桩基分包合同

桩基分包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 建设工程施工合同 (桩基工程) 第一部分 总承包人 : 分承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规～遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则～在 同意下～双方就本建设工程施工事项协商一致～订立本合同。 一、 工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 购买工程桩、压桩施工 1 二、 工程承包范围 承包范围: 购买工程桩、工程桩施工,场地平整、道路施工由总承包人完成,。 三、 合同工期 开工日期: 200年11月20 日 竣工日期: 200年12月20日 四、 质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 工程质量标准: 一次性验收合格,优良标准, 材料质量要求: 符合有关规范、标准及现行规定 。 五、 合同价款 工程造价:暂估合同总造价1511626元,此款项是按总造价下浮5.5%后暂估工程价,～主材以业主核定的单价1128.65元/m3及工程造价以93定额为依据～同时分承包人向总承包人缴纳结算总价8%的总包管理费、配合费～分承包人的营业税由总承包人代扣代缴。 ,人民币大写,: 壹佰伍拾壹万壹仟陆佰贰拾陆元整 六、组成本合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、 本合同 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书 2 2、 本合同专用条款 3、 本合同通用条款,按国家工商局GF-1999-0201建设 工程施工合同示范文本通用条款, 4、 标准、规范及有关技术文件 5、 图纸 6、 工程量清单 7、 工程报价单或预算书 8、 安全生产协议书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议基文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、分承包人向总承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、总承包人向分承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间: 200 年 月 日 3 合同订立地点: 本合同双方约定经法人代表或法人代表委托人签字盖章后生效～至桩基工程经验收合格～保修期满及工程款支付完毕后终止。 总承包人:,公章, 分承包人:,公章, 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电话: 电话: 4 第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件 1.1 总承包人:指在协议书中约定～被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2分承包人:指在协议书中约定～被发包人、总承包人接受～具有承建该工程相应专业资质的当事人。 1. 3发包人,业主,:上海市 公司 2(语言文字和适用法律、标准规范 2(1 语言文字:本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。 2(2 适用法律和法规适用标准、规范:国家及上海市标准及有关技术规范和合同所附的施工技术要求～以及上海建设工程价款结算实施办法。 3(图纸 3(1 总承包人在开工日期七天之前向分承包人提供完整的施工图纸五套。工程竣工后分承包人向总承包人提供竣工图三套,图纸另行提供,。 5 4(工程师 4(1 发包人,业主,委托 为本工程监理工程师～对本工程实施监理。 4(2 总承包人委派 为驻施工场地的项目经理～行使合同约定的权力～履行合同约定的职责。总承包人委派 为驻施工场地的工程师～负责技术工作。 5、项目经理 5(1 分承包人任命 为驻工地负责人～行使合同约定的权力～履行合同约定的职责。 5(2 项目部人员组成网络图作为合同附件～具有同等法律效力。 6(总承包人工作 6(1 总承包人在开工前七天完成以下工作: ,1,施工场地具备施工条件。 ,2, 将施工所需水、电从施工场地外部接至施工区域附近～保证施工期限间的需要。 ,3, 向分承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料～确保资料数据的正确有效。 ,4,办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通的申请批准手续。 6 ,5, 组织分承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。 6(2负责协助分承包人在施工期间与周边的协调。 6(3 负责现场协调～提供水、电接口～场地布置配合。 6(4 负责轴线放样工作。 6(5 负责对规划红线、水准点的保护工作。 7(分承包人工作 7(1分承包人按合同约定的内容和时间完成以下工作: ,1, 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表及日报表。 ,2, 根据工程需要～提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施～并负责安全保卫。 ,3, 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定～按规定办理有关手续。 ,4, 已竣工工程未交付总承包人之前～分承包人按专用条款约定负责已完工工程的保护工作～保护期间发生损坏～分承包人自费予以修复,总承包人要求分承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款～双方再另行约定。 ,5, 做好施工场地已交清地下管线和邻近建筑物、构筑物,包括文物保护建筑,、古树名木的保护工作～如有损失～产生经济损失由分承包人负责赔偿。 ,6, 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定～交 7 工前清理现场达到总承包人的要求～承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 ,7, 分承包人由于工程桩的施工不当或施工质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 引起的周边房屋开裂、位移及管线变形等不良情况均由分承包人负责赔偿。 ,8,分承包人做好桩基的最终报验及竣工资料整理～总承包人配合。 7(2文明施工: ,1, 分承包人在夜间施工时应尽量防止人为的噪音产生～并在22:00时后停止空压机、鸣笛声～如因上述原因引起周边居民意见～由分承包人承担责任。 ,2, 保证工地干净整洁～无泥浆泄漏现象。 ,3, 施工人员着装整洁～在施工现场不得出现各种不文明现象～对进场参观的小业主要礼貌对待。 ,4, 符合上海市文明工地的要求。 ,5, 注意现场施工安全。 8(进度计划 8(1 分承包人在开工前7天～将施工组织设计,或施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,和进度计划提交总承包人。总承包人应在工程开工前三天予以批准或提出修改意见～逾期不批复～可视为该施工组织设计,或施工方案,和进度计划已经批准。 8 8(2 凭总承包人书面开工令开始施工～并以此作为结算依据。 8(3 由于政府原因及自然灾害或其它特殊因素暂停施工～工期相应顺延。因分承包人原因造成工期延误～每延误一天按合同金额的 5‰ 扣罚。 9(隐蔽工程和中间验收 9(1施工具备隐蔽和中间验收部位时～分承包人进行自检～并以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。分承包人准备验收记录～验收合格～总承包人在验收记录上签字后～分承包人可进行下道工序。验收不合格～分承包人在总承包人指定的时间内修改后重新验收。造成的工期延误及总承包方对业主的违约损失由分承包方完全承担。 10(合同价款及调整 10(1 合同价款确定依据: ,1, 上海市建设委员会颁布的“93”建筑工程综合预算定额及相应估价表。 ,2, 上海市建设委员会制订的有关取费标准规定。 ,3, 上海市建设工程定额总站发布的上海工程造价信息。 ,4, 工程设计图纸。 10(2 合同价款: 暂估合同总造价1511626元,此款项是 9 按业主要求总造价下浮5.5%后的暂估工程价,～主材以业主核定的单价1128.65元/m3及工程造价以93定额为依据～同时分承包人向总承包人缴纳总承包人桩基决算总价8%的总包管理费、配合费, 分承包人的营业税由总承包人代扣代缴。 10(3 合同价款的调整: ,1, 总承包人审核并经确认的工程量增减。 ,2, 发包人确认的设计变更。 ,3, 经发包人确认签字的现场有关的签证单。 11(工程量的确认 11(1 分承包人应在工程完工15日内～向总承包人提交已完工程量的报告～总承包人接到报告后7天内按设计核实已完工程量,以下称计量,～并在计量前24小时通知分承包人～分承包人为计量提供便利条件并派人参加。分承包人收到通知后不参加计量～以总承包人计量结果作为工程价款支付的依据。 12(工程款支付 12(1 工程款支付方式: 支票 12(2 合同签订后待业主支付工程款到帐后七天内支付合同价款的 30 % 。 12(3 打桩工程全部完工检测验收合格后～在上海市邮政局支付给总承包人桩基工程款伍天后～支付分承包人完成部分的 10 73.6%,92%×80%,。桩基工程经上海市邮政局审核结算后～在上海市邮政局支付总承包人桩基工程款伍天后的～由总承包人支付给分承包人合同总价的87.4%,92%×95%,。桩基工程竣工结束后6个月总承包人向分承包人付至工程款总价的89.7%,97.5%×92%,。 12(4工程保修期满后在上海市 公司支付总承包人本工程桩基余款五天后～总承包人与分承包人结清余款。 13(竣工验收～ 13(1 工程竣工后15天内～由总承包人组织有关部门按国家、上海市现行规范、规程和设计要求～对工程质量进行验收。承包人在工程竣工后15天内向总承包人提交竣工平面图和竣工报告各五份。分承包人在工程竣工后30天内向总承包人提交完整的竣工资料五套。 13.2如发生桩基工程竣工验收不合格～由此产生的一切经济责任和法律责任均由分承包人承担。 14(竣工结算 14(1 工程完工后28天内～分承包人向总承包人递交竣工结算报告及完整的结算资料～双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款确定及调整内容～进行工程竣工结算。 15(争议 15(1总承包人、分承包人在履行合同时发生争议～可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、 11 调解不成的～双方可以按以下方式解决争议:向上海市仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院诉讼解决。 15(2 对合同价款确定、计量结果的争议～由上海市建设工程定额总站裁定。 16(合同份数 16(1 本合同正本贰份～具有同等效力～由总承包人、分承包人分别保存壹份。 16(2 本合同副本肆份～由总承包人、分承包人分别保存贰份。 17. 补充条款 17.1分承包人在施工区域～施工期限内必须遵守国家、上海市、上海市 公司～总包人及其他各级管理部门的有关规定～如承包人违反上述各级部门及单位的管理规定～造成安全、文明施工以及场区内外的设施损坏、治安案件等。一切罚款及赔偿责任均由承包人承担。 17.2 分承包人在施工期间所发生的施工用水、用电、生活用水～用电及借用总承包人提供的食宿等条件～由总承包人收取相关费用。 17.3如总承包人为分承包人提供施工便利条件而产生的费用～如属于定额规定范围之类的～总承包人扣除该项费用。 12 下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～ 出路出路，走出去才有路 13 “出路出路，走出去才有路。”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。 很多人有一样的困惑和吐槽，比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。你问我，我也不知道你应该怎么选择，人生都是自己的，谁也无法代替你做怎样的选择。 有一个和我熟识的快递员，我之前与他合作了三年。最开始合作的时候，他负责收件和送件，我搬家的时候，他帮我安排过两次公司的面包车，有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。他时常跟我提起在老家农村种地的生活，以及进城之前父母的担忧及村里人为他描绘的可怕的城里人的世界。那时候的他，工资不高、工作辛苦、老婆怀孕、孩子马上就要出生了，住在北京很郊区的地方。 一定有很多人想说:“这还在北京混个什么劲儿啊～”但他每天都乐呵呵的，就算把快递送错了也乐呵呵的。某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说:“我开了家快递公司，你看得上我就用我家的吧。”我有点惊愕，有一种“哎呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。之后我却很少见他来，我以为是他孩子出生了休假去了。再然后，我就只能见到单子见不到他了。 某天，我问起他们公司的快递员，小伙子说老板去上海了，在上海开了家新公司。我很杞人忧天地问他:“那上海的市场不激烈吗,新快递怎么驻足啊～”小伙子嘿嘿一笑说:“我们老板肯定有办法呗～他都过去好几个月了，据说干得很不错呢～”“那老婆孩子呢,孩子不是刚生还很小吗,”“过去了，一起去上海了～” 那个瞬间，我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的同事，并且举起手机黑屏幕照了一下我自己的脸，一股“人生已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿”的气息冉冉升起。并不是说都跳槽出去开公司才厉害，在公司瞪着眼睛看屏幕就是没发展，我是想说，只有勇气才能让自己作出改变。 我们每个人都觉得自己越活越内向，越来越自闭，越长大越孤单，以至于滋生了“换个新环境，我这种性格估计也不会跟其他人相处融洽，所以还是待着忍忍凑合过算了”的思想感情。与其说自己自闭，其实就是懒，不想突破自己好不容易建立起来的安全区域。于是大家都活在了对别人的羡慕嫉妒恨与吐槽抱怨生活不得志中，搞得刚毕业的学生都活得跟30岁一样。 《拒绝平庸》里有一句话:很多时候我们为什么嫉妒别人的成功,正是因为知道做成一件事不容易又不愿意去做，然后又对自己的懒惰和无能产生愤怒，只能靠嫉妒和诋毁来平衡。 其实走出去不一定非要走到什么地方去，而是更强调改变自己不满意的现状。有人问我那你常说要坚持，天天跑出去怎么坚持,其实要坚持的是一种信仰，而不是一个地方，如果你觉得一个地方让你活得特别难受，工作得特别憋屈，除了吐槽和压抑没别的想法，那就要考虑走出去。就像歌词里说的:“梦想失败了，那就换一个梦想。”不能说外面都是大好前程，但肯定你会认识新的人，有新的机会，甚至改头换面重新做人。 14 很多人觉得在一个公司做不下去了，需要思考下是不是自己能力有问题。职场上的合适不合适，有很多可能性和干扰因素，不仅仅是能力的事，谁说他在这里干不好，去别的地方也不行呢,想想，真的是这样，职场上总能见到在一个地方呆不下去而在另一个地方就如鱼得水的人。有时候走出去不仅仅是找到新机会，更重要的是找到合适自己的位置，树立起人生新的自信与欢乐。 别在同一个地方折磨自己太久，别跟自己长时间过不去。出路出路，走出去了都是路。 说给昨天的今天的明天的我们自己 如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详，一半的风力飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。如果有来生，要做一只飞鸟，飞越永恒，没有迷途的苦恼。东方有火红的希望，南方有温暖的巢床，向西逐退残阳，向北唤醒芬芳。 __三毛?《说给自己听》 我们都已走过了昨天。如果，我们都希望有这样一个如果，能够让一切重新来过，回到最初，抛弃悲伤，丢掉包袱，去完成在心中蕴藏已久的梦想，带上年少时不羁的血性，独自一人乘坐火车去遥远陌生的地方遇见另一个自己。如果还有如果，一切是否还会走到现在的地步，37度的体温，身上的每一个的疤痕都是昨天的一个的一个故事。看着电影、电视或小说里某些情节和片段，我也幻想着抛弃现在的工作，义无返顾的背起行囊去远方。昨天，我真的这样想过，直到现在，这样的幻想不止一次的出现在脑海里，可是最终还是只在心中去了远方。 谁年轻的时候没有迷茫过，最终我们也没有缺胳膊少腿，就算带来了满身的伤痕，那又能怎样，就算是无理取闹，也要跟自己说句你是对的。这就是我们大致相似却又不相同的昨天。昨天，那场没有看完的电影，没有听完的歌曲，没有写完的日志，没有来一场说走就走的旅行…这些，都已风尘仆仆的定格在了我们的昨天。今天，还在依旧鲜活的闪亮登场。人生没有如果，也无法重来，人生就是每天都在上映着没有彩排的现场直播。努力投入到今天的角色中，全情搏一个无悔的我们的明天。哪怕明天，我知道会有悲伤，我也要积极面对。有时候坚强，是我们根本别无选择的选择。 15 明天，明天近在咫尺，也远在天涯。因为人生充满了变数，所以，于世人而言，明天永远是谜，是未知。时光从来都不会为任何人停留，不管今天你是春风得意，还是怀才不遇;不管今天你是一帆风顺，还是举步维艰;不管今天你是逍遥自在，还是身受束缚;不关今天你是富甲一方，还是一无所有，明天，已在路上，正向我们走来。 颓废者，会让幸福悄然远走;堕落者，会让美好戛然止步。成败不过一步之遥，同样的际遇，不一样的面对和处置，最后会有不一样的明天和结局。千里之行始于足下，明天是平淡还是出彩，是成功还是失败，都取决于你今天的选择和行动。你若盛开，清风自来。你若付出，必有收获。生活茶，品过才知甘苦;人生路，走过才知深浅，明天的一切都有待于我们的铺陈。毋庸置疑，唯有今天的耕耘才能换来明天的馈赠。 亲爱的朋友们，今天幸福不代表明天美好，今天失意不代表明天失败，人一定要经得起生活的考验，努力做事，从容做人，宠辱不惊。“海纳百川，有容乃大，壁立千仞，无欲则刚”。面对生活，不言弃，走过今天的崎岖，也许就能迎来明天的顺利;走过今天的风雨，也许就能迎来明天的晴朗;走过今天的挫败，也许就能迎来明天的辉煌。 人生里喜忧参半，生命中得失并存。纵然风沙肆虐，白杨依然选择挺立;纵然瞬间一现，昙花依然选择绽放。“虚心竹有低头叶，傲骨梅无仰面花”，为了明天，别在享福中丢了追求，别在落难时丢了自尊，别在迷茫中丢了自信。 明天是一片待垦的荒原，努力者会让它生机勃勃、美丽如画。明天，是没有尽头的时间隧道，若要明天会更好，今天的我们就必须全力以赴。哪怕自己只是尘埃里的一朵小花，也请选择做最美的绽放。不管身在何处，我们，都要把最美的诗篇写在今天留在明天，把潇洒的身影印在世界拉长在地平线。 这就是我想说给昨天的、今天的和明天的我自己的话，而且我也希望我的朋友们可以和我一起分享。然后我们一起卯足了劲儿，珍藏昨天、珍惜今天、珍重明天～我们风雨兼程、我们寒暑无休，我们且行且坚定且努力且珍惜～ 冰心在她的散文中说过“今生如果美好，我又何求来世，今生若不美好，我又何求来生。” 童年的我老是被重男轻女的爸爸严厉的指责和打骂，连住在我家的邻居看到我被打骂都看不下去，还有，就是我爸爸宠着我的弟弟，很冷淡的对待我。 到了成年了，父母下岗了，父亲没有工作，母亲偷渡到法国，给在法国的中国家庭当保姆，本来是条件好了点，不幸又降临到我身上。我因为恋爱原因，我竟然疯了。送到了精神病医院住了1个半月的院。 面对人生我绝望了，不知道未来的路如何行走，看着路人的嫌弃眼光，和无意中说的“神经病”三个字，我死的心都有了。天天在家吃了睡，睡了吃。有天我一个亲戚叫我去外地打工，我父亲叫我去了，结果，我又出了问题了。我神经病发作，从摩托车上摔下来，又送到医院去，住了半个月的院，又从外地拖回了家中。第二次病发了，我又在神经病院住了1个半月的医院。 出院后，我就在想自己人生的路应该怎么走了, 16 我依然参加了成人高考，考取了英文系，读了2年的英文，过了四，六级。母亲给的钱，自己读的书。那年我毕业才24岁，有了大专文凭了，自己找了份工作。有工作了谈恋爱应该可以吧。于是，我每谈恋爱都告诉他我有病的事，不是吓的手机关机，就是吓的人失踪，没人踪影。偶尔，有个对你的好的吧，自己又看不上。 一下都30了，工作换了N个，男朋友也谈了N个，有次在保险公司上班，碰到个单身的客户，和他在一起后，怀孕结婚了，本以为挺幸福的。谁知，天有不测风云，我结婚当天发疯了，在婚宴上，他脸面丢尽了，把小孩打掉了，和我离婚。于是，我又送进了神经病医院。 出院后，我任然是积极向上的，找了份工作，准备读法律课程。谁知，书读多了我又送到神经病医院去了，总共在医院住了4次院。 我任然没有向老天低头，在我一个亲戚的公司当文案。我原本没机会的，听说是她们可怜我，照顾我，我才进来的。没想到是叫我写写微信，写写公司的会议稿件。这么一写，他们都说我很有才情，就这样留在了公司。 是呀，每个人的人生都是一个故事，每一个人的故事都是独一无二的，我老是记得一句话，上帝给自己关了扇门，总会留扇开着的窗户。每当自己痛苦的时候就告诉自己，忍受住苍天的考验，发疯的时候告诉自己，我是在充电休息，工作压力逼的自己要辞职的时候，告诉自己下份工作会做的更好。每当自己被人家谩骂的时候，笑着告诉自己，有什么关系，有病我一样坚强。 能支撑我走到现在，没有走上绝路的，出了自己的自强自立。还有就是社会上的关爱。 在医院的时候，医生和护士的细心照顾，让我的病情好转的很快，她们说我病是病了，但是，人还是很清醒的，可以和他们正常沟通。在工作的时候，老板和同事都对我很关照，前辈的教导和老板的叮咛，每天都不绝于耳。在感情上，有很多男士主动追求，目前，就有一位对我很好。 我还年轻，没什么人生感悟，只是写出自己的经历，勉励自己，以后再有困难，再发病送医院，我也不害怕。未来的路还长着呢，我将继续坚强，用毅力战胜病魔，用笑容面对人生的不如意，用乐观的态度接受命运的挑战，用真心真意来对待爱自己的人。 17