园林景观施工合同与园林景观绿化施工合同范本

第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页园林景观施工合同与园林景观绿化施工合同范本园林景观施工合同第一条工程概况1.工程名称:工程。2.工程地点:3.工作内容:别墅周边约平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为___天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一)如遇下列原因工期顺延:1.未及时签审施工图纸和施工___计划;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续___小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不可抗拒因素。(二)竣工验收:1.甲方在收到乙方竣工报告的___日内___验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为元,本工程暂定造价___元(具体单价详见清单);2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后___日内,甲方支付乙方工程预付款___元整;5.工程竣工并验收合格后___日内，双方按合同第三条第2、第___款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的___%,余结算总额的___%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1.保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率:植物管护移交时按行规达到___%的成活率。第六条双方的责任(一)甲方责任:1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;2.合同签定后三日内审定乙方的施工___计划及施工图，并以书面形式通知乙方;3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范___施工;2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;4.负责施工中的成品保护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及采购1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任:1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方(公章):___乙方(公章):___法定代表人(签字):___法定代表人(签字):______年__月__日___年__月__日园林景观施工合同范文2甲方(发包方):(以下简称甲方)乙方(承包方):(以下简称乙方)依据《___合同法》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款:本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。本造价内含两年养护费用。三、承包方式:由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。四、工期本工程工期为:___年月日至年月日绿化工程养护期为:年月日至年月日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的___%;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后___天内一次性付清剩余%的款项;3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方(公章):___乙方(公章):___法定代表人(签字):___法定代表人(签字):______年__月__日___年__月__日园林景观施工合同范文3发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《___合同法》、《建筑法》和《建筑___工程承包合同条例》及___市有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，保证工程顺利进行，根据本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本协议条款的基础上，签订本《___期园林景观工程施工合同》，以共同信守。一、工程名称:___期二、工程地点:___三、工程内容:园林景观工程四、承包范围:详见《___期园林景观 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 》及甲方___月___日确认的《___期园林景观工程设计施工图文件》。五、承包方式:乙方以包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包资料备案等方式承包。六、合同价款:1、本合同价款为人民币大写:___元整(小写:￥___元)。2、本合同价款为暂定价，待双方施工图预算对审造价确定后，再行补充协议。3、本合同价款为含税价，甲方在支付工程款时，乙方应按相应金额开具建安___。七、工期1、本工程工期为个日历天。(以甲方开工令为准)。各节控制工期以项目部审核的进度计划为准。2、双方在确定工期前均以考虑了各种环境因素对本工程工期的影响，由于乙方原因造成工期拖延，其罚款天数按逾期第三天起开始计算，每拖延一天罚款___元。若因土建和不可抗力等原因影响工程进度,则工期顺延。八、甲乙双方责任(一)、甲方责任(1)，甲方委派___同志为现场代表，代表甲方监督乙方的施工进度、施工质量、安全措施等。对违章作业提出批评，对情节严重，影响工程质量、安全等的有权现场制止施工。(2)开工前做好场区内开工协调工作，拆除、迁移障碍物，做到三通一平，提供水源、电源等，提供有效施工面。(3)负责监督检查乙方施工过程中的安全、质量和进度，对工程安全、质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 有权要求整改或停工。(4)___有关专业人员按国家有关 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和规定进行竣工验收，负责对工程协调、设计变更和施工联系单签证、___验收，办理竣工结算。(5)按合同约定支付工程款项。(二)乙方责任(1)乙方委派:___为项目经理，联系电话:___(2)按甲方审核后的施工设计图进行施工，保证质量和工期，施工场地做到工完场清，如有违反，甲方保留罚款的权利。(3)进出种植土方时，必须满足灌木及乔木生长需要的土层厚度，苗木到场后按设计提供的树木品种、规格、土球大小由甲方进行验收。合格后方能栽植。(4)所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。(5)乙方应精心___，做到安全、文明施工，保持场地平整、清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生。如发生各种安全事故，由乙方承担一切责任。(6)严格按国家《建筑工程园林绿化质量检验评定标准》进行施工检验，合格率应达到___%。若施工过程中管理不善，发生严重质量问题，一切责任由乙方承担。(7)接受甲方对景观工程的管理，服从甲方现场代表的管理。(8)按工期要求保质保量完成各项施工任务，力争达到好的景观效果。对软质景观在养护期间内发生苗木死亡的，应进行补栽补种，栽种苗木前必须按设计要求加施底肥、翻土，并保证___%以上的成活率。对硬质景观在施工中发生的质量问题，由乙方负责返修至合格。(9)乙方负责提供所有的技术资料以及竣工资料，包括技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、竣工图、材料清单、产品合格证及其它相关技术资料。(10)乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。做好成品的保护工作至竣工验收。(11)乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。九、工程质量及进度管理1、本工程的质量标准是合格。2、乙方必须严格按照经甲方书面确认后的施工图纸和双方确认的施工___设计及国家现行的规范、规程和园林工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心___施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交监理单位，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格。3、乙方在施工过程中如发现设计、苗木、材料、施工等质量问题应及时通知甲方，其处理方法必须经甲方认可。4、进度:乙方应严格按照甲方审核确认的施工计划进行施工，严格控制工程进度及完成时间。甲方对乙方的施工进度进行严密监控，如发现乙方施工进度严重滞后，甲方将提出书面警告，如乙方通过整改后仍不能达到进度要求。甲方有权中止与乙方的合同，乙方在二天内无条件退场，一切责任及经济损失均由乙方承担。甲方保留索赔的权利。十、设计变更1、施工中甲方有权根据工程需要对原工程设计进行变更，并用书面形式向乙方发出变更通知。2、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。如有必要乙方提出的变更，必须按甲方规定的有关程序进行，否则一律不予认可。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。十一、结算方式1、本工程完工并经监理方、甲方、相关职能部门等验收合格(按施工图及验收清单进行验收且出具甲方确认的竣工图)，交接完相关资料并签字确认后，方能进入结算程序。2、工程结算价款含施工图预算对审价、设计变更增减费用及签证费用。3、水、电费结算:施工期间水、电费由乙方承担，结算时按实扣除(水费按自来水公司价格计算，电费按___市供电局价格计算)。4、施工图以外的设计变更及签证增减的计价原则:设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容相同或相近的按预算清单中的分项单价执行;设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容不同的由甲乙双方询价及定价。十二、付款方式(1)本工程无预付款;(2)乙方将当月实际完成的工程量和本月进度情况及下月工作计划上报给甲方，甲方将根据实际情况和相关合同审核无误后，支付经甲方确认的当月已完成工程量的___%的进度款。其中施工联系单、设计变更等相关费用，统一在决算时结算。(3)本项工程施工完毕，经监理方、甲方验收合格，交接完相关资料并办理完结算后七个工作日内，甲方付至结算价款的___%。(4)尾款___%留作质保金，保修期一年，一年后无质量问题，甲方在七个工作日内一次性付清，质保金不计利息;十三、工程验收1、乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工检查记录、检测试验报告和技术资料，并由甲方进行检验和签证。2、关键部位完工，应___进行中间验收。3、当全部合同工程完工，准备交工验收前，乙方应整理提交___套竣工资料。4、当具备交工验收条件时，乙方应提前三天递交工程交工验收报告，通知甲方可以___验收。甲方自接到验收报告和上述主要竣工资料后三天内，应___相关部门进行验收，并签署验收证书。5、乙方在工程竣工前日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期进行验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。甲方不得无故推迟验收，否则其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。6、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。十四、工程质量保修期1、质保范围为乙方所承包的工程范围。2、本工程的质保期及绿化养护期为一年，质保期及养护期自工程竣工验收合格、交付使用之日起计算。3、质保期及养护期内乙方应设专人对本工程进行保修及养护，定期或不定期对所有苗木进行修剪、更换(包括未成活苗木)、施肥、病虫害防治、浇水、除杂草等养护工作。十五、其它1、本合同自签字盖章之日起生效。至办完工程验收交接和竣工结算，保修期满，乙方解决全部保修问题，甲方付清工程款后，本合同即告终止。2、本合同未尽事宜,双方协商解决.3、本合同一式六份,甲方执四份，甲方(公章):___乙方(公章):___法定代表人(签字):___法定代表人(签字):______年__月__日___年__月__日园林景观绿化施工合同范本乙方:依照《___合同法》和《建筑___工程承包合同条例》的规定及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项，经协商一致，订立本合同。工程名称:第一条、施工范围:按甲方提供的施工图纸为准，施工工程量详见工程清单。(注:所有工程量按图纸要求，一次性包死，如有增补，甲乙双方向业主协商解决)。第二条、工期要求及开工日期1、合同工期:日历天数2、工程竣工时，由甲方___相关部门进行验收，乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。第三条、质量标准及施工要求1、合格。2、双方签定合同后，乙方将施工技术、安全方案、特殊施工技术措施、质量保证体系、进度计划等资料经甲方审批后，乙方进入现场施工;第四条、工程款及支付方式合同金额为(大写):壹拾陆万元整(160，___元)。(注:开票按总价179000开，如有增补，按工程量最终结算开票)。1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后，甲方支付至合同金额的___%;2、保质期满一年，甲方付清余款___%。第五条、双方责任一、甲方工作及责任:1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。二、乙方工作及责任:1、负责按甲方提供图纸要求的规格，样式，质量等施工2、施工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工，安全作业，材料机具应堆放整齐，建筑垃圾应及时清运，竣工时做到工完场清。4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作，承担保护期间发生损害的修复工作及费用。5、所提供苗木必须按图纸设计要求，规格、品种，并保证树形丰满，生长旺盛，无病虫害，确保种植后成活率，必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作，确保草坪苗木植物健___长，保持良好的绿化景观。6、工程结束由乙方负责联系竣工验收，(甲方协作乙方联系业主，___验收)并将所有详细的资料竣工图备齐，做备案验收。7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度，否则甲方有权进行处罚。第六条、竣工验收与保养1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。3、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。第七条、违约责任、索赔及争议1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。3、争议及解决:如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议，应当首先协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提出诉讼。第八条、本合同共贰份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方签章:乙方签章:年月日园林景观绿化施工合同范文二建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)工程名称:工程地点:经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式:1、工程内容:景观工程、园林绿化工程。(景观工程、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等详见施工图)2、按包工、包料、包工期、包质量、包存活、包税金、包文明施工、包管理的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按方案设计及工程预算书。二、 工程造价 工程造价外文文献工程造价三级复核钢结构工程造价指标建设工程造价管理讲义黄色壁纸中文 :1、本工程合同预算造价为人民币元整(含税)。2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。三、付款方式1、甲方在乙方全部工程施工完成后，于五日内进行验收，并在验收合格后十日内支付工程总价款的的工程款。2、余款为工程总价款的作为质保金，在工程苗木保活期(___个月)满后，甲方在十日内交工程质保金支付给乙方。四、工期1、本工程总工期___天(日历从进场之日算起)。2、开工日期__年月日。3、竣工日期年月日。五、双方责任:(一)甲方责任:1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、___工程竣工验收，并按合同规定办理结算。(二)乙方责任:1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、承担绿化工程完工后保活期(___个月)的保养责任，保证绿化工程苗木成活率___%。保养期内补种苗木的保养顺延___个月。3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等效力。甲方签章:乙方签章:代表(签字):代表(签字):年月日年月日园林景观绿化施工合同范文三甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)经甲、乙双方商定，现就___市二塘至武鸣县高速公路段间的现有绿化带景观树的替换与种植一事达成如下协议:一、工程承包期限合同工期从年月日至年月日。如遇不可抗力原因合同期限需要延期，由双方另行商定，如果没有达成延期商议，以当地气象信息为准。二、承包形式本工程由甲方负责将树木苗种运送到乙方指定的地点，由乙方负责种植并养护(浇水、驱虫)的管理形式___施工。乙方负责养护的时间为合同期竣工后一个月，由甲方在该月份下旬进行验收。三、种植范围全程共计约___公里的高速路中间绿化带范围(注:路程为环城高速入口二塘→___/武鸣/河池→都南高速→武鸣/灵水/中国-东盟经济园区→都南高速出口→武鸣)。四、种植要求(品种及价款)1、乙方负责在该高速公路绿化带中央将原有的树木挖出并照原坑每间隔___米种上新的小叶榕或小叶女贞。(每天种植不少于___米，以签订日期起第二日计算);2、甲方运送树木的车辆在到达乙方指定的位置后，由乙方负责将挖出的树苗沿路搬上甲方的车辆。甲方提供的树苗送到乙方指定的高速公路施工路面上时，由乙方负责种植和一个月期间的养护;3、树苗的挖出及种植单价为共计为___元整;4、乙方负责自行运土铺设，土坑口规格50cm___50cm，深50cm;5、乙方在施工期间要严格放置警示安全牌以及维护好绿化环保的施工作业，为上述不按五、质量标准及质量保证1、绿化面无积水，树种成长率___%以上，长势较好，无病虫害;2、乙方在施工过程中，所用绿化材料应符合指定的品种、规格和等级;3、乙方工程竣工验收后一个月绿化的养护管理，树根面无积水。六、付款方式1、乙方在签订合同后需交纳___万元人民币给甲方作为押金，该笔押金在乙方进场施工15___，甲方将其款退回给乙方。如果签订合同后乙方迟迟不进场、延误工期或施工多次中断，甲方有权没收其押金作为甲方的损失赔偿。2、甲方在乙方签订合同后的第一个月每___天以转账方式预付给乙方___元人民币，第二个月每___天以转账方式预付给乙方___元人民币。种植工程竣工后结清___%的种植工程款。种植验收合格后___天内付___%工程款，剩余___%在养护期限届满验收合格后结清尾款。七、双方责任甲方责任:1、按乙方要求分批将树苗运到乙方指定位置。甲方运输树苗(包括将新树苗运到乙方指定位置和将替换树苗运离开)等产生的费用由甲方自己承担;2、提供一台喷水车及一名司机给乙方调配，因喷水车辆故障维修、事故处理及司机工资等费用由甲方负责，甲方负责协调施工环境;3、甲方必须在乙方种植树苗竣工后三日内负责种植竣工验收。在护理期限届满前三天内进行护理验收;4、非因乙方种植的原因导致的树种死亡的，由甲方负责提供多余树苗给乙方种植。乙方责任:1、乙方负责将挖出的树苗及运来的新树苗沿路上、下车搬运;2、乙方种植树苗验收达不到标准或是乙方种植不当所产生的损失由乙方负责赔偿。甲方每段时间会派现场代表进行质量监督，工程质量出现质疑时，有权要求乙方停工听侯处理意见。工程量之外及工程量变更，签证认可;3、乙方负责派项目经理对工程实施全面负责，做好施工___计划，按进度施工，工程量变更向甲方通报情况，按甲方的总体安排如期优质量完成工程任务;如乙方一个月内完成甲方奖励___万元给乙方;4、洒水车辆运输所产生的油费及过路费由乙方支付，洒水车产生的其他费用乙方不理。八、违约责任自签订合同起工期为___个月，如乙方恶意未按期竣工，每延长一天，处以___元罚金，如工期连续延长，则取消该合同。遇有不可抗拒因素(包括台风、下雨等天气原因造成无法作业的)或甲方原因，工期顺延。甲方违约责任:如上述条款中甲方构成根本违约的，甲方需向乙方方支付已经履行种植的树苗对应的工程款，并支付乙方违约金人民币壹拾万元整。乙方违约责任:无权要求甲方支付未种植的树苗的工程款，并支付甲方违约金人民币壹拾万元整。九、其他约定本合同一式两份，双方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。