.建设工程
施工
文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载
合同（水电安装工程）工程名称：总包人：分包人：建设工程(水电安装)施工合同总包人（全称）：分包人(全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合总包人与建设单位(宜宾临港建设有限公司)签定的《四川宜宾志城家园建设工程Ⅰ标段施工合同》(合同编号：LGHT-2011-SGFB-001)，双方就该总包工程的安装工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：四川宜宾志城家园建设工程Ⅰ标段工程1.2工程地点：宜宾市白沙组团XI-B-9地块内1.3工程内容：《四川宜宾志城家园建设工程Ⅰ标段施工合同》(合同编号：LGHT-2011-SGFB-001)，双方就该总包工程的安装工程1#楼～22#楼住宅、服务商业、地下车库、幼儿园、教学楼、后勤楼、门卫室、垃圾站及公厕、总平电气安装等工程已标价安装工程清单内容。二、工程承包范围承包范围：
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
施工图及已标价安装工程量清单范围内的工程内容。三、合同工期3.1开工日期：在双方签定完善合同后，以总包人实际通知进场日期为准。3.2竣工日期：在所有楼栋主体完工之日起顺延180日历天作为竣工日期。四、质量
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
工程质量标准：合格。五、合同形式及价款支付5.1签约合同价：以总包人与建设单位(宜宾临港建设有限公司)签定的《四川宜宾志城家园建设工程Ⅰ标段施工合同》(合同编号：LGHT-2011-SGFB-001)的水电安装工程已标价安装工程清单加规费及税金后总价下浮30%。5.2合同价款调整：⑴按总包人与建设单位(宜宾临港建设有限公司)签定的《四川宜宾志城家园建设工程Ⅰ标段施工合同》(合同编号：LGHT-2011-SGFB-001)，的水电安装工程执行。5.3合同价款支付：⑴预付款支付：该工程不执行预付款。⑵进度款支付：分包人每月25日前提交实际已完工程量
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
总包人，在7日内审核完毕后支付实际完成合格工程量75%的进度款；⑶结算款支付：在本工程全部完工验收合格后，双方办理完善结算后（合同外增加部分），总包人支付至最终合同价款95%的工程款(扣留5%作为质量保证金)；⑷自竣工验收合格之日起，缺陷责任期(壹年)满后28日内，总包人一次性无息支付扣留的质量保证金。六、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1、建设工程(水电安装)施工合同；2、总包人与建设单位(宜宾临港建设有限公司)签定的《四川宜宾志城家园建设工程Ⅰ标段施工合同》(合同编号：LGHT-2011-SGFB-001)的已标价安装工程清单内容；3、设计图纸；4、标准、规范及有关技术文件；5、双方商定的的会议纪要、双方认可往来的有效书面文件、签证、变更。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。七、总包人的权利和义务7.1总包人派驻项目对口负责人姓名：电话：7.2总包人对分包人实施统一管理，并负责收集水电安装部分的工程资料组卷归并归档，其产生的费用由总包人承担。7.3总包人有权对分包人不按照国家规定、设计图纸施工进行处罚、责令整改、返工的权利。7.4总包人配合做好相关单位的协调工作，以便能顺利施工，同时免费提供施工所需要的各种配合协调(包括措施共用等，不再额外收取总包配合费)，并在施工现场提供一间办公室（发生的相关费用由分包人承担），对外统一以“总包人水电安装部”名义开展工作。7.5总包人有及时配合完善结算手续及支付合同价款的义务。八、分包人的权利和义务8.1分包人派驻项目负责人姓名：钟平电话：159841118778.2接受总包人的统一管理，对外以“总包人水电安装部”名义编制各项工程资料及履行本合同承包范围内的义务。8.3分包人必须按照“安全第一、预防为主、综合治理”的作业宗旨进行施工,分包人对其施工现场的安全负全面责任，工程现场移交分包人后发生一切安全事故均由分包人自行承担责任。8.4分包人负责水电安装部分的自检工作，接受发包人、监理人、总包人的监督检查，并服从统一管理。8.5在工程完工后，分包人负责其自身产生的垃圾清理工作。8.6分包人对自行施工部分负责照管工作。九、违约责任10.1在本合同签订后，总包人、分包人任何一方未经对方同意，单方面终止合同为违约，违约方向另一方支付签约合同价20%的违约金。10.2分包人不得对该工程再行转包、分包，否则视为违约，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如现场发现未经总包人同意的第三方进入现场施工，分包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由分包人承担，同时由分包人向总包人支付壹万元／每次的违约金。10.3分包人应按时支付民工工资，不得恶意拖欠，若分包人恶意未按时支付并引起民工工资纠纷时，总包人将在支付工程款时，按照拖欠民工工资额双倍扣除工程款，代为支付，其余部分作为分包人支付总包人违约金处理。10.4工期每延期一天，分包人向总包人支付违约金5000.00元。十、争议本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人尽最大可能的协商解决，确属协商不成时，直接依法向宜宾市人民法院起诉解决。十一、不可抗力发生不可抗力事件时，分包人在力所能及的条件下，迅速提出处理措施，尽可能减少损失至不可抗力事件结束。十二、保险本工程的为从事危险作业的人员办理施工意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理相关保险，并自行支付保险费用。十三、工程材料、设备14.1用于本工程的所有材料(设备)均由分包人自行招标采购，确定后报总报人备案，并按照相关程序以“总包人水电安装部”名义报监理审查。14.2分包人严格按照建设工程质量管理规定、施工验收规范进行施工，禁止偷工减料、粗制滥造、以次充好，禁止使用质次价廉的材料（设备）。14.3主要材料设备、半成品、成品进场时以“总包人水电安装部”名义向发包人、监理人提供产品合格证明、出厂证明等进行进场验收，并做好同期验收
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
，在符合相关规范规定后方可使用；如有异议时送有资质的试验单位进行检测合格后方能使用。14.4分包人购买材料进场时以“总包人水电安装部”名义提请监理工程师及发包人进行进场验收合格后方能使用。十四、工程变更及计价⑴按总包人与建设单位(宜宾临港建设有限公司)签定的《四川宜宾志城家园建设工程Ⅰ标段施工合同》(合同编号：LGHT-2011-SGFB-001)，的水电安装工程执行。十五、合同份数及生效15.1合同份数：本合同一式陆份，总包人叁份，分包人叁份15.2合同订立时间：二○一一年九月六日。15.3合同订立地点：四川省宜宾市。15.4本合同双方约定：本合同经双方签字、盖章之日起生效，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同文件的组成部分。总包人：(盖单位章)分包人：(盖单位章)法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：644000邮政编码：644000二○一一年月日二○一一年月日（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的支持）（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的支持）合同范本
浙公网安备 33021202002483