XX住宅小区建设工程地质勘探合同

建设工程地质勘察合同[岩土工程勘察] 工程名称：XX住宅小区地质勘探工程工程地点:横沥镇XX西路合同编号:【XX住宅小区-首期】【勘察】【1】【2016】XX勘察证书等级：甲级发包人：东莞市XX实业投资有限公司勘察人：建材XX工程勘察院签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：东莞市XX实业投资有限公司勘察人：建材XX工程勘察院发包人委托勘察人承担XX住宅小区地质勘探工程任务。　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。　　第一条：工程概况1.1工程名称：XX住宅小区地质勘探工程1.2工程建设地点：横沥镇XX西路1.3总建筑面积：约41,442.48平方米　　1.4承接方式包工、包料、包设备、包工期、包安全1.5预计勘察工作量：拟建4栋16层住宅楼，1栋10层商业、办公楼，多栋1-2商业楼，1层地下室，按详细勘察规范及建设单位要求暂定布设勘探孔62个(其中控制性钻孔22个，一般性钻孔40个)；土层剪切波速钻孔5个；物探面积21000平方米。勘探点深度控制：控制性钻孔需进入中风化岩层不少于5米，一般性钻孔需进入中风化岩层不少于3米（深度控制可能根据现场实际勘察情况及地质情况有所调整）其他未尽事宜应执行岩土工程勘察相关规范规程。预计平均钻孔深度约35米左右。（深度控制可能根据现场实际勘察情况及地质情况有所调整），其他未尽事宜应执行岩土工程勘察相关规范规程。取样、标贯测试：（1）技术孔取1-2个土样，分层取样，保证每层土层土样数不少于6组；（2）原则上在技术孔进行标贯测试，重点测试部位为强风化岩层，每技术孔的强风化岩层测试次数不少于1-2个，保证每土层标贯测试次数不少于6组，由于客观原因技术孔测试次数不够时可在部分鉴别孔增加测试。　　第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。　　2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。　　2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。　　2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。　　2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。　　2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。　　第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份，并附光盘两张，发包人要求增加的份数另行收费。　　第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及付费方式　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1具体施工时间约定如下：A、初步勘察开工日期：2016年11月25日，竣工日期：2016年12月5日。B、具体开工日期以发包方实际签发开工通知时间为准。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。　　4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。　　4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程的结算方式为全费用综合包干单价包干，勘察人按发包人提供的全费用综合包干单价表【详见本合同附件2】乘以统一报价系数1.00后的全费用综合包干单价作为本合同工程结算包干单价，此全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的清单工程内容和本合同约定的工作内容的一切费用。实际结算项目按经发包人、监理单位、承包人确认的有效竣工图及有关造价方面的资料进行计算。4.2.2本工程勘察费预算为￥197,880.00，（大写人民币壹拾玖万柒仟捌佰捌拾元整），勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度/％时，向勘察人支付预算勘察费的/的工程进度款，计/元；勘察工作外业结束后/天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_/_％，计_/_元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应向勘察人支付到结算勘察费的90％，报告通过审图公司审查合格后，发包人应一次付清全部结算勘察费用。第五条：发包人、勘察人责任　　5.1发包人责任　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。　　5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。　　5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。　　5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。　　5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费/元。　　5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付/元计算加班费。　　5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。　　5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。　　5.2勘察人责任　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。　　5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的/％。　　5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。　　5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。　　5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，承担其有关资料保密义务。　　5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。　　第六条：违约责任　　6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。　　6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。　　6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计/元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。　　6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。　　6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。　　6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。　　第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：/。　　第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由广州仲裁委员会东莞分会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。　　第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同正本份数：一式四份，双方各执两份，具同等效力。副本份数：一式十份，双方各执五份。附件1：合同价款一览表附件2：全费用综合包干单价表附件3：告知函本页以下无正文发包人名称：勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）公司地址：公司地址：广东省XX中心XX号邮政编码：邮政编码：523XXX电话：电话：225XXXX传真：传真：225XXXXX开户银行：开户银行：中国工商银行东莞市城区支行东大分理处账户名称：账户名称：建材XX工程勘察院东莞勘察部银行帐号：银行帐号：20100218190000XXXXX附件1合同价款一览表 序号 项目名称 工程暂定总价（元） 备注 1 XX住宅小区地质勘探工程 197,880.00 合计 197,880.00 附件2全费用综合包干单价表 结算方式【结算系数1.00】 序号 项目名称 计量单位 全费用综合包干单价(元） 备注 1 钻探 m 80.00 按“实际完成工作量结算”方式计算 2 土层剪切波速 孔 2000.00 3 工程物探1、提供工作范围内地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图2、其他 m2 0.68 按经有效确认的竣工图所示占地面积以平方米计算 4 地形测量1、提供工作范围内地形图、建筑总平面图及工程所需的坐标与标高资料2、其他 m2 0.4 按经有效确认的竣工图所示占地面积以平方米计算 说明:1、上述全费用综合包干单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、机械费、水电费、管理费、利润、措施项目费、规费、税金及不可预见费等。承包人综合考虑该合同室外工程范围中相关措施费、风险因素等费用，并在报价系数中统一报价，结算时不再另行调整（合同可调差部分除外）；2、实际结算项目按经发包人、监理单位、承包人确认的有效竣工资料及有关造价方面的资料进行计算。3、本清单单价只适用于莞深区域2016年地质勘察工程。附件3告知函致：XXX集团XX区域旗下各项目的工程施工单位感谢贵司参与碧桂园集团莞深区域旗下项目的工程建设施工并与我方建立业务合作关系，为使贵我双方今后的合作更牢固、更顺利，达到长久、双赢的合作目的，提高双方的合作效率，现就有关合作事项函告贵司，请贵司在以下方面予以理解和支持。一、如贵司的劳务人员（含管理人员及民工）或供应商，出现围攻闹事或到当地有关部门上访的行为时，我司将对贵司处罚如下：若此类行为出现一次，我司将取消贵司一年内参与我司各项目的工程投标资格；若此类行为出现两次，贵司即被我司列入黑名单，取消贵司参与我司所有项目的工程投标资格。二、为提高客户满意度，贵司所承接工程必须达到合同约定质量要求，如未达到要求，除合同约定的处罚外，额外增加处罚如下：小业主入伙交付时，户均缺陷数不得高于5条，无缺陷交楼户数率不得低于15%，如达不到此要求，我司将取消贵司一年内参与我司各项目的工程投标资格，并视贵司整改情况确定是否重新纳入合格供方。入伙一年内，因渗漏水返修的户数超过当期总户数的3%，乙方向甲方支付合同结算价0.1%作为违约金；入伙一年内，因渗漏水返修的户数超过当期总户数的5%，乙方向甲方支付合同结算价0.5%作为违约金。顺颂商祺！9