电力技术服务合同范文

第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页编号：________最新的电力技术服务合同范文(一)甲方：______________________乙方：______________________签订日期：_____年____月____日最新的电力技术服务合同范文(一)项目名称：____委托方(甲方)____服务方(乙方)____填写说明一、"协议登记编号"的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。三、计划内项目应填写____部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。四、服务内容、方式和要求：包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。五、工作条件和协作事项：包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。六、其他：协议如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。七、委托代理人签订协议时，应出具委托证书。八、本协议书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。依据《中华人民共和国合同法》的规定，协议双方就____项目的技术服务(该项目属____计划)，经协商一致，签订本协议。一、服务内容、方式和要求：____应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介协议当应填写中介内容和要求。二、工作条件和协作事项：____三、履行期限、地点和方式：____四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按____标准，采用____方式验收，由____方出具服务或者培训项目验收证明。本协议服务项目的保证期为____.在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。五、报酬及其支付方式(一)本项目报酬(服务费或培训费)____元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由____方负担。(二)本项目中介方活动经费为：____元，由____方负担。中介方的报酬为：____元，由____方支付。(三)支付方式(按以下第____种方式)①一次总付：____元，时间：____②分期支付：____元，时间：____、____元，时间：____③其他方式：____六、违约金或者损失赔偿额的计算 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 技术服务违反本协议约定，违约方应当按____规定，承担违约责任。技术培训违反本协议约定，违约方应当按____规定，承担违约责任。技术中介违反本协议约定，违约方应当按____规定，承担违约责任。(一)违反本协议第____条约定，____方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(二)违反本协议第____条约定，____方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(三)____七、争议的解决方法在协议履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求____进行调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第____种方式解决。(一)因本协议所发生任何争议，申请____仲裁委员会仲裁;(二)向____人民法院起诉。八、其他____(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式，定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜)九、本协议有效期限：____年____月____日至____年____月____日。甲方：____代表人：________年____月____日乙方：____代表人：________年____月____日最新的电力技术服务合同范文(二)发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：______;2、工程地点：______;3、工程范围：______;(详见施工图纸内容);4、承包方式：____.5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)二、合同工期及工期延误1、开工日期：____年____月____日，竣工日期____年____月____日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之________的违约金，算至验收合格之日;3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;d设计变更或工程量增加;e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表____，承包人现场代表________，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：____本合同共____页发包人：____承包人：住所：____住所：法定代表人：____法定代表人：电话：____电话：传真：____传真：开户银行：____开户银行：账号：____账号：邮政编码：____邮政编码：最新的电力技术服务合同范文(三)甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围和内容：第二条工程承包方式包工不包料第三条工程期限1.本工程合同总工期为天;2.本工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日;3.如遇下列情况，工期作相应顺延和调整。(1)甲方在合同规定开工日期前天，不能提供施工场地或场地不具备施工。(2)未能提供相关的资料、隐蔽物的走向、产权的纠纷等相邻的产权单位。(3)未按本合同规定拨付预付款、工程进度款及设备购置款，而影响工程进度(4)因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度，第四条工程合同总价1.本工程合同价为人民币第五条甲乙双方负责事项及分工1.甲方(1)负责提供施工现场、相关的地质资料及周边的隐蔽物资料及产权相邻的单位划分的相关资料(2)负责提供办理用电的有关合法手续(3)委派工地代表对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。(4)按工程施工的进度及时拨付工程款和竣工后的结算。(5)负责办理供电部门所收取的相关费用。(6)负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。(7)未竣工前不得擅自进行电气设备的操作使用。(8)负责提供设备维护人的资质证明报供电部门。2.乙方(1)按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。(2)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。(3)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。(4)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。(5)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。第六条设备材料购置1.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求，电缆为并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。2.乙方负责进行运输到施工现场。3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。第七条付款方式工程签订本合同后开工前预付合同总价的____%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的____%工程款，预留合同总价____%的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。第八条其它1.本工程中有争议的，应双方协商解决，涉及到供电相关部门的安排，请供电部门进行协调2.送电后的资料由甲方人员进行管理，并由甲方专职人员负责电器等设备的操作。3.我公司故障抢修电话并二十四小时值班留守第九条补充条款甲方(盖章)：乙方(盖章)：____年____月____日：最新的电力技术服务合同范文(四)一、本合同签订的双方委托(甲)方:福建省泓崴电力建设有限公司法定代表人/授权代表:职务:。受托方(乙)方:福建西航电信息技术有限公司法定代表人/授权代表:，职务:。二、本合同的签订根据《中华人民共和国合同法》、《供电营业规则》等法律法规及《电力监管条例》、《供电监管办法》、《临时用电验收标准》国家电力监管委员会(以下简称"电监会")的相关规定以及其他相关法律法规，本着公平合理、意思自治、诚实信用等原则，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，以资共同遵守。三、委托关系和委托事项及内容3.1鉴于乙方在电力工程管理方面具有深厚专业背景和丰富专业经验，委托乙方为甲方竣工工程的验收及出具验收报告工作。3.2具体验收内容：3.2.1.新装双电源切换柜：____台;新装配电箱：____台(其中一进二出：____台、一进三出：____台、一进六出：____台)3.2.2.新埋设YJV22-4x150+1x70电缆共计长度：120m(含预留);新埋设YJV22-4x95+1x50电缆共计长度：220m(含预留);新埋设YJV22-4x50+1x25电缆共计长度：225m(含预留)。3.2.3.预埋HFB-�6�1150电缆保护管共计长度：890m;镀锌钢管40m。3.2.4.制作安装4x150+1x70低压电缆终端头：____套;制作安装4x95+1x50低压电缆终端头：____套;制作安装4x50+1x25低压电缆终端头：____套;3.2.5.新修建电缆工井:____座(直线工井:____座、转角工井:____座)。3.2.6.新建电缆走廊每30m需设置一块电缆标志桩，共计：____块。3.3秉承为用电客户提供优质服务的理念，乙方愿意接受甲方的委托，根据相关法律、法规以及电监会的规定，代表委托方妥善履行相关委托事项和本合同约定的其他义务。四、委托项目概况4.1委托工程名称:“中国-小岛屿国家海洋部长圆桌会议”电力保障工程(3D水幕投影秀)工程4.2工程地点:五、委托价款、结算依据及支付方式5.1委托价款：万玖仟柒佰伍拾元整)，最终优惠价格为人民币____万元(人民币陆万元整)。5.2结算与支付方式：预付____%，出具报告前支付全款。六、违约责任本合同签约方应本着诚实信用原则履行本合同。任何一方违反本合同之约定，应承担违约责任。该违约责任以相对方遭受的直接损失为限。七、法律适用及争议解决7.____本合'同的履行适用中华人民共和国的法律、行政法规及规章。法律、行政法规及规章没有规定的，执行行业惯例。7.2凡本合同履行过程发生之任何争议，双方应协商解决。协商不成的，选择如下第一____种方式解决:(1)提交上海仲裁委员会并依照其仲裁申请时有效的仲裁规则进行仲裁。(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、本合同的生效8.____本合同一式副，受托方执壹正8.2经签约各方法定代表人或授权代表签署并加盖公司章即生法律效力。8.____本合同未尽事宜，由双方协商解决并另行签订补充条款。若新签订补充条款与原条款有矛盾或抵触之处，以补充条款为准。委托方(章):福建省泓崴电力建设有限公司受托方(章):福建西航电信息技术有限公司法定代表人/授权:法定代表人/授权委托人:签署时间:签署地点:____年____月____日最新的电力技术服务合同范文(五)甲方：____乙方：____根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装;两种电缆的敷设;落地计量箱的安装;第二条工程承包方式乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。(低压电缆除外)第三条工程期限1.本工程合同总工期为15天;2.本工程开工日期为____年____月____日竣工日期为____年____月____日;第四条工程合同总价本工程合同价为人民币第五条甲乙双方负责事项及分工1、甲方(1)负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。(2)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。2、乙方(1)按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。(2)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。(3)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。(4)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。(5)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。(6)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担工程质量保修责任。第六条设备材料购置1.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求(见材料明细表)，并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。2.乙方负责进行运输到施工现场。3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。第七条付款方式工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的35%工程款，预留合同总价的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。第八条其它事宜1.未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。2.本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)乙方：(盖章)甲方代表：乙方代表：签订日期：________签订日期：________电力技术服务合同范本(一)项目名称：____委托方(甲方)____服务方(乙方)____填写说明一、"协议登记编号"的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。三、计划内项目应填写____部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。四、服务内容、方式和要求：包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。五、工作条件和协作事项：包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。六、其他：协议如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。七、委托代理人签订协议时，应出具委托证书。八、本协议书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。依据《中华人民共和国合同法》的规定，协议双方就____项目的技术服务(该项目属____计划)，经协商一致，签订本协议。一、服务内容、方式和要求：____应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介协议当应填写中介内容和要求。二、工作条件和协作事项：____三、履行期限、地点和方式：____四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按____标准，采用____方式验收，由____方出具服务或者培训项目验收证明。本协议服务项目的保证期为____.在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。五、报酬及其支付方式(一)本项目报酬(服务费或培训费)____元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由____方负担。(二)本项目中介方活动经费为：____元，由____方负担。中介方的报酬为：____元，由____方支付。(三)支付方式(按以下第____种方式)①一次总付：____元，时间：____②分期支付：____元，时间：____、____元，时间：____③其他方式：____六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本协议约定，违约方应当按____规定，承担违约责任。技术培训违反本协议约定，违约方应当按____规定，承担违约责任。技术中介违反本协议约定，违约方应当按____规定，承担违约责任。(一)违反本协议第____条约定，____方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(二)违反本协议第____条约定，____方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(三)____七、争议的解决方法在协议履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求____进行调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第____种方式解决。(一)因本协议所发生任何争议，申请____仲裁委员会仲裁;(二)向____人民法院起诉。八、其他____(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式，定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜)九、本协议有效期限：____年____月____日至____年____月____日。甲方：____代表人：________年____月____日乙方：____代表人：________年____月____日电力技术服务合同范本(二)项目名称：____委托方(甲方)____服务方(乙方)____填写说明一、"协议登记编号"的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。三、计划内项目应填写____部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。四、服务内容、方式和要求：包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。五、工作条件和协作事项：包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。六、其他：协议如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。七、委托代理人签订协议时，应出具委托证书。八、本协议书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。依据《中华人民共和国合同法》的规定，协议双方就____项目的技术服务(该项目属____计划)，经协商一致，签订本协议。一、服务内容、方式和要求：____应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介协议当应填写中介内容和要求。二、工作条件和协作事项：____三、履行期限、地点和方式：____四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按____标准，采用____方式验收，由____方出具服务或者培训项目验收证明。本协议服务项目的保证期为____.在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。五、报酬及其支付方式(一)本项目报酬(服务费或培训费)____元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由____方负担。(二)本项目中介方活动经费为：____元，由____方负担。中介方的报酬为：____元，由____方支付。(三)支付方式(按以下第____种方式)①一次总付：____元，时间：____②分期支付：____元，时间：____、____元，时间：____③其他方式：____六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本协议约定，违约方应当按____规定，承担违约责任。技术培训违反本协议约定，违约方应当按____规定，承担违约责任。技术中介违反本协议约定，违约方应当按____规定，承担违约责任。(一)违反本协议第____条约定，____方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(二)违反本协议第____条约定，____方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(三)____七、争议的解决方法在协议履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求____进行调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第____种方式解决。(一)因本协议所发生任何争议，申请____仲裁委员会仲裁;(二)向____人民法院起诉。八、其他____(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式，定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜)九、本协议有效期限：____年____月____日至____年____月____日。甲方：____代表人：________年____月____日乙方：____代表人：________年____月____日电力技术服务合同范本(三)甲方：____乙方：____根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装;两种电缆的敷设;落地计量箱的安装;第二条工程承包方式乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。(低压电缆除外)第三条工程期限1.本工程合同总工期为15天;2.本工程开工日期为____年____月____日竣工日期为____年____月____日;第四条工程合同总价本工程合同价为人民币第五条甲乙双方负责事项及分工1、甲方(1)负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。(2)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。2、乙方(1)按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。(2)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。(3)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。(4)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。(5)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。(6)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担工程质量保修责任。第六条设备材料购置1.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求(见材料明细表)，并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。2.乙方负责进行运输到施工现场。3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。第七条付款方式工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的35%工程款，预留合同总价的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。第八条其它事宜1.未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。2.本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)乙方：(盖章)甲方代表：乙方代表：签订日期：________签订日期：________电力技术服务合同范本(四)技术服务项目：____委托方：(以下称甲方)____法定代表人：____法定地址：____邮政编码：____联系电话：____服务方：(以下称乙方)____法定代表人：____法定地址：____邮政编码：____联系电话：________年____月____日序文鉴于甲方(委托方)需要就____技术项目由乙方(服务方)提供技术服务;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。正文第一条服务项目名称1.1服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的全称。本合同的技术服务项目名称为：(本合同所涉及到的技术服务项目的名称)1.2技术服务合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征，并且项目名称一定要与内容相一致，尽量使用规范化的表述，如关于____技术的技术服务合同或技术培训合同或技术中介合同。1.3鉴于我国技术服务业的具体情况，技术服务合同的种类繁多复杂，法律上具体规定名称的，只有技术培训合同和技术中介合同。但技术服务的范围远不限于此，凡是当事人之间订立的需要用科学技术知识解决特定技术问题的合同，大都属于技术服务合同。第二条技术服务内容、方式和要求2.1技术服务合同的标的体现为技术工作成果，主要有产品设计、工艺编制、工程计算、材料配方、设备改造、制定企业技术改造方案、提出改善经营管理、计算机程序设计和检索、复杂的物理测试及化学测试、生物测试、复杂的产品或材料性能的分析鉴定、其他科学研究、技术开发、技术转让、工业化试验和生产活动中完成的特定技术工作、以及技术培训和技术中介合同。服务方可就上述技术服务内容向委托方提供技术服务。2.2技术服务的方式主要是指完成技术服务工作的具体做法、采用的手段和方式。双方约定服务方可以通过产品设计、工艺编制、非常规理化测试分析、企业技术改造、材料鉴定分析、专业技术人员的培训、技术中介活动等方式来提供技术服务。2.3技术服务的要求是指完成特定技术服务项目的难度、具体的技术指标、经济指标以及实施效果。例如，为引进技术设备的安装、调试以及关键部件的消化吸收，通过技术服务，使技术设备能够达到某一种技术生活水平和某种标准。第三条履行期限、地点和方式____本合同的履行期限是指本合同从开始履行到履行完毕的具体时日，以及分阶段履行的各阶段的起止时日。双方约定各自的履行期限为：(如委托方协作事项应在____日内完成;服务方应在本合同生效后____日内完成技术服务项目等。)如双方未约定履行期限，义务方可以随时履行，权利方也可以随时要求对方履行但应给对方必要的准备时间。____本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地，也可以约定在服务方所在地，或者双方同意的其他地点。如果约定不明确，则推定在委托方所在地履行。____本合同的履行方式可以约定以工艺产品结构的设计、新产品、新材料性能的测试分析、新型或者复杂生产线的调试、非标准化的测试分析以及利用技术和经验为特定技术项目服务等方式来完成。第四条工作条件和协作事项4.1工作条件和协作事项是指为了使服务方顺利开展服务工作，委托方应向服务方提供必要的工作条件和技术背景资料等。4.2委托方应协作的事项主要有以下几个方面：(1)向服务方阐明所要解决的技术问题的要点，提供有关技术背景材料及有关技术、数据、原始设计文件及必要的样品材料等;(2)根据服务方的要求补充说明有关情况，追加有关资料、数据;(3)提供给服务方的技术资料、数据有明显错误和缺陷，应及时修改、完善;(4)为服务方开展服务工作提供场所和必要的工作条件。4.3双方约定委托方应向服务方提供以下技术资料和数据：(委托方应提供的技术背景材料和有关技术、数据)4.4双方约定委托方应向服务方提供以下工作条件：(委托方应提供的工作条件，如场所、交通、食宿等)4.5以上协作事项应约定的明确具体，要尽量写明提供资料及工作条件的具体时间、内容、数量、方式和要求等。第五条技术情报和资料的保密____本合同内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的，应在合同中载明秘密事项的范围、密级和保密期限以及各方承担的保密义务。5.2委托方提供的技术资料、数据需要保密的，应当在合同中约定保密范围和期限。合同没有约定的，委托方不得干预服务方引用、发表和向第三者提供。5.3双方可以约定不论合同是否变更、解除或者终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。第六条验收标准和方式6.1鉴于技术服务合同的验收比较特殊，其技术服务成果大都属于软科学范畴，在某种程度上具有无形、不可操作的特点，其验收标准一般无法以硬指标衡量，故双方应本着科学、公正、实事求是的原则，严格按照合同约定的要求进行验收，不能过于苛刻或显失公平。6，2双方可以在合同中约定对技术服务成果采用鉴定会、专家评估的方式验收，也可以约定由委托方单方认可视为验收通过。但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明。6.3如果双方在合同中没有约定验收或评价方法，则按照合同实用的一般要求组织鉴定。第七条报酬及其支付方式7.1双方应明确约定服务方提供技术服务所应获得的报酬。在本合同中委托方应向服务方支付报酬元人民币。7.2双方约定报酬的支付方式和期限为：(可以约定采用一次总付、分期支付等方式支付，并明确约定支付期限)7.3双方可以约定在合同履行过程中，服务方进行必要的调查研究、分析论证、试验测定活动等经费如果不包含在合同报酬中，其费用应由哪一方支付、支付的金额及方式。甲方(签章)：____乙方(签章)：____法定代表人(负责人)法定代表人(负责人)：授权代表：授权代表：电力技术服务合同范本(五)甲方：公司地址：乙方：公司地址：鉴于：乙方是一家拥有尖端品____术的高新技术企业，为了满足甲方的个性化营销需求，甲方委托乙方利用系统软件平台及强大的技术团队向甲方提供技术服务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，双方本着公平友好的原则，签订本服务协议(以下简称“本合同”)：一、服务项目合作期内，乙方为甲方提供网络推广项目技术服务。二、服务期间乙方为甲方提供月的服务，自____年____月____日起至____年____月____日止。三、服务内容1、网络营销策划服务的技术支持乙方利用包括网友数据库、会员数据库、购房者投资消费决策信息数据库等多个数据库组成的强大的数据中心作为数据基础，根据网络关键词管理系统、浏览量统计系统等分析系统，通过对网友的网络访问习惯和个人行为进行分析和统计，为甲方提供包括网站平台、会员平台、移动平台、媒体平台等全方位精准定向及营销策划服务的技术支持，在相关数据的基础上，便于进行项目的分析、营销策划，以便掌握向甲方提供服务的依据，为网络营销策划服务提供技术支持。2、推广形象设计制作服务的技术支持乙方根据甲方前期的项目需求，结合推广方案，了解市场及用户的需求，将界面设计及产品可用性、整体的创意和视觉设计整合，并融合跨文化设计的经验;度身打造属于甲方的独特产品;依托甲方项目特点运用设计心理学与产品定位相结合同时整合品牌元素，在新技术的采用上针对用户的使用习惯、目标访问群体的分布地域、年龄阶层、网络速度、阅读习惯等特点设计不同的阅读模式，从用户心理学角度出发，进行深度的用户需求挖掘、调研、可用性评估，通过对项目的视觉优化、交互优化、产品优化、文字优化以及图像强化概念使用图片资料库准确抓住每页焦点，运用前端制作编译方式撰写代码，适配多种浏览器，保证流畅;并支持视频输出与输入FLASH高端效果实现炫丽等效果，以便为甲方的推广形象设计制作服务提供技术支持。3、网络推广服务的技术支持(1)网络推广的技术支持服务：乙方对甲方确认的营销项目进行技术预定、技术实现、实时监控效果，并提供提示及反馈服务、确保甲方营销项目准确及时。(2)网络信息管理系统服务：乙方通过网络管理技术系统来支持甲方利用全国的站点资源，通过乙方技术确保甲方在上进行基于资讯、信息、软文、评论、口碑、排行等推广形式的实现，保证项目在上正常、有序、可控的推广和全面实现。技术上采用LAMP 架构 酒店人事架构图下载公司架构图下载企业应用架构模式pdf监理组织架构图免费下载银行管理与it架构pdf 进行负载均衡，并有针对性的设置南北机房，保障服务的持续性，避免单点故障。在调度上采用关系型数据库，为乙方设置定时的技术，以实现服务执行，同时以技术统计等支持手段，提高甲方项目在上推广的准确性和针对性。(3)搜索引擎服务乙方将利用强大的采用分布式、并行计算技术搜索引擎服务为甲方的目标受众提供实时的搜集、汇总互联网上房产、家居等方面有价值的信息，并按照搜房特有的计算方法进行索引、排序和搜索。确保用户在搜索甲方信息时可以进行精准匹配，并确保内容的有序、准确和及时。四、费用及付款方式1、甲方向乙方支付实际合同款共计人民币捌万元整(￥____元)，2、甲方在年(￥____元);____年____月____日前向乙方支付剩余全部合同款计人民币肆万元整(￥____元)。3、甲方应按上述条款的规定及时将合同款汇入乙方指定的汇款帐户：开户名：开户行：帐号：五、甲方的权利义务1、甲方在本合同约定的首次网络推广日前____个工作日，应向乙方提交必需的法律文件或法定资料(包括但不限于：营业执照、项目的主体资格、信息图文的权属合法性证明等，以及法律、法规规定的其他资料)。2、甲方如对乙方技术服务情况存在异议(包括认为存在错发、漏发或任何其他违反本协议规定的情况)，甲方应在本合同规定的每一阶段技术服务完成后____个工作日内以书面方式向乙方提出，否则认定为全部技术服务严格按照本合同的约定提供完毕。3、甲方承诺指派专人配合本合同的执行工作。4、甲方应按照协议的约定支付各项应付费用。六、乙方权利和义务1、乙方应及时向甲方提供技术服务。2、乙方应保证网络信息管理系统、搜索引擎系统等多个集成系统的稳定性，保证在服务期内能够正常运转。3、乙方应在服务期内对甲方营销项目进行维护、更新、防毒防黑;4、乙方应在服务期内对甲方提供必要的技术支持和技术指导。七、保密责任1、未经对方许可，任何一方不得向第三方(有关法律、法规、政府部门、证券交易所或其他监管机构要求和双方的法律、会计、商业及其他顾问、雇员除外)泄露本合同的条款的任何内容以及本合同的签订及履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。否则，甲乙双方都有权利向对方请求损失赔偿，并依法追究法律责任。2、本合同有效期内及终止后，本保密条款仍具有法律效力。八、特殊免责条款1、甲方理解乙方为了系统软件的正常运行，需要定期或不定期地对系统软件进行维护，如因此类情况而造成的本合同项下的技术服务不能按计划执行，甲方不对此追究责任，但乙方有义务尽力避免服务中断或将中断时间限制在最短时间内，同时，甲方有权要求该部分技术服务在本合同期限内顺延。2、乙方可能不定期对其技术服务内容等有关方面进行调整，如因上述调整而影响本合同执行，经甲方认可后，不对此追究法律责任，乙方则应该尽可能将上述影响减少至最低程度。九、不可抗力1.“不可抗力”是指合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、电脑病毒、黑客攻击、网络故障、带宽或其他网络设备或技术提供商的服务延迟、服务故障或任何其它类似事件。出现不可抗力事件时，知情方应及时、充分地向对方以书面形式发通知，并告知对方该类事件对本合同可能产生的影响，并应当在合理期限内提供相关证明。由于以上所述不可抗力事件致使合同的部分或全部不能履行或延迟履行，则双方于彼此间不承担任何违约责任。2、一方违约后发生不可抗力的，不能免责。十、合同的变更、解除及违约处理1、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改，本合同如有未尽事宜或对本合同的任何修正、更改或增删需由甲乙双方协商另订补充合同，补充合同经双方授权代表签字或盖章后方可发生效力并与本合同有同等效力。2、如一方违反本合同中所规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在三十(30)日内赔偿守约方因此受到的所有损失。如违约方继续进行违约行为或不履行其义务，守约方除就其所有损失而获得违约方补偿外，亦有权提前终止本合同。3、本合同期间，如甲方逾期七(7)日未向乙方支付到期款项，经乙方合理催告后，甲方仍拒绝支付的，乙方可经书面通知甲方而终止本合同。如甲方逾期付款，则每逾期支付一天，向乙方支付逾期部分款项的千分之五作为逾期违约金。十一、争议解决1、本合同的生效、解释、执行、管辖、争议的解决均适用中华人民共和国法律。2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方可友好协商解决;协商不成，任何一方有权向乙方住所地人民法院提起诉讼。十二、生效1、本合同经双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。2、本合同一式四份，甲乙双方各持二份。本合同的相关附件均为本合同不可分割的一部分，具有与合同正文同等的法律效力。甲方：__________乙方：__________授权代表签字：授权代表签字：盖章：盖章：签约时间：____年____月____日第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页范本仅供参考