电梯招标文件

PAGE电梯设备采购及安装工程招标文件招标人:2012年4月目　　录第一部分　投标邀请书----------------------------------------------------2第二部分　投标人须知----------------------------------------------------3一、投标人须知附表-----------------------------------------3二、招标文件------------------------------------------------------51招标文件的组成------------------------------------------------52招标文件的澄清------------------------------------------------63招标文件的修改------------------------------------------------6三、投标文件的编制-----------------------------------------------61投标文件的组成-----------------------------------------------62技术标编制-----------------------------------------------63商务标编制----------------------------------------------------7四、投标文件的送交-----------------------------------------------81投标文件的密封和标记-----------------------------------------82投标文件的形式和签署-----------------------------------------83投标文件的截止时间-------------------------------------------84投标文件的更改与撤回-----------------------------------------9五、开标---------------------------------------------------------9六、评标---------------------------------------------------------9七、授标与签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 -----------------------------------------10八、其它--------------------------------------------------------11第三部分技术部分-----------------------------------------12第四部分投标书格式-------------------------------------------18第五部分　合同条款-------------------------------------------31第一部分投标邀请书1.有限公司拟就电梯设备采购及安装工程进行邀请招标。现邀请合格投标厂商参加投标。2.工程概况及招标范围(1)工程概况：详见投标须知。(2)招标范围：(3)工期要求：具体时间以我公司通知为准3.本标书自2012年4月17日9：00发放。4.标前技术答疑:详见投标须知。5.送交投标文件截止期：2012年4月21日17：00时（北京时间），请将投标文件送达沈阳市沈河区。对迟到的投标文件，招标人将不予接受。6.开标：不公开开标。发包单位：地　　址：联系人：电　　话：邮政编码：2012年4月13日 项号 内容 说明与要求 1 工程概况 工程名称：建设地点：项目规模： 2 企业简介 3 质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 优良 4 招标范围 电梯设备采购及安装工程，共xxx台，具体详见电梯数据统计表。电梯品种及具体情况详见技术部分附表，如果附表所描述与招标文件有偏差，以附表说明作为技术补充。 5 工期要求 按甲方 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 开工时间为准，总工期自行提报 6 投标人资质等级 投标人资格：1、投标人必须有独立法人资格，提供A级特种设备制造许可证，壹级电梯安装（改造）资格证书，壹级电梯维修保养资格证书等相关资质文件，“A”级信誉等级。2、投标人在辽宁地区年销售业绩在200台以上的电梯厂家，且提供合同依据。3、投标人必须是电梯设备厂家，有厂家销售、安装及质量保证及维修保养的售后服务。投标人需提供以上证明材料，不满足上述资格标准要求的投标人的投标文件将被视为实质性不响应将被扣分。 7 付款方式 见电梯采购合同 8 咨询电话 商务咨询：技术咨询：第二部分投标须知一、投标人须知附表 项号 内容 说明与要求 9 投标有效期 90个日历天（从投标截止之日算起） 10 投标保证金额 无 11 答疑安排 答疑时间：1提问时间：2012年4月18～19日9：00～17：00时，发送电子邮件到E-mail:2答疑时间：2012年4月20日以电子邮件形式答疑。 12 投标费用 投标单位在投标过程中的一切费用，无论中标与否，均由投标单位自负。 13 投标文件及份数 第一部分：技术部分、资格审查文件第二部分：投标函部分及商务部分二部分分册装订，其中：正本1份，副本2份；另提供电子版投标文件一份、含图纸（光盘），其中清单报价部分的电子文档采用EXCEL及广联达4.0版格式 14 投标文件提交地点及截止时间 收件人：电话：E-mail:地点:截止时间:2012年4月21日17时 15 开标 不公开开标 16 评标方法及标准 采用经评审的合理低价中标法 17 履约担保金 合同价款10%(支票、汇票、保函)；中标之后7日内。 18 安全施工保证金 人民币拾万元(支票、汇票、保函)；合同签订后7日内提供。二、招标文件1.招标文件的组成招标文件的组成除本款下述各卷册的内容外，招标人在招标期间发出的其他正式文件、附件和函件，均是招标文件的组成部分。第一部分　投标邀请书第二部分　投标须知第三部分技术部分第四部分投标文件格式2.招标文件的澄清本项目不安排答疑会，请严格遵照我方提出的质疑及答疑时间。如在约定期间内，未提出质疑，视为投标方对于招标文件及合同完全响应。三、投标文件的编制（一）、投标文件的组成：1、技术标1)、资格及资质文件部分2)、技术规范、技术功能要求2、商务标1)、投标须知前附表2)、投标函3)、商务部分（二）、技术标编制技术标部分需单独装订成册。1、资格及资质文件部分1）、投标书2）、企业资格证明文件3）、企业资信等级证书4）、企业法人营业执照5)、资质证书6)、法人代码证7)、安全生产许可证8)、法人代表资格证明书9)、授权委托书10)、企业资信证明11)、各种体系认证证书12)、企业概况13)、财务状况14)、近两年的审计报告及财务报表15)、近3年完成的投资额16)、财务基本情况17)、企业经验与业绩，辽宁地区类似工程业绩2、技术规范、技术功能要求1)、产品技术、规格、参数、配置、功能、装潢。2)、产品简介及其他附件材料。3）、产品的先进性、经济性、稳定性、可靠性、安全性、环保性说明。产品生产的工艺及装备的先进性、齐全性。4）、产品的使用寿命及附件材料。5）、售后服务介绍、免保期维护保养期工作内容及承诺书6）、安装施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、施工进度表、项目经理 简历 个人简历下载免费下载简历模版总经理简历下载资料员简历下载资料员简历下载 、技术负责人简历、安全负责人简历表、安装及维保技术人员部分情况。3、附表1）、设备的生产周期2）、电梯部件配置及产地表（注：必须提供电梯所有包含的配件生产商、品牌。附表三）3）、技术文件交付时间表(附表七)4）、辽宁地区类似工程业绩一览表（附表八）（三）、商务部分编制1、开标用价格汇总表（附表一）2、投标报价分项报价清单（报价表格形式参见招标文件提供的表格形式，每部电梯的编号、技术要求、功能配置及轿厢装修标准应严格遵照本标书技术部分给定条件。）。（附表二）3、电梯主要部件配置清单（附表三）4、技术偏离表（附表四）5、备品备件（含易损件）清单（附表五）6、免费保养期后，五年期间每台电梯维修保养费用（附表六）招标文件中提供的招标文件格式、投标报价表和资格证明文件要求投标单位不得更改；招标文件中提供的其他技术条件及优惠条件等内容，投标单位可自行编制文件格式。投标价格除非招标文件另有规定外，投标单位的投标价格是指设备运到我施工现场的固定场所，并包括安装调试、验收合格的全部费用（交钥匙工程）。包括设备费和安装费两部分【其中设备费包括（但不限于）设备费、材料费、管理费、利润费、备件费、运杂费、保管费、设计、制作、现场踏勘核实、包装各种报关费、各种政府收费、技术指导、技术服务、培训费、税费、保险费政策性文件规定、风险责任等一切费用；安装费包括吊装、脚手架、安装调试费、井道内底坑爬梯、井道照明、检测费、维修期间的保修保养费、税费等费用。】。投标书的单价和总价全部采用人民币表示（四）投标文件的送交1.投标文件的密封和标记(1)投标人须将投标文件正本与副本密封包装在双层封套内并标明“正本”、“副本”字样。(2)投标书必须加盖投标人公章和法人代表（或法人代表人委托的代理人）印章或签字。(3)在商务标投标文件外层封套上应写明：①投标人的名称和联系方式；②项目投标文件；③在开标前不得开封。(4)内层封套上应写明投标人的名称与详细地址，以便迟到的投标文件得以原封退回。(5)如果投标文件未按上述规定密封和标记，而使投标文件迟到、遗失或失密，招标人概不负责。2.投标文件的形式和签署(1)投标人的投标文件应填写全称，同时加盖印章。(2)投标人应按本须知前附表第13条的规定的有关规定，向招标人递交技术标及商务标各一式三份投标文件，正本一份，副本两份，并应在文件封面上标明“正本”和“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准。(3)“投标书”应由投标人的合法代表（法定代表人或其授权的代理人）签署。投标文件不应有任何改动，否则应由“投标书”签署人在改动处签字。(4)投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字。(5)投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。3.送交投标文件的截止时间(1)投标人必须在招标文件规定的截止期前将投标文件送达招标人。(2)招标人根据本“须知”有关规定发出补充通知后，有权决定推迟送交投标文件截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利、义务不因推迟送交投标文件截止时间而改变。(3)招标人对截止时间以后收到的投标文件，将原封退回投标人。4.投标文件的更改与撤回(1)在投标文件截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标文件签字人签署。(2)更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编写、密封、标记和送达。(3)投标文件截止期以后，投标文件不得更改，需作澄清时，应按投标文件澄清条款的规定办理。（五）开标1.招标人将按招标文件中规定的时间和地点不公开开标。2.有下列情况之一者，将作为废标处理：(1)投标函未加盖公章、未经法定代表人或其授权代理人签字；(2)投标文件未按招标文件的内容和格式填写；投标文件未加盖投标单位公章（印章和签字不能为复印的）（3）投标文件未按规定密封。（4）有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的。（5）投标文件逾期送达的；（六）评标1.符合性审查招标人在进行投标文件评审前，应对各投标文件的符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有实质性改变，此投标文件将不予评审。2.评审(1)评标过程由我公司的评标委员会完成评标工作，最终的中标候选人由评标委员会评出，（评标的过程由招标人自行评审）。评分标准附后。(2)招标人将依据报价可信合理、产品先进、节能性、经济性、运行稳定、安全性、环保性、安装工期合理、、确保工程质量的原则，全面比较后选取综合条件最优的投标人中标，不保证报价最低的投标人中标。(1)在评标期间，招标人认为需要时，可书面通知投标人对投标文件的澄清与差错的修正其投标文件进行澄清，或者要求补充某些资料，投标人不得拒绝，也不得借澄清问题的机会，对投标文件的标价和内容提出实质性修改。(2)对于符合招标要求的投标文件，若其报价有算术上的差错，将按以下原则修正：①当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。②当单价与数量相乘不等于合价时，应以单价为准，同时对合价进行修正。③当各细目的合价累计不等于总价时，应以分项合价累计数为准，修正总价。(3)按以上原则对差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件不予评审。(4)当有投标文件进行错误的更正时，按不利于投标人的原则进行评定。评标时取更正前后的低分进行计算，如中标则以更正后的报价为中标价。（七）授标与签订合同1、授标条件合同将根据评标办法授予其投标文件符合招标文件要求，综合条件最优，具备有效地履行本合同的能力、经验、信誉的投标人。2、中标通知书评标结果经专家评标小组确认后，招标人在投标有效期截止前向中标的投标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标人收到中标通知书后，应按通知书中指定的时间与地点参加合同谈判并签署合同。3、履约担保(1)中标人在收到中标通知后15天内、合同协议书签署前，应按招标文件的规定向招标人提交一份的履约担保。履约担保金额为合同总价的(10%)。履约担保的有效期至工程竣工验收合格后28天。(2)若中标人未能按本款上述规定向招标人提交履约担保，招标人则有权取消其中标资格。招标人有权将本合同授予评标得分依次的其他投标人或重新招标。4、合同协议书的签署(1)合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。(2)若签署合同协议书的双方或一方为法定代表人的授权代理人时，应出具法定代表人的授权书。（八）其他本招标文件的最终解释权由招标人解释。第三部分技术部分货物需求及技术规范一、技术规范投标人所投货物及安装工程、验收均应符合下列技术规范：如国家有新的技术规范，按新的技术规范执行1、《电梯技术条件》：GB/T10058-972、《电梯制造与安装安全规范》：GB7588-20033、《电梯试验方法》：GB/T100059-974、《电梯安装验收规范》：GB10060-935、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》：GB50182-936、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范；》GB16899－1997注：以上规范由投标方免费提供二、技术规格裙房电梯采购及安装工程（一）客梯技术参数：无机房电梯规格详见后附《电梯表一》（二）技术指标电梯品牌：国际通用商标（原装电梯品牌商标）1驱动方式：变频变压（VVV–F）驱动，永磁同步无齿轮曳引机，拖动系统：交流变频变压无级调速．无齿拖动。2控制方式：模块化微电脑控制，具备扩展升级功能。操作系统：电脑全集选控制。3进口部件要求：曳引机,控制柜及元器件（主板、变频器、）、光幕、门机、限速器、安全钳、钢丝绳等主要配件。（三）轿厢装潢、装置要求1轿厢、轿门装潢：发纹不锈钢装潢；三面发纹不锈钢扶手；2吊顶：低噪音风机微孔送风，排风口在吊顶中间；客梯：发纹不锈钢，高级拱型吊顶，微孔送风。3轿底：PVC橡胶地板/理石。4照明：高效节能专用灯具，日光型照明。5呼梯面板、按钮：发纹不锈钢，微动圆型(或方型)辉光按钮。显示运行方向及到站楼层数字。6轿厢内中/英文可变语音报站提示。7轿厢内设隐藏式监控摄像头，信号电缆连至机房控制柜。（四）厅门及门套装置1厅门及门套材质：发纹不锈钢2门套规格：50mm发纹不锈钢3地坎：硬质铝合金。4显示面板：在厅门上方设数码显示板，显示轿箱运行方向（↑↓）、楼层数及状态，和到站声音提示，6呼叫面板：发纹不锈钢，微动圆型(或方型)辉光按钮，（五）电梯功能要求1.全集选功能2.检修运行3.慢速自救运行4.保持开门时间的自动控制5.关门按钮提前开门6.强迫关门功能7.重复开门8.换站停靠9.反向时自动消指令10.直接停靠11.满载直驶12.基站任意设置，自动返回基站13.故障历史记录14.服务层的任意设置15.安全接触器继电器触点检测保护16.相序控制17.多种楼层显示字符设定18.提前开门19.运行方向滚动显示20.层楼位置信号的自动修正21.锁梯服务22.火灾紧急返回运行23.火灾返回确认接口。24.门区外不能开门保护措施25.门光幕保护26.超载保护装置27.驻停操作开关28.预负载补偿装置29.暂停/消防/超载显示30.警铃31.操纵箱警铃按钮32.轿箱紧急照明灯33.五方对讲34.逆向运行保护35.防打滑保护36.防溜车保护37.调速器故障保护38.主控柜CPU保护39.电机过热保护40.运行次数记数器41.消防功能42.语音报站装置43.再平层功能44.轿厢呼叫取消45.强迫关门46.防捣乱功能47.风扇自动及手动开关48.轿厢到站钟49.电磁干扰滤波器50．待梯时轿内照明、风扇自动断电三、交货、安装工期要求交货、施工日期：合同签订后。根据主体进度情况，按甲方要求进场施工，先于装饰工程进行施工、安装、调试、验收。四、质量保证期（保修期）：免费保修期及运行管理期为：设备验收合格之日起的12个月。塔楼电梯采购及安装工程（一）客梯技术参数：小机房电梯规格详见后附《电梯表二》（二）技术指标电梯品牌：国际通用商标（原装电梯品牌商标）1驱动方式：变频变压（VVV–F）驱动，永磁同步无齿轮曳引机，拖动系统：交流变频变压无级调速．无齿拖动。2控制方式：模块化微电脑控制，具备扩展升级功能。操作系统：电脑全集选控制。3进口部件要求：曳引机,控制柜及元器件（主板、变频器、）、光幕、门机、限速器、安全钳、钢丝绳等主要配件。（三）轿厢装潢、装置要求1轿厢、轿门装潢：发纹不锈钢装潢；三面发纹不锈钢扶手；2吊顶：低噪音风机微孔送风，排风口在吊顶中间；客梯：发纹不锈钢，高级拱型吊顶，微孔送风。3轿底：PVC橡胶地板。4照明：高效节能专用灯具，日光型照明。5呼梯面板、按钮：微动圆型(或方型)辉光按钮。显示运行方向及到站楼层数字。6轿厢内设隐藏式监控摄像头，信号电缆连至机房控制柜。（四）厅门及门套装置1厅门及门套材质：各层厅门及门套为发纹不锈钢材质2门套规格：50mm3地坎：硬质铝合金。4显示面板：在厅门上方设数码显示板，显示轿箱运行方向（↑↓）、楼层数5呼叫面板：发纹不锈钢，微动圆型(或方型)辉光按钮，（五）电梯电梯功能要求1.全集选功能2.检修运行3.慢速自救运行4.保持开门时间的自动控制5.关门按钮提前开门6.强迫关门功能7.重复开门8.换站停靠9.反向时自动消指令10.直接停靠11.满载直驶12.基站任意设置，自动返回基站13.故障历史记录14.服务层的任意设置15.安全接触器继电器触点检测保护16.相序控制17.多种楼层显示字符设定18.提前开门19.运行方向滚动显示20.层楼位置信号的自动修正21.锁梯服务22.火灾紧急返回运行23.火灾返回确认接口。24.门区外不能开门保护措施25.门光幕保护26.超载保护装置27.驻停操作开关28.预负载补偿装置29.暂停/消防/超载显示30.警铃31.操纵箱警铃按钮32.轿箱紧急照明灯33.五方对讲34.逆向运行保护35.防打滑保护36.防溜车保护37.调速器故障保护38.主控柜CPU保护39.电机过热保护40.运行次数记数器41.消防功能42.语音报站装置43.再平层功能44.轿厢呼叫取消45.强迫关门46.防捣乱功能47.风扇自动及手动开关48.轿厢到站钟49.群控功能50.司机操作退出群控炉里运行功能51.待梯时轿内照明、风扇自动断电第四部分投标文件格式投标致函致：1、根据已收到的工程的招标文件，遵照《招标投标法》的规定，我单位经研究上述电梯设备招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、设备清单和其他有关文件后，我方愿以人民币元的总价（其中电梯设备报价为：元;安装费报价为：元），且签订中标合同，按上述合同条件、技术规范、图纸、调整后的工程量及投标书承诺的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。2、一旦我方中标，我方保证在年月日开工，年月日竣工，即天（日历日）内竣工并移交整个工程。3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期90天有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。4、除非另外达成协议并生效，签发的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。5、我们明白发包方不一定要接纳最低的投标价或收到的任何投标，也不会解释选择否决任何投标的原因与理由。6、我们确认本投标已考虑发包方或其招标代理单位已向我方发出的关于招标文件的修改通知。投标人：（盖章）单位地址：法定代表：邮政编码；电话：传真：开户银行：银行帐号：开户行地址：电话：日期：年月日附表一开标用价格汇总表（请单独封装）（A装分项报价表的信封格式） 致：招标项目：投标人：联系电话：（B开标表格形式） 投标价格 设备供应价格 安装价格 其它费用 供货期（净天数） 安装期（天数） 保修期 是否存在偏离条款 优惠条件 注：以上各项报价均为含税价投标人名称：（盖章）法定代表人或授权代表人（签字或盖章）年月日附表二分项报价表注：以上各项报价均为含税价 序号 电梯型号 规格（梯型、载重、速度、层/站） 数量 设备单价（元） 安装单价（元） 井道钢梁制作安装费（元） 合价（元） 备注 投标报价总计（元）： 投标单位（盖章）：法人授权人（签字）：日期：年月日附表三电梯主要部件配置清单 序号 部件名称 产地 品牌或厂商 备注 投标单位：（盖章）法人授权代表：日期:年月日附表四技术规范偏离表招标项目名称：货物名称： 序号 招标文件技术规范及要求 投标文件对应技术规范及要求 备注 投标人全称：（盖章）法人授权代表：（签字）日期：附表五备品备件（含易损件）清单 序号 备品备件名称 型号 单位 数量 单价（元） 合计（元） 用途 制造厂商 备注 注：建议备品备件系质保期后五年投标人建议买方购置的备件，此项报价不计入投标总价，仅供买方参考（以上报价均含税）。投标人名称：（盖章）法定代表人或授权代表人（签字或盖章）年月日附表六免费保养期后，五年期间每台电梯维修保养费用 序号 时间 全包费用 1 第一年 2 第二年 3 第三年 4 第四年 5 第五年 6 合计 自报维修保养工作内容投标人名称：（盖章）法定代表人或授权代表人（签字或盖章）年月日附表七技术文件交付时间表 序号 项目 交付时间 备注 1 供工程初步设计的图纸资料 2 供工程施工设计的图纸资料 3 供设备安装调试使用维护用的图纸资料 投标人名称：（盖章）法定代表人或授权代表人（签字或盖章）年月日附表八辽宁地区类似工程业绩一览表 业主 项目名称及建设地点 开竣工或签约日期 主要技术参数 数量 质量评定结果 法定代表人证明书兹证明我单位同志，职务为法定代表人，参加贵方组织的电梯采购招标项目的投标活动。其在投标、开标、评标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我单位均予承担并负相应法律责任特此证明。投标人全称：（盖章）法人授权代表：（签字）日期：年月日法人代表授权书致：（投标方全称）法人代表授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的沈阳华锐世纪投资发展有限公司电梯采购项目的招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。投标方全称（公章）：法人授权代表（签字）：年月日 电梯设备采购合同 　　　甲方： 　　　乙方： 2012年4月电梯产品买卖合同合同号： 需方： 供方： 法定代表人： 法定代表人： 地址：邮编： 地址：邮编： 电话：传真： 电话：传真： 开户银行： 开户银行： 户名： 帐号： 帐号：供需双方根据《中华人民共和国合同法》，经友好协商一致同意签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：一、合同货物描述、数量及价格(自本条起凡遇有□时，用√加以确认) 合同号 梯号 产品名称 型号 数量 单价（RMB） 小计（RMB） 合同总价（大写人民币）：　　　　　　　　　　　　　　￥：（元）注：（1）详细规格描述见附件《技术规格表》。（2）除该价款外，需方无须再为本合同项下的电梯设备再支付其他任何费用。第二条合同价格设备总价：人民币（大写）（小写）本合同第一条规定的产品单价与本条规定的货物总价系需方根据本合同就单位产品和所有产品应向供方支付的所有费用，包括所订产品的制作、供应、包装、运输（含保险费）、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。第3条交货地点：至内并卸车，现场内的具体地点在货到工地后由需方具体指定。供方应根据需方在上述交货地点指定的场地卸货，否则，需方有权拒收货物。第4条交货时间：第五条产品质量要求1.供方必须按规定提供全部完整无损、全新的产品,产品应有明显的标识；2.产品除符合国家有关技术标准外，应符合产品样本和说明书所列之标准和具备相应之功能，必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量/技术标准；3.在工作电源（三相四线380伏，50赫兹）、照明电源（单相交流220伏，50赫兹）条件下满足各地供电局对电网设备的质量、技术要求。4.产品的包装应有生产厂名、原产地、商标、品种、规格、等级、数量、体积、重量、放置方向、防潮要求、出厂批号、有关说明、采用标准的编号等。第六条产品的交货验收及保管方式1.供方应在本合同规定的交货时间前10天，以书面形式发送《发货确认函》给需方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及货物接收与保管的要求，需方须在收到确认函后5天内给予书面答复，经需方确认同意后供方方可发货；2.需方应提供货品堆放的场地；3.供方必须按需方提供的场地卸货；4.货物到货时，包装必须完好无缺、货物在交货验收合格前灭失、损坏的风险由供方承担；5.到货后，需方负责召集工程监理公司、工程安装承包方，会同供方到现场进行验收，清点货物箱数及箱内货物情况，若货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，需方有权拒收全部或部分货物，供方须按照需方要求收回或补齐，供方实际交货时间以供方最终补齐货物时间为准，若货到8个工作小时工程监理公司、工程安装承包方任何一方未到，则视为认可到场各方的验收结果，参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为供方交货的凭证，也是供方申请付款的必要依据；6.供方产品通过交货验收并不排除供方对产品质量应承担的责任。第七条施工验收方式1．安装调试验收时，供方、需方、监理单位、安装承包方同时到场，验收合格后各方在验收记录上签字；2．政府部门需要进行安装验收检查的，以政府部门出具的验收合格证明为付款依据。第八条货款支付及结算方式1.预付款：本合同签订后10日内供方向需方提供预付款付款通知及相应金额的完税发票，需方收到后30个工作日内支付供方合同总价的5%；2.排产款：需方以书面形式发送《排产确认函》给供方后10日内，需方收到供方提供的付款资料（包括：供方的付款通知、相应金额的发票）后7个工作日内支付供方本批次设备价格的15%；3.发货款：设备出厂前甲方最终确定的交货日期前30天，需方收到供方提供的齐全的付款资料（付款资料包括：供方的付款通知、相应金额的发票、货物装箱交运单）后15个工作日内支付供方本批次设备价格的60%；4.到货款：货到现场，交货验收合格，需方收到供方提供的付款资料（包括：供方的付款通知、相应金额的发票）后7个工作日内支付供方本批次设备价格的15%；5.质量保证金：合同总价的5%作为设备质量保证金，24个月后无息返还，根据供方提供的付款资料（付款资料包括：供方的付款通知、需方指定部门出具的保修期质量合格证明），扣除供方应付的保修费用之后（见电梯设备相关保修约定）30个工作日内无息付清；6．结算方式：在供货完成、通过交接验收并配合需方全面工程完成后，需供双方进行结算。供方需向需方递交的竣工结算资料包括：设备材料验收移交单原件（四方签字：供方、需方、监理单位、安装承包方）、竣工结算呈报单及竣工结算书(贰份)，竣工资料（该资料应满足竣工档案编制要求及沈阳工程质量监督站检查验收要求），其他相关验收合格证明等。结算审核完毕后，双方签订竣工结算造价确认书并签字确认。供方上报的结算额，不得高出最终审定的结算额的5%，否则，需方收取超出部分的10％的违约金，并在结算工程总价款中扣除。第九条变更处理1．需方在书面确认发货日期前通知供方延期交货，供方不得收取因此增加的仓储等费用，但推迟时间不得超过60天，超过60天的，需方应支付60天之后的仓储费用；2．供方在需方所订货物投产之前，须书面形式发送《投产确认函》给需方，需方在接到供方投产通知后，须在5日内给予答复，在书面答复时如需方改变所订材料设备的规格型号和数量，供方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额外，不得就需方的变更行为收取任何其他费用；第10条产品保修约定1.保修期自电梯验收合格之日起算，保修期2年，但不超过设备货到工地后30个月；2.保修期内供方免费提供技术支持和培训，并免费提供因产品质量问题引起的维修和更换等费用，包括免费提供维修和更换所需的所有零配件与设备；3.更换的部件或零配件须与设备原采用部件或零配件的产地、型号规格相同，若无法达到上述要求，须事先征得需方书面同意，方可使用代用品；4.供方应留下保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知供方进行保修；5.供方应保证保修的时间性，在收到需方或需方委托人（物业管理公司）的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：1)出现故障，影响居民正常生活，除人力不可抗拒原因外，供方须在接到通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修；2)其他情况下，供方须在需方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目。否则，视为认可需方处理；3)当供方未按1）、2）条规定时间到场的情况下，需方有权委派他方处理，因此发生费用从供方质量保修金中扣除；4)当供方质量保修金不能满足3）条需要的情况下，由供方在接到需方通知后3日内向需方支付，否则每逾期一天，供方需向需方支付应付款项5%的违约金，直至供方补齐全部款项之日止；5)供方应保证设备在因质量原因进行了保修处理后180天内，不再出现类似问题，否则即使保修期满，也应继续对出现质量问题的零部件免费保修；6.供方保修工作人员应遵守需方或需方委托人的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。第十一条违约责任：1.除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任；2.供方不能按以上交货时间交付合格的产品，供方应每天向需方交纳设备总价的万分之五作为违约金，如逾期10天仍未交付合格的产品，则需方有权单方解除、终止合同，另行确定供应商，供方须向需方交纳合同总价5%的违约金。供方的违约行为经需方、监理公司共同签字认可后，违约金可从最近一次应付款中扣除，若供方借故拖延或拒交违约金，需方可通过有关法律程序追回；3.需方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向供方支付利息；4.因为产品质量问题等可归结与供方的原因致使验收日期拖后或未通过验收，供方须赔偿因此给需方造成的一切损失；5.供方依法承担因为产品质量问题而给需方、第三方造成的一切损失。第十二条保证担保1．本合同签订后5日内，供方应向需方提供合同总价款10%的履约保证金供方不提交上述保证金，本合同不生效。如果供方在合同签订后15日内仍不能提交上述保证金，需方有权解除与供方的合同，并将追究供方的违约责任。2．上述履约保证金在供方严格按合同约定履行合同义务后，同工程竣工验收合格的当次工程款一同返还；否则，供方同意需方酌情扣除部分保证金。第十三条不可抗力1.因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外；2.因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外；3.合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任；4.因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内明确，否则，不能免除相应责任；5.本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非需方或供方责任造成的爆炸、火灾。第十四条争议处理方式凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，可向需方所在城市有管辖权的人民法院起诉。第十五条其他1.本合同用中文书写，一式伍份，需方执肆份，供方执贰份，具同等效力，未尽事宜，协商解决；2.本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，合同订立地点为沈阳。需方：供方：代表人：代表人：银行帐号：银行帐号：电话：电话：传真：传真：签约日期：签约日期附件一：关于规范发票行为的承诺函附件一：关于规范发票行为的承诺函为遵守法律、法规、政策对各企业税费缴纳、发票开具等行为的规定，保护贵司及我司的合法权益和声誉，避免因发票问题对双方合作和声誉带来影响，我司郑重承诺：1、依法获取发票；2、依法开具发票，保证发票开具的合法性、准确性；3、不提供伪造、变造或者非法开具的发票；4、遵守法律、法规、政策的相关规定。如发现我司存在发票违法、违规行为，我司无条件接受以下处理措施：1．由我司承担发票违法、违规行为所带来的一切后果及法律责任；2．按照违法、违规发票对应金额的100%计算违约金支付给贵司，且赔付贵公司的税务损失，贵司可以直接从应向我司支付的任何款项中优先予以扣除；3、贵司有权视情节严重程度选择单方终止与我司的合作关系且不承担任何违约责任；特此承诺。承诺单位：（公章）日期：年月日 电梯设备安装合同 　　　甲方： 　　　乙方： 2012年4月目录1.定义2.合同文件内容及解释次序3.工程内容和承包范围4.合同价款、支付、结算5.双方的人员、设备6.需方责任7.供方责任8.工期9.质量与检验10.现场管理11.材料设备12.工程变更13.工程竣工验收与结算14.工程保修与最后验收15.转让与分包16.与总包单位的配合17.销售配合18.专利技术及特殊工艺19.不可抗力20.保险21.保证担保22.文物和工程障碍23.违约、争议及仲裁24.合同解除25.合同生效与终止26.合同份数发包方（以下简称需方）：承包方（以下简称供方）：根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经供需双方友好协商，签定本合同。1.定义1.1.需方：沈阳华锐世纪投资发展有限公司1.2.供方：1.3.总包单位：1.4.工程质量监督单位（以下简称质检单位）：沈阳市沈河区质量监督站1.5.安监单位:沈阳市质量技术监督局1.6.监理单位：本工程：（注明本工程名称）本合同：（注明本合同名称）1.7.合同价款：指供需双方在本合同中约定，需方用以支付供方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.8.图纸：由需方提供或由供方提供并经需方批准，满足供方施工所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1.9.书面形式：合同书、信件和或以文字的方式，加盖双方公章及有效印鉴的纸介文件。1.10.通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。2.合同文件内容及解释次序2.1.构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：1)本合同2)合同执行期间的有关会议纪要、通知等书面文件3)图纸4)现行的法律、法规、标准、规范2.2.法律、法规、标准、规范2.2.1.本工程施工及验收依据的规范和国家标准：1)《电梯试验方法》GB/T10059-19972)《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯》GB/T7025.1-19973)《电梯安装验收规范》GB10060-934)《住宅电梯的配置和选择》JG/T5010-925)《电梯操作装置、信号及附件》JG5009-926)《电梯安装工程质量检验评定标准》GB50310－20027)《电梯技术条件》GB10058-19978)《电梯导轨》JJ49-879)《电梯制造与安装安全规范》GB7588-20032.2.2.国内没有相应标准、规范的，需方向供方提出施工技术要求，供方应按需方要求的时间和要求提出施工工艺，经需方、监理组织有关专家论证认可后执行。2.2.3.双方各自购买自己所需的本条所发生的标准、规范。2.3.图纸2.3.1.需方向供方于（年月日前）之前提供相关图纸二套（含制作竣工图所用图纸壹套）。电梯安装工程施工图由供方负责设计，经需方、设计院审核、签章确认后作为本工程的正式施工图纸，供方应向需方提供电梯安装施工图6套（不含供方自用图纸）。并要求供方在施工现场随时保留一整套图纸，以供需方、监理有关人员查阅。2.3.2.供方需要增加图纸套数的，需方可代为复制，复制费用由供方承担。2.3.3.供方保证只将图纸用于本次招投标及本合同履行，供方不得将图纸的任何部分泄漏给其它无关的第三方。3.工程内容和承包范围3.1.工程概况工程名称：工程地点：3.2.承包范围：台电梯的安装、调试、验收以及维修保养期内因产品质量问题引起的维修和更换、技术支持和培训，即交钥匙工程；工程内容： 产品合同号 梯号 产品名称 产品型号 提升高度(m) 梯速(m/s) 站/层 安装单价（元） 台数 小计(元) 合计金额（人民币） 台数合计 4.合同价款与支付4.1.合同价款为：￥（小写）人民币（大写）本价格为完备价格，即交钥匙工程价格，包括吊装、搭设临建（含脚手架）、井道照明、办理电梯验收准用证费用、包含施工用水电费、电梯的安装费、调试验收、场内运输、成品保护、管理费、利润、所有税金等电梯交付使用前的所有费用及相关保修期内的保修费用。4.2.工程承包方式及计价依据：4.3.合同价款的调整4.3.1.材差调整：无4.3.2.人工费调整：无4.3.3.工程量调整（设计变更及签证）详细调整原则按安装合同附件1：《关于设计变更、现场签证的协议》处理。4.4.工程款支付4.4.1.安装预付款：安装进场前支付安装总额的％；4.4.2.安装验收款：电梯通过当地政府部门验收合格、获得准运证、使用证发放、完整移交给需方、办理完工程结算手续、收到供方付款文件后十五个工作日天内支付合同总价的%；4.4.3.安装保修金：其余合同总价的%为安装保修金，在保修期一年后，收到供方的付款文件后的十五个工作日内支付，但应扣除供方应付的保修费用之后（见工程验收和保修条款）；4.4.4.各种对供方的违约金、罚款及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。5.双方的人员设备5.1.需方5.1.1.需方驻工地总代表为先生，需方的所有文件经需方工地总代表签署并加需方公章后方有效。5.1.2.需方委托__对本工程进行监理，监理驻工地总代表为__先生，监理行使职权范围由需方另行以书面形式通知给供方，供方必须遵守。5.2.供方5.2.1.本工程供方驻工地项目经理为。5.2.2.供方项目经理即为供方驻工地总代表，代表供方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。供方的要求、通知，均以书面形式由供方项目经理签字加盖供方公章后递交需方。5.2.3.供方项目经理、项目技术负责人、安装负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向需方提出申请并在获得需方批准后方可缺席，否则供方向需方支付违约金_50_元/人次。5.2.4.供方在开工前应向需方提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。5.2.5.以下需方确认无法胜任工作的人员，经需方要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次供方支付违约金_500_元；同时，供方应在48小时内用需方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。1)对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；2)专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；3)不能积极配合需方正常工作（包括销售）者；4)违反需方或供方工地现场管理规定者；5)无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；6)与本合同规定名册不符者；7)与本工程施工无关的人员等。6.需方责任6.1.需方按时提供足够的室外堆场以备卸货，并提供电器零部件及安装工具的堆放场地。6.2.供方负责施工场地内的设备材料及安装工具保管，未经供方同意需方不得自行或委派第三方拆箱，否则造成零件缺损由需方负责；6.3.需方负责协调影响供方施工的有关问题，因供方原因造成的工期延误责任在供方；6.4.需方负责向供方提供工程进度计划，包括预留孔等土建工程；6.5.需方负责将供方的安装施工组织设计，编入总工程进度计划，负责向供方发出进入现场通知，负责现场施工、调试和验收方面的组织及配合协调工作；6.6.需方应将电梯井道及机械室的建筑工程等，在安装进场前7天完成。如房屋建筑或电梯外装工程未能配合安装之进行，则电梯安装完工日期可顺延；6.7.在电梯安装完毕15天前，需方按电梯电气设计容量提供电梯试车之用电，否则调试工程延至供电后实施。7.供方责任7.1.供方接到需方通知后，配合土建施工进度，派专业人员到工地现场对土建井道尺寸、门洞尺寸、预留洞等进行检查、验收，并对其质量问题提出整改意见，否则视为供方认可土建施工质量；7.2.安装前供、需双方对电梯的土建尺寸进行检查，供方提交书面施工方案组织设计给需方、监理审核，认可后方可进行施工；7.3.供方在实施开箱验收时及验收合格移交后的保管过程中，若发现货物与装箱单数目不符，由供方负责补齐，如造成电梯安装进度影响竣工验收交付，责任由供方负责；7.4.供方负责设备的垂直运输；7.5.供方在安装电梯的过程中，必须严格按照国家有关规范、规定及经过需方审定的施工组织设计实施，并提供相应的原始资料；7.6.负责对未交付需方的已完工程产品保护工作，但时间不超过供方向需方提出移交之日起计30天；7.7.工程进行中做到文明施工，垃圾及时清运至需方指定地点，供方施工人员办公和材料堆放应在需方认定之区域；7.8.电梯安装、调试及试运行期间由于供方的原因而发生的任何费用，由供方自行承担。供方在施工过程中需避免存在事故隐患，一旦发生由于供方原因所造成的任何事故，供方须承担事故责任和损失费用；7.9.工程结束后，需方应协助供方进行竣工验收工作；7.10.电梯经所有的政府主管电梯部门验收合格后，供方负责免费维修二年；7.11.电梯在交货验收后至安装验收合格前的正常安装过程由供方负责保管、保护、并由供方承担电梯灭失、毁损的风险7.12.应总包方要求，供方在开工前应与总包方签订配合协议。8.合同工期8.1.开工、竣工年月日进场施工，具体工期按甲方现场要求为准。8.2.进度计划：8.2.1.供方应于进场前30天向需方、监理、总包方提交详细的施工组织设计，需方、监理、总包方在提交后的10个工作日内未予以书面形式确认或提出修改意见，视为同意。8.2.2.供方的施工进度应符合以下要求：1）需方的土建施工进度要求；2）满足各分项工程及专业承包工程的配合要求；3）满足销售活动的计划安排。8.2.3.与相关承包商配合的时间要求：依据现场实际情况由需方与供方现场代表进行协商解决。8.2.4.如供方未能如期完成8.2.2中规定的内容，须向需方支付违约金每项每天0.5万元，需方在当期工程进度款中扣除，违约金累计最多不超过工程总价的10％。8.2.5.供方必须按需方、监理、总包方确认的进度计划组织施工，接受需方、监理、总包方的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，供方应按需方、监理、总包方的要求提出改进措施，经监理确认后执行。因供方的原因导致实际进度与进度计划不符，供方无权就改进措施提出追加合同价款。8.3.开工及延期开工8.3.1.供方应当按照本合同约定的开工日期开工。供方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向需方提出延期开工的理由。8.3.2.因需方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，需方应以书面形式通知供方，推迟开工日期，工期相应顺延。8.4.暂停施工需方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求供方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。供方应当按需方要求停止施工，并妥善保护已完工程。供方实施需方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，需方应当在48小时内给予答复。需方未能在规定时间内提出处理意见，或收到供方复工要求后48小时内未予答复，供方可自行复工。因供方原因造成停工的，由供方承担发生的费用，工期不予顺延。因需方原因造成停工的，不承担供方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。8.5.工期延误8.5.1.如遇下列情况之一，供方应就延误工期的内容及原因在3天内向需方提出书面报告，经需方审核批准并通过书面形式确认工期是否可顺延期限。1)非供方原因造成的停水、停电造成停工，且停水、停电连续影响12小时以上；2)属招标文件范围内的重大设计变更，使施工无法进行，影响进度；3)法律规定的不可抗力因素；4)由于需方未履行其责任而造成供方不能施工的。8.5.2.供方在8.5.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向需方提出报告。需方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。8.6.工程竣工供方必须按照本合同约定的竣工日期或需方同意顺延的工期竣工。否则每拖延一天，向需方支付违约金0.5万元及由此引起的所有补偿、赔偿或诉讼费用。9.质量与检验9.1.工程质量本工程质量等级为：_优良_，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。9.2.检查和返工9.2.1.供方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及需方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受需方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向需方及监理提供与工程质量有关的技术资料。9.2.2.工程质量达不到约定标准的部分，供方应按需方、监理、总包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因供方原因达不到约定标准，由供方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。9.3.隐蔽工程和中间验收9.3.1.工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，供方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。供方准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，供方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，供方在监理限定的时间内修改后重新验收。9.3.2.需方、监理、总包方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向供方提出延期要求，延期不能超过48小时。监理未能按以上时间提出延期要求或不进行验收，供方可自行组织验收，监理应承认验收记录。9.3.3.经监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理不在验收记录上签字，视为监理已经认可验收记录，供方可进行隐蔽或继续施工。9.4.当需方、监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，供方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，需方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿供方损失，并相应顺延工期。检验不合格，供方承担发生的全部费用，工期不予顺延。9.5.设备调试9.5.1.双方约定需要设备调试的，设备调试内容应与供方承包的安装范围相一致。9.5.2.设备安装工程具备单机调试条件，供方组织设备调试，并在设备调试前48小时以书面形式通知需方、监理。通知包括调试内容、时间、地点。供方准备设备调试记录，需方根据供方要求为设备调试提供必要条件。设备调试合格，监理在设备调试记录上签字。9.5.3.需方、监理不能按时参加设备调试，须在开始设备调试前24小时以书面形式向供方提出延期要求，不参加设备调试，应承认设备调试记录。9.5.4.设备安装工程具备无负荷联动设备调试条件，需方组织设备联动调试，并就设备调试内容、时间、地点向供方提出要求，供方按要求做好准备工作。设备联动调试合格，各方在设备调试记录上签字。9.5.5.双方责任1)由供方提出修改设计造成设备调试达不到验收要求，不管该设计是否经过需方、监理批准，由供方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。如供方不承担设计责任，设备调试达不到验收要求，需方应要求设计单位修改设计，供方按修改后的设计重新安装。需方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用。2)由于设备制造原因设备调试达不到验收要求，不管该设备是否经过需方、监理批准，由该设备采购方负责重新购置或修理，供方负责拆除和重新安装。设备由供方采购的，由供方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延。3)由于供方施工原因造成设备调试达不到验收要求，供方按需方、监理要求重新安装和设备调试，并承担重新安装和设备调试的费用。4)监理在设备调试合格后不在设备调试记录上签字，设备调试结束24小时后，视为监理已经认可设备调试记录，供方可继续施工或办理竣工手续。10.现场管理10.1.安全施工与检查10.1.1供方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非需方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由供方承担。10.1.2需方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。需方不得要求供方违反安全管理的规定进行施工。因需方原因导致的安全事故，由需方承担相应责任及发生的费用。10.2.安全防护供方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理提出安全防护措施，经监理认可后实施。10.3.事故处理10.3.1.发生重大伤亡及其他安全事故，供方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。10.3.2.需方供方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。10.4.文明施工10.4.1.供方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守需方和总包方的现场管理规定。10.4.2.供方全体现场施工人员应统一服装，全部施工人员应佩带工作牌。10.4.3.施工期间，供方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，供方每次向需方支付违约金1000元；以上物品在不需用时应按需方要求清理出工地。10.4.4.供方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的罚款全部由供方承担。10.4.5.在工程施工过程中及工程移交一年内，如由于供方责任出现质量问题、安全事故或者其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或者政府有关部门的通报批评，每发生一次，供方须向需方支付5万违约金，以弥补因此给本工程及需方造成的损失，该违约金可从需方工程进度款或保修款中扣除。10.5.现场用水用电管理：10.5.1.供方的生活用水用电由供方自行承担。10.5.2.供方应按总包方要求提供用水用电计划，配置必要的计量装置。11.材料设备11.1.需方供应的材料设备：无11.2.供方供应的材料设备：见附件设备清单11.3.本工程的有关材料设备到货后，供方应进行详细验收并对该产品的质量问题向需方负责。12.工程变更12.1.需方有权对设计图纸进行变更，供方应及时按变更进行施工,不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经需方批准并加盖需方公章后，供方才能按图进行施工。12.2.供方发现设计错误或不合理之处，应及时通知需方和设计单位，由设计单位（或需方）提供设计变更文件，经需方签字批准后实施。12.3.供方提出的合理化建议如被需方采用，或供方在施工前及时纠正图纸错误，需方可根据实际情况酌情予以奖励。12.4.因供方擅自变更设计发生的费用和由此导致需方的损失，由供方承担，工期不予顺延。12.5.因供方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由供方承担，工期不予顺延。12.6.如图纸（或施工方案）由供方进行设计，因设计质量问题引起的责任由供方承担。12.7.需方提出的对已完成的分项工程进行变更，供方应在施工前将施工方案报需方确认；对于有可能重复利用的材料设备，供方应小心保护，属供方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由供方负责。12.8.合同履行中需方要求变更工程质量标准及发生其它重大变更，由双方协商解决。12.9.关于变更的经济条款见《关于设计变更、现场签证的协议》。13.工程竣工验收与结算13.1.竣工验收13.1.1.供方在电梯安装工程具备竣工验收条件后，及时向需方提交竣工验收报告并整理施工技术资料，由供方代理需方向劳动局、建委安装分站等政府有关主管部门申报验收手续，经验收合格取得电梯使用证、准用证后，供方方可将电梯移交需方使用。如供方在合同规定的时间内不能使工程质量达到本合同所列之标准和具备相应之功能要求，应在10天内完成整改。如超过上述期限，供方仍未能达到有关国家标准之要求，供方在接到需方终止此合同通知书12小时内无条件离场；13.1.2.需方如获得正式供电时应及时通知供方，而供方应排定日期负责试车完成；验收合格后需方需签署完工证明，供方负责办理电梯安全使用证、准用证等有关资料；13.1.3.申报验收及检验费用由供方承担；13.2.工程移交13.2.1.根据工程需要，完成某阶段工作时，应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。13.2.2.供方应在竣工验收后10天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净,如供方不能及时拆除或清理，对于占用的需方将收取每平方米每天6元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由供方承担13.2.3.供方应填写工程移交书，经需方及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕；供方逾期未向需方移交，造成需方向业主交楼时间延误，造成的费用和责任均由供方承担。13.2.4.工程在未移交需方之前，供方负责维护；如需方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由需方承担。13.2.5.工程竣工验收并达到合同验收要求，供方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。13.3.竣工结算及其支付和保修金13.3.1.在通过工程竣工验收和配合需方全面工程验收并办理工程交接手续后，供需双方进行工程结算，双方在结算书上签字和办完竣工资料移交手续（含全部应交城建档案馆的资料，且经市城建档案馆验收合格后），需方收到供方递交的竣工结算报资料或此后提供的补充资料后60天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。结算审核完毕后，双方签订结算协议书。10天内支付扣除保修款、供方向需方的借款、违约金、罚款及本合同规定的其他款项后的工程总价余款，留工程总价%作为保修金。①      本合同为总价包干。②      结算值＝合同造价＋设计变更造价＋现场签证造价③      对于总价调整限于以下方面，其它不得调整：        设计变更和现场签证按实调整；        甲方有权对合同工程图纸内容进行增减或方案调整，并依据合同附件中的《投标报价表》对总价进行调整；        其它甲方认为有必要调整的项目；14.工程保修与最后验收见安装合同附件2《工程质量保修协议书》。15.转让与分包15.1.转让供方未经需方书面同意不得将本合同或任何部分、任何收益、利益转让给他人。15.2.供方分包供方不得将本工程的任何部分分包给其它单位、个人、组织。16.与总包单位的配合16.1.供方必须服从总包方的管理，总包方为此提供的服务及管理如下：16.1.1提供工地内垂直运输设备（如塔吊、施工电梯、井架等）。16.1.2提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作业面及作业时间，负责分配供方的施工、办公、仓储等用途的场地。供方自行解决办公设施和仓储设施。16.1.3提供施工用照明用电、施工用水，并供应其调试所需负荷。从配电箱引出的分电箱由供方自行解决。生活用水电费由供方自行负责。16.1.4提供标高、定位点线等。16.1.5供方设置于现场已有的起重机械或人货电梯，各指定分包人可以在供方的协调下无偿使用。但地面或楼面的水平运输由各分包方自行解决。为工程设备的安装就位，如供方现有的起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由各分包人自行承担，或者由其再委托供方。16.1.6供方负责将自己的施工垃圾运到总包方在现场指定的垃圾堆放点，总包方负责清运指定堆放点的垃圾，总包方设立专业作业队进行每天完工后的清场工作，如发现供方的建筑垃圾乱放，作业面清理不到位，则总包方作业队将作业面清理后，所发生的人工费、机械费将在供方工程款中扣除。情节严重的在例会中通报批评，甚至罚款。16.1.7总包方负责协调脚手架的使用。16.1.8总包方主持每周1~3次的指定分包工程例会，每月一次月计划会议和每季度一次的季计划会议。施工高峰期间，应进行每日碰头会制度，用以协调第二天作业面的矛盾。供方应提前一周在例会上提出对道路运输、场地使用、楼面占用、大型机械吊运等要求。16.2.供方应在施工期间，对陆续完成的工程负有实施产品保护的责任，如对其它单位的工程或设施造成损坏的，经监理核实后照价赔偿。16.3.供方应在进场前对已完成的工程及场地进行检查、接收。16.4.供方应向总包方提供施工组织计划与进度计划，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。16.5.供方在各分项施工前须与总包方联系，提供或了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），配合总包单位确认。否则，因此而导致的额外施工费用由供方承担。16.6.与总包方核对相关的工程图纸，否则由此造成的损失由供方负责。16.7.供方应服从总包方对现场安全和文明施工的统一管理。16.8.供方与总包单位必须共同完成电梯安装必备条件：1）底坑：·总包单位按图纸要求提供干燥的底坑地面以承受负荷；·总包单位为底坑设备按图预留钢筋；·供方提供并安装钢制底坑爬梯；·如果需要，由总包单位提供适用的排水和防水装置；·总包单位清理干净与电梯安装施工无关的杂物。2）井道：·总包单位应保证在有要求处井道的建造达到适当的防火等级，井壁应适当加强强度，井道壁必须平整，无凸出部分，无外露钢筋及杂物；·供方在井道内提供永久性照明，其要求为：36V低压安全照明，每7m设不小于60W的灯泡一支，供方提供物料并负责安装；·总包单位为门框、呼梯盒、显示器等按图纸做好预留洞；·总包单位在设备安装结束后完成填补及精加工工作；·总包单位提供并固定好所需支架、梁、钢筋混凝土板以供安装导轨托座、门、缓冲器；·总包单位给每个井道门口留出完整的地坎放置区；·总包单位给门框提供精确的基准点/格子线；·供方提供底坑内轿箱和对重之间的安全隔栅；·供方免费提供安装并拆除适用于电梯安装的脚手架。·供方须满足安防系统施工配合要求。17.销售配合因销售包装需要，供方需按规定时间完成以下工作（销售配合时间由需方另行提前通知）：17.1.需方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，供方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施。17.2.为配合销售而提前需要施工的项目，供方必须按需方的要求按时安排施工完毕。17.3.供方不能按合同要求完成上述工作，每延期一天，供方向需方支付违约金1万元。18.专利技术及特殊工艺18.1.需方要求使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用费用；供方提出使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺，应取得现场需方总代表的认可，供方负责办理申报手续并承担有关费用。18.2.工程施工过程中，供方应注意收集有关经验，工程施工完成后，供方应向需方提交完整的施工总结报告。18.3.需方要求使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺，由此引起工程费用和工期的增减需方将对合同价款和工期进行调整。18.4.供方提出使用专利技术或新工艺、新技术、新材料等特殊工艺新工艺、新技术、新材料，经需方及有关单位同意实施，由此引起的工程费用的增加有供方承担，引起工程费用减少由供需双方各分50％，缩短或延长的工期由供方负担。18.5.擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。19.不可抗力19.1.本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非需方或供方责任造成的爆炸、火灾。19.2.不可抗力事件发生后，供方应立即通知监理，在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，需方应协助供方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内供方向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，供方应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，供方向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。19.3.因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：19.3.1.工程本身（供方施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由需方承担；19.3.2.需方供方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；19.3.3.供方机械设备损坏及停工损失，由供方承担；19.3.4.停工期间，供方应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由需方承担；19.3.5.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。20.保险20.1.需方负责办理施工现场需方人员的生命财产的保险及建筑工程一切险，由于不可抗力造成供方承担的工程出险时，应及时向需方提交索赔资料，配合保险公司的调查，并无条件接受保险公司的理赔。20.2.供方负责办理供方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因供方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由供方承担。21.保证担保21.1．本合同签订后5日内，供方应向需方提供合同总价款10%的履约保证金及提供人民币10万元的安全保证金。供方不提交上述保证金，本合同不生效。如果供方在合同签订后15日内仍不能提交上述保证金，需方有权解除与供方的合同，并将追究供方的违约责任。21.2．上述履约保证金和安全保证金在供方严格按合同约定履行合同义务后，同工程竣工验收合格的当次工程款一同返还；否则，供方同意需方酌情扣除部分保证金。22.文物和工程障碍22.1.在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，供方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理，监理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，需方供方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。需方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。22.2.如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。22.3.施工中了现影响施工的地下障碍物时，供方应于8小时内以书面形式通知监理，同时提出处置方案，监理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。需方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。22.4.所发现的地下障碍物有归属单位时，需方应报请有关部门协同处置23.违约、争议及仲裁23.1.违约23.1.1.合同生效期间发生以下之一情况，均视为供方违约，需方有权单方面终止合同（供方应在接需方通知后12小时内无条件离场），并追究供方造成的经济损失；1)双方确认的进场安装日期后逾期6天未进场安装；2)安装质量达不到国家规范及有关规范、规定的要求或存在重大质量事故隐患。3)产品不符合设计要求，无质保书或无检验报告；4)由供方原因造成的现场电梯施工管理混乱，不能保证正常的工程进度；5)因供方原因连续7天未完成经需方审定的计划；6)供方组织进场的各种材料、产品不符合设计要求，无质保书或无检验报告。23.1.2.供需双方于合同签订后，除不可抗力因素外，无正当理由不履行合同的，守约方有权单方解除合同，违约方应向守约方支付本合同总价的10%作为不履行合约的赔偿。23.1.3.供方应承担由于工期延误给需方造成的经济损失，每延误一天按该批电梯安装工程总价的0.5%支付违约金，以此类推，超过10天的按本条第2款处理；23.1.4.其他按合同法等有关法律规定办理。23.2.争议、仲裁23.2.1.需方供方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向需方所在地人民法院提请诉讼的方式解决。。23.2.2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；2)调解要求停止施工，且为双方接受；3)仲裁机构要求停止施工；4)法院要求停止施工。24.合同解除24.1.供需双方协商一致，可以解除合同。24.2.当供方将其承包的全部或部分单体工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人，需方有权解除合同。24.3.因不可抗力致使合同无法履行的，供需双方可以解除合同。24.4.需方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，需方有权单方面提出解除合同。24.5.一方依照24.2、24.3、24.4约定提出要求解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争议的，可以依本合同有关的约定处理。24.6.合同解除后，供方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按需方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，供方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给需方造成的一切损失。需方应为供方的撤出提供必要条件，已完工程价款在供方根据需方要求完全撤出施工场地后结算办理结算手续后支付。24.7.除根据24.4款解除合同外，需方不支付供方因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。24.8.根据24.4款解除合同的，需方支付供方7天以内经需方确认在现场的人员和施工设备的解约补偿费用，解约补偿费用按照当地政府有关规定确定，并支付因撤出施工现场所发生的直接支出、费用；已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，需方承担有关费用和损失；现场施工设施及仅本工程使用的专用工具设备由需方折价收购。25.合同生效与终止25.1.本合同自双方签订之日起生效。25.2.除正常质量保修外，供需双方履行合同文件的全部义务，供方向需方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。25.3.合同的权利义务终止后，供方应当履行通知、协助、保密等义务。26.合同份数本合同一式八份，供需双方各保留四份。需方（公章）：供方（公章）：地址：地址：电话：电话：法定代表人：负责人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：日期：日期：合同附件：安装合同附件3-1：关于设计变更、现场签证的补充协议安装合同附件3-2：工程质量保修协议书安装合同附件3-3：关于规范发票行为的承诺函安装合同附件3-1：关于设计变更、现场签证的协议甲方：乙方：甲乙双方经协商于年月日签订了合同，为规范与该合同有关的设计变更、现场签证（以下简称“变更”“签证”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲方与乙方的利益，特签订以下协议：一、乙方对于甲方正式发出的变更、签证，应及时、完整地的执行，并保证工程的质量和进度要求；甲方应按照变更、签证的内容及其完成情况及时、足量地支付乙方变更签证的价款。二、关于变更、签证办理的约定：1、甲方发出的变更、签证通知单，应加盖甲方指定的印章，否则乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证单，如果没有甲方指定的印章，甲方将不予结算费用。2、甲方、乙方指定的有效印章式样如下：甲方指定的印章：乙方指定的印章：现场签证单：甲方公章；设计变更单：设计单位出图章，甲方技术专用章；3、合同履约中，甲方、乙方填制的变更、签证通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不予接受。4、甲方、乙方均应对变更、签证通知单分专业连续编号、妥善保存；甲方、乙方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。三、关于变更、签证计价及结算的约定：1、变更、签证的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款，执行相同项目的综合单价或套用相同的定额、取费标准、材料调差方式。当没有合适的定额套用时，双方可以按当时当地的市场合理低价协商确定。2、在双方核对变更、签证的价款时，乙方负责事先就每张变更、签证通知单做一份完整结算书，提交于甲方；甲方不接受乙方以汇总方式编制的多项变更、签证事项的结算书。3、结算书的内容必须完整、准确，若每单签证单、变更单报价超过审定价的10%，每单的最终审定价扣在审定价基础上扣除超过审定价部分的10%；结算书一般包括以下内容：①结算总费用；②原合同相同工作内容的综合单价；③套用定额编号的直接费计价表；④其他直接费、间接费的取费表；⑤主材调差依据；⑥定额以外项目的工料机分析；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。4、乙方接受甲方发出的变更通知单后，应立即组织计算变更费用，最迟在该变更内容全部施工完毕后5日内（从监理及甲方工地代表确认完工情况的日期计算），向甲方报送完整变更费用计算；每迟报一天，将扣除最终审定价的5%。5、原则上甲方与乙方应在每项变更签证实施前，商谈确定总费用；特急变更签证也应在施工后10天内谈定价款；乙方提交的变更签证结算书，应与事先商谈的价格一致。6、关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（综合单价，已含管理费和利润）。7、当变更、签证的工作内容完成之后，乙方要及时督促监理和甲方工地代表在完工后5日内签字确认，否则甲方可以不予审核费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、现场工程师、成本人员共同完成工程量的确认和费用谈判，否则甲方可以不计价款。8、因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方100%的回收利用。9、双方核定变更、签证事项的价格后，应在结算书上注明最终审定价格，并由双方签字、盖章后生效。10、每月5日前，甲方、乙方应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对，并形成核对与商谈记录清单。甲方应按主合同约定的付款比例同期支付。11、乙方对第三方（受损失方）造成工程质量、进度、成本等一切损失，应由乙方向第三方进行赔偿，乙方与第三方应在不影响甲方的权益下1日内协商解决。如双方达不成一致，按下列方式解决：乙方与第三方一致同意由甲方、监理单位对损失认定，由甲方直接从乙方的工程款中扣除，补偿给第三方（受损失方）。12、乙方对甲方造成工程质量、进度、成本等一切损失，应由乙方向甲方进行赔偿。在损失不可逆转的情况下，按下列方式解决：双方一致同意由甲方、监理单位对损失认定，甲方将乙方造成损失的局部及连带承包工程转委托第三方，并将认定的损失的费用，由甲方直接从乙方的工程款中扣除，补偿给第三方。四、其他本协议与双方签定的主合同，具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛盾时，以本协议为准。甲方(盖章)乙方(盖章)签字：签字：时间：年月日时间：年月日安装合同附件3-2：工程质量保修协议书需方（全称）：供方（全称）：　　需方、供方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签订工程质量保修书。1.工程质量保修范围和内容1.1.供方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。1.2.在免费维修期间，发生质量问题等可归结于供方的原因（双方无法协调一致的，以质量技术监督部门的鉴定为准）导致产品出现故障，供方应在接到修理通知后1小时内派人修理，并在8小时内修复，且承担因此而产生之责任及费用，否则需方可委托其他单位或人员修理。因此造成的返修费用，需方在供方的保修金中扣除，不足部分由供方交付。1.3.在免费维修期间，电梯设备及零部件自然损坏由供方负责免费更换，但由于下列原因致使电梯损坏，供方可酌情收费；1)因碰撞、磨擦或腐蚀造成的外部损伤；2)因进水造成短路引起的各类电气故障和电路板烧损；3)因供电质量超标造成的电气部件损坏；4)因自然灾害或人为损坏造成的故障或部件损坏；5)其他因需方使用、管理不当所造成的故障或部件损坏。1.4.供方需为需方免费提供专业维修技术培训且提供相关资料。培训安排为：安装电梯期间现场培训，以及电梯安装结束后到供方公司总部的理论培训。供方提供4个人次（为期5个工作日）的培训（指理论培训，食宿由需方自理）。2.质量保修期　　本工程的质量保修期以工程通过验收合格之日起，保修期限为2年。3.质量保修责任3.1.供方应在需方通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。3.2.发生紧急抢修事故的，供方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3.供方未能及时进场维修或不能维修或未能在需方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，需方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及需方加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从需方支付供方的任何款项中扣除，但不等于解除供方的任何应负的责任。3.4.供方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及需方的损失均由供方承担。供方授权需方全权代表供方与相关业主进行谈判，供方应在需方通知有关费用的3天内向需方支付，否则需方加15％的违约金从保修金中扣除，并要求供方补充保修金。3.5.供方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和需方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由供方保修。3.6.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供方实施保修。3.7.质量保修完成后，由需方组织验收。3.8.每台电梯的维护周期为每月两次，每次向需方提交一份有关电梯维修保养的报告。tc"3、每台电梯的维护周期将被控制在两个星期左右（维修保养服务程序详见附件1）"3.9.在维护时间上，应遵照业主和需方的安排。tc"方的安排。"tc"6、如在产品质保期内发生问题，我公司人员在接到通知后将在24小时内进行更正。"3.10.在产品保修期结束前为需方电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并免费矫正发现的问题。3.11.具体保养内容详见工程质量保修协议书附件《月、季、年度检查、三包保养工作表》tc"矫正发现的问题。"4.其他　双方约定的其他工程质量保修事项：无　本工程质量保修书一式四分，双方各两分，由施工合同需方、供方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。需方（公章）：　　　　　供方（公章）：法定代表人（签字）：　　　　　法定代表人（签字）：年月日　　　　　　　　　年月日安装合同附件3-3：关于规范发票行为的承诺函为遵守法律、法规、政策对各企业税费缴纳、发票开具等行为的规定，保护贵司及我司的合法权益和声誉，避免因发票问题对双方合作和声誉带来影响，我司郑重承诺：1、依法获取发票；2、依法开具发票，保证发票开具的合法性、准确性；3、不提供伪造、变造或者非法开具的发票；4、遵守法律、法规、政策的相关规定。如发现我司存在发票违法、违规行为，我司无条件接受以下处理措施：1．由我司承担发票违法、违规行为所带来的一切后果及法律责任；2．按照违法、违规发票对应金额的100%计算违约金支付给贵司，且赔付贵公司的税务损失，贵司可以直接从应向我司支付的任何款项中优先予以扣除；3、贵司有权视情节严重程度选择单方终止与我司的合作关系且不承担任何违约责任；特此承诺。承诺单位：（公章）日期：年月日12