监理工程师合同管理

2012年监理工程师《 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理》模拟题（2）2012-02-0611:36　【】【】【】　　单项选择题　　1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（　）内没有行使撤销权，规定其撤销权消灭。　　A．1年　　B．2年　　C．3年　　D．5年　　2、建设工程施工生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（　）的市场价格履行。　　A．工程所在地　　B．施工单位所在地　　C．建设单位所在地　　D．合同签订地　　3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（　）计价。　　A．原价格　　B．交付时的价格　　C．原价格和交付时价格中的较高者　　D．原价格和交付时价格中的较低者　　4、施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使（　）。　　A．先履行抗辩权　　B．先诉抗辩权　　C．不安抗辩权　　D．同时履行抗辩权　　5、债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院（　）债务人的行为。　　A．变更　　B．代位　　C．解除　　D．撤销　　6、甲与乙签订了采购10吨水泥的合同，合同中约定由乙向甲交付8吨，向丙交付2吨。这种情况为（　）。　　A．债务承担　　B．债务人向第三人履行债务　　C．由第三人向债权人履行债务　　D．债权转让　　7、根据我国《合同法》的规定，既具有对合同未违约方进行补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（　）。　　A．罚金　　B．赔偿金　　C．预付款　　D．违约金　　8、合同当事人约定了定金3万元，违约金4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金的一方（　）万元。　　A．3　　B．6　　C．7　　D．10　　9、某工程总投资2100万，预计某一设备的采购价为300万元，就设备采购而言，（　）。　　A．必须进行招标　　B．可以不进行招标　　C．必须采用询价来确定供应商　　D．只能通过公开招标来确定供应商　　10、邀请招标的邀请对象的数目以（　）家为宜。　　A．3　　B．5　　C．7　　D．5-7　　答案：1、A　2、A　3、B　4、D　5、D　6、B　7、D　8、B　9、A　10、D2012年监理工程师考试《合同管理》备考试题（3）2011-12-2716:51　【】【】【】　　1.依据委托监理示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（　）。　　A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止　　B．发出终止合同通知，通知发出14日内到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止　　C．发出终止合同通知，通知发出l4日内未得到答复，可在第-个通知发出35日内终止　　D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，通知发　　2．在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（　）。　　A．无偿归监理人所有　　　　　　　　　B．按使用前的原值付款后归监理人　　C．归还委托人，监理人无须支付费用　　D．归还委托人，监理人支付折旧等费用　　3．委托监理合同的通用条件是（　）。　　A．条件　　B．修改条件　　C．专用条件　　D．补充条件　　4．监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括（　）。　　A．开工令　　　B．停工令　　C．复工令　　D．验收令　　5．设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（　）。　　A．从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止　　B．从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止　　C．从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止　　D．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止　　6．设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（　）。　　A．和解　　　　　　　B．调解　　C．和解或诉讼　　D．仲裁或诉讼　　7．发包人应为设计人提供的现场服务不包括（　）。　　A．施工现场的工作条件　　　　B．生活条件　　C．设计人的现场津贴　　D．交通工具　　8．设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（　）。　　A．10％　　B．20％　　C．30％　　D．40％　　9．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（　）处理。　　A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延　　B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延　　C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延　　答案：1．D　2．C　3．A　4．D　5．B　6．D　7．C　8．C　9．C2012监理工程师考试《合同管理》备考试题（4）2011-12-2716:52　【】【】【】　　1．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（　）　　A．费用由发包人承担，工期给予顺延　　　B．费用由承包人承担，工期不予顺延　　C．费用由发包人承担，工期不予顺延　　　D．费用由承包人承担，工期给予顺延　　2．所列条款的约定不区分具体工程的行业、地城、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指（　）含义　　A． 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 　　B．通用　　C．专用　　D．从属　　3．工程进度款的支付方式不包括（　）　　A．按月计量支付　　　　B．按部位支付　　C．按里程碑完成的进度分阶段支付　　　　D．完成工程后一次性支付　　4．在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是（　）。　　A．工程师可以拒绝验收　　　　B．承包人承担由此发生的费用　　　C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程帅的要求重新采购符合要求的产品　　D．由此造成工期延误不予顺延　　5．工程师对隐蔽工程重新验收合格，则（　）　　A．承包人承担追加的价款，工期不顺延　　B．发包人承担的合同价款，工期顺延　　C．承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延　　D．发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延　　6．工程施工中经常发生的变更是（　）。　　A．设计变更　　B．进度变更　　C．合同变更　　D．投资变更　　7．由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以（　）　　A．折价拍卖工程　　B．提交裁决　　C．起诉　　D．停工　　8．联动无负荷试车由（　）来组织。　　A．发包人　　　　　B．理论换算法　　　　C．衡量法　　　　　D．设计人　　9．如果当事人双方在产品的质量 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 中，对试验结果发生争议，应按（　）规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。　　A．《标准化法》　　　B．《合同法》　　　C．《质量法》　　　D．《建筑法》　　答案：1．B．2．B　3．B　4．C　5．B　6．A　7．D　8．A　9．A2012年监理工程师考试《合同管理》备考试题（5）2011-12-2716:53　【】【】【】　　1．某采用FIDIC《施工条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部　配合条件条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方的验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（　）　　A．4月15日　　　　B．5月1日　　　　C．5月15日　　　　　D．5月18日　　2．按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（　）签发接收证书。　　A．本该进行检验日　　B．缺陷通知期内补充检验通过日　　C．工程实际移交日　　　　D．业主实际使用日　　3．在FIDIC合同条件中，合同工期是指（　）。　　A．合同内注明工期　　B．合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和　　C．发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数　　D．发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数　　4．给指定分包商的付款应从（　）内开支　　A．进度款　　B．变更价款　　C．预付款　　D．暂列金额　　5．工程师判定风险责任的准则是（　）。　　A．有经验的承包商在投标阶段能否合理预见　　B．风险事件的程度　　C．风险起因　　D．承包商抗风险能力　　6.工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由（　）承担。　　A．业主　　　B．承包商　　C．工程师　　D．指定分包商　　7．关于业主的资金安排说法错误的是（　）。　　A．承包商可以要求业主提供资金安排 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 　　B．接到工程开工通知的28天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表　　C．第一份资金需求估价合同应在开工后28天内提交　　D．业主未按资金安排计划执行，承包商可提前21天以上通知业主　　8．某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种地索赔属于（　）　　A．总索赔　　　B．道义索赔　　　C．默示索赔　　D．工程变更索赔　　9．（　）是指分析索赔事件的影响。　　A．分析索赔事由　　B．事态调查结果　　C．实际损失分析　　D．损害事件原因调查　　答案：1．A　2．A　3．B　4．D　5．A　6．B　7．C　8．C　9．C2012监理工程师考试《合同管理》备考试题（6）2011-12-2716:57　【】【】【】　　1．法人应当具备（　）等条件。　　A．依法成立　　B．有必要的财产或者经费　　C．有自己的名称、组织机构和场所　　D．能够独立承担民事责任　　E．经上级行政主管机关批准　　2．关系的主体包括（　）。　　A．自然人　　B．法人　　C．行为　　　　　D．权利　　E．事件　　3．可以是第三人做出担保的方式有（　）。　　A．保证　　B．抵押　　C．质押　　　　D．留置　　4．“建筑工程一切险”的被保险人可以是（　）。　　A．业主　　B．分包人　　C．承包人　　D．技术顾问　　5．根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（　）条款仍然有效。　　A．质量　　B．结算　　C．仲裁　　D．标的　　E．担保　　6．合同履行中，承担违约责任的方式包括（　）等。　　A．继续履行　　B．采取补救措施　　C．赔偿损失　　D．返还财产　　E．追缴财产，收归国有　　　7．《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（　）。　　A．要约人确定了承诺期限　　B．要约已经到达受要约人　　C．要约人明示要约不可撤销　　D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作　　E．要约人明示要约可以撤销　　8．下列叙述中正确的是（　）。　　A．无相应承包资质等级的承包人订立的建筑工程合同是无效的　　B．表见代理的后果由代理人承担　　C．无效合同的确认权只归人民法院　　D．无民事行为能力的人不能订立合同　　E．合同当事人的法人合并，合同的权利和义务由合并后的新法人继承　　9．合同不当履行的处理包括（　）。　　A．因债权人致使债务履行困难的处理＆提前或部分履行的处理　　C．合同不当履行中的保全措施　　D．部分合同失效的处理　　E．合同部分撤销的处理　　10．合同可以终止的情况有（　）。　　A．合同解除　　B．债务相互抵消　　C．债权人免除债务　　D．债权债务同归于一人　　E．债权人未请求履行　　答案：1．ABCD　2．AB　3　ABC　4　ABCD　5．BC　6．ABC　7．ACD　8．ADE　9．ABC　10．ABCD2012年监理工程师考试《合同管理》备考试题（7）2011-12-2716:58　【】【】【】　　1．《招标投标法》规定，投标文件（　）的投标人应确定为中标人。　　A．满足招标文件中规定的各项综合评价的最低要求　　B．最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准　　C．满足招标文件各项要求，并且报价最低　　D．满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低　　E．满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高　　2．《招标投标法》规定的招标方式包括（　）。　　A．公开招标　　B．询价比较招标　　C．直接发包　　D．邀请招标　　E．议标　　3．下列应当作为无效投标文件的有（　）。　　A．投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.投标文件的关键内容字迹模糊　　C．未按照要求提供投标保证金　　D．投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章　　E．投标中报价发生细微偏差　　4．对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（　）。　　A．设计 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 优劣　　B．投入、产出效益比较　　C．设计进度快慢　　D．投标报价是否最低　　E．社会信誉是否良好　　5．依据委托监理示范文本规定，（　）属于额外的监理工作。　　A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作　　B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作　　C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作　　D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作　　E．出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作　　6．对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有（　）。　　A．监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件　　C．建设工程委托监理合同专用条件　　D．在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件　　E．双方来往的信件和书面文件　　7．根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括（　）。　　A．提供开展监理业务所需的外部条件　　B．提供与本工程有关的设备生产厂名录　　C．必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件　　D．在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定　　E．授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系　　　8．委托勘察任务的工作范围包括（　）。　　A．工程勘察任务　　B．技术要求　　C．预计的勘察工作量　　D．勘察成果提交的份数　　E．其他必要的相关资料　　9．设计合同中，发包人的责任包括（　）等。　　A．对设计依据资料的正确性负责　　B．保证设计质量　　C．提出技术设计方案　　D．解决施工中出现的设计问题　　E．提供必要的现场工作条件　　10．依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，对迟延履行合同期间发生的风险事件，下列说法正确的是（　）。　　A．不免除迟延履行方的相应责任　　B．双方的风险责任均不免除　　C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续　　D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续　　E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担　　答案：1．BD　2．AD　3　ABCD　4　ABCE　5．CD　6．ABCD　7．ABDE　8　ABCD　9　AE　10．ACD2012监理工程师考试《合同管理》备考试题（8）2011-12-2716:59　【】【】【】　　1．依据施工示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（　）。　　A．办理临时用地、停水、停电申请手续　　B．向施工单位进行设计交底　　C．提供施工场地地下管线　　D．做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护　　E．开通施工现场与城乡公共道路的通道　　2．关于固定价格合同说法正确的是（　）。　　A．合同的价款是不可调整的　　B．工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同　　C．约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担　　D．双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法　　E．在约定的风险范围内合同价款不再调整　　3．关于施工质量控制说法正确的是（　）。　　A．质量检查，达到约定的给予质量认可，达不到则予拒收　　B．双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定　　C．承包人应随时接受工程师及委派人员的检查　　D．检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担　　E．工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担　　4．工程师可以就（　）方面向承包人发出变更通知。　　A．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸　　B．增减合同中约定的工程量　　C．改变有关工程的施工时间和顺序　　D．其他有关工程变更需要的附加工作　　E．变更工程质量标准　　5．工程进度款的计算内容包括（　）。　　A．实际完成的工程量价款　　B．工程师批准的索赔款　　C．本期应扣回的预付款　　D．设计变更调整的合同款　　E．保修金的退还　　6．交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是（　）。　　A．按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行　　B．无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行　　C．没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行　　D．按颁布的国家标准执行　　E．无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行　　7．FIDIC合同中，工程师可从承包商应得的工程款内扣减给业主带来损失的款项的情况有（　）。　　A．不合格材料　　B．重复检验费　　C．折价接受部分有缺陷工程　　D．未改正质量的错误行为　　E．提前竣工　　8．业主或承包商无法预测而保险公司又不承保的风险包括（　）。　　A．战争　　B．革命或内战　　C．放射性污染(非承包商原因)　　D．承包商或分包商雇员引起的混乱　　E．一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用　　9．承包商合理延长合同工期的条件可能包括（　）。　　A．不可预见的外界条件　　B．业主延误移交施工现场　　C．后续调整引起的延误　　D．涉及公共部门原因引起的延误　　E．因季节性大雨导致延误　　10．对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意以下几点（　）。　　A．划清施工进度拖延的责任　　B．被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容　　C．无权要求承包人缩短合同工期　　D．工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期　　E．被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期　　答案：1．ACE　2．CDE　3．ACD　4．BCD　5．ABCD　6．ABCD　7．ABCD　8．ABC　9．ABCD　10．ABC2012年监理工程师《合同管理》模拟题（1）2012-02-0611:35　【】【】【】　　单项选择题　　1、建设工程施工关系的客体是（　）。　　A．物　　B．施工　　C．行为　　D．智力成果　　2、下列关于代理的叙述，不正确的是（　）。　　A．代理的民事责任由被代理人承担。　　B．代理人以自己的名义实施代理行为　　C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任　　D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示　　3、下列选项中不可作为抵押物的是（　）。　　A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权　　B．土地所有权　　C．抵押人所有的机器设备交通工具　　D．抵押人的房屋及地上附着物　　4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（　）承担保证责任。　　A．合同　　B．连带责任保证　　C．法律　　D．一般保证　　5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（　）。　　A．业主　　B．承包人　　C．监理人　　D．发包人　　6、公证机关进行公证一般适用（　）原则。　　A．公平　　B．诚实信用　　C．自愿　　D．公开　　7、订立合同过程中，（　）不是要约邀请。　　A．中标通知书　　B．招标公告　　C．商业广告　　D．寄送的价目表　　8、要约的撤回应在（　）取消要约的意思表示。　　A．签订合同之前　　B．合同成立之后　　C．要约发生法律效力之前　　D．要约发生法律效力之后　　9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（　）的解释。　　A．有利于格式条款提供一方　　B．不利于格式条款提供一方　　C．不利于格式条款接受一方　　D．格式条款无效　　10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（　）责任。　　A．违约　　B．隐瞒　　C．缔约过失　　D．违法　　答案：1、C　2、B　3、B　4、B　5、B　6、C　7、A　8、C　9、B　10、C2012年监理工程师《合同管理》模拟题（3）2012-02-0611:42　【】【】【】　　单项选择题　　1、评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则（　）。　　A．投标有效　　B．投标无效，退还其投标保证金　　C．评标委员会代签　　D．投标无效，没收其投标保证金　　2、招标人的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的排名人放弃投标时，应当（　）。　　A．仅允许排名前五名的投标人参加投标　　B．改变预审合格，只设合格分，不限制合格者数量　　C．由排名第七的递补，维持六家投标人定量评审　　D．重新进行资格预审　　3、鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用（　）的方式招标。　　A．公开招标　　B．邀请招标　　C．设计方案竞选　　D．直接委托　　4、采用评标价法对投标书的评审是以（　）的标书为最优。　　A．最低的投标报价　　B．合理的投标报价　　C．最低的评标价　　D．最高的评标价　　5、建设工程委托监理的专用条件是对（　）中的某些条款进行补充．修正。　　A．监理委托函　　B．中标函　　C．标准条件　　D．　　6、依据委托监理合同示范文本规定，属于附加监理工作是（　）。　　A、调解合同争议　　B、发生不可抗力后恢复施工前的监理工作　　C、由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间　　D、非监理人自己的原因而暂停监理业务后的恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间　　7、委托监理合同的有效期是（　）。　　A、完成正常监理工作预定的时间　　B、是以约定的日历天数为准　　C、在专用条款中约定　　D、以监理人是否完成了附加．额外工作的义务来判定　　8、在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失8万元，该合同中委托人向监理人约定支付监理酬金总额15万元，监理人已缴纳税金2万元，委托人应承担的赔偿金额为（　）万元。　　A．23　　B．15　　C．13　　D．8　　9、属于正常监理工作酬金中直接成本的是（　）。　　A．业务费　　B．监理人员的差旅费　　C．办公费　　D．经营业务费　　10、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（　）。　　A．设计人收到定金　　B．合同签订　　C．设计人勘察现场　　D．厂址选择　　答案：1、D　2、C　3、B　4、C　5、C　6、C　7、D　8、D　9、B　10、A2012年监理工程师《合同管理》模拟题（16）2012-02-0613:59　【】【】【】　　多项选择题　　1、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（　）。　　A．申请验收　　B．组织验收　　C．提出修改意见　　D．递交竣工结算报告　　E．移交工程　　2、FIDIC施工条件规定，下列的（　）文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。　　A．合同协议书　　B．中标意向书　　C．专用条件　　D．图纸　　E．表　　3、工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商（　）。　　A．必须执行　　B．可以不予理睬　　C．可以执行　　D．可以要求工程师重新考虑　　E．可以依据合同提交仲裁　　4、FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期．费用．利润补偿的情况有（　）。　　A．延误移交施工现场　　B．不可预见的外界条件　　C．非承包人原因检验导致施工的延误　　D．业主提前占用工程　　E．不可抗力事件造成的损失　　5、竣工结算中发包人应承担的违约责任有（　）。　　A．发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任　　B．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款　　C．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程　　D．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿　　E．承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权　　6、在安全施工方面，（　）等应当由发包人承担。　　A．安全防护措施费用　　B．提出安全防护措施　　C．实施安全措施　　D．因承包人措施不力造成的事故责任　　E．因发包人原因导致的安全事故责任　　7、设备制造阶段的监理任务包括（　）。　　A．使用原材料质量的确认　　B．制造过程重要试验结果的质量确认　　C．审查供货方提供的月报表　　D．对发运设备前包装质量的检验　　E．货物运抵现场后进行开箱检验　　8、FIDIC施工合同条件的“”文件中，可包括（　）等的约定内容，作为对当事人双方有约束力的文件组成部分。　　A．工程款调价的方法　　B．必须遵守的施工环境限制　　C．施工中检验的内容、方法　　D．各工程部位应达到的质量　　E．业主选择指定分包商施工部位的说明　　9、承包商向业主索赔成立的条件包括有（　）。　　A．由于业主原因造成费用增加和工期损失　　B．由于工程师原因造成费用增加和工期损失　　C．由于分包商原因造成费用增加和工期损失　　D．按约定提交了索赔意向　　E．提交了索赔报告　　10、下列对指定分包商的叙述，正确的有（?　）。　　A．指定分包商由业主或工程师选定　　B．分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围内的工作　　C．业主或工程师直接对指定分包商进行监督管理　　D．给指定分包商的付款应从暂列金额中开支　　E．即使承包商发布错误指令，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害，承包商也不承担责任　　答案：1、ADE　2、ACDE　3、CDE　4、AC　5、ABD　6、AE　7、ABCD　8、BCDE　9、ABDE　10、ABD