建设工程地形图测量
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
建设工程测量合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)
工程测量、工程物探]
工 程 名 称:
工 程 地 点:
合 同 编 号: (由测量人编填)
设计证书等级:
发 包 人:
勘 察 人:
签 订 日期:
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
第 1 页 共 5 页
发包人:
测量人:
发包人委托测量人承担 测量任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程测量质量，经发包人、测量人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条:工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程建设地点:
1.3 工程规模、特征:
1.4 工程测量任务委托文号、日期:
1.5 工程测量任务(内容)与技术要求: 按国家现行技术
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
、规范、规程及发包方提交的任务委托书内容要求执行。
1.6 承接方式: 委托方式
1.7 预计测量工作量: 按发包方指定的范围测量
第二条:发包人应及时向测量人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、测量许可等批件(复印件)。
2.2 提供工程测量任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供测量工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料，由测量人收集的，发包人需向测量人支付相应费用。
第三条:测量人向发包人提交测量成果资料并对其质量负责。
，发包人要求增加的份数另行测量人负责向发包人提交测量成果资料
收费。
第四条:开工及提交测量成果资料的时间和收费标准及付费方式。
第 2 页 共 5 页
4.1 开工及提交测量成果资料的时间满足业主要求。
4.1.1 本工程测量任务按发包人通知时间开工，按时提交测量成果资料。
由于发包人或测量人的原因未能按期开工提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 测量工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、下雨天、有雾天不可抗力影响以及非测量人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式
4.2.1 本工程测量收费按 :
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目发包人、测量人另行议定。
4.2.2 本工程测量费为 按4.2.1条规定标准计算，以实际工程量结算为准 ，提交测量成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条:发包人、测量人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向测量人明确测量任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 发包人应及时为测量人提供并解决测量现场的工作条件和出现的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.3 工程测量前，若发包人负责提供材料的，应根据测量人提出的工程用料
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与测量人的人员一起验收。
5.1.4 测量过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付测量费。
5.1.5 为测量人指派的工作人员提供必要的工作条件。
5.1.6 由于发包人原因造成测量人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1)。
5.1.7 发包人应保护测量人的投标书、测量
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经测量人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发
第 3 页 共 5 页
生上述情况，发包人应负法律责任，测量人有权索赔。
5.2 测量人责任
5.2.1 测量人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测量，按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料，并对其负责。
5.2.2 由于测量人提供的测量成果资料质量不合格，测量人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若测量人无力补充完善，需另委托其他单位时，测量人应承担全部测量费用;或因测量质量造成重大经济损失或工程事故时，测量人除应负法律责任和免收直接受损失部分的测量费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为发包人的直接经济损失。
5.2.3 在现场工作的测量人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
第六条:违约责任
6.1 由于发包人未给测量人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给测量人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给测量人来回进出场地费和调遣费。
6.2 由于测量人原因造成测量成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工测量费用由测量人承担。
6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,测量已进行测量工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向测量人支付预算额50%的测量费;完成的工作量超过50%时，则应向测量人支付预算额100%的测量费。
6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付测量费，每超过一日，应偿付未付测量费的千分之一逾期违约金。
6.5 由于测量人原因未按合同规定时间(日期)提交测量成果资料，每超过一日，应减收测量费的千分之一作逾期违约金，以此类推，扣除测量费不免除测量人继续履行合同义务的责任。
第七条:本合同未尽事宜，经发包人与测量人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条:其它约定事项:
第九条: 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成时 ，按下列第 ? 方式解决:
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
第 4 页 共 5 页
(二)依法向人民法院起诉。
第十条:本合同自发包人、测量人签字盖章后生效，发包人、测量履行完合同
规定的义务后，本合同终止。
本合同一式 份，发包人 份、测量人 份。
发包人名称 :(盖 章) 测量人名称 :(盖 章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
第 5 页 共 5 页
浙公网安备 33021202002483