精品文档管线穿越施工合同发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和图合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况及承包范围：工程名称：给水和消防管道拖管施工工程地点：江苏汤沟两相和酒业有限公司老厂区内工程主要内容：管道焊接、地坪破碎、工作坑开挖、钻导向孔、预扩孔、牵引管、管线回拖等承包范围：本工程除水泥砼路面恢复及管件安装以外的全部工作内容。钻导向孔、预扩孔、穿越管线高程定位、管线回拖按相关
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
（包括图纸说明及有关技术资料所规定的内容）执行。地质情况：咨询业主或甲方二、工程承包方式：乙方负责管线非开挖定向穿越工程施工并保证管线穿越工程的质量。合同价款：此合同为单价包死，管径不大于200mm的单价60元/米，总施工米数约3500米。具体选用型号及各型号管线施工长度以现场实际施工为准。本工程合同价包括：拆除路面或就近移栽绿化、挖工作坑、焊接管材、钻导向孔、扩孔、拖拉管和泥浆处理等全部费用。合同工期：开工日期：合同签署后入厂施工或等甲方
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
进场竣工日期：入厂后25日内全部完成遇到下列情况经发包人签字确认后，工期相应顺延：1、由于甲方原因或业主原因造成的停工以及重大
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
变更。2、因人力不可坑拒的自然灾害而造成停工等。五、发包人（甲方）工作：1、甲方派驻施工现场工程师代表，负责监督工程施工的质量，工期及工程进度。2、甲方负责协调施工道路、临时用水用电等有关事宜，使现场满足施工条件。3、甲方负责向乙方提供完整的施工图纸及相关技术资料。4、甲方按照合同约定合同价款支付相应的款项。5、甲方不提供乙方食宿，乙方自行解决。六、承包人（乙方）工作：1、乙方指派同志为乙方代表（即项目负责人）负责该工程施工进度的管理及质量控制。2、乙方严格按照施工图纸、相关质量检验评定标准、施工验收规范以及操作规程进行施工。3、乙方负责道路通畅并设置施工警示安全标识。4、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，采取有效措施做到安全施工。5、乙方应严格抓好工程质量控制，确保工程质量达标，乙方必须在规定的工期内完成本工程的施工、交工。乙方做好原始施工
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
，须提供拖管记录及走向埋深图。6、乙方施工人员进入厂区必须服从厂规，肆意毁坏和破坏设施，按价赔偿。七、双方的基本权利1、如果乙方在施工时遇到了无法遇见的地下情况，要在第一时间通知甲方，由甲方上报业主解决或双方协商处理。2、如回拖不到位或管线变形、因焊口断裂造成的问题由乙方负责承担损失。3、如遇不可抗力因素（如下雨、地震等）属双方风险，工期顺延。发生的费用双方协商解决。4、乙方施工过程中不得损坏甲方厂区内设施，施工需要损毁的，上报甲方或业主，处理结果通知乙方，否则，自行承担赔偿；不得堵塞和污染厂区内马路、排水沟等，违反本款，甲方有权对乙方处以500元/次的罚金，从乙方工程款中扣除，并勒令乙方恢复原样。5、根据甲方要求，乙方及时安排机械和人员进场，并对进场的机械进行检查和保养，同事对进场施工人员进行安全技术交底，在施工期间，发生的安全事故，由乙方承担责任，与甲方无关。6、在施工期间，遇地下不明情况，及时通知甲方和甲方代表查勘，待查明情况解决后，方可继续施工。若地下不明情况未及时通知甲方，擅自施工导致造成质量和安全事故的，损失均由乙方自行承担。7、严格按照施工图纸和施工规范施工，不得随意变更路线；未经甲方和业主同意擅自变更路线的造成损失及无法验收通过的，一切损失由乙方承担。八、工程款（进度款）的支付和结算1、工程施工完成50%时，付给乙方完成工程量的70%，全部完工时付至合同价款的60%，余款至验收合格后结清。2、工程结算审定值=承包单价×总施工米数。九、违约责任1、因甲方或业主原因造成的停工，工期相应顺延。2、因乙方原因造成的停工或存在工程质量问题造成的整改、返修，乙方负责赔偿甲方损失。3、乙方不得随意拖延工期，无故每拖延一天罚款1000元。十、争议的解决方式：因履行合同发横争议时，双方应协商解决，协商不成将向施工工程所在地的人民法院起诉。十一、其他约定：1、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。2、本合同未尽事宜，双方另行协商。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：合同订立时间：年月日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
浙公网安备 33021202002483