E.董事会
4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为( )
A.担保财产需转移给债权人
B.担保财产不需转移给债权人
C. 担保财产在担保期内债权人仍可使用
D.担保财产在担保期内债权人无权使用
E.不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括( )
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C. 有从事招标代理义务的场所
D.有编制招标文件的能力
E.有自己的评标专家库
6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )
A.批准招标申请
B.审核招标文件
C. 负责编制标底
D.参加开标会议
E.监督评标过程
7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容
A.监理工作目标设置的合理性
B.项目监理班子组织机构的完备性
C. 工作计划的可行性
D.承诺保证提前竣工时间的长短
E.提交的方案是否有创新性
8、进行施工招标应满足的条件包括( )
A.工程已批准立项
B.有能满足施工需要的技术资料和图纸
C. 已选择了监理单位
D.建设资金来源已落实
E.建设用地的征用工作已完成
9、开标时，投标书( )，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
A.未密封
B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
C. 未按规定格式填写
D.内容不全、字迹辨认不清
E.同标底吻合
F.与标底相差甚远
10、按照FIDIC合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔
A.合同签字日到发布开工令日
B.开工令日到颁发工程移交证书日
C. 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E.结清单生效日之后到提出合同争议日
11、承包商的索赔要求成立必须同时具备( )
A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B.造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C. 按合同规定不应由承包商承担的风险
D.承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
E.承包商提供的证据足以支持自己的主张
12、索赔证据的基本要求是( )
A.索赔证据必须具备真实性
B.索赔证据必须具备全面性
C. 索赔证据必须具备特定条件
D.索赔证据必须具备及时性
E.索赔证据必须具备直观性
F.索赔证据必须具备逻辑性
13、经济合同的担保形式主要有( )
A.定金
B.保证金
C. 抵押
D.留置权
E.保险
F.预付款
14、合同法律关系的客体包括( )
A.行为
B.限制流通物
C. 禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作
15、监理招标文件中，( )是财务建议书的主要内容
A.执行监理任务的计划表
B.承担监理工作的人员组成
C. 人员酬金报价表
D.要求监理单位提供的设备清单
E.提供自备仪器设备的报价表
16、属于招标文件主要内容的是( )
A.设计文件
B.工程量清单
C. 施工方案
D.投标书的编制要求
E.选用的主要施工机械
17、下列合同中，属于主合同的是( )
A.施工承包合同
B.施工分包合同
C. 担保合同
D.监理合同
E.工程保险合同
18、土木工程施工合同条件由( )组成
A.通用条件
B.专用条件
C. 投标书及附件
D.协议书
E.合同条件
F.协议条款
19、土木工程施工合同通用条件规定，属于( )的情况，承包商可以获得工期展延
A.业主延误施工现场移交
B.监理工程师延误图纸移交
C. 不利施工的自然条件或障碍影响
D.增加合同外的施工项目
E.暂时停工
20、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是( )
A.指定另一分包商
B.修改分包合同条款
C. 发布"变更"指令，安排承包商自己去完成该项工作
D.解除合同
21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C. 正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
22、评标的条件是( )
A.投标单位技术力量强
B.标价合理、工期适当
C. 有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F.愿意让利
23、合同成立的有效条件包括( )
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C. 订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准
F.必须经过担保
24、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )
A.房屋及构筑物
B. 机器设备
C. 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D.依法可以转让的股份、股票
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
F.依法可以质押的其他权利
25、合同标的是双方当事****利义务所指向的对象，一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C. 劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
26、被代理人的主要权利有( )
A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C. 要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
A.保证
B.抵押
C. 质押
D.留置
E.定金
28、属于经济合同主要条款的是( )
A.标的
B.价款
C. 质量
D.签证条款
E.违约责任
F.仲裁条款
29、无效经济合同的财产后果，可按( )
A.追究违约金
B.返还财产
C. 赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
30、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
A.有仲裁协议
B.熟悉仲裁规则
C. 有具体的仲裁请求和事实、理由
D.自己认为能够胜诉
E.属于仲裁委员会受案范围
31、经济合同法是指( )相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议
A.具有平等民事主体的法人
B.其他经济组织
C. 公民
D.农民
E.个体工商户
F.农村承包经营户
32、属于下列情况之一，即( )为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同
A.没有经过上级主管部门审批
B.主体不合格
C. 没有经工商局鉴证
D.内容不合法
E.没有经公证处公证
F.无效代理
33、免除违约责任的条款有( )
A.对方过错
B.国家计划调整
C. 自然灾害
D.货物的自然损耗
E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
34、仲裁协议包括如下( )内容
A.请求仲裁的意思表示
B.不向法院起诉的承诺
C. 仲裁事项
D.双方争议的解决方式
E.所选定的仲裁委员会
F.争议调解人
35、标底价格由( )组成
A.成本
B.利润
C. 税金
D.直接费
E.间接费
36、施工招标时，下列情况( )属于废标
A.投标书未密封
B.投标书逾期到达
C. 投标单位未参加开标会
D.投标书未按规定格式填写
E.投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的
37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )
A.批准招标申请
B.审核招标文件
C. 负责编制标底
D.参加开标会议
E.监督评标过程
38、下列哪些属编制标底应遵循的原则( )
A.一个工程只能编制一个标底
B.标底应考虑价格变动因素
C. 根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D.标底价格应与投标者协商确定
39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有( )
A.投标单位不足法定数
B.部分投标者未出席开标会
C. 各投标者报价均不合理
D.决标前发现标底有某些漏误
40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )
A.有利于本地区的承包商
B.有利于本系统的承包商
C. 施工内容的专业要求
D.避免施工现场的交叉干扰
E.对项目建设总投资的影响
三、判断题(10题/10分)
1、施工招标的招标广告属于要约 ( )
2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率 ( )
3、保证合同的当事人是债权人和保证人 ( )
4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 ( )
5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 ( )
6、根据"担保法’的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 ( )
7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段 ( )
8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了 ( )
9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告 ( )
10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利 ( )
四、简答题(5题/20分)
1、简述合同法律关系三要素?
2、承担违约责任有哪些方式?
3、解决合同争议的方法有哪些?
4、《招投标法》对招标人的能力有何要求?
5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些?
五、综合分析题(2题/20分)
1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际)：
(一)施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(二)施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。
(三)施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见?
2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
(一)在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天?为什么?
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付?
(二)在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么?
在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付
一、单选题(10题/10分)
1、A 2、A 3、C 4、A 5、C
6、A 7、B 8、D 9、A 10、D
二、多选题(40题/40分)
1、A C D 2、B C E 3、A C 4、A D E 5、B C D E
6、A B D E 7、A B C E 8、A B D E 9、A B C D 10、A B C D
11、A B C D 12、A B C D 13、A B C D 14、A B D E 15、C D E
16、A B D 17、A D 18、A B C D 19、A B C D 20、A B C
21、A D E F 22、B C D E 23、A B C 24、C D E F
25、A C D 26、B D E 27、A B C 28、A B C E
29、B C E 30、A C E 31、A B E F 32、B D F
33、A C D 34、A C E 35、A B C D E 36、A B C D
37、A B D E 38、A B C 39、A C 30、C D E
三、判断题(10题/10分)
1、× 2、× 3、√ 4、√ 5、√
6、√ 7、× 8、√ 9、× 10、√
四、简答题(5题/20分)
1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织;合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果;合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则
3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，
4、答：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;②有组织编制招标文件的能力;③有审查投标单位资质的能力;④有组织开标、评标、定标的能力。
5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：①合同协议书及附件;②中标通知书③投标书及投标书附录;④合同专用条款及数据表;⑤合同通用条款;⑥技术规范;⑦图纸;⑧标价的工程量清单;⑨投标书附表;⑩构成合同的其他文件。
五、综合分析题(2题/20分)
1、答：(一)这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。
(二)由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。
(三)这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。
2、答：(一)按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。
合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。
(二)在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。
夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。
合同管理3
一、单项选择题(每题1分，共10分)
1、合同法律关系的客体是 。
A、承包商
B、监理工程师
C、标的
D、合同条款
2、行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为 。
A、法定代理
B、委托代理
C、指定代理
D、表见代理
3、无效合同或者被撒销的合同 没有法律约束力。
A、被确认时
B、自始
C、当事人一方提出时
D、双方发生争议时
4、担保合同属于 。
A、从合同
B、主合同
C、无偿合同
D、委托合同
5、可撤销的合同，具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起 内没有行使撤销权，则撤销权消灭。
A、60天
B、6个月
C、一年
D、两年
6、当事人对合同变更的内容约定不明确的 。
A、推定为未变更
B、推定为变更
C、由监理推定
D、请求仲裁
7、根据招投标法的规定，投标人少于 的，招标人应当依照招投标法重新招标。
A、2个
B、5个
C、10个
D、3个
8、在公路施工承包合同中应用非常广泛的合同是 。
A、总价合同
B、成本加酬金的合同
C、单价合同
D、设计施工总承包
9、FIDIC合同条件中工期应该从 起算。
A、合同签订之日
B、协议书中注明的开工日期
C、承包商接到监理工程师开工通知书的日期
D、第一次工地会议开会当天
10、依据FIDIC施工合同条件，监理工程师可在 进行质量检验。
A、只能在施工现场
B、只能在预制厂或料场
C、只能是A或B两种情况之一
D、可在A或B合同规定的其它地点
二、多项选择题(每题1分，共计40分)
1、FIDIC条款中，监理工程师有权 。
A、撤换不称职的监理工程师代表
B、批准承包人转让合同的要求
C、批准承包人的分包要求
D、撤换不称职的承包人职员
E、终止业主与承包人的合同关系
F、解释合同文件
2、FIDIC条款中，下列施工索赔中有合同依据的有 。
A、未按规定向承包人付款
B、延误提供图纸
C、未及时合理按合同提供场地
D、负责提供的书面数据不准确
E、提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害
F、分包人违约
3、法律关系的三个要素是 。
A、主体
B、客体
C、目的
D、内容
4、当事人订立合同，有 和 。
A、委托代理形式
B、书面形式
C、口头形式
D、其他形式
5、当事人订立合同，采取 方式。
A、要约邀请
B、要约
C、承诺
D、担保
6、不可抗力是指 的客观情况。
A、不能预见
B、不能避免
C、不能保险
D、不能克服
7、合同纠纷的处理方法 。
A、公证
B、鉴证
C、协商
D、调解
E、仲裁
F、诉讼
8、合法代理的条件 。
A、事先取得委托书
B、在委托范围内
C、以委托人的名义
D、要经过公证
9、无效合同的法律后果 。
A、返还财产
B、折价补偿
C、赔偿损失
D、追缴财产
10、监理工程师根据合同规定处理费用索赔时，一般分为两个步骤进行，即 。
A、索赔权的论证
B、索赔额的计算
C、查证索赔原因
D、核实索赔费用
11、下列合同中 与施工承包合同没有主从关系。
A、监理合同
B、设计合同
C、借款合同
D、分包合同
12、建设工程合同包括 。
A、监理合同
B、工程勘察合同
C、工程设计合同
D、施工合同
13、下列说法是不正确的 。
A、索赔通知书由工程师发给承包商;
B、索赔通知书由承包商发给工程师;
C、索赔通知书由承包商发给业主;
D、索赔通知书由工程师发给业主。
14、下列说法是不正确的 。
A、监理工程师代表仅对业主负责;
B、监理工程师代表仅对承包人负责;
C、监理工程师代表仅对工程师负责;
D、监理工程师代表对业主和承包人负责。
15、招投标法规定的法定招标方式有 。
A、公开招标
B、议标
C、委托
D、邀请招标
16、交通部公路工程招标评标委员会工作细则的通知规定，评标方法包括 .
A、综合评分法
B、最低报价法
C、最低评标价法
D、法律、行政法规允许的其它评标法
17、公路工程施工招标的项目应当具备下列条件 。
A、初步设计文件已被批准;
B、建设资金已经落实;
C、项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求;
D、施工准备工作基本就绪。
18、计算监理服务费用的方法有 。
A、成本加酬金
B、费率法
C、人、年费法
D、总额法
19、监理附加服务费用的基本测算方法，由双方协商确定，一般可采用 的办法。
A、附加工程工作量×基本费率;
B、附加工程工作量×基本费率×有效合同价;
C、附加服务工作日数×监理服务日平均费用;
D、附加服务工作比例×监理服务费用总额。
20、仲裁的特点是 。
A、双方自愿
B、无地域、无级别管辖
C、一裁仲局
D、公正、保密
21、下列说法是不正确的 。
A、工程竣工后经过缺陷责任期，将由业主签发解除缺陷责任证书;
B、工程竣工后经过缺陷责任期，将由承包商签发解除缺陷责任证书;
C、工程竣工后经过缺陷责任期，将由工程质量监督部门签发解除缺陷责任证书;
D、工程竣工后经过缺陷责任期，将由监理工程师签发解除缺陷责任证书。
22、下列说法不正确 。
A、依法成立的合同自成立时生效;
B、只有经过公证的合同才具有法律效力;
C、只有经过鉴证的合同才具有法律效力;
D、只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力。
23、下列合同 ，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撒销。
A、因重大误解订立的
B、在订立合同时，显失公平的
C、合同履行中价格下降的
D、订立合同后，政策变化的
E、未办理担保和保险的
F、以欺诈、胁迫手段或乘人之危订立的
24、具有代为清偿债务能力的 ，可以作保证人。
A、国家机关
B、学校
C、医院
D、法人
E、其他组织
F、公民
25、按合同计价方式，公路工程施工合同有 。
A、单价合同
B、总价合同
C、设计施工总承包
D、成本加酬金合同
26、在FIDIC合同条件中，载明的工程分包方式为 。
A、一般分包
B、直接分包
C、接定分包
D、间接分包
27、在FIDIC合同条件中，规定由业主和承包商联合保险的项目有 。
A、监理人员人身伤害事故险
B、工程一切险
C、承包商雇员人身伤害事故险
D、第三方责任险
28、根据FIDIC合同条件的规定，下列表述哪些是错误的 。
A、业主可以直接指令承包商进行变更;
B、设计单位可以直接指令承包商进行变更;
C、承包商可以自行决定对工程的合理变更;
D、没有监理工程师的指示，承包商不得作任何变更。
29、根据FIDIC合同条件规定，合同履行过程中发生 事件，属于业主应承担的风险。
A、业主提供的参考资料有误
B、叛乱、革命、罢工
C、任何有危险性质的放射性污染
D、战争、敌对行动
30、FIDIC合同条件具体规定了构成合同的文件的优先次序为 。
A、本合同协议书
B、合同的专用条件
C、合同的通用条件
D、中标通知书
E、投标书及其附录
F、图纸
G、技术规范
H、标价的工程量清单
N、构成本合同组成部分的其他文件
31、根据FIDIC合同条件规定，下列情况应给予承包商延期的有 。
A、连续下雨22天;
B、地下发现文物致使某关键工程进度受阻;
C、工程施工中，监理工程师对施工质量按合同规定进行检查致使工程暂停;
D、承包商的工人罢工。
32、根据FIDIC合同条件第53条的规定，承包商若不遵循该条规定的程序，那么， 。
A、承包商就丧失了索赔的权利;
B、承包商只能得到费用补偿，而不包括利润;
C、承包商得到付款的权利可能会受到限制;
D、承包商只能得到从同期记录中证实的那部分款额;
E、承包商只能通过诉讼获得索赔。
33、根据FIDIC合同条件第69条的规定，如果业主的违约事件发生后，承包商有权采取下列措施进行处理和补救 。
A、终止合同
B、从现场撤离设备
C、暂停工作
D、减缓工作速度
34、标底编制的基本原则是 。
A、应遵循价值规律
B、应服从供求规律
C、应遵照政策规定
D、应反映出一种平均先进的劳动生产力水平
35、业主根据监理合同的规定，向监理单位支付的费用包括 。
A、正常服务的费用
B、附加服务的费用
C、对监理单位的赔偿
D、加班费用
36、下列说法是不正确的 。
A、中标通知书发出时，即发生承诺生效、合同成立的法律效力;
B、中标通知书收到后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力;
C、收到中标通知书的回执后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力;
D、收到中标通知书，签订了施工承包合同后，即发生合同成立的法律效力。
37、评标委员会要对投标人的 进行详细评审。
A、财务能力
B、技术能力
C、管理水平
D、以往施工业绩及履约信誉
38、计日工的使用是 。
A、根据业主的指令使用
B根据监理工程师的指令全部使用
C、部分使用
D、根本就使用
39、因工程设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂时停工令，使承包商的三台专用机械设备闭置，对承包商的设备闭置损失补偿费应按 计算。
A、机械台班费
B、机械设备的进出场费
C、机械折旧费
D、机械设备租赁费
40、凡超过 的任何长度、面积或体积，都不予计量。
A、图纸所示
B、监理工程指示
C、业主同意
D、设计单位审核
三、判断题(每题1分，共10分)
1、代理不合法的合同属于无效合同。 ( )
2、转让是属于合同主体的变更。 ( )
3、招标是要约，投标是承诺。 ( )
4、有效合同价等于合同总价减去暂定金额和计日工。 ( )
5、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可同时适用违约和定金条款。 ( )
6、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。 ( )
7、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，则应以文件所列次序优先为准。 ( )
8、符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。 ( )
9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。 ( )
10、若投标人的报价明显低于标底15%，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。 ( )
四、简答题(每题4分，4×5=20分)
1、如何确定变更工程的单价?
2、违反合同责任的构成要件及承担违约责任的方式是什么?
3、工程延期的审批原则是什么?
4、中标人的基本条件有哪两点?
5、FIDIC合同条款中提到的“工程令工程师满意”是什么含义?
五、综合分析(每题10分，共计20分)
1、某项目工程量清单中，由于业主工作人员的失误，将1000t的钢筋数量错误地写成100t，承包商发同后将错就错……最终承包商从业主手中比业主预期的价格多拿走了100万元。试问承包商的行为是违背道德的行为还是违法行为?为什么?这类问题的出现属于合同法哪种类型的合同?因当如何处理?
2、某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包商提出的索赔成立否?为什么?
参考答案
一、单项选择
1、C 2、D 3、B 4、A 5、C
6、A 7、D 8、C 9、B 10、D
二、多项选择题
1、 ACDF 2、ABCDE 3、ABD 4、BCD
5、BC 6、ABD 7、CDEF 8、ABC
9、ABCD 10、CD 11、ABC 12、BCD
13、ACD 14、ABD 15、AD 16、ACD
17、ABC 18、BCD 19、ACD 20、ABCD
21、ABC 22、BCD 23、ABF 24、DEF
25、ABD 26、AC 27、BD 28、ABC
29、BCD 30、ADEBCGFHI 31、AC 33、CD
33、ABCD 34、ABD 35、ABC 36、BCD
37、ABCD 38、BCD 39、CD 40、AB
三、判断题
1、× 2、√ 3、× 4、√ 5、×
6、√ 7、× 8、√ 9、√ 10、√
四、简答题
1、1)工程清单内的单价;
2)合同内规定的单价计算方法;
3)国家、部、省、市级机构颁布的概预算定额及价格参考书;
4)参考承包人预算及实际支出证明，协商单价;
5)计日工法;
6)监理工程师、承包人、业主一起磋商;
7)意见难到统一的，监理工程师应确定最终的价格。
2、违反合同责任的构成要件：
1)有违约行为;
2)有损害事实;
3)违约行为与损害事实之间有因果关系。
承担违约责任的方式：
1)支付违约金;
2)支付赔偿金;
3)采取补救措施;
4)继续履行合同。
3、1)工程延期事件是否属实，强调实事求是;
2)是否符合本工程合同规定及FIDIC合同条件第44条的规定;
3)延期事件是否发生在工期网络计划的关键线路上，即延期是否有效合理
4)良好的气候内能补偿否;
5)证据资料是否真实、齐全;
6)申请延期天数的计算原则与方法应恰当。
上述6条，只有同时满足前四条，延期申请才能成立。至于时间的计算，监理工程师可能根据自己的记录，作出公正合理的计算。
4、1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;
2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。
5、“工程令工程师满意”不是以工程师的个人主观意志为标准，而是必须符合规范、符合设计;符合合同文件的规定;符合工程、合同合理推理能成立的，符合公路工程令人满意的习惯作法。
五、综合分析
1、根据案例所述情况，承包人的行为既是违背道德的行为，也是违法行为。因为诚实信用原则是道德准则最重要的核心原则之一，而《中华人民共和国合同法》第6条、第42条、第60条、第92条、第125条都载明了当事人应当遵循诚实信用原则;《公路工程国内招标文件范本》合同通用条件8.3载明：当承包人发现合同文件的中的差错，应及时书面通知监理工程师。
该案例属于因重大误解订立的合同，应当在合同法规定的时间内进行变更。
2、根据案例分析，承包人提出的索赔不成立。因为：1)招标文件中载明，业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分，承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。2)根据合同通用条款11条的规定，承包了进行了现场考察，已对现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。3)招标文件中已载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的(合同通用条款12条)，出不符合合同法所指的不可抗力，即不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。4)没有监理工程师的指示，承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负
上一页
HYPERLINK "http://www.exam8.com/gongcheng/gljianli/moniti/201208/2409619.html"1
HYPERLINK "http://www.exam8.com/gongcheng/gljianli/moniti/201208/2409619_2.html"2
HYPERLINK "http://www.exam8.com/gongcheng/gljianli/moniti/201208/2409619_3.html"3
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习
课件
超市陈列培训课件免费下载搭石ppt课件免费下载公安保密教育课件下载病媒生物防治课件 可下载高中数学必修四课件打包下载
等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
可修改编辑
浙公网安备 33021202002483