合同编号:
外墙砂岩干挂
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
合同
甲方:
乙方:
二0一0年九月
工程合同
合同编号:
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)
甲、乙双方就工程,经双方协商一致,订立本合同,以资共同信守。
第一条:工程条目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围和内容:,外墙米黄砂岩干挂装饰包干。
包干中含米黄砂岩、钢材、辅材、人工费及管理费、建安税、各种试验费用等。不含配合费、水电费、外墙钢管架?
第二条:合同价款:
一、本合同总价(暂估):元/㎡,建筑面积㎡,本合同总
价元,按实结算。
二、承包方式:包工包料。
第三条:石材规格、质量要求
一、石材规格:
1、乙方按甲方确认的石材产地、品种、规格、进行采购、加工、
安装施工。
2、乙方应向甲方提供石材样块和材质检测报告,并经甲方确认,
作为验货依据。材质和施工质量由乙方负责。
二、质量要求:
1、石材尺寸准确,无裂痕、无缺损、无色差。
2、轮廓清晰、线条流畅、打磨光洁、斩毛均匀。
3、干挂平整、线条挺直、平稳牢固。
第四条:工程期限
外墙米黄砂岩干挂,乙方收到甲方具备施工条件书面通知开始单栋施工天数为个日历天数完工。
如遇下列情况,上述工期可否顺延:
1、因人力不可抗拒的因素而延误工期的,工期顺延;
2、在施工中因停水、停电8小时以上或连续间歇性停水、停电3
天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工而延误工期,工期顺延;
3、甲方未按约定完成工作影响工期的,工期顺延;
4、因乙方责任不能按时开工或中途无故停工影响工期,工期不顺
延。
第五条:工程款的结算和支付方式
1、干挂
工程施工
建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制
开始,于当月25日前乙方上报本月工程量给甲方
审核,于次月十五日前支付工程进度款的70%;单项工程竣工验收(开发商组织的自检)后15日内,支付到80%;工程竣工验收合格审计结束后,一个月内向乙方支付到95%;余5%作为质保金。质保期满贰年后,无质量问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,甲方在一个月内付清余款5%。
2、在工程施工期间,合同外增加项目,经甲乙双方协商后,以书
面形式签订合同附件,与本合同具同等法律效力。该附件合同
签订后付款参照前款付款方式支付。
a)本合同结算依据按甲乙双方签订的合同及附件为准,新增工程项
目,工程量按实际面积结算,项目增减经甲乙双方签证为准。
第六条:施工与设计变更
1、乙方根据中华人民共和国颁发的《装饰工程施工及验收规范》
和设计要求进行施工,并达到合格
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
。
2、乙方在施工中如发现装饰和建筑结构施工设计问题,应及时以
书面形式通知甲方。甲方接到通知后3日内组织有关单位研究
修改
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
或变更设计,并将定稿方案或图纸书面通知乙方,乙
方将根据变更后的方案或图纸进行施工。当设计变更超出原设
计标准时,甲、乙双方需办理签证手续。
3、在施工中由于他方人为原因造成停工、返工,一切经济损失由
责任方负担。
第七条:工程验收和保养
1、乙方在工程竣工后,应书面通知甲方验收,甲方接到验收通知
后,组织业主、监理和相关单位于10日内完成验收,并签署工
程验收证明。如甲方未在合同规定期限内予以验收,可视为甲
方已竣工验收,乙方即可办理竣工结算手续。
2、工程验收时,如发现因乙方责任造成质量问题而返工或修补时,
甲乙双方应议定修补措施和期限,并由乙方在规定期限内完成。
3、工程保质期为贰年,自工程竣工验收合格之日起计算。在保修
期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷由乙包方无偿保修,甲方以书面通知或电话方式告知,乙方72小时内必须到场维
修。如乙方违反合约,甲方可雇工保修,所有维修费用由保修
款中扣除,乙方不得异议。
第八条:违约责任
①双方应认真履行本合同,违约方应承担违约责任。违约责任按《中
华人民共和国合同法》办理。
②乙方未按合同工期竣工,每延迟一天,罚工程款的0.5%。
第九条:工程负责和工程事故
1、甲方派为驻现场负责人。乙方派为驻现场负责人;共同履行本合同的各项约定。乙方现场必须配备一名专职安全员。
2、遵守各项规章制度,法律、法规;在施工中发生工程事故造成损失的由责任方承担赔偿责任。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、乙方承担在施工现场所发生的安全事故及刑事案件所造成的一切责任和损失。
第十条:争议解决
本合同履行过程中,未尽事宜或发生争议,甲、乙双方应尽力协商解决;如协商不成,双方可以在项目所在地法院起诉。
第十一条:合同份数及有效期
1、本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份。
2、本合同自双方签订之日起生效,至本合同全部竣工并结算余
款后终止。
第十二条:附则
1、本合同条款有未尽事宜,双方可根据具体情况议定附则条
款,作为本合同之附件,该附件与本合同具有同等效力。第十三条:合同附件
1、工程干挂单价结算表
甲方:乙方:
负责人:负责人:
地址:地址:
签订日期:签订日期: