旧楼加装电梯合同书

旧楼加装电梯合同书甲方单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲方）乙方单位：江夏（福建）建设工程有限企业（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》相关规定，依照相同、自觉、公正、诚信的原则，双方就施工的承包事项磋商一致，订立本合同。一、项目大体1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯2、项目地址：三明市3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全4、承包范围：1、基坑及防水.钢构造井架.周围不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防备、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的花销由甲乙双方各担当一半外，其余施工及由此产生的花销所有由乙方负责)2、过道地面磁砖、过道长度约为,围档为高不锈钢、高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感觉灯、打掉的墙面粉白恢复。3、图纸、审图、电梯查收的监理 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆5、主要资料明细表主要资料表序号使用部位规格尺寸产地/品牌备注1立柱200X200X6国标鞍钢2横梁国标鞍钢主走道用120×120×5mm方型焊接收材质为Q345B电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500， 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 合格沙石预埋板σ=18mm，基坑做防水办理钢构造外包装两种资料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装置横梁不装饰，不进水，产品供给合格证；主走道用镀锌管框架焊接，双侧基层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装置保证原楼梯走道光明。304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并内加衬不锈钢管束作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并供给质保书。走道铺防滑钢砖，机架基层1米高铺花钢岩砖以防水。焊条用7422焊条，采用气体保护焊，保证焊接质量。6、工程大体：方形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台；二、工期1、本 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划同意证下发10后算起。如任何原因此造成工期延误，由违约方担当违约责任。2、如遇以下情况，而影响工程竣工时间者，经甲方代表签证后，工程之工期按实质相应顺延；乙方不负责因其原因此增加的花销：因遇人力不能够抵挡的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者；在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工办理；因市政府相关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能够知足施工需要，影响全面八个小时（时期无中断）以上者；因甲方或业主提出改正承包范围，内容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者；甲方不按合同规定（除非乙方违约或不执行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者；按施工准备规定，不能够供给施工场所、水、电源道路未能接通，影响进场施工；三、工程造价及核算方法：1、造价：工程总价（除因甲方有另行要求，否则无任何工程量增加），总价共计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价)2、付款方式：合同签署后3天内，甲方支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元规划同意证下发3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥330%RMB不锈钢进场3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。元。电梯查收完成出证3天内，甲方支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB￥元3、付款账号开户名：开户行：开户账号：四、工程质量:符合钢构造查收标准。五、甲方责任：1、甲方应与业主磋商供给给乙方工程临时用水、电、资料堆放场所，资料乙方自行负责稳当保存。2、委派为项目代表，负责现场监察、协调、签证工作，解决现场突发发生问题。3、施工中因甲方对图纸设计或设备有改正，应实时书面通知乙方，以便乙方作即时更改。如需改正之处已备料或已施工，甲方应支付已发生花销；4、甲方应按合同实时支付乙方工程款，如因乙方未准时收到甲方工程款而影响工期由甲方负责，乙方不担当责任；甲方如不能够按合同实时支付，将每日按合同总金额的万分之五违约金额补偿给乙方。5、若已动工工程若因甲方惹起之原因中途停建、缓建，甲乙双方对在建设工程应约定合理停工部署，同时补偿乙方由此造成的停工、窝工、倒退，人员和机械设备调遣，资料和构件实质积压等而产生的损失；6、工程未经查收，甲方提早使用或私自使用工程任何一部分，因此造成的质量、安全问题，由甲方担当责任，并以甲方开始使用日期为该项目的竣工日期；7、由于甲方未能按期付款高出7天或工程被迫停工高出一个星期，或应甲方要求惹起工程改正而造成的加工改制，在有确定详尽证明和甲方签证的情况下，而该损失或开支没有包含于改正的计算值之内容，应由甲方担当、并协调合同总价一并支付；六、乙方责任：1、乙方应指派此项目的施工负责人，负责协调停决现场突发事件，并共同甲方确认、改正、增减、缓期等签证事宜。2、乙方负责依照合同采买工程所需资料，本工程使用的各样成品及配件应以估计和 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 表为准则；3、动工后要做好施工 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，供给中途施薪资料，保证工程按期竣工；4、乙方应负责教育施工人员严格执行操作规范，安全规范，防火防盗，注意现场文明和卫生；5、乙方必定担当在施工中由乙方原因此造成停工、返工、设备资料损失所造成的所有损失；6、工程保修期为24个月，由于施工质量所造成的所有损失由乙方担当；7、在竣工后的保质时期，若甲方发现有施工质量问题，乙方需免费并赶快地返回工地维修。8、在施工时期，由乙方自己原因造成的停工、返工、资料、物件的倒霉和多次搬运、机械二次或多次进场等损失，均由乙方自行负责；9、如乙方担当工程设计深入任务，乙方必定实时按双方磋商的时间向甲方供给相应图纸，并获得甲方代表的署名认可的图纸后方可施工；10、乙方依照工程报价供给工人及资料以进行工程项目的施工，在各方面工艺水平均需达到设计要求，工程施工质量应符合双方约定的规定，工程质量不符合规定，乙方负责48小内抵达现场并无偿维修和返工；11、乙方应严格依照施工图纸要求施工，保证工程质量。特别要遵照和配合电梯购买安装方的要求，全面负责电梯土建工程的质量安全，保质保量安装并经过查收。七、施工安全：施工时期的安全，所有由乙方负责，乙方应高度重视安全施工，依照国国规定、严格操作程序，安全管理各样安全防备设备、时时抓好防火、防盗、用电事宜。凡在施工时期造成成施工现场造成的安全事故，所有责任均由乙方担当，甲方不担当当何责任。八、工程查收1、乙方在工程竣工前7天内，书面通知甲方查收检查，甲方应实时配合；2、钢构造井道安装质量的查收将依照电梯井道的技术要求和中国相关部门标准进行；3、如发现不合格需返工，应实时按相关主管部门提出的整改建议在规按限时内完成；4、乙方供给的配套件或随机附件的质量应符合各自的产品标准，相关质量问题由乙方负责维改正换，直至合格；5、工程未经查收，甲方不得提早使用或私自动用，否则由此而发生的质量安全和使用安全等问题由甲方担当责任，并以甲方开始使用日期为查收日期；6、工程查收符合合同要求质量标准，从工程竣工款结清之日期15天内，乙方向甲方移交完成。如甲方不能够准时接收致使已查竣工程发生损失应由甲方担当。九、资料、设备供给1、除附件特别说明外，本承包工程的建筑资料，成品，半成品及设备由乙方自行按预算和资料清单所列的项目进行采买，并供给至施工现场；2、乙方用于本工程的所有物料、成品、半成品，必定符合设计要求，如甲方有特指定需要看样的资料需在使用请呈交甲方赞成，方可用于本工程；十、违约1、因任何一方不执行合同，而造成对方经济损失，概由违约方担当经济责任和补偿对方的经济损失，补偿金额每日按合同总金额的万分之五支付；2、如甲方没能实时支付工程款，此项目的所有权和使用权归乙方所有直至款项结清；3、如双方磋商不能够的情况，任何一方都可向工程所在地的人民法院提起诉讼；4、乙方未严格按甲方的技术规格要求制造，在质保期内发生问题，乙方维修若不能够恢复使用应无条件改换新设备。若乙方不能够修复，则从确认乙方无能力修复之日起直到问题解决，乙方每日向甲方支付合同金额1%违约金，七日内无法修复则甲方有权请他人维修，但花销由乙方担当。5、若是乙方未能按合同规定的时间准时足额交货的（不能够抗力除外），在乙方书面赞成支付缓期交货违约金的条件下，甲方有权选择赞成延伸交货期仍是不予延伸交货期，甲方同意延伸交货期的，缓期交货的时间由双方另行确定。缓期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。缓期交货违约金比率为每迟交1天，按延缓部分中标总金额的％扣除。可是，缓期交货违约金的支付总数不得高出延缓部分总金额的10％。6、若是乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的缓期交货期准时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按延缓部分中标总金额的％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达15天（含15天）以上的，甲方有权单方消除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应补偿甲方所受的损失。十一、估计之外工程1、执行合同进度中发生争议，第一应本着友好态度磋商解决.。2、如发现隐蔽工程，应由甲方认可后方可施工。3、所有估计之外的新增工程，必定由甲方书面确认后方可施工（如时间紧迫能够以电子邮件方式确认）。4、估计之外的新增工程所增加的工作日，工期也做相应的增加。十二、其余1、由于遇人力不能够抵挡的自然灾害（如台风、水灾、暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成经济损失，乙方不予担当；2、本合同未尽事宜，双方磋商另议，但不得于本合同有抗争，补充协议与本合同同具有法律效应；十三、补充，说明在审批可是时所产生的花销甲方不予担当，由乙方处自行担当并退回定金。如因甲方原因（如有人成心阻拦或有其余业主不相同意）产生的花销由甲方担当，乙方不退还甲方所付定金，但经交流后赞成后乙方要积极办理。十四、附件如有合同附件，附件与本合同有矛盾之处，以附件为准。十五、合同的见效与停止本合同经甲乙双方署名盖印后见效，至办竣工程查收交接和竣工结算，按合同收清工程款后，除相关保修条款仍见效外，其余条款即告停止，保修期满后，合同所有条款停止。十六、其余：1、本合同未尽事宜，经双方磋商解决。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方署名盖印见效。发包单位：崇桂新村39B座一单元承包单位：江夏（福建）建设工程有限企业法人代表或代理人：法人代表或代理人：签署日期：年代日签署日期：年代日