雨棚钢架购销合同

篇一：钢架雨棚施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 工程施工合同业主〔甲方〕：承包方〔乙方〕：根据?中华人民共和国合同法?及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的根底上，经友好协商，就甲方委托乙方进行办公楼网架雨棚、玻璃幕墙、电子感应门制作安装达成一致意见，特签订合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：施工范围：1、施工范围：1、幕墙用120型铝合金作底框，6mm钢化玻璃淡绿色〔单层镀绿色膜〕。2、大雨棚钢网架，钢柱巾300、外包450mm大理石，大雨棚网架规格：7200mmx3000mm。3、小雨棚两个方管制作，规格：2500mmxl500mmo4、大、小雨棚顶面采用6+6钢化玻璃铺设。5、电子感应玻璃门用国产密码磁卡感应器，12mm钢化玻璃门。6、外框墙、柱用银灰色铝塑板装饰。7、字用铜皮制做。第三条：施工方式本工程以总价包工、包料的形式由乙方进行施工。第四条：工期1、工期为**天，自**年**月**日期至**年材月**日〔含法定假日〕。2、施工期间假设受不可抗力因素的影响，经甲方认可，工期方可顺延。第五条：工程质量及验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 1、甲方按照合同规定工程内容、施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 以及施工过程屮双方共同确定的变更文件及国家相关法律法规进行验收。2、工程必须一次性通过验收，如因乙方原因导致工程不能一次性验收通过的，乙方承担全部责任，同时对已完工程的缺陷补修，不合格工程的返工等费用由乙方负责。3、乙方在工程完工后须对现场进行清扫。4、本工程施工质量要到达合格，且一次性通过验收。质保期壹年。5、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及付款方式1、本工程总价款为人民币*******〔小写：梆****元〕。2、付款方式：〔1〕合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的30%预付款；所有工程完工后，甲方向乙方支付工程总造价的65%o〔2〕甲乙双方办理竣工验收手续后的7个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%o〔3〕该工程总价款的5%作为工程质量保证金，在工程完1年后，未发生任何质量问题，甲方向乙方退还质保金5%o〔4〕该工程乙方向甲方提供工程发票。第七条：双方义务1、甲方义务〔1〕委派现场代表一名负责对工程建设进行全面管理。〔2〕甲方向乙方提供施工现场〔如： 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 堆放区、人员住宿等〕2、乙方义务〔1〕委派现场代表一名负责对施工其间的全面管理。配齐相关技术人员。〔2〕根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。〔3〕按相关平安法规进行平安施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程屮的防火、防盗、平安工作，防止任何事故发生。假设出现平安问题，责任由乙方自行承担。〔4〕乙方应确保工程质量到达合格验收标准。第八条：违约责任1、因甲方图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到相关技术质量标准，由乙方承担相应的责任。凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同甲乙双方方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章Z日起生效，并在保质保期界满，结清余款Z日起自行终止。4、本合同一式甲方:法定代表人:〔或授权签约人〕：日期:****年**月材*I：乙方：***材**材**材**如法定代表人：〔或授权签约人〕：日期：榊年*材月***日：篇二：雨棚钢结构合同雨棚钢结构工程施工合同发包人：承包人:〔以下简称“甲方〞〕〔以下简称“乙方〞〕依照?中华人民共和国合同法?和屮华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的?建设工程施工合同?〔gf-99-0201〕及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就兰乔国际城地下车库雨棚钢结构工程经协商订立本合同：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容及范围:四、承包方式：o第二条合同文件及图纸一、本合同文件及解释顺序除双方另有约定以外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下:(1)双方签订的补充协议(2)本合同条款(3)中标通知书(4)投标书及其附件(5)标准、标准及有关技术文件(6)图纸(7)工程量清单(8)工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。二、适用法律、标准及标准1、适用法律法规：国家有关法律、法规和西安市有关法规、规章及标准性文件均对本合同具有约束力。2、适用标准、标准名称：?建筑结构设计术语和符号标准?(gb/t50083-97)、?建筑抗震设防分类标准?(gb50223・2021)、?工程结构设计根本术语和通用符号?(gbjl32-90)、?建筑结构荷载标准?(gb50009-2001)、?建筑抗震设计标准?(gb50011-2021)＞?钢结构设计标准?(gb50017・2003)、?钢结构工程施工质量验收标准?(gb50202-2001)、?建筑钢结构焊接技术规程?(jgj81-2002)、?钢架结构工程质量检验评审标准?(jgj78-91)＞?热轧钢板和制带的尺寸、外形、重量及允许偏差?(gb709-88)＞?焊条分类及型号编制方法?(gb980)、?焊接用焊条?(gbl33O)、?钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程?、?钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件?、?钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副?、?钢结构制作安装施工标准?、?钢结构工程施工质量验收标准?、?钢焊缝手工超声波探伤方法结果分析?、?建筑钢结构焊接规程?、?手工电焊焊接接头的根本形式与尺寸?、?工程建设施工现场焊接目视检验标准?、?建筑防腐蚀工程施工及验收标准?、?建筑防腐蚀工程质量检验评定标准?、?建筑施工平安检查标准?3、双方另有约定列入补充条款。4、双方对合同内容的约定与上述法律、标准、标准规定有矛盾的，以法律、标准及标准规定为准。三、图纸1、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转让给第三人。2、甲方对图纸的特殊保密要求：无。第三条双方的权利义务一、双方派驻工地代表甲方派驻工地代表姓名：联系方式：乙方派驻工地代表姓名：联系方式：任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。二、甲方的权利与义务1、甲方有权要求乙方更换不合格的施工人员。2、甲方负责协调乙方与总包单位及相关施工单位的配合关系。3、审核乙方工程进度方案，对乙方提交的工作联系单，甲方应及时审定并提出明确意见。4、按照合同约定，按时按量向乙方支付已完成合格工程进度款并进行验收结算。三、乙方的权利与义务1、服从甲方现场管理，做到平安施工和文明施工，编制施工进度方案。2、根据甲方工程总体工程进度方案，进行现场施工，应及时按施工要求向甲方报送工程资料，保证资料与工程同步。3、严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量，按合同总工期完工和交付。4、工程结束后按要求提供肆套竣工资料〔含竣工图〕。5、乙方进场前一周，应向甲方报施工组织设计。6、钢结构验收标准屮所有试验费应由乙方承担。7、乙方应配合提出土建技术要求或图纸。第四条施工组织设计和工期—、合同工期1、开工日期：暂定为年月曰，具体开工日期以甲方进场通知书为准。二、进度方案乙方必须按照经确认的进度方案组织施工，并接受监督和检查。因乙方原因导致实际进度与进度方案不符的，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。1、延期开工：因甲方原因造成延期开工的，可顺延工期；乙方不能按时开工的，应提前7日书面通知甲方并征得甲方同意，甲方不同意延期的或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不予顺延。2、暂停施工：因甲方原因停工的，可相应顺延工期；因乙方原因停工的，由乙方承担甲方因停工造成的损失，每日500元，工期不顺延。3、工期延误：由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延：〔1〕甲方未能按约定日期提供图纸及开工条件；〔2〕甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；〔3〕因工程量变化或重大设计变更影响工期；〔4〕非乙方原因停水、停电等原因造成停工；〔5〕不可抗力及自然灾害；〔6〕甲方同意工期相应顺延的其他情况；〔7〕其他可调整工期的因素：乙方在以上情况发生后3日内，就延误的内容支出向甲方、监理方提出报告。甲方在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。第五条质量标准一、工程质量标准：按?建筑工程施工质量验收统一标准?中相关条款执行。二、双方对工程质量有争议时，由工程所在区质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。三、质量保修乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。1、工程质量保修范围和内容：2、质量保修期：本工程的质量保修期年。质量保修期自工程竣工验收合格Z日起计算。四、质量保修责任1、属于保修范围内容的工程，乙方应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。如乙方未能及时抢修事故，甲方自行抢修或另行委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。乙方联系人：：五、保修费用：在保修期内由乙方承担。六、质量标准：双方在专用条款内约定适用国家标准、标准的名称；没有国家标准、标准但有行业标准、标准的，约定适用行业标准、标准的名称；没有国家和行业标准、标准的，约定适用工程所在地地方标准、标准的名称。国内没有相应标准、标准的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 ，经甲方认可后执行。第六条平安施工一、平安施工1、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。因甲方原因导致的平安事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。3、平安施工的其他要求依据合同附件?平安文明生产协议?。二、事故处理1、发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。2、甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。第七条合同价款与支付一、合同价款1、甲方保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2、合同价款〔大写〕:暂定人民币：〔小写〕:¥o二、付款方式1、2、甲方按进度支付工程款：O3、每次付款前乙方须提供符合甲方财务管理部要求的收款收据，乙方于第一次支付进度款前提供甲方财务部要求的发票。甲方财务管理部于从收到乙方提供的发票及收款收据时起算，15日内以转账的方式支付。第八条材料设备供应一、乙方自行采购材料及设备，甲方有权对现场材料进行品牌、质量审核，不达标材料不得进场使用和安装。二、乙方供应的材料，必须保证规格质量符合设计及标准要求并按钢结构验收标准做相应材料、焊接等复试报告。三、乙方所提供的材料必须以甲方开标前提供的样本为准，所有材料必须经甲方检验合格前方可使用。四、对施工过程屮发现不合格产品及以次充好的材料，因使用上述材料造成工程质量不达标的，乙方支付甲方结算价款20%违约金，并且甲方保存继续追偿经济损失的权利。第九条工程变更与签证一、工程变更的程序篇三：钢架雨棚制作及安装协议钢架雨棚制作及安装协议甲方：乙方：甲乙双方平等协商达成如下协议：一、甲方铜梁厂房局部卸料平台钢架雨棚由乙方包工包料负责制作及安装。二、承包价格是757C/m2〔按乙方实际制作的瓦面面积计算〕。三、乙方所使用的材料中：立柱按甲方现有的规格及质量，架管用巾48圆管，厚度为毫米。用100型，毫米厚镀锌c型钢，用376型彩钢瓦，c型钢间距小于等于1」米。四、甲方现有的材料乙方必须将其屮能使用的局部按甲方购置时的价格购置使用。五、乙方完工后经双方验收及收方计算价款。六、甲方必须在完工验收计算价款后的三个工作日内一次性将总款付给乙方。七、此协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。甲方签字：乙方签字：2021年月日