施工监理合同与施工监理合同范文

第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页施工监理 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 与施工监理合同范文施工监理合同发包方(以下简称甲方):___委托处理人(姓名):___单位:___住所地址:___联系电话:___手机号:___承包方(以下简称乙方):___单位名称:___营业执照号:___注册地址:___法定代表人:___联系电话:___委托代表人:___联系电话:___监理负责人:___联系电话:___根据《___经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》，以及装饰行业的有关规定，经双方商量，签订本合同，并共同履行。第一条工程项目甲方委托乙方担任以下工程监理任务:工程名称:___工程地址:___第二条监理收费及支付方法(一)本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商量监理收费以工程预算额___计算，估算总收费___元，金额大写___待工程结束后进行结算。(二)本合同生效时甲方向乙方预付估算监理费总额的___%作为合同定金，监理工作结束后，定金抵做工程监理费。(三)工程进度过半时，甲方向乙方拨款付应付监理费总额的___%(不含定金)。(四)工程验收合格后，甲方向乙方按监理概算结清全部工程监理费。第三条双方 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 (一)甲方责任1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和监理资料，并保证所提交资料质量达到工程监理要求。2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时，所需费用由甲方担任。(二)乙方责任1、对开工前期的监理工作①对施工图设计 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行会审。②对施工单位的施工人员进行资格审核和施工___方案作出评价。2、原材料、构配件及设备的质量认可，以及工程投资成本控制。3、分项、分部工程的检查和竣工验收。4、工程进度进行控制，审核设计、施工总 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，审核施工进度计划和材料采购计划，并对工程进度进行检查。第四条违约责任(一)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程监理费时，甲方从应付监理费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程监理费的___偿付违约金。(二)由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在监理上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部监理费。(三)甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际结束工作量另付监理费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部监理费。第五条合同生效、中止与结束(一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。(二)甲乙双方因故需变更或终止本监理合同时，应提前两周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。(三)因甲方原因要求中途停止监理工作的，已付定金不退还;当监理工作进行相应监理阶段不足一半时，甲方应支付该阶段监理费的一半;监理工作进行到超过该监理阶段的一半时，甲方应支付该阶段监理费的一半;监理工作进行到超过该监理阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部监理费。同时，按本条第(二)款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程监理文件，甲方按本合同规定付清全部监理费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第六条不可抗力本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可商量解决，不受本合同有关条款的约束。第七条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方商量不成时，采取下列第___种方式解决:1、向消费者委员会申请调解;2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同___申请仲裁;3、向有管辖权的人民法院起诉;4、其它解决方式:___第八条未尽事宜与附加条款(一)本合同未尽事宜由甲乙双方商量确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。(二)本合同附加条款如下:______.甲方(签章):___法定代表人:___乙方(签章):___法定代表人:___签约日期:___年___月___日建设工程监理合同(示范文本)第一部分协议书委托人(全称)监理人(全称)根据《___合同法》、《___建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项商量一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程概算投资额或建筑___工程费:二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.___，即:___:a相关服务的范围和内容___b委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名:___号码:___注册号:___五、签约酬金签约酬金___(大写)___包括:1.监理酬金:___2.相关服务酬金:___其中:(1)勘察阶段服务酬金:___(2)设计阶段服务酬金:___(3)保修阶段服务酬金:___(4)其他相关服务酬金:___六、期限1.监理期限:自___年___月___日始，至___年___月___日止。2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自___年___月___日始，至___年___月___日止。(2)设计阶段服务期限自___年___月___日始，至___年___月___日止。(3)保修阶段服务期限自___年___月___日始，至___年___月___日止。(4)其他相关服务期限自___年___月___日始，至___年___月___日止。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间:___年___月___日。2.订立地点:___3.本合同一式___份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人:___(盖章)监理人:___(盖章)住所:___住所:______:___:___法定代表人或其授权的代理人:(签字)法定代表人或其授权的代理人:(签字)开户银行:___开户银行:___账号:___账号:___电话:___电话:___传真:___传真:______:___:___第二部分通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全__文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的___机构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人结束正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人结束附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14“一方”是指委托人或监理人:“双方”是指委托人和监理人:“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和___)等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性___，如地震、海啸、瘟疫、水灾、___、战争和专用条件约定的其他情形。1.2解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及___a、___b;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2.监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括:(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议___天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则;(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4)___施工承包人提交的施工___设计，重点___其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及___机构和人员资格;(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7)___施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分包人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)___工程开工条件，对条件具备的签发开工令;(12)___施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令;(16)___施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)___施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)___施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见;(21)___施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3相关服务的范围和内容在___a中约定。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前___天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人商量解决。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的___小时内以书面形式报委托人。2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。2.5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。2.6文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7使用委托人的财产监理人无偿使用___b中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。3.委托人的义务3.1告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.2提供资料委托人应按照___b约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.3提供工作条件委托人应为监理人结束监理与相关服务提供必要的条件。3.3.1委托人应按照___b约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.4委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后___天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前___天通知监理人。3.5委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4.违约责任4.1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应担任相应的责任。4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人担任部分赔偿责任的，其担任赔偿金额由双方商量确定。4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应担任相应的责任。4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。4.2.3委托人未能按期支付酬金超过___天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.3除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不担任赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自担任其因此而造成的损失、损害。5.支付5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.2支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的___天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.3支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.4有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后___天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第___条约定办理。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.2变更6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经商量一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能结束全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过___天。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过商量进行相应调整。6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑___工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.3暂停与解除除双方商量一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方商量一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方商量确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过___天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务__通知;暂停全部工作时间超过___天，监理人可发出解除本合同__通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应担任第___款约定的责任。6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的___天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在___天内发出解除本合同__通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应担任第___款约定的责任。6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28___仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14___仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作__通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后___天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同__通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应担任第___款约定的责任。6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.4终止以下条件全部满足时，本合同即告终止:(1)监理人结束本合同约定的全部工作;(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。7.争议解决7.1商量双方应本着诚信原则商量解决彼此间的争议。7.2调解如果双方不能在___天内或双方商量的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他8.1外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.2检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人___的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.4奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。8.5守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.6保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。8.7通知本合同涉及__通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。8.8著作权监理人对其编制的文件拥有著作权。监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用1.2.2约定本合同文件的解释顺序为:2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括:2.1.2监理工作内容还包括:2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括:2.2.2相关服务依据包括:2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形:2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围:在涉及工程延期___天内和(或)金额___万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:2.5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)时间和份数:2.6使用委托人的财产___b中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为:3.委托人义务3.1委托人代表委托人代表为:3.2答复委托人同意在天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4.违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:赔偿金=直接经济损失___正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑___工程费)4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定:逾期付款利息=当期应付款总额___银行同期贷款利率___拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为:___，比例为:___，汇率为:___.5.3支付酬金正常工作酬金的支付:支付次数支付时间支付比例支付金额(万元)首付款本合同签订后___天内第二次付款第三次付款……最后付款监理与相关服务期届满___天内6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件:6.2变更6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定:附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)___正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)6.2.3附加工作酬金按下列方法确定:附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)___正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)6.2.4正常工作酬金增加额按下列方法确定:正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑___工程费增加额___正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑___工程费)6.2.5因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。7.争议解决7.1调解本合同争议进行调解时，可提交进行调解。7.2仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第种方式:(1)提请___进行仲裁。(2)向人民法院提起诉讼。8.其他8.1检测费用委托人应在检测工作结束后天内支付检测费用。8.2咨询费用委托人应在咨询工作结束后天内支付咨询费用。8.3奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:奖励金额=工程投资节省额___奖励金额的比率;奖励金额的比率为___%.8.4保密委托人申明的保密事项和期限:8.5监理人申明的保密事项和期限:8.6第三方申明的保密事项和期限:8.7著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:9.补充条款。施工监理合同范文___监理合同工程名称:___甲方:___乙方:______年__月__日目录一、合同协议书二、合同通用条款第___条词语定义第___条法规、语言和___第___条双方关系与监理依据第___条监理范围第___条甲方的职责与义务第___条乙方的职责与义务第___条甲方的权利第___条乙方的权利第___条监理合同期第___条合同的变更和解除第___条监理酬金与支付第___条人员的更换第___条奖励与赔偿第___条转让与分包第___条违约、争议与仲裁三、合同专用条款第___条法规、语言和___第___条监理范围第___条甲方的职责与义务第___条乙方的职责与义务第___条乙方的权利第___条监理合同期第___条监理酬金与支付第___条奖励与赔偿第___条违约、争议与仲裁附加条款___:使用说明一、合同协议书甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议:1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2.下列文件构成全部监理合同文件(以下称"本合同")不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准:(1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件;(2)本合同协议书;(3)合同专用条款;(4)合同通用条款;(5)施工监理委托书或监理中标通知书;(6)与本合同有关的其它文件。3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币万元。5.本合同施工监理期为个月(天)，即从年月日至年月日。6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。甲方:(盖章)乙方:(盖章)(单位全称)(单位全称)法定代表人:法定代表人:或或其授权的代理人:(签字)其授权的代理人:(签字)签约日期:签约日期:签约地点:签约地点:单位地址:单位地址:邮编:邮编:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:二、合同通用条款第___条词语定义下列名词和用语，除合同专用条款另有约定外，应具有如下含义。1.监理:指乙方受甲方的委托，依据国家有关法律、法规和施工监理合同以及有关工程文件、合同，在甲方授权范围内对工程施工的质量、进度、投资实施监督与管理。2.工程:指甲方委托进行监理的本合同范围内的工程。3.甲方:指承担直接投资责任的、委托监理任务的一方以及其合法继承人。4.甲方代表:指经甲方授权，代表甲方负责履行本合同和作出决定的代表人。5.乙方:指承担本合同监理任务和监理责任的一方以及其合法继承人。乙方应具有交通行政主管部门所批准的相应的监理资质。6.监理机构:指乙方派驻本工程现场，负责履行本合同约定义务的___。7.总监理工程师:指经乙方授权，代表乙方全面履行合同义务，并被甲方认可的监理机构负责人。本合同中简称"总监"。8.监理酬金:指甲方按本合同约定的监理期限、监理范围支付给乙方的劳务费用。9.第三方:指除甲乙双方外与本工程建设有关的当事人。10.天:是指日历天，即从任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。年、月、日均以公历计算。11.书面形式:指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字或印刷的表达方式。包括电报、电传和传真。第___条法规、语言和___1.监理合同适用的法规是___的法律、条例和行政法规，以及___部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。2.在本合同履行过程中，若因合同所依据的法规发生变化而引起甲乙双方权利、义务发生变更时，应按新的法规进行调整并在合同专用条款中明确约定。3.监理合同的书写或解释，以汉语为主导语言。若需使用其它语言作为辅助语言，应在合同专用条款中约定，当不同语言文本发生异议时，以汉语文本为准。4.本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系以书面形式为准，在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后___小时内以书面形式予以确认。第___条双方关系与监理依据1.甲乙双方是委托与被委托的合同关系，乙方在甲方委托监理的范围内，独立行使甲方授予的职权，并接受甲方的监督。2.监理依据(1)国家有关的政策、法律和法规;(2)___部及有关部门的规章;(3)国家、___部及有关部门颁发的工程技术规范、标准和规程;(4)依法签订的监理合同及施工合同;(5)工程设计文件。第___条监理范围在合同专用条款中具体列出乙方实施监理的工程规模、监理范围、工程界限、工程投资、总工期和监理工作阶段及内容等。第___条甲方的职责与义务1.在合同专用条款约定的期限内任命其代表，负责在合同履行期间与乙方进行联系，并负责工程施工所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。2.在与第三方所签的工程合同中，应明确第三方必须接受乙方在甲方授权范围内的监督与管理。工程开工前，甲方应当将乙方的工作范围、监理工程师的职权、联系办法、监理机构组成与总监姓名以书面形式通知第三方。3.应在合同专用条款约定的期限内，免费向监理机构提供施工监理所需的工程技术资料。包括本工程招标文件、施工合同、设计文件、勘察资料及有关的批准文件等。4.免费向监理机构提供合同专用条款约定的现场设施，对乙方自备的设施给予合理的经济补偿。5.如果双方约定，由甲方向监理机构免费提供职员和服务人员，则应在合同专用条款中增加相应的条款。6.在履约过程中，对于乙方按约定的监理工作程序提交的技术报告、工程变更、进度报表、总结报告及其它请示报告，甲方则应按合同专用条款中约定的期限及时审批，若因未及时批复而给工程带来损失，由甲方承担责任。7.按本合同的约定，向乙方支付监理酬金。第___条乙方的职责与义务1.按合同专用条款中约定的期限，将监理机构组成、总监简历及主要监理人员___提交甲方。总监应在工程开工前，向甲方提交监理工作规划和监理工作实施细则。2.___施工单位提交的施工___设计，提出___意见;检查施工人员、船机、材料的进场情况，移交测量控制点并核验测量基线的准确性;___施工单位的开工申请报告，签发开工通知书。3.严格控制施工质量，检查与检验建筑材料和构件是否合格，监督第三方不得使用不合格材料，对于不符合质量标准和不安全的作业应责___三方返工或停工。对隐蔽工程按施工合同中的时限要求及时___验收，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。4.检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求第三方或提请甲方及时采取措施，确保计划工期。5.核查第三方提出的工程变更，报请甲方同意后，签发工程变更通知。6.控制工程费用，核实第三方提交的工程进度报表和工程量清单，签发付款凭证。7.参与施工合同管理，审核索赔报告，协调各方关系，公正地维护各方的合法权益。8.在履约过程中，对于甲方和第三方提交的有关工程__通知和各种报告，需要乙方审核、核对或确认后转交的，乙方应按合同专用条款中约定的期限及时___和转交，若因超过时限给工程带来损失，应由乙方承担违约责任。9.应接受交通行政主管部门及其授权的水运工程质量监督机构以及甲方对监理工作的监督和检查，按合同专用条款所约定的期限向甲方提交监理工作报告。10.审核施工单位提出的竣工验收申请报告和竣工资料，协助甲方___工程验收。11.审核保修期内工程保修与缺陷处理方案，检查实施情况。12.不得泄露本工程需要保密的技术与经济资料，不得与第三方发生直接或间接的经济关系。13.乙方完成本合同约定的监理任务后，应将甲方提供的设施和剩余物品移交甲方。第___条甲方的权利1.对乙方派出的监理机构与监理人员进行___，并对其工作进行检查和监督，对不称职的监理人员有权要求乙方更换。2.对工程规模、设计标准、施工工艺进行认定，对工程变更进行审批。3.审批由第三方提交、经乙方审核同意的工程进度报表、工程量清单与工程价款。4.有权要求监理机构提交监理工作月度报告和监理业务范围内的专项报告。第___条乙方权利甲方在委托的监理范围内，授予乙方以下权利:1.对履约能力差的分包单位，乙方有权要求其整改，整改无效时有权建议甲方清退;对工作不力的现场施工人员，有权要求施工单位予以调换。2.有权查阅本工程的全部设计文件、技术经济资料与批文，主持或参加本工程的有关业务会议。3.根据工程的实际情况和现场条件，在报经甲方同意后，可向第三方发出开工通知、停工通知与复工通知。4.根据实际需要，在甲方授权的范围内，可对设计内容作局部修改，具体条款，可在合同专用条款中约定。第___条监理合同期1.监理合同期一般包括施工招投标阶段、施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。本监理合同期起止日期应在合同专用条款中约定。2.由于非乙方的原因导致监理合同期延长，甲乙双方应按约定签定补充协议。第___条合同的变更和解除1.若实际监理范围或监理工作量或监理合同期因故发生变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议。2.一方要求变更合同，应提前___天以书面形式通知对方并说明理由，另一方在接到通知后应在___天内予以答复。若同意变更要求，双方应协商签订补充协议;若不同意变更要求，双方仍应履行本合同约定的义务。如果一方在接到对方变更要求后___天内不予答复，则视为变更要求已被接受，否则视为违约。3.若一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务，另一方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止或解除所遭受的损失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。4.一方要求解除合同，应提前___天以书面形式通知对方并说明理由，另一方应在接到通知后___天内作出答复;若不同意解除要求，在协商统一前，双方仍应履行本合同。若在___天内不予答复，则视为同意解除合同，一方可在发出第一次通知的28___，发出解除合同__通知，合同即行解除。5.本合同签订之后，不因法定代表人或授权的代理人的变动而变更或解除。第___条监理酬金与支付1.甲方应按国家的（范本）监理收费规定，确认乙方的监理酬金，并按合同专用条款约定的时间、方式予以支付。2.监理酬金的支付按监理合同期进行，不受工程施工实际进度的影响。(除乙方原因造成的工程延误外)。监理合同协议书签订后___天内，甲方应按总监理酬金___%~___%的数额，向乙方预付监理酬金;工程保修阶段的监理酬金一般可为监理酬金总额的___%。3.若因甲方原因使工程规模、监理范围或监理期___生的变化超过双方的约定时，甲方应按合同专用条款约定的办法调整监理费。合同执行期间，若因国家或地方工程造价管理部门公布的价格和费率调整等原因使工程费用增加，乙方的监理酬金也应相应调整，具体调整办法可在合同专用条款中约定。4.若因非乙方原因造成工程延误，甲方应按合同专用条款约定的办法支付延期监理酬金。5.乙方人员受甲方指派出外考察的费用，由甲方承担。6.若甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日的银行贷款利率乘以拖欠的酬金时间计算。第___条人员的更换1.若乙方确需更换总监和主要监理人员时，应提前___天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它监理人员的调换也应提前___天通知甲方并通知第三方。2.若因乙方人员不称职，甲方有权提出调换人员，若情况属实，乙方应当予以调换。3.若甲方需更换其代表，应提前___天以书面形式通知乙方。第___条奖励与赔偿1.奖励:(1)乙方及其派出人员，在监理工作中表现突出，贡献较大时，甲方应给予表扬和奖励。(2)乙方人员在监理工作中提出合理化建议，节省工程投资使甲方得到了经济效益，甲方应将节约部分的___%~___%奖励给乙方，具体标准和办法应在合同专用条款中约定。2.赔偿:若因乙方人员工作过失造成工程事故或甲方经济损失，应向甲方进行赔偿。赔偿额计算方法为:该单项直接损失___监理费率(扣除税金)。累计赔偿总金额不应超过监理酬金总额(扣除税金)。第___条转让与分包1.本合同一经签署，不得转让。2.除受监的主体工程外，乙方可将合同部分任务分包给有资质的监理单位(分包部分不能超过总监理任务的___%)，但应事先以书面形式将分包单位的名称、分包范围与分包内容报告甲方，甲方对此分包有确认和否决权。3.乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响，在经济上甲方只与乙方___，但甲方对乙方分包单位的工作有权监督，分包人的任何违约，均视为乙方的违约。4.乙方对外单位人员的聘任不视为分包。第___条违约、争议与仲裁1.任何一方不执行本合同的规定，不履行合同中约定的义务，均视为违约。违约方应承担违约责任并赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。2.在执行合同过程中，双方因合同发生争议时，应当协商解决或者提请双方的上级行政主管部门进行调解，若协商或调解无效，可选择以___式之一进行处理:(1)向双方认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同，否则视为违约。三、合同专用条款合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。第___条法规、语言和___1.本合同约定的适用的法规:2.双方的权利、义务若因适用的法规变更而引起变化时，则双方的权利、义务需再约定的内容为:3.辅助语言:第___条监理范围监理工程范围包括:(1)工程名称:(2)工程地点:(3)工程规模:(4)工程界限:(5)工程投资:(6)施工期:(7)监理工作阶段及内容第___条甲方的职责与义务1.甲方应在年月日任命其代表，并向乙方提供所约定的外部条件包括:2.甲方向第三方通知乙方监理工作范围、职权和人员的具体办法和日期:3.双方约定的甲方应提供的技术资料及提供的时间:4.甲方免费向监理机构提供如下现场设施:乙方自备的，甲方给予经济补偿的设施如下:5.在监理期间，甲方免费向监理机构提供名职员，由总监安排其工作，并免费提供名服务人员。6.监理工作程序的约定:甲方应在天内审批乙方提交并要求作出决定的各类报告、报表的办法、期限和责任:7.甲方未按约定支付监理费用的违约责任的约定:第___条乙方的职责与义务1.乙方应在年月日向甲方提交监理机构的组成、监理人员___、监理工作规划及监理工作实施细则;8.乙方应在天内___(或核实)各类报告、报表的程序、责任:9.乙方应在天内向甲方提交监理工作月报内容及有关专项报告的约定:12.本工程需要保密的内容约定:13.监理工程师现场设施返还甲方的办法:第___条乙方权利4.对设计内容进行局部修改的具体标准和条件的约定:第___条监理合同期1.本监理合同期从年月日至年月日，共计月(或天);2.本监理合同期延长条件的约定:第___条监理酬金与支付2.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付乙方的监理酬金(含预付款，进度款等):3.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，对乙方的监理酬金进行调整:监理酬金调整的条件约定:4.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付延期监理酬金:第___条奖励与赔偿1.奖励条件、标准和方法:第___条违约、争议与仲裁1.违约处理方式的约定:2.争议的具体解决办法的约定:3.在合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由___，仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。附加协议条款:___:范本使用说明?水运工程施工监理合同范本》主要适用于全国水运工程(含合资或外资在国内建设的水运工程)的施工监理，包括港口、航道、船厂、防波堤、修造船建筑物、船闸、渠化及其配套工程。?水运工程施工监理合同范本》包括《合同协议书》，《合同通用条款》和《合同专用条款》三部分。(1)"合同协议书"是整个监理合同概括性的总汇，它以简练、概括性语言，将合同的要点写入协议书中，双方一旦达成协议，只要书写很少的文字即可签署合同。(2)"合同通用条款"主要是依据___部"水运工程施工监理规定(试行)"的精神，参照"菲迪克"(fidic)条款并结合我国水运工程施工的实际情况而提出的施工监理合同标准条件，合同双方原则上应当遵守，签约和履约过程中，一般不作改动。(3)"合同专用条款"是甲乙双方根据不同工程项目的特点和所处的自然和社会环境，对合同条款的一种完善与补充，如:工程中的具体内容，如工程规模，监理项目、工程造价、监理合同期、监理费用、特殊检测项目及费用、奖励条件等都应在专用条款中写明，由甲乙双方协商一致后填写，双方若认为需要，可在其中增加约定的补充条款和修正条款，以及附加条款。"合同专用条款"应当对应"合同通用条款"的顺序进行填写，例如:"第___条"，要根据工程的具体情况填写所适用的部门和地方的法规与规章。"第___条"，写明"监理范围"时，一般要具体写出工程项目和它包括的总概算，单位工程概算所涵盖的工程范围应与总承包合同相一致。在写明监理内容时，首先要具体写明是哪个阶段或哪几个阶段的监理任务;其次要写明委托阶段内每项具体监理工作，以免遗漏。如果甲方还要求乙方承担一些咨询业务和事务性工作，也应当在本条款中详细列出。如，建设项目可行性研究，编制概预算，编制标底，提供临时设施的设计等。"第___条"，在填写甲方向乙方提供或乙方自备的设施时，一般是指下列设备:(1)检测设备，(2)测量设备，(3)通信设备，(4)交通设备，(5)照相录像设备，(6)电算设备，(7)打字复印设备，(8)办公用房及设备，(9)生活用房及设备。若甲方对乙方自备的设备进行补偿时，一般应写明补偿金额，其计算方法是:补偿金额=设备使用期占折旧期的比率___设备原值+管理费。在监理期间，若有特殊的检测项目，双方应增加有关此方面的约定，并写明检测费用的计算方式、支付时间和金额。补偿金额=设备使用期占折旧期的比率___设备原值+管理费。在监理期间，若有特殊的检测项目，双方应增加有关此方面的约定，并写明检测费用的计算方式、支付时间和金额。