(完整word版)2016电大建设监理形成性考核册答案

PAGE/NUMPAGES保定广播电视大学开放教育形成性考核作业建设监理作业姓名_______学号___年级___2014秋____专业___土木工程___保定广播电视大学建设监理作业一一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1．建设项目管理服务的主体是（A）A．监理单位B．施工单位C． 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 单位D．勘察单位2．在项目建设过程中，始终处于主要负责地位的是（B）A．工程项目建设B．业主C．施工企业D．勘察单位3．科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（C）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性4．监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（A）A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润5．编制监理规划的总负责人是（C）A．项目业主B．设计工程师C．总监理工程师D．监理员6．目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是（A）A．投入、转换、反馈、对比、纠正B．投入、反馈、转换、对比、纠正C．对比、投入、反馈、转换、纠正D．投入、转换、对比、反馈、纠正7．合同法律的主体是（A）A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人以自己的名义参与民事活动的经济实体8．招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（A）A．工程报建、选择招标方式、请招标、编制招标有关文件B．选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件C．工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件D．工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标9．施工合同中，下列属于承包人的工作范畴的一项是（D）A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B．办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等工作C．协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用D．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫10．关于建设监理委托合同叙述不正确的一项是（C）A．“甲方”指承担直接投资责任，委托监理业务的一方以及其合法继承人B．“乙方”指承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人C．监理机构是指甲方派驻工程现场实施监理业务的组织D．总监理工程师是指乙方派到监理机构全面履行合同的全权负责人11．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制12．在工程建设中，影响工程质量的主要因素有：人、材料、机械、方法和环境五个方面，其中对工程质量影响最主要的因素是（A）A．人B．材料C．机械D．方法13．在工程建设中起决定性作用的环节是（A）A．设计质量控制B．施工质量控制C．监理质量控制D．策划质量控制14．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（C）建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种15．进行工程建设全过程投资控制时，对建设项目投资影响程度最大的阶段是（A）A．技术设计阶段B．建设项目发包阶段C．施工建设阶段D．项目竣工验收阶段16．可行性研究的核心是（D）A．市场需求B．技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 C．建设条件D．经济评价17．关于工程延误和工程延期概念描述不正确的一项是（A）A．工程延误与工程延期是同一概念B．工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C．工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D．导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加．业主的干扰和阻碍等因素18．工程项目的施工进度控制的起始与终止时间是（A）A．起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满B．起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目保修期满C．起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目竣工D．起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目竣工19．与工程建设关系密切的单位计划系统不包括（D）A．建设单位计划系统B．设计单位计划系统C．监理单位计划系统D．政府部门计划系统20．建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于（C）A．自上而下流动信息B．自下而上流动信息C．横向流动信息D．建设项目内部与外部环境之间流动的信息二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）1．必须实行监理的建设工程包括（ABDE）A．大中型公用事业工程B．国家重点建设工程C．私人住宅D．成片开发建设的住宅小区工程E．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程2．建设工程配套机制的竞争机制意味着（ABCDE）A．设计阶段要选择优秀的设计单位B．设计阶段要选择优秀的设计方案C．施工阶段要选择优秀的材料供应单位D．施工阶段要选择优秀的设备供应单位E．施工阶段要选择优秀的施工单位3．工程项目的生命周期若分为三个阶段，包括（ACD）A．项目决策阶段B．项目设计阶段C．项目实施阶段D．项目使用阶段E．项目维修阶段4．监理工程师必须具有的素质体现在（BCDE）A．具有博士学位B．要有丰富的工程建设实践经验C．要有良好的品德D．有多学科的专业知识E．有健康的体魄5．我国《担保法》规定的担保方式有（ABCDE）A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金6．监理招标的特点有(ABC)A．招标宗旨是对监理单位能力的选择B．报价在选择中居于次要地位C．监理单位的选择一般采用邀请招标D．邀请投标人越多越好E．监理招标鼓励价格竞争7．通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（BCDE）A．质量监督B．质量控制C．质量保证D．质量改进E．质量策划8．建设工程投资控制的几个阶段分别是（ABCDE）A．投资决策阶段B．设计阶段C．建设项目发包阶段D．施工阶段E．竣工验收阶段9．影响建设工程进度因素的来源可能是（ABCDE）A．建设单位及上级机构B．设计、施工及供货单位C．政府建设主管部门D．监理单位本省E．自然条件10．信息的基本特征有（ABDE）A．真实性B．系统性C．有效性D．时效性E．不完全性三、案例 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 题（每小题15分，共30分）某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司(合同未签)，并向总包施工单位和监理发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。问题：你认为业主代表的做法是否正确？为什么？答：业主代表做法不正确。因为：业主代表自行肢解工程进行分包，承包合同违约；业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知，监理合同违约；业主代表自行选择分包单位，监理合同违约。若总包单位提出异议，监理方应按什么程序协调有关方的关系？答：(1)由总监理工程师签发监理通知，召开有关方协调会，中止业主方违约行为；(2)由监理单位对分包单位进行审核(如合格)和确认，并报业主；(3)由总包单位与分包单位签订分包合同。分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理？答：(1)退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款；(2)发监理通知，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收；(3)分包单位与总包单位进行结算。2．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：定金与预付款有什么区别？答：定金与预付款的区别：1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同正常履行，定金返还；②合同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。（2）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？答：监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1）承包商受到了实际损失或损害；2）损失不是因承包商的过错造成；3）损害也不是承包商应承担的风险造成；４）承包商在合同规定的索赔时限内提出。建设监理作业二一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1．建设工程监理的行为对象是（A）A．工程项目建设B．业主C．施工企业D．勘察单位2．处于开放系统中的近代工程项目，其技术要求日益先进复杂，就必须要求建设监理具有（D）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性3．全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（D）A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收4．监理人员和监理辅助人员的差旅费、办公费、书报费、通讯费、文印费、医疗费等费用属于建设工程监理费的（A）A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润5．凡取得监理工程师岗位资质的人员统称为（A）A．监理工程师B．总监理工程师C．监理员D．总监理工程师代表6．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（A）A．只有一个顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导7．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（D）A．投入B．转换C．对比D．纠正8．保证是指（B）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人9．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（C）A．1/2B．1/3C．2/3D．3/410．因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（A）承担。A．发包人B．承包人C．发包人和承包人D．不能确定11．监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项（D）A．在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录B．对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求C．在监理工程师与承包商共同协商确定给承包商的工期和费用补偿量达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定D．对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款12．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是（C）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制13．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（D）A．凝结时间指标B．细度指标C．稠度指标D．是否符合质量标准14．合理的质量是指（B）A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D．工程质量竣工后，验收合格15．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（B）A．建筑安装工程费属于静态投资B．设备工器具购置费属于动态投资C．建设期利息属于动态投资D．固定资产投资方向调节税属于动态投资16．单价法编制施工图预算的工作主要有：a．套工料单价；b．计算工程量；c．做工料分析；d．复核；e．计算各项费用汇总造价；f．准备工作；g．编制说明、填写封面。其编制步骤是（B）A．f→b→a→d→c→e→gB．f→b→a→c→e→d→gC．f→a→b→d→c→e→gD．f→d→a→b→c→e→g17．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（A）A．人为因素B．技术因素C．设备与构配件因素D．水文地质与气象因素18．网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的一项是（D）A．最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻B．最早完成时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻C．最早开始时间从网络计划的起点节点开始，顺序进行计算D．工作最早完成时间等于该工作最早开始时间与其持续时间之差19．与工程建设关系密切的单位计划系统不包括（D）A．建设单位计划系统B．设计单位计划系统C．监理单位计划系统D．政府部门计划系统20．信息的时效性是指（D）A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）1．在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（CDE）A．委托方的全权代表B．业主与承建商合同纠纷的仲裁人C．公正地维护业主合法权益的一方D．竭诚为业主提供技术服务的一方E．公正地维护社会公众利益的一方2．我国实施建设工程监理的配套机制主要涉及（ABC）A．需求机制B．科学决策机制C．竞争机制D．施工单位负责制E．社会主义市场体制3．工程项目的生命周期分为四个阶段，包括（ABCD）A．项目的前期策划和确立阶段B．项目的设计与计划阶段C．项目的实施阶段D．项目的使用阶段E．项目的维修阶段4．组织构成因素包括（BCDE）A．合理的组织联系B．合理的管理跨度C．合理的管理层次D．合理确定职能E．合理划分部门5．合同法律关系的构成要素是（ABE）A．主体B．客体C．法律责任D．法律效力E．内容6．招标准备阶段的主要工作有(ABCD)A．工程报建B．选择招标方式C．申请招标D．编制招标文件E．开标7．建设监理目标控制包括（ABC）A．质量控制B．投资控制C．进度控制D．人员控制E．设备控制8．投资估算的主要作用包括（ABD）A．项目主管部门审批项目建议书，可行性研究报告的依据之一B．项目筹资决策和投资决策的重要依据C．确定施工方案的依据D．编制初步设计概算的依据E．向环保部门申请建设执照的依据9．工程网络计划的计算工期等于（AC）A．单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间B．单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间C．双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值D．双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值E．时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间10．施工过程中需要收集的主要信息有（ABDE）A．业主提供的信息B．承包方提供的信息C．推销商提供的信息D．监理方提供的信息E．与工地相关的其他信息三、案例分析题（每小题15分，共30分）1．某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。子项目监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。问题：该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监答：理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同（或一个项目监理机构）。总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。（2）根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？答：王工的职责问题：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工的职责。不属于王工的职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。2．某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2009年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。　　经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。图1施工总进度计划工程实施中发生了下列事件：事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。问题：事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。答：事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2009年3月4日开工），同意赔偿损失3万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（2）事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。答：事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。建设监理作业三一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1．建设工程监理是由(A)开展的一种监督管理活动A．监理单位B．施工单位C．设计单位D．勘察单位2．我国实施建设工程监理的三个基本条件是（A）A．法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制B．服务性、公正性、独立性C．需求机制、科学决策机制、竞争机制D．施工单位、总承包单位、监理单位3．在工程实施过程中，被监理的单位一般指（A）A．业主B．勘察单位C．承建商D．监理单位4．我国实行监理企业资质的管理体制是（C）A．分级管理，统分结合B．一级管理、统分结合C．集中管理，以统为主D．分级管理，以统为主5．管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的（B）A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润6．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（A）监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则7．事先分析目标偏离的可能性，采取预防性控制措施，使实际目标符合计划要求，从而达到有效控制的形式是（A）A．主动控制B．被动控制C．移动控制D．转动控制8．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是（A）国有土地使用权学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位．社会团体的教育设施依法被查封、扣押、监管的财产所有权、使用权不明或有争议的财产9．下列与监理招标三个特点不符的一项是（D）A．招标宗旨是对监理单位能力的选择B．报价在选择中居于次要地位C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D．选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好10．下列措施不是发包人承担违约责任的方式的一项是（C）A．赔偿损失B．支付违约金C．采取补救措施D．继续履行11．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（D）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制12．在工程质量控制的方法控制包括：施工技术方案、工艺流程、组织措施、 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 手段、施工组织设计等的控制，其中最重要的控制步骤是（A）A．施工技术方案B．组织措施C．检测手段D．工艺流程13．对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于专业方案审核内容的是（D）A．占地面积B．结构设计方案C．建设期限D．投资概算14．工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（A）A．设计阶段B．建设项目发包阶段C．施工阶段D．项目竣工验收阶段15．有效地控制建设工程的投资，应从组织、技术、经济、合同和信息管理方面采取措施，下列属于技术措施的一项是（B）A．建立投资控制管理机构B．审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计C．编制资金使用计划，动态地比较投资地计划值与实际支出值D．加强索赔管理，公正地处理索赔16．在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确具体予以规定时，往往采用的合同形式是（C）A．固定单价B．固定总价C．成本加酬金D．可调价17．建设工程进度控制计划系统涉及建设单位、监理单位、设计单位、施工单位，其中对项目可行性研究．设计任务书及初步设计的工作进度安排属于（A）的计划系统。A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．监理单位18．进度计划的表现形式主要有横道图和网络图两大类，下列各项对横道图和网络图描述不正确的一项是（B）A．横道图是指计划任务中各个子项目均以一条横道表示的进度图表B．工作的持续时间以时间坐标为尺度绘制的双代号网络图称作双代号标时网络图C．按照表示工作的符号不同，网络图分双代号和单代号两种D．单代号网络图是以节点或该节点的编号表示工作的网络图19．工程网络计划的计划工期应（C）A．等于要求工期B．等于计算工期C．不超过要求工期D．不超过计算工期20．监理信息的内部信息包括合同信息、技术信息、监理信息、工程验收信息、信息编码系统等几方面，其中项目竣工备案属于（D）A．合同信息B．技术信息C．监理信息D．工程验收信息二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）1．建设工程监理的性质包括（BCDE）A．强制性B．科学性C．独立性D．公正性E．服务性2．实施建设监理体制的意义主要有（ABCD）A．满足投资者对工程技术服务的社会需要B．有利于实现政府在工程建设中职能转变C．有助于培养、发展、完善我国的建筑市场D．促进建设领域实现“两个根本性转变”E．巩固社会主义市场经济地位3．监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（BDE）A．不损害他人名誉B．有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道C．不泄露保密的事项D．能够听取不同方面的意见E．热爱本职工作4．建设监理规划系列性文件主要包括（ABC　）A．监理大纲　　　　　　B．监理规划　　C．监理实施细则D．监理合同　　　　E．监理委托书5．按照《合同法》规定，下列合同属无效合同的有（ABCD）A．以欺诈、胁迫的手段订立的合同B．损害国家利益的合同C．以合法形式掩盖非法目的的合同D．损害社会公共利益的合同E．自愿达成的不平等合同6．开标会议上应宣布投标书为废标的情况有(ABCD)A．投标书未按招标未见中规定封记B．逾期送达的标书C．未加盖法人或委托授权人印鉴的标书D．未按招标文件内容编写的标书E．字迹不清楚，但可以辨认的标书7．监理工程师在质量控制中应遵循的原则有（ABCDE）A．坚持质量第一的原则B．坚持以人为控制核心C．坚持以预防为主D．坚持质量标准E．贯彻科学、公正、守法的职业规范8．成本加奖罚合同的优点在于可以（ABCD）A．降低成本B．缩短工期C．业主风险小D．承包商风险小E．提高工程质量9．为了有效地控制建设工程进度，监事工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计划包括（ABE）A．工程项目建设总进度计划B．总进度分解计划C．设计准备 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 D．施工准备工作计划E．各子项目进度计划10．建立信息编码的原则有（ABCDE）A．编码唯一B．应用方便C．逻辑性强D．具有扩充性E．标准化三、案例分析题（每小题15分，共30分）事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下，已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。问题：针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。　　答：（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求　　（2）若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：　①项目监理机构将审查意见提交给建设单位;　　②项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估;　　③总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商;　　④总监理工程师签发工程变更单;　　⑤若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施？答：方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。答：不妥　　理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依据《建设工程安全生产管理条例》，总监理工程师应下达《工程暂停令》，并及时报告建设单位事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么？答：可以。　　理由：紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面确认。2．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？答：对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？答：两次索赔处理对第一次索赔1）判定第一次索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提相互了索赔申请。2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3）监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。建设监理作业四一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1．建设工程监理是由（D）所进行的监督管理活动。A．施工单位B．政府部门C．项目业主D．监理单位2．监理单位与业主之间的关系是（A）A．平等的、横向的B．监理单位隶属业主C．纵向行政干预D．业务指导3．工程监理企业年检三种结论中不包括（B）A．合格B．良好C．基本合格D．不合格4．招揽监理业务而发生的广告费、宣传费及有关合同的公正费等费用属于建设工程监理费的（B）A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润5．监理工程师与监理员的主要不同点在于（B）从事的工作内容不同监理工程师有岗位签字权要求的具有的学历高低不同从事工程建设项目年限不同6．建设监理主管机构对工程监理企业实施监督管理的最重要依据是（A）A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则7．从计划的实际输出中发现偏差，及时纠正的控制方式称为（B）A．主动控制B．被动控制C．移动控制D．转动控制8．下列有关承诺的说法不正确的是（　D　）A．承诺的内容应当与要约的内容一致B．承诺应当在要约的有效期内到达要约人C．承诺生效时合同成立D．任何情况下，承诺方式必须以通知的方式作出9．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（B ）A．保管员负责赔偿损失  B．发包人承担损失责任  C．承包人负责赔偿损失  D．发包人与承包人共同承担损失责任  10．关于建设行政部门对投标活动监督描述不正确的一项是（A）A．建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动，所派人员可以作为评委会成员B．建设行政主管部门不得以任何形式干预和影响招标人按法定程序选择中标人C．建设行政主管部门有权依法对招投标活动中的违法行为进行查处D．建设行政主管部门对招标活动监督的对象主要是招标人是否按法定的程序选择中标人11．下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（C）A．赔偿损失B．支付违约金C．顺延工期D．继续履行12．我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系，ISO9000系列标准是国际标准化组织于（A）正式发布的。A．1987年3月B．1979年3月C．1988年底D．1992年10月13．最直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是（A）A．施工技术方案B．组织措施C．检测手段D．工艺流程14．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于（A）阶段。A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．以上都不是15．下列各种行为属于监理工程师对施工过程中质量跟踪监控的是（C）A．对施工承包单位的质量控制自检系统的监督B．监督与协助施工承包方完善质量控制C．在施工承包方进行工程对象施工或安装期间，实施质量控制活动记录D．发现不能胜任的质量控制人员，要求承包方予以撤换16．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（C）A．设计阶段B．建设项目发包阶段C．施工阶段D．项目竣工验收阶段17．控制投资项目最有效的手段是（D）A．组织措施B．合同与信息管理C．经济措施D．技术与经济相结合18．工程网络计划的计划工期应（C）A．等于要求工期B．等于计算工期C．不超过要求工期D．不超过计算工期19．对于关键线路说法正确的一项是（D）A．网络计划中的关键线路只有一条B．关键线路中不可能经过虚工作C．关键线路上的工作不必完全是关键工作D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零20．信息种类划分，根据信息的性质可分为(A)A．生产性信息、技术性信息等B．历史性信息、预测性信息等C．预知性信息、突发性信息等D．战略性信息、策略性信息等二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）1．建设工程监理与政府工程质量监督的区别体现在（ABCDE）A．行为主体不同B．性质和手段不同C．工作依据不同D．工作深度不同E．工作广度不同2．我国实施建设工程监理的基本条件主要有（BCD）A．社会主义计划经济体制B．社会主义市场经济体制C．法制环境D．配套机制E．共产党的领导3．监理工程师不得兼职的单位有（ABCD）A．政府机关B．施工单位C．设备制造单位D．材料供应单位E．设计单位4．监理工程师注册形式分为（ACD）A．初始注册B．挂靠注册C．续期注册D．变更注册E．隔年注册5．法人应具备的条件有（ABCD）A．依法成立B．有必要的财产和经费C．有自己的名称、组织机构和场所D．能够独立承担民事责任E．必须是独立的自然人6．组成建设工程施工合同的文件包括（ABCD）A．施工合同协议书B．中标通知书C．工程报价单或预算书D．工程量清单E．图纸7．根据材料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为（BCD）A．详检B．抽检C．免检D．全部检验E．漏检8．对下列原因，承包商可提出费用索赔是（ABCD）A．特殊气候条件B．工程变更C．物价上涨D．非承包商原因引起的工程延期E．工程延误9．网络计划中工作的总时差等于（AB）A．本工作的最迟开始时间与最早开始时间之差B．本工作的最迟完成时间与最早完成时间之差C．紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差D．紧后工作最早开始时间与本工作最迟完成时间之差E．紧后工作最迟开始时间与本工作最早完成时间之差10．信息的基本特征有（ABDE）A．真实性B．系统性C．有效性D．时效性E．不完全性三、案例分析题（每小题15分，共30分）1．某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？答：监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？答：监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？答：监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。2．某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2008年3月，合同工期为12个月，每个季度结算一次，工程开工日期为2008年4月1日。在施工过程中，发生如下四项事件：事件1．2008年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件2．2008年5月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序的持续时间增加了3天；事件3．2008年7月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；事件4．2008年8月进入雨季施工，恰逢20年一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：①增加合同工期13天；②增加费用11.8万元。问题：施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？答：事件1费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。工期不予延长。事件2费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。事件3费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长事件4费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。（2）如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？答：所发生的维修费用应从乙方保修金（或质量保证金、保留金）中扣除。