建设工程招标公告（施工）
报建编号, 1702QP0246
标 段 号, C01
青浦区秀泉路,汇金路-G318国道,新建工程
施工招标文件
招 标 人,上海淀山湖新城发展有限公司,单位公章, 招标代理机构,上海申轩工程咨询有限公司,单位公章, 项 目 负责人, 李 宁 ,执业章,
编 制 日 期, 2017 年 10 月
目 录
目 录 ......................................................................... 3 第一章 招标公告 ............................................................... 6 第二章 投标人须知 ............................................................. 8
投标人须知前附表 .......................................................... 9
1,总则 .................................................................. 16
2,招标文件 .............................................................. 20
3,投标文件 .............................................................. 21
4,投标 .................................................................. 25
5,开标 .................................................................. 26
6,评标 .................................................................. 27
7,定标、中标及
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
授予 .................................................. 28
8,重新招标和不再招标 .................................................... 30
9,纪律和监督 ............................................................ 31
10,其他注意事项 ......................................................... 32
附件一:青浦区投标保证金提交与退还操作须知 ................................. 33
附件二:关于推进建筑工地安装噪声扬尘在线监测系统的通知 ..................... 35
第三章 评标办法——简单比价法 ................................................ 41
一、总则 ................................................................. 42
二、确定入围投标人 ....................................................... 42
三、否决投标评审 ......................................................... 42
四、信用标评审 ........................................................... 44
五、商务标评审 ........................................................... 44
六、技术标评审 ........................................................... 45 第四章 合同条款及格式 ......................................................... 46
第一部分 合同协议书 ...................................................... 47
第二部分 通用合同条款 .................................................... 50
第三部分 专用合同条款 .................................................... 51
附件一,工程廉洁协议 ..................................................... 73
3
附件二,工程质量保修书 ................................................... 75 附件三:工程安全生产协议 ................................................... 77 附件四:工程治安、防火责任协议书 ........................................... 79 附件五:工程文明施工协议书 ................................................. 82 附件六:建设工程质量安全巡查实施办法 ..................................... 84 第五章 工程量清单 ............................................................ 99 1.总说明................................................................. 102
2.投标报价说明........................................................... 102 3.其他说明............................................................... 110 4.工程量清单与计价表..................................................... 113 第六章 图 纸 ............................................................... 114 第七章 技术标准和要求 ....................................................... 115 第八章 投标文件格式 ......................................................... 117
录 ................................................................. 120 目
一、投标公函,包括但不仅限于以下内容, .................................. 120 ,一,投标承诺书、投标函及其附录A、附录B............................... 122
,二,法定代表人证明及法定代表人授权委托书 .............................. 129
,三,共同投标协议 ...................................................... 132 ,四,《投标保证金提交确认函》或由收款银行盖章的《投标保证金提交单》复印件134
,五,项目管理机构人员情况表 ............................................ 135 ,六,拟分包项目情况表 .................................................. 140 ,七,信用标 ............................................................ 141 ,八,材料品牌表 ........................................................ 142 ,九,投标人基本资料 .................................................... 144 ,十,其他材料 .......................................................... 149 二、商务标 .............................................................. 150 三、技术标, ............................................................ 151 ,一,施工组织设计 ...................................................... 151
4
,二,其他材料 .......................................................... 162
5
第一章 招标公告
青浦区秀泉路,汇金路-G318国道,新建工程
施工招标公告
报建编号 1702QP0246 标段号 C01
招 标 人 上海淀山湖新城发展有限公司
招标人地址 上海市青浦区华青南路777号
招标项目名称 青浦区秀泉路,汇金路-G318国道,新建工程
建设地点 上海市青浦区华青南路777号
施工工程规模描述
项目类别, 市政公用工程 工程类别, 城市道路工程
具体描述, 城市支路
工程总投资, 1100.8007万元人民币
本标段建安费用, 315万元人民币
本标段最高投标限价, 315万元人民币
施工工期,日历天,, 79日历天
其他说明,
投标条件
施工资质要求
资质要求 第一条 市政公用工程施工总承包三级及以上
以上施工资质要求,投标人只要符合任何一条,但同一条中的多项资质要求需同时满足。
是否接受联合体投标 ?接受 ?不接受 网上资质比对网址
获取招标文件地址 青浦区盈顺路218弄25号 建交大楼底楼
2017年 10 月 12 日至2017年 10 月 16 日,休息3日,含,以上的节假日除外,每获取招标文件时间 日上午9:30时至11:30时,下午12:00时至16:00时
6
?采用
1、筛选条件,
1 投标人的信用, ,
投标人筛选 2 行政处罚,近两年在工程建设活动中受到行政处罚超过项的,
3 行贿犯罪记录要求, , ,适用资格后审项目,
4 投标人在招标人之前的工程中的履约评价不合格的投标人名单,
2、投标人在获取招标文件时提供相应的书面证明材料,不符合上述筛选条件的,招标人不发
售招标文件,
3、经筛选入围的投标人少于15 人的,招标人将重新招标,
?不采用
1、 投标人需持凭证,获得招标文件
2、 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文注意 件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出,对招标文件有异议的,应当在投标截
止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。
1、网上报名凭证原件,加盖公章,, 2、法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份
证原件与复印件,加盖公章、法人章,, 3、委托代理人《投标人员情况表》,通过上上海
市住房和城乡建设管理委员会网站 查询、打印并加盖公章,; 4、发获取招标文件时
需提供资料 布招标公告之日起至报名截止时间止之间内打印的《投标人信用评分》须加盖投标人公章,在
沪建筑企业可登录上海市建设市场信息平台企业诚信手册系统,自行生成和打印企业信用评
分表,,通过上海市住房和城乡建设管理委员会网站 查询,
1、 参加投标的单位信用分值需大于合格分。,合格分为 60 分, 2、 注册建造师要求,
市政公用工程专业二级注册建造师执业资格,且无在建项目记录, 3、 本项目投标时需提供备注 行贿犯罪检查结果,详见招标文件,,提供"获取招标文件时需提供资料"合格的投标单位提交
工本费后即可领取招标文件,逾期视为投标人自动放弃本次投标。
招标代理机构 上海申轩工程咨询有限公司
获取招标文件联系人 李宁、董华 联系电话 传 真 63662293 63660713-807、805
招标文件工 投标保证金,万元, 5 500 图纸押金,元, / 本费,元,
提交投标文件地址 青浦区盈顺路218弄25号 建交大楼底楼105开标室
提交投标文件截止时间 2017- 11- 2 9,30
填报单位 上海申轩工程咨询有限公司
填表人 李宁 填表人电话 63660713-807
上海市青浦区建设工程招标监管部门 监管部门联系电话 投标管理中心
7
第二章 投标人须知
8
投标人须知前附表
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
名称,上海淀山湖新城发展有限公司 1.1.2 招标人 联 系 人,李俊
名称,上海申轩工程咨询有限公司
地址,上海市浦东新区东方路3539号7号楼3楼302室 1.1.3 招标代理机构 联系人,李宁
电话,-807
电子邮箱,shsx_1225@163.com
项目名称 青浦区秀泉路,汇金路-G318国道,新建工程
立项文件,关于青浦区秀泉路,汇金路-G318国道,新建工程可行性研究报告1.1.4
立项文件及文号 的批复
文号,青发改投,2017,300号
1.1.5 建设地点 青浦一站大型居住社区基地
1.1.6 建设规模 本工程西起汇金路,东至G318国道,全长108.47米,规划红线宽度20米。
项目管理单位 /
项目设计单位 /
1.1.7 相关
勘察单位 / 单位
监理单位 /
1.2.1 建设资金来源 各级政府财政资金投资
1.2.2 项目出资比例 100%
1.2.3 资金落实情况 已落实
招标范围包括,新建地面道路。主要内容包括道路工程、排水工程、附属工程。
道路工程,全长108.47米,规划红线宽度20米。
道路桩号,K0+692.57,K0+801.04。道路标准横断面布置,2.0m,人行道,1.3.1 招标范围 +2.0,,绿化带,+12.0m,车行道,+2.0m,绿化带,+2.0m,人行道,=20.0m。
排水工程,雨水管总长约102m,管径DN1000、DN300,为HDPE管。污水
管总长约75m,管径DN400,为HDPE管。
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
工期, 79 日历天
1.3.2 计划工期 计划开工日期,2017年 11 月 20 日
计划竣工日期,2018 年 2 月 6 日
9
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
1.3.3 质量要求 质量标准,一次性验收合格率100%
第一条 市政公用工程施工总承包三级及以上
1.4.1资质条件 ,1, 以上施工资质要求,投标人只要符合任何一条,但同一条中的多项资质要求需
同时满足。
投标市政公用工程专业二级及其以上,注册建造师执业资格,具备有效的安全生产
人应考核合格证书,注册建造师已备案且无在建项目,同一工程相邻分段发包或分
具备期施工的除外,需在投标文件中提供证明材料,。注册建造师备案情况及在建1.4.1本标项目经理资格 项目以开标时投标人提供的投标截止日前2个工作日内打印的注册建造师《投,2, 段施标人员情况表》,通过上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站,网址,
工的查询、打印,含条形码,原件为准,即注册建造师已
条件 备案且未竣工确认项目数量为“0”。
1.4.1业绩要求 / ,3,
1.4.1其他要求 财务要求,无 ,4,
?不接受 ?1.4.2 是否接受联合体投标 ?接受
?采用
1、筛选条件,
1 投标人的信用, ,
2 行政处罚,近两年在工程建设活动中受到行政处罚超过项的,
3 行贿犯罪记录要求, , 投标人筛选 4 投标人在招标人之前的工程中的履约评价不合格的投标人名单, 1.4.3 ,适用资格后审项目, 2、投标人在获取招标文件时提供相应的书面证明材料,不符合上述筛选条件的,
招标人不发
售招标文件,
3、经筛选入围的投标人少于15 人的,招标人将重新招标,
?不采用
,不组织
?组织 1.9.1 是否组织踏勘现场
踏勘时间,
踏勘集中地点,
?不召开
,召开
召开时间,2017年 10 月17 日 10 时00分 1.10.1 投标预备会
召开地点,青浦区盈顺路218弄25号 建交大楼底楼105开标室
各投标人须携带有,无,疑问说明原件、法定代表人授权委托书、受托人身份
10
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
证复印件及加盖单位公章的本单位人员查询结果页面等资料前往参加投标预备
会。
2017 年 10 月 17 日9 时30分
投标人提出问题的截止时传真至,63662293,并发电子邮件至,shsx_1225@163.com,盖章版,传真1.10.2 间 并发邮件,
有,无,疑问说明原件于召开投标预备会时提交。
补充招标文件发出的时间 2017 年 10 月 17 日 14 时 00 分
1.10.3
投标截止时间 2017 年 11 月2 日9 时 30 分
专业工程名称 专业工程暂估价(万元) 专业工程暂估价招标 工程量清单中给定的专业标志标线、信号灯、路名牌 43.15 甲方 1.11.1 工程暂估价 专业工程暂估价 43.15 万元,材料暂估价 0 万元。暂估价合计 43.15万元。
中标人自行施工范围内不
1.11.2 得分包的非主体、非关键/
工作
2.1.1构成招标文件的其他材料 工程量清单、招标图纸,电子版, ,9,
?无需提供
?需要提供,包括内容,
?“项目经理简历表”中项目经理任职业绩所附支持性材料,中标通知书或合同
协议书、竣工验收证明材料的复印件。
3.1.1 投标人基本资料所附支持?“主要项目管理人员简历表”中主要业绩所附支持性材料,投标人按实际情况,8, 性材料 自行提供相关材料的复印件。
?“近年完成的类似项目情况表”中近年完成的类似项目所附支持性材料,竣工
验收证明材料或施工合同及其他相关证明材料的复印件。
?“正在施工和新承接的项目情况表”中正在施工和新承接的项目所附支持性
材料,中标通知书和,或,合同协议书复印件。
3.1.1 构成投标文件商务标的其/ ,9, 他材料
3.1.2 构成投标文件技术标的其/ ,2, 他材料
?商务标,投标报价电子文件应符合《上海市建设工程工程量数据文件标准
,VER1.0-2015,》,并通过由市建设工程交易服务中心提供的《工程量清单
数据文件标准校验及数字签名工具》完成数据文件标准符合性检验。通过后,3.1.4 投标文件电子版内容 使用上海市法人“一证通”进行数字签名并压缩生成文件后缀名为BS4的工程量
清单投标文件。
?技术标
11
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
3.2.1 最高投标限价 315万元
3.3.1 投标有效期 90 日历天
投标保证金金额, 5 万元,
3.4.1 投标保证金 提交方式,具体内容见本章附件《青浦区工程建设项目投标保证金提交与退还
操作须知》
类似项目定义及项目经理3.5.2近年负责的类似项目的年无 ,1, 份要求
近年完成的类似项目的年3.5.3 无 份要求
3.6.3 技术标页数 不应超过30 页,不包括封面、图纸、封底,
盖章页,第五章“工程量清单”、第八章“投标文件格式”中标明必须签字和盖章的
章页。
3.6.4 盖章和签字要求 盖章和签字要求,投标人单位公章和法定代表人章,或签字,或其委托代理人
章,或签字,,造价人员章,或签字,并盖专用章,项目经理章,或签字,并
盖执业章。
,1,投标公函,正本1份,副本2份,
,2,商务标投标文件,正本1份,副本2份,投标人中标后需另行提供副本 若
干份,,
包括,a.已标价工程量清单,3份,正本1份,副本2份,,
b.书面工程量清单组价文件,1份,
3.6.5 投标文件份数 ,3,技术标投标文件,正本1份,副本2份,
,4,电子文件,仅提供已标价工程量清单电子加密文件,后缀名为BS4,1
份,备用电子文件1份。不要求投标人提供清单组价文件等各类文件,中标后
由中标人再另行提供清单组价文件。
为防止商务电子文件读取失败,建议电子文件一份为载入光盘,一份为U盘。
,5,附册,投标人基本资料所附支持性材料,1份,如需,
?不分册装订
,分册装订,共分 5 册,分别为,
,1,投标公函,单独成册,
,2,商务标投标文件,单独成册,其中,
书面工程量清单组价文件可装订在正本中,也可另行成册,, 3.6.6 投标文件装订要求 ,3,技术标投标文件,单独成册。
,4,电子文件,载入光盘或U盘。
,5,附册,投标人基本资料所附支持性材料,如有,
,1,、,2,、,3,、,5,册的装订均应牢固、不易拆散和换页,不得
采用活页装订,不得采用硬封面装订。
12
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
?不采用 技术标是否采用“暗标”评?采用,投标人应严格按第八章“投标文件格式”中“技术暗标编制、装订和包装3.6.7 审方式 要求”编制、装订和包装。
投标公函、商务标与技术标,?不分开包装 ?分开包装 正本与副本, ?不分开包装 ?分开包装
投标文件电子版,含备用电子文件,,单独包装 4.1.1 投标文件包装要求 附册,投标人基本资料所附支持性材料,如需,,单独包装 所有包装均为密封包装,封口处均需加盖投标人单位公章和法定代表人或其委
托代理人章,或签字,。
招标人,
,招标项目名称,施工招标
,报建编号及标段号,
投标文件
在 年 月 日 时 分,即开标时间,前不得开启 4.1.2 投标文件封套标记
投标人: 投标文件电子版封套上还应清楚地标明“电子版”字样。 投标公函、商务标与技术标的正本与副本分开包装的,还应清楚地标明“投标公
函”、“商务标”或“技术标”,“正本”或“副本”字样。
4.2.1 开标时间 同投标截止时间,见本投标人须知前附表1.10.3项
递交投标文件地点,即开4.2.2 青浦区盈顺路218弄25号 建交大楼底楼105开标室 标地点,
?否 4.2.3 是否退还投标文件 ?是,退还安排, 参加开标的投标人代表可以是投标人的法定代表人或授权委托人。 其中,授权委托人要求, 开标人代表要求 4.4 ?本单位工作人员
?拟任该项目的负责人
一、法定代表人出席的,需携带,
,1,法定代表人证明原件,
,2,法定代表人身份证明原件及复印件,
,3,《投标保证金提交确认函》原件或由收款银行盖章的《投标保证金提交单》
投标人代表出席开标会需原件。 5.1.1 提交的材料 ,4,安全生产许可证原件。
二、委托代理人为拟派的本项目的项目负责人出席的,需携带, ,1,投标人的法定代表人证明原件,
,2,法定代表人授权委托书原件,
,3,委托代理人身份证明原件及复印件,
13
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
,4,加盖投标人单位公章的本单位人员《投标人员情况表》,通过上海建筑建
材业网站www.ciac.sh.cn查询、打印,原件,委托代理人应为投标人执业注册
人员、有职称人员或者持有安全生产合格证书的在沪安全生产管理人员,,
,5,《投标保证金提交确认函》原件或由收款银行盖章的《投标保证金提交单》
原件。
,6,安全生产许可证原件。
附注,1、开标时另行携带投标截止日前2个工作日内打印的注册建造师《投
标人员情况表》,通过上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站,网址,
查询、打印,含条形码,原件,
2、发布招标公告之日起至投标截止日之间打印的《在沪建筑业,施工,企业信
用评分结果,当日评分查询结果明细,》。须加盖投标人公章。在沪建筑业企
业可登录上海市住房和城乡建设管理委员会——建设管理——在沪施工企业信
用评价——当日评价分值——打印在沪建筑业,施工,企业信用评分结果,当
日评分查询结果明细,。注,当日评价基准日为发布招标公告之日起至投标截
止时间止之间的。
3、获取招标文件截止日起至投标截止日之间打印的《企业行贿犯罪档案查询结
果》打印件并加盖企业公章。,通过在沪建设工程企业电子版《企业诚信手册》
查询有无行贿犯罪记录,。以上附注3项均须加盖投标人公章。
投标文件是否密封,封口处是否加盖了投标人单位公章和法定代表人章或委托5.1.2 开标前密封情况检查 代理人章,或签字,。
5.3.5 合理最低价下浮范围 市政工程, 6 %-- 7 % ,6, ,下浮率取整,
5.3.5?先到先开 投标文件开标顺序 ,5, ?后到先开
6.1.1 评标委员会组成 依法组建,成员为5人及以上的单数组成。
?不采用
?采用,
6.3.2 投标人评标现场答辩 参加人员,?拟派项目经理,需携带建造师注册证书原件,
?公司及项目管理机构其他人员,不超过 人,
时间及地点, ,注明或另行通知,
?1.评标委员会直接确定中标人。
7.1.1 定标方式 ?2.推荐中标候选人 名,采用定标澄清方式确定中标人。
?3.推荐中标候选人 2 名,不采用定标澄清方式确定中标人。
?不提供
7.4.1 履约保证金 ?提供,履约保证金的形式, 银行保函
履约保证金的金额, 合同金额的10%
?单价合同
7.5.3 合同形式 ?总价合同
?其他,
14
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容
名称,上海青浦区建设工程招标投标管理办公室 招标投标行政监督部门或9.5 地址,上海市青浦区盈顺路218弄25号 建交大楼 其委托的具体监督机构 联系电话,
是否进入招投标交易场所 ?是 ?否 10 是否进入招投标交易场所, ,邀请招标,
1、否决投标评审条款以评标办法中列明的为准。
2、本项目需提供获取招标文件截止日起至投标截止日之间打印的《企业行贿犯
罪档案查询结果》打印件并加盖企业公章放入投标公函。,通过在沪建设工程
企业电子版《企业诚信手册》查询有无行贿犯罪记录,。
3、本项目农民工工资执行青浦区建设和交通委员会《青浦区建筑业农民工工资
保证金管理办法》,青建交【2013】30号,文件精神。
4、各投标单位的投标总报价低于最高投标限价20%及以上的,需在投标截止
时间后两个工作日内,按到账时间为准,按各自投标报价提交“低价中标风险担
保金”至建设单位账户,不提交或延误提交均视为不响应招标文件。
提交方式为,转账,应由投标人基本账户转出,
11 其他注意事项 低价中标风险担保金,最高投标限价-中标价-履约保证金。
建设单位账户信息,
名称, 上海淀山湖新城发展有限公司
账号,96
开户银行,上海农商银行
投标单位不提交或延误提交的,将在“区财政采购和建设工程招标投标网”上予
以公示。且投标人在二年内不得参与青浦区建设工程投标活动。
低价中标风险担保金的退还,中标公示结束后3个工作日内返还至原汇出银行
账户。
5、建筑工地噪声扬尘在线监测应按照沪建管[2015]2号文“上海市城乡建设和管
理文员会关于推进建筑工地安装噪声扬尘在线监测系统的通知”执行。
《上海市国家税务局关于发布,纳税人跨县,市、区,提供建筑服务增税税征
12 关于增值税事项 收管理暂行办法,的公告》,上海市国家税务局公告2016年第3号,等有关
规定。税务联系人,俞洁,33862273
15
投标人须知正文
1,总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《上海市建设工程招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本标段施工进行招标。
1.1.2.本招标项目招标人,见投标人须知前附表。
1.1.3.本标段招标代理机构,见投标人须知前附表。
本标段招标工程师,指具有所在招标代理机构注册的相关专业职业资格或岗位证书,受招标代理机构授权,主持本标段招标代理工作的代表。
1.1.4本招标项目名称、立项文件及文号,见投标人须知前附表。
1.1.5本标段建设地点,见投标人须知前附表。
1.1.6本标段建设规模,见投标人须知前附表。
1.1.7本标段的项目相关单位,见投标人须知前附表。其中,
本标段的项目管理单位是指本标段的代建人,或为本标段提供项目管理咨询服务的单位。,如有,
本标段的监理单位是指为本标段提供施工监理服务的监理人和提供工程全过程造价咨询服务的财务监理人。,如已确定,
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源,见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的出资比例,见投标人须知前附表。
1.2.3本招标项目的资金落实情况,见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1本次招标范围,见投标人须知前附表。
16
1.3.2本标段的计划工期,见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求,见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的条件,
,1,资质条件,见投标人须知前附表。
,2,项目经理资格,见投标人须知前附表。
,3,业绩要求,见投标人须知前附表。
,4,其他要求,见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.4.1项外,还应遵守以下规定, ,1,联合体各方应按第八章“投标文件格式”提供的格式签订共同投标协议,明确联合体牵头人和
各方权利义务与职责分工,联合体各方应依据共同投标协议所规定的分工,具备相应的资质和能力。 ,2,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的投标人确定资质等级, ,3,联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标。 1.4.3采用投标人筛选时,投标人符合投标筛选条件的招标人将发售招标文件,不符合筛选条件的
招标人则不发售招标文件。
1.4.4投标人不得存在下列情形之一,
,1,为招标人不具有独立法人资格的附属机构,单位,,
,2,为承担建设工程的前期设计、造价咨询、监理业务的单位,
,3,为本标段的代建人或招标代理机构的,
,4,与本标段的监理人或代建人或招标代理机构为同为一个法定代表人的, ,5,与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的,
,6,与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的,
,7,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,同时参加本标段投标的, ,8,被责令停业的,
,9,被暂停或取消投标资格的,
17
,10,财产被接管或冻结的,
,11,在最近三年内有骗取中标或重大工程质量问题的,
,12,拖欠工人工资,情节严重被市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的,
,13,投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,招标人重新招标时,该投标人不得再参加该工程的投标。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6知识产权和保密
1.6.1构成本招标文件各个组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第三人。
1.6.2参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,投标人应按投标人须知前附表规定的踏勘时间、踏勘集中地点参加招标人组织的项目现场踏勘。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,仅供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
18
1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的,投标人应按投标人须知前附表规定的召开时间和召开地点参加投标预备会。
1.10.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,投标人应在投标人须知前附表规定的投标人提出问题的截止时间前,以书面形式,包括信函、传真等,将提出的问题送达招标人或招标代理机构,以便招标人在会议期间澄清、解答。
1.10.3投标预备会后,招标文件的澄清将被作为补充招标文件在投标人须知前附表规定的补充招标文件发出的时间,以书面形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。如果补充招标文件发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天,则相应延长投标截止时间。 1.11.分包
1.11.1工程量清单中给定的专业工程暂估价见投标人须知前附表。投标人中标后,应按照合同约定,和招标人共同依法确定专业分包人。
1.11.2中标人自行施工范围内不得分包的非主体、非关键性工作见投标人须知前附表。中标后,投标人对该类工作应自行完成施工,不得分包。
1.11.3投标人拟在中标后,对本章第1.11.2项所指的工作以外的其他中标人自行施工范围内非主体、非关键性工作进行分包的,应按招标文件第八章“投标文件格式”中“拟分包计划表”的格式及要求,明确载明拟分包内容和拟选分包人名称、资质、业绩等内容。
1.12 偏离
投标文件的所有内容均应满足招标文件中规定的实质性要求和条件,投标人在响应招标文件实质性要求和条件的基础上,可以在投标函附录中作出其他更有利于招标人的承诺。
1.13 同义词语
构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“工程量清单”和“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”、“中标人”,在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
19
2,招标文件
2.1招标文件的组成
2.1.1招标文件包括,
,1,招标公告,
,2,投标人须知,
,3,评标办法,
,4,合同条款及格式,
,5,工程量清单,
,6,图纸,
,7,技术标准和要求,
,8,投标文件格式,
,9,投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。
2.1.2根据本章第1.10款和第2.3款发出的所有补充招标文件,均构成招标文件的组成部分。 2.2招标文件的解释
2.2.1构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明,如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释,除有特别规定外,本招标文件仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告、评标办法、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释。
2.2.2同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准,同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。
2.2.3按本章第2.2.1项、第2.2.2项规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。 2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前,招标人可以书面形式修改招标文件,并作为补充招标文件发放给所
20
有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天,则相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应主动领取补充招标文件。否则,投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。
2.3.3投标人收到补充招标文件后,应及时向招标人办理签收手续或以书面方式确认其收到。 3,投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标公函
,1,投标承诺书、投标函、投标函附录A,上海市建设工程施工投标标书情况汇总表,、投标函附录B,
,2,法定代表人证明、法定代表人授权委托书身份证明,
,3,共同投标协议,如有,,
,4,《投标保证金提交确认函》或由收款银行盖章的《投标保证金提交单》,
,5,拟分包计划表,
,6,项目管理机构人员情况表,投标人须知前附表规定采用技术标“暗标”方式的,项目组织管理机构的人员姓名、职位、简历等内容应在投标公函中。采用技术标“明标”方式的,此部分内容应在技术标中。
,7,信用评分表,在沪建筑业企业可登录上海市建设市场管理信息平台企业诚信手册系统,自行生成和打印企业信用评分表,并加盖公章,,
,8,材料品牌表,
,9,获取招标文件截止日起至投标截止日之间打印的《企业行贿犯罪档案查询结果》打印件并加盖企业公章放入投标公函。,通过在沪建设工程企业电子版《企业诚信手册》查询有无行贿犯罪记录,。
,10,投标人基本材料,
投标人须知前附表规定的投标人基本资料所附支持性材料,,另册,
21
,11,投标人须知前附表规定的材料或投标人认为需要补充的其他内容。
3.1.2 商务标
,1,已标价工程量清单,
,2,书面工程量清单组价文件,1份,可装订在商务标正本中,也可以另行成册,。
3.1.3技术标,包括但不仅限于以下内容,
,1,施工组织设计,
,2,投标人须知前附表规定的构成投标文件技术标的其他材料和投标人认为需要补充的其他内容。
3.1.4投标文件电子版,投标文件电子版内容见投标人须知前附表。
3.1.5投标人基本材料,
投标人须知前附表规定需提供的投标人基本资料所附支持性材料,如需,,
3.1.6投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第3.1.1 (3,目所指的共同投标协议。
3.2 投标报价
3.2.1投标人的投标总价应严格控制在最高投标限价以内,不得超出。
3.2.2 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格,并应按照本招标文件相关要求进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价,应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款相关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2在原投标有效期期满前,出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件,投标人拒绝延长的,其投标自原投标有效期届满时失效,但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
22
3.4.1投标人在提交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、提交形式提交投标保证金。联合体投标的,应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以支票形式提交的投标保证金应从投标人基本账户转出。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的,按本章第5.1.1项规定其投标文件将被拒绝接受。
3.4.3招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内,安排向中标人和未中标的投标人退还投标保证金事宜。
3.4.4有下列情形之一的,投标保证金不予退还,
,1,投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件,
,2,中标人在收到中标通知书后,放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金的。 3.5 投标人基本资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2项目管理机构应填写“项目管理机构组成表”及“项目经理简历表”和“主要项目管理人员简历表”。
,1,“项目经理简历表”应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件,退休人员可提供退休证和聘用证,,类似项目限于以项目经理身份参与的项目,类似项目定义和项目经理近年负责的类似项目的年份要求见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定需提供项目经理任职业绩所附支持性材料的,应按投标人须知前附表规定附相关材料的复印件。
,2,“主要项目管理人员简历表”中的主要项目管理人员指拟任项目副经理,如有,、技术负责人、专职质量管理人员、专职安全管理人员及其他关键岗位人员,如施工员、材料员、预算员、资料员、测量员、试验员,等。“主要项目管理人员简历表”应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件,退休人员可提供退休证和聘用证,,专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证
23
书复印件。
投标人须知前附表规定需提供主要业绩所附支持性材料的,应按投标人须知前附表规定内容另附相关材料的复印件。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应按实填写。类似项目定义同本章第3.5.2,1,目,近年完成的类似项目的年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。
3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应按实填写。每张表格只填写一个项目,并标明序号。
投标人须知前附表规定需提供正在施工和新承接的项目所附支持性材料的,应按投标人须知前附表规定内容另附相关材料的复印件。
3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,本章第3.5.1项、第3.5.3项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。,本项目不采用,
3.6 投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写。
3.6.2投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。技术标应针对本项目的关键技术、工艺、重点和难点进行编制,如果未采用新工艺、新技术、新工法的,应避免把标准、规范、规程和工法的具体内容载入技术标,且技术标中不得提供与本工程无关内容。
3.6.3技术标文字部分统一采用宋体小四号,字符间距为标准间距,行距为1.5倍行距,纸张规格为A4,除个别资料如平面布置图可采用A3纸,,页数不超过投标人须知前附表规定的页数,不包括封面、图纸、封底,
3.6.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印,文本内容,不包括封面、目录、封底及图纸,宜双面打印或复印,需盖章和签字处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的,投标文件中应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除,如果出现上述情况,改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。签字和盖章要求见投标人须知前附表。
3.6.5投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样,正本和副本不一致时,以
24
正本为准,商务标电子文件与书面文件不一致时,以电子文件为准。投标文件份数见投标人须知前附表。
3.6.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录,投标文件装订要求见投标人须知前附表。
3.6.7投标人须知前附表规定技术标为暗标的,投标文件应严格满足第八章“投标文件格式”附件 “技术暗标编制、装订及包装要求”。凡本招标文件各处涉及技术标编制、装订及包装等要求与该附件要求不一致的,均以该要求为准。,本项目不采用,
4,投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件包装要求见投标人须知前附表。
4.1.2 投标文件的封套标记应清晰,内容见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的提交
4.2.1 投标截止时间,即开标时间,见投标人须知前附表
4.2.2 提交投标文件地点,即开标地点,见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所提交的投标文件不予退还。
4.2.4如果投标文件未按投标人须知规定进行封套标记的,招标人将不承担投标文件被误投或提前拆封的责任。
4.2.5投标人应在投标截止时间前将投标文件提交至指定地点。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已提交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.4项的要求签字和盖章。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条和第4条规定进行编制、密封、标记和提交,并标明“修改”字样。
4.4 投标人员要求
25
见投标人须知前附表开标人代表要求。
5,开标
5.1 开标准备
5.1.1投标人代表出席开标会需提交的材料见投标人须知前附表5.1.1。
5.1.2开标前,根据投标人须知前附表规定,由投标人代表对投标文件密封情况和完整性等是否符合招标文件要求进行检查。
5.2拒绝接收
投标人有下列情形之一的,招标人应当拒收投标文件,
5.2.1 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的,
5.2.2未按照招标文件要求密封的,
5.2.3授权委托人无合法、有效的授权委托书和身份证明或者不符合投标人须知4.4规定的。 5.3 开标程序
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和开标地点公开开标。开标由招标人,或招标代理机构,主持,按下列主要程序进行,
,1,主持人宣布开标纪律,
,2,公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,
,3,宣布对投标文件的密封情况查验结果,
,4,按照投标人须知前附表的规定宣布投标文件的开标顺序,
,5,按照宣布的开标顺序当众开标并记录在案,
,6,按照投标人须知前附表规定的合理最低价下浮范围由随机抽取的投标人代表当众抽取下浮率,
,7,投标人代表、招标工程师等有关人员在开标记录上签字确认,
,8,开标结束。
26
6,评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成见投标人须知前附表。招标人的评标代表需从事相关专业领域工作,具有中级及以上职称,熟悉有关招标投标法律法规,且不得存在与招投标业务相关的不良诚信记录或违法违规的行为记录。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应主动提出回避,
,1,投标人或投标人主要负责人的近亲属,
,2,项目主管部门或者行政监督部门人员,
,3,与投标人有经济利益关系,可能对投标公正评审产生影响的,
,4,曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.1.3评标委员评审时,出现以下情形之一的,应当由评标委员会全体成员表决,形成书面决议,
,1,评标委员会否决投标人投标,
,2,评标委员会修正投标文件的错误,但招标文件不允许修正的除外,
,3,招标人对评标办法中所载事项的争议内容的释疑,且释疑不得改变招标文件的实质性内容。
决议应当经评标委员会全体成员半数以上同意。决议不得违反法律、法规、规章以及招标文件的规定。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
6.3.2 投标人须知前附表规定需进行投标人评标现场答辩的,投标人应根据规定的要求,安排相关人员准时参加评标现场答辩。
6.3.3投标文件的澄清、说明和补正,
27
,1,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清、说明和补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
,2,澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容,算术性错误修正的除外,。投标人澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。
,3,评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
6.3.4评标委员会负责人在评标委员会中产生,评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告。评标委员会成员在评审意见表、评分表、评分汇总表及评标委员会形成的书面评标报告上签字。 6.4中标候选人公示
招标人应当自收到评标报告之日起3日内在招标公告发布的同一媒介公示中标候选人,公示期不少于3日。
6.5 公示内容
评标委员会按照评标办法完成评标后,应当在定标前公示中标候选人,公示内容应当包括,
,1,评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序,
,2,开标记录,
,3,投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据,
,4,各投标人投标文件的评分,
,5,中标候选人的投标报价和其投标价中包括暂估价、暂列金额等,
,6,中标候选人在投标文件中提交的项目业绩。
7,定标、中标及合同授予
7.1 招标人定标
28
7.1.1评标委员会按照评标办法完成评标后,招标人依法公示中标候选人,公示期满后,招标人将依据投标人须知前附表中确定的定标方式确定中标人。
7.1.2采用复核澄清方式确定中标人的,招标人将复核第一中标候选人的投标文件是否能完成招标文件规定的所有工程内容,并要求中标候选人对投标文件进行澄清,澄清内容不得改变招标文件和投标文件实质性内容。第一中标候选人拒绝澄清或者投标文件澄清后被证明无法完成招标文件规定的所有工程内容,招标人将取消其中标资格,并依序对其他中标候选人进行复核,最终确定中标人。招标人在中标候选人公示期满后的30日内无法确定中标人的,将确定评标委员会确定的第一中标候选人作为中标人。招标人将对定标过程进行书面记录,存档备查。
7.1.3 不采用复核澄清方式确定中标人的,招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。
7.2 中标结果公告
7.2.1 进入招投标交易场所进行招标的项目,在定标后公告中标结果,公告内容如下,
,1,中标人名称,
,2,中标价及其包括的暂估价、暂列金额等,
,3,招标人定标原因及依据,
,4,评标委员会成员。
7.3中标通知书
7.3.1招标人在中标结果公告发布时,可以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 7.4 履约保证金
7.4.1投标人须知前附表规定提供履约保证金的,在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规
29
定的金额、担保形式和招标文件规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的,其履约保证金由牵头人提交并符合上述要求。
7.4.2 中标人不能按要求提交履约保证金的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人有权取消其中标资格,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人除向中标人退还投标保证金外,有关行政监督部门可给予警告、责令改正和罚款,给中标人造成损失的,招标人还应当赔偿损失。
7.5.3 本标段合同形式见投标人须知前附表。
8,重新招标和不再招标
8.1 重新招标
8.1.1有下列情形之一的,在分析招标失败的原因并采取相应措施后,招标人将重新招标,
,1,通过资格预审的申请人少于3人或者在资格预审文件发售期内取得资格预审文件的潜在申请人少于3人的,
,2,在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3人的,
,3,招标投标过程中,因项目发生变更,现有招标资格条件无法满足项目工程规模的,
,4,评标委员会否决全部投标的,
,5,评标委员会认为按照评标办法,无法确定中标候选人或中标人的,
,6,法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
8.1.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委
30
员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。 8.2 不再招标
通过资格预审的申请人少于3人或者在资格预审文件发售期内获取资格预审文件的潜在申请人少于3人的,在投标截止时间之前提交投标文件的招标人少于3人的,重新招标后投标人仍少于3个的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。 9,纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。
9.5 监督
31
本标段的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。招标投标行政监督部门或其委托的具体监督机构名称及联系方式见投标人须知前附表。 9.6异议
9.6.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式提出。招标人应当自收到异议之日起,日内作出书面答复并予以记录。招标人未在规定时间内书面答复的,应当顺延投标截止时间,招标人书面答复内容涉及及影响投标文件编制的,应当按照有关澄清或者修改的规定,调整投标截止时间。
9.6.2 投标人对开标有异议的,是指对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、宣读内容、开标记录等存在异议,应当在开标现场提出。异议成立的,招标人应当当场答复,并制作记录,答复形式可包括提交评标委员会评审。招标人不当场答复的,不能开展评标活动。
9.6.3 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,包括评标结果是否符合招标文件规定的评标标准和方法等,应当在中标候选人公示期间以书面署名形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,并进行记录,招标人未作出书面答复的,招投标监管部门不予以办理招标投标情况书面报告备案。异议成立的,招标人应当以书面署名形式报告招投标监管部门,并组织原评标委员会对有关问题予以纠正。
9.7投诉
9.7.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
9.7.2投标人和其他利害关系人就本章第9.6.1项、第9.6.2项、第9.6.3项事项投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算前项规定的期限内。
10,其他注意事项
需要补充的其他内容,见投标人须知前附表。
32
附件一:青浦区投标保证金提交与退还操作须知
青浦区工程建设项目投标保证金
提交与退还操作须知
依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和沪建建管(2005)第65号《关于上海市工程建设项目施工投标保证金实行集中提交的通知》的有关要求～为使各投标人能及时提交和退还投标保证金～特制定本操作须知～如下:
一、提交投标保证金的银行账号和户名
户名:上海市青浦区建筑建材业管理所
账号:33
开户银行:中国建设银行上海青浦支行
二、提交和退还投标保证金地点和时间
,一,提交和退还地点:中国建设银行上海青浦支行,以下简称托管银行,。地址:青浦镇城中东路550号～咨询电话:-5107。
,二,提交和退还时间:法定工作日上午8:30—11:30 、下午13:00—16:30
三、提交和退还投标保证金方式
(一)提交方式:支票、银行本票、银行汇票、贷记凭证、电汇和网上支付。
(二)退还方式:托管银行以特种转账凭证返还原汇出银行账户。如因基本账户取消等情况～经上海市青浦区建设工程招投标管理办公室批准后方可退还到其他账户。
四、投标保证金利息计算和划付
(一)计息利率:按退投标保证金之日人民银行规定的活期存款利率计息。
(二)划付方式:按投标保证金存放期间计算利息～退投标保证金同时将利息划付至投标保证金的付款人账户。
五、提交投标保证金程序
(一)采用银行汇票、银行本票方式提交的:
投标人携带《招标文件》、经办人有效身份证件,原件,和基本账户开户许可证复印件,复印件需加盖企业公章,～填写《投标保证金提交单》。由托管银行受理审核后开具《投标保证金确认函》。
(二)采用支票提交的:
投标人携带《招标文件》、经办人有效身份证件,原件,和基本账户开户许可证复印件,复印件需加盖企业公章,～填写《投标保证金提交单》。由托管银行受理审核后开具《投标保证金在途说明函》。由托管银行确认支票到账后,一般为3个工作日后,～开具《投标保证金确认函》～投标人凭《投标保证金在途说明函》换取《投标保证金确认函》。
(三)采用贷记凭证、电汇、网上支付方式提交的:
由托管银行确认投标保证金到账后～投标人携带《招标文件》、银行入账回单复印件、经办人有效身份证件,原件,和基本账户开户许可证复印件,复印件需加盖企业公章,～填写《投标保证金提交单》。由托管银行受理审核后开具《投标保证金确认函》。投标人
33
可通过电话查询投标保证金到账情况。
六、《投标保证金确认函》一式四联～第一联为投标保证金提交证明、第二联为投标保证金退还证明、第三联为招投标办留存、第四联为投标单位留存。《投标保证金在途说明函》一式二联～第一联为托管银行留存、第二联为投标人留存。《投标保证金提交单》一式二联～第一联为托管银行留存、第二联为投标人留存。
七、退还投标保证金程序
(一)各投标单位需在开标时携带好《投标保证金确认函》一式四联中的两联单,其中两联分别为:1.投标保证金退还证明,2.招投标办留存,
(二) 退还保证金期限:
招标人与中标人签订合同且合同信息报送完成后5日内～由上海市青浦区工程招投标管理中心安排统一退还中标人与未中标人的投标保证金
八、注意事项
(一)投标保证金的付款人必须具备建设工程企业资质的独立法人～且与投标人名称一致～不得委托分支机构代为提交。投标保证金必须由投标人的基本账户划出。
(二)投标人必须按照《招标文件》的要求金额足额提交投标保证金～不得超额提交～更不得提供虚假、无效的票函。
(三)投标人不得以现金方式和使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票提交投标保证金。
(四)本操作须知自2016年3月1日起实行～如遇特殊情况或未尽事宜～另行商议。
上海市建筑建材业受理服务中心青浦区分中心
一六年三月一日 二〇
34
附件二:关于推进建筑工地安装噪声扬尘在线监测系统的通知
35
36
37
38
39
40
第三章 评标办法——简单比价法
41
一、总则
本工程评标采用简单比价法。评标程序为确定入围投标人、否决投标评审、信用标评审、商务标评审和技术标评审。如中标价低于最高投标限价20%及以上的,在签订合同前,中标人需提供保函等各种形式的风险担保或具有相应功能的保险。风险担保金额=最高投标限价-中标价-履约保证金。
二、确定入围投标人
入围方式为全部入围。
三、否决投标评审
(一)投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字。
本项指投标文件下列内容未按招标文件提供的表式要求签字和盖章的,
1、投标承诺书,
2、投标函,
3、上海市建设工程施工招标投标情况汇总表,
4、共同投标协议(注,如有)。
(二)投标联合体没有提交共同投标协议。
本项指共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交,未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。
(三)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
1、本项指投标人的资质条件不满足以下要求的,
(1)投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致,且有效,
(2)资质条件符合国家规定和招标文件要求,
(3)项目负责人资格为市政公用工程专业二级及其以上,注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,注册建造师已备案且无在建项目,同一工程相邻分段发包或分期施工的除外,需在投标文件中提供证明材料,。注册建造师备案情况及在建项目以开标时投标人提供的投标截止日前2个工作日内打印的注册建造师《投标人员情况表》,通过上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站,网址,查询、打印,含条形码,原件为准,即注册建造师已备案且未竣工确认项目数量为“0”。
42
2、本项还指投标人存在下列情形之一的,
,1,为招标人不具有独立法人资格的附属机构,单位,,
,2,为承担建设工程的前期设计、造价咨询、监理业务的单位,
,3,为本标段的代建人或招标代理机构的,
,4,与本标段的监理人或代建人或招标代理机构为同为一个法定代表人的,
,5,与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的,
,6,与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的,
,7,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,同时参加本标段投标的,
,8,被责令停业的,
,9,被暂停或取消投标资格的,
,10,财产被接管或冻结的,
,11,在最近三年内有骗取中标或重大工程质量问题的,
,12,拖欠工人工资,情节严重被市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的,
,13,投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,招标人重新招标时,该投标人不得再参加该工程的投标。
(四)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。
(五)投标报价低于成本或者有下列情形的,
1、投标报价超出最高投标限价的,
2、安全文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定最低费率2.2%的90%的,即1.98%,,且超过分部分项工程费乘以招标文件规定上限费率2.6%的。
(六)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
1、未按招标文件要求提交投标保证金,
2、未按招标文件要求提交低价中标风险担保金的。提交低价中标风险担保金要求如下,投标单位的投标总报价低于最高投标限价20%及以上的,需在投标截止时间后两个工作日内,按到账时间为准,
43
按各自投标报价提交“低价中标风险担保金”至建设单位账户,不提交或延误提交均视为不响应招标文件,具体要求详见投标人须知前附表,
3、改变暂估价、暂列金额或者工程量的,
4、工期超过招标文件规定的,
5、质量不满足招标文件规定的,
6、投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的,
7、开标过程中,电子文件与备用电子文件均无法打开致使投标文件不完整的,
8、其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的。
(七)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
1、投标人获取招标文件截止日起至投标截止日之间打印的《企业行贿犯罪档案查询结果》打印件并加盖投标人公章放入投标公函。投标人有行贿犯罪记录的,做否决投标处理。,通过在沪建设工程企业电子版《企业诚信手册》查询有无行贿犯罪记录,。
招标人在招标文件中,否决性条款将在本条集中予以载明。补充招标文件中增加或者删除否决性条款的,招标人会将修改后完整的否决性条款集中载明。未集中载明的否决性条款,在评标中不予认可。
四、信用标评审
根据上海市城乡建设和管理委员会发布的计算机信用评价体系计分,分值大于合格分的为合格,合格分为60分,。
通过否决投标评审且信用标合格的投标人才能进入后续评审。
五、商务标评审
由计算机系统对合理最低价进行判别,对低于合理最低价的投标人,其投标文件不再进行评审,对高于合理最低价的投标报价按由低到高的顺序推荐2名投标人为中标候选人。
合理最低价的确定,
1、项目合理最低价的确定方式,先对入围投标人工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目,指单价,、单价措施项目清单综合单价子目,指单价,、总价措施项目清单费用,指总费用,、其他项目清单费用,指其他清单费用扣除暂列金额、专业工程暂估价、规费项目,指计算基数,其中社会保险费指计算基数及计算费率,和增值税项目,指计算基数,等所有报价由低到高分别依次排序,剔
44
除各报价最高的20%项,四舍五入取整,和最低的20%项,四舍五入取整,,并分别对剩余报价进行算术平均,按计价规范进行汇总,计算得出一个总价,并下浮一定比例后得出合理最低价。
2、本项目的下浮率范围为6%,7%。
六、技术标评审
仅对中标候选人的技术标进行评审并提出优化意见,技术标评审不打分。
评审内容,
1、内容的整体编制水平,
2、施工方案与技术措施,包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施,
3、质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施、创优计划,
4、施工总进度计划及保证措施,
5、资源配备计划,劳动力、主要设备、主要原材料,,
6、特殊气候条件下的施工方案,紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施,成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺,
7、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案,与发包人、项目管理单位、监理,包括财务监理,及设计人的配合,
8、项目管理机构,
9、施工总平面布置规划。
45
第四章 合同条款及格式
46
第一部分 合同协议书 发包人,全称,, 承包人,全称,, 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、
公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议,
一、工程概况
1.工程名称, 。 2.工程地点, 。 3.工程立项批准文号, 。 4.资金来源, 。 5.工程内容, 。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》,附件1,。 6.工程承包范围,
发包人提供的施工图纸所包含的 工程 。
二、合同工期
计划开工日期, 年 月 日。 计划竣工日期, 年 月 日。 工期总日历天数, 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不
一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为,
人民币,大写, (? 元), 其中,
,1,安全文明施工费,
人民币,大写, (? 元), ,2,材料和工程设备暂估价金额,
人民币,大写, (? 元), ,3,专业工程暂估价金额,
人民币,大写, (? 元), ,4,暂列金额,
人民币,大写, (? 元)。
47
2.合同价格形式, 。
3,发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户,承包人收取款项时开具建筑业统一发票。
五、项目经理
承包人项目经理, 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件,
,1,中标通知书,如果有,,
,2,投标函及其附录,如果有,,
,3,专用合同条款及其附件,
,4,通用合同条款,
,5,技术标准和要求,
,6,图纸,
,7,已标价工程量清单或预算书,
,8,其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
除专用合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
48
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章并提交合格的履约保证金后
生效。
十三、合同份数
本合同一式 十二 份,均具有同等法律效力,发包人执 6份份,承包人执 份,合同备案
机构执 份。
发包人, ,公章, 承包人, ,公章,
法定代表人或其委托代理人, 法定代表人或其委托代理人, ,签字, ,签字,
组织机构代码, 组织机构代码, 地 址, 地 址, 邮政编码, 邮政编码, 法定代表人, 法定代表人, 委托代理人, 委托代理人, 电 话, 电 话, 传 真, 传 真, 电子信箱, 电子信箱, 开户银行, 开户银行, 账 号, 账 号,
49
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用住房城乡建设部和国家工商行政管理总局共同印发的《建设工程施工合同,示范文本,》,GF-2013-0201,第二部分“通用合同条款”。
50
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括,工程招投标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外
的其它投标文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人,
名 称, , 资质类别和等级, , 联系电话, , 电子信箱, , 通信地址, 。 1.1.2.5 设计人,
名 称, , 资质类别和等级, , 联系电话, , 电子信箱, , 通信地址, 。 1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括,符合通用条款规定的发包方提供的施工现场
1.1.3.9 永久占地包括, 依据设计图纸确定
1.1.3.10 临时占地包括,如需,双方在合同履行过程中确定。 1.3法律
适用于合同的其他规范性文件,
51
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括,按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范,招标文件中的技术要求等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称, / ,
发包人提供国外标准、规范的份数, / ,
发包人提供国外标准、规范的名称, / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求, 。
,国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时,按发包人和承包人商定的方案施工,。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为,合同协议书,中标通知书,如果有,,投标函及其附录,如果有,,招投标文件,专用合同条款及其附件,通用合同条款,技术标准和要求,图纸,已标价工程量清单或预算书,其他合同文件 。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限, 开工日期前7天前,
发包人向承包人提供图纸的数量,纸质施工图4套,含竣工图、审图图纸,,
发包人向承包人提供图纸的内容,,须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等,。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括,施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等,承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺,且修改或优化方案报监理人、发包人批准。
承包人提供的文件的期限为,施工组织设计、进度计划在接到开工通知,或确定开工日期,后7天内,专项施工方案在相应部位施工前7天,发包人对承包人的施工组织设计,或方案,和进度计划提出质疑和合理修正时,承包人应7天内提供修正完成并重新提交,每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案,
52
承包人提供的文件的数量为, ,
承包人提供的文件的形式为, 纸质及电子版本 ,
发包人审批承包人文件的期限, 收到相应文件后14天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定,执行通用条款 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点, 发包人办公地点 ,
发包人指定的接收人为, ,1人以上及联系电话, 。
承包人接收文件的地点, 项目所在地承包人项目部 ,
承包人指定的接收人为, ,1人以上及联系电话, 。
监理人接收文件的地点, 项目所在地监理人办公室 ,
监理人指定的接收人为, ,1人以上及联系电话, 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定, 按合同通用条款 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定, ,按具体工程由发包人在招标文件中明确后,在合同中
约定,。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定, / 。 1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用按合同通用条款。 1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反
映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属, 按合同通用条款 。
53
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求, 按合同通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属, 发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求, 按合同通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式, 包含在签约合同价内。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格,调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围,合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时,或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表,
姓 名, ,
身份证号, ,
职 务, ,
联系电话, ,
电子信箱, ,
通信地址, 。
发包人对发包人代表的授权范围如下, 督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,协调工程质量、进度、和安全文明施工中存在的问题。解决或协调各有关方、各部门解决、确认有关设计、施工、技术、商务问题,审核施工进度报表等 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求, 开工日期14天前 。
2.4.2 提供施工条件
54
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括,按合同通用条款 。 2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求, 不提供 。 发包人是否提供支付担保, 不提供 。 发包人提供支付担保的形式, / 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
,9,承包人提交的竣工资料的内容,向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并
符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数, 两套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担, 由承包人承担 。 承包人提交的竣工资料移交时间,工程竣工验收合格后7天内。 承包人提交的竣工资料形式要求, 纸质及相关电子数据 。 ,10,承包人应履行的其他义务,
a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。 b.在施工中必须严格按照规范操作,并针对邻近建筑物实际情况,采取相应防护措施,对不按规
范要求施工或未采取防护措施的,造成的损失由承包人承担。 c.本项目施工安全由承包人负总责。
d.按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理,
姓 名, , 身份证号, , 建造师执业资格等级, , 建造师注册证书号, , 建造师执业印章号, ,
55
安全生产考核合格证书号, ,
联系电话, ,
电子信箱, ,
通信地址, ,
承包人对项目经理的授权范围如下, 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求, 每周不少于5天。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任,发包人有权要求更换项目经理,由此增加的费用和,或,延误的工期由承包人承担,并承担违约责任。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任,每天扣除2000元/日,连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的,发包人有权终止合同,没收全部履约担保金,同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时,无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人变更或擅自更换项目经理的违约责任,项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系,提供相关部门或单位证明材料,、被责令停止执业、羁押或判刑情形,无法继续担任项目经理,承包人向发包人提出申请,发包人应同意更换,并报所在地建设行政主管部门批准、备案,更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理,项目经理经批准变更,按合同约定在工程款中扣除,即合同价的1,,且不得低于人民币10万元整,,除上述情形外不允许更换,如承包人擅自更换,需向业主交纳合同违约经济处罚款,即合同价的2,,且不得低于人民币15万元整,,,及至发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人,并赔偿发包人损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任,发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人,同时赔偿发包人损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限, 接到开工通知,或确定开工日期,后7天内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任,发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人,同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求,按通用条款执行,另遇有工程检查、验
56
收或参观等活动时,无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人变更或擅自更换主要施工管理人员的违约责任,因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系,提供相关部门或单位证明材料,、被责令停止执业、羁押或判刑情形,无法继续担任相应岗位工作,承包人向发包人提出申请,发包人应同意更换,并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案,除上述情形外不允许更换,如承包人擅自更换,项目技术负责人经批准变更的,按合同约定在工程款中扣除,即合同价的5‰,且不得低于人民币5万元整,,专职质量员、施工员、技术员、安全员、取样员等经批准变更的,按合同约定在工程款中扣除,每变更一人即扣除合同价的2.5‰,且不得低于人民币2.5万元整,,项目技术负责人不到位的,需向建设单位交纳合同违约经济处罚款,即合同价的1,,且不得低于人民币7.5万元整,,专职质量员、施工员、技术员、安全员、取样员等不到位的,按合同约定在工程款中扣除,每一人即扣除合同价的2‰,且不得低于人民币4万元整,。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任,规定的关键岗位人员到岗率达不到合同约定的天数的,不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括, 本工程主体结构、关键性工作不得分包 。
主体结构、关键性工作的范围, / 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括, 招标文件明确规定的工程或合同履行中双方确定的工程 。
其他关于分包的约定, / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定,发包方确认,由承包方支付。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间,按合同通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保, 提供 。
57
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的,〔银行保函或履约保证金,合同价的10% ,工程竣工交付之日。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容, 按本工程监理合同约定内容。
关于监理人的监理权限,〔按本工程监理合同约定内容,涉及工程变更,含设计变更等参建各方变更,、涉及工程造价均需报发包人审批后生效〕。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定,由承包人承担,已含在签约合同价中,。
4.2 监理人员
总监理工程师,
姓 名, ,
职 务, ,
监理工程师执业资格证书号, ,
联系电话, ,
电子信箱, ,
通信地址, ,
关于监理人的其他约定, 。
,1,监理人授权超出合同约定,承包人有权提出异议,如监理人对于承包人合理的异议不予接受,则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定,
,2,对于监理人更换其委派的监理人员的,监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人,
,3,监理人对其监理人员的任何授权,承包人均应当要求监理人提供书面的授权,否则,承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定,
58
,1, ,
,2, ,
,3, 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求, 。
关于工程奖项的约定, 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定, 按合同通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过, 24 小时,由此导致工期延误的,工期予以顺延。
隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录,还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定, 按工程所在地相关主管部门发布的有关管理规定及招标文件规定执行执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定,按合同通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定,按合同通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求,按工程所在地有关文明施工管理规定及招标文件规定执行执行。
文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用,由发、承包人协商处理,未经发包人同意,发包人不承担由此增加费用,安全文明施工费支付比例、期限及使用按本合同工程款支付相关规定执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
59
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容, 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工,如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案,应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定,接到开工通知,或确定开工日期,后7天内,专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计,或方案,提出质疑和合理修正时,承包人应7天内提供修正完成并重新提交,每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案,
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限,收到相应文件后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限, 收到相应文件后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限,接到开工通知,或确定开工日期,后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限,开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限,开工前。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限, 按合同通用条款执行 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
,7,因发包人原因导致工期延误的其他情形, 。
60
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为,每天〔 〕元,或合同价格
〔 〕%,。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限,履约保证金额度。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励, 。
7.9.3经发包人认可的承包人提出的提前竣工的建议应确保工程质量和施工安全,并应办理缩短工
期合同变更备案手续。如缩短后工期压缩幅度超过原确定工期标准15%,含15%,的,承包人应当组
织专家对施工工期进行评估,并出具专家评审认可的施工工期评估报告。
8. 材料与设备
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求, ,如有要封存样
品,明确具体样品名称, 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定, 由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所, 按有关规定执行 。
施工现场需要配备的试验设备, 按有关规定执行 。
施工现场需要具备的其他试验条件, / 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定, 按合同通用条款 。
61
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定,按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加,承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定,本款项第,3,目细化为,
?变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,确定变更工作单价的原则为,当工程量增加超过15%的,其超过15%部分的工程量的综合单价应予调低,当工程量减少超过15%的,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。调整公式如下,
A,当Q1,1.15Q0时,S=1.15Q0×P0+,Q1,1.15Q0,×P1
B,当Q1,0.85Q0时,S=Q1×P1
式中,S——调整后的某一分部分项工程费结算价,
Q1——最终完成的工程量,
Q0——已标价工程量清单中列明的工程量,
P1——工程量变化幅度超过15%,调整后的综合单价,
P0——已标价工程量清单中列明的综合单价。
?已标价工程量清单无相同项目及类似项目的,按下述原则确定变更工作的单价。
A,要素消耗量,按上海市现行的相关预算定额执行,投标时有折扣率的,编制新的单价时执行同样的折扣率,。上海市现行预算定额没有适用子目的,由承包人、发包人、监理人通过现场测算确定消耗量。
B. 要素单价,按已标价工程量清单中要素投标价格,没有投标价格的要素参考招标文件指定当月“信息价”,由上海市建筑建材业市场管理总站在上海建筑建材业网站www.ciac.sh.cn——造价管理专栏上发布,余同,确定,价格为区间价格的按中值参考,但必须发包人认可。既没有投标价格也没有“信息价”的要素价格通过市场调查后,经监理人、发包人、承包人协商确认。
C,费率,按已标价工程量清单中相关费率确定。
62
关于变更估价的其他约定, 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限, 按通用条款执行 。
发包人审批承包人合理化建议的期限,按通用条款执行 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为, 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11,《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由发包人与承包人共同依法招标确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目,
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由发包人与承包人共同依法招标 确定。
第3种方式,承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定, / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定,暂列金额是招标人自行设立的,承包人无权施工此笔费用。此费用按实发生且招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定,合同工期大于180天的予以调整,否则不予调整 。可以调整的有,人工、材料,仅钢材、混凝土、砂浆、沥青砼、三渣, ,其他材料、机械设备不予调整 。
市场价格波动约定调整合同价格的,采用第3种方式,施工期工程造价信息价平均值与基准价格比较,调整其超过以下约定幅度部分要素价格,调整的要素价格差额只计增值税。
,1,要素价格的调整范围及变化幅度,
?人工工日价格变化幅度,? 8%,
63
?钢材价格变化幅度,?5%,
?除钢材以外的主要材料、设备价格变化幅度:
(混凝土、砂浆) ? 8%,(材料、设备名称) ? %,(材料、设备名称) ? %,(材料、设备名称) ? %, 。
?施工机械台班价格变化幅度,? %,
,2,信息价平均值计算方法,采用以下第 ? 方法
第?种方法,按照工程月度付款工程量加权平均法。
第?种方法,算术平均法。
,3, 基准价格的约定, 同投标文件。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同价款采用第 1 种方式 单价合同 确定。
1,单价合同。
综合单价包含的风险范围,本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外,以下内容按承包人的投标承诺一次性包定,,1,综合单价,,2,施工组织措施费费率,,3,规费费率、增值税税率,,4,其他可能发生的费用,
a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用,由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失,发包人可从承包人的工程款中扣回。
b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。
c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理,费用包含在合同价内。
风险费用的计算方法,已包含在合同价内。
风险范围以外合同价格的调整方法,
2,总价合同。
总价包含的风险范围, / 。
风险费用的计算方法, / 。
64
风险范围以外合同价格的调整方法, / 。
3,其他价格方式, (1)社会保险费按实结算。中标单位结算时需向招标人提供现场施工人员实际缴纳社会保险会的凭证。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额,中标金额,扣除专业工程暂估价,的10%,金额 元,其中含安全文明施工费〔 〕元。
预付款支付期限,承包方提交合格的履约保函及付款申请,监理、投资监理、发包方代表签发后14天内。
预付款扣回的方式,开始付款后每月按照应付款的50%扣减,扣完为止。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算,工程量计算规则按照2013清单计算规则。
12.3.2 计量周期,
关于计量周期的约定,按月计量,土建每月、市政2月, 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定,按合同通用条款执行,但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定, / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量, / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序, /
12.4 工程进度款支付,每月甲方收到乙方付款申请后28天内支付监理单位及甲方确认金额的
65
70%,工程竣工验收、结算审价完成后付至审价金额的85%,审计决算完成后付至决算金额的95%,审计完成且质量缺陷期满后14天内付清余款。决算金额以审计为准。
12.5《上海市国家税务局关于发布,纳税人跨县,市、区,提供建筑服务增税税征收管理暂行办法,的公告》,上海市国家税务局公告2016年第3号,等有关规定。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过, 24 小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录,还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定, 按通用条款 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法, 不计违约金。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限, 按通用条款执行 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为, 。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为, 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容, / 。
,1,单机无负荷试车费用由 / 承担,
,2,无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
66
关于投料试车相关事项的约定, / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限, 颁发工程接收证书后7天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限,承包人应在完成合同范围内施工内容,经建筑工程竣工验收合格,并取得工程质量监督报告,其他工程,承包人应在工程竣工验收合格,后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的工程结算资料两套。超过90天未提交竣工结算资料,经发包人催告后28天,承包人还不提交竣工结算资料的,发包人可根据自己资料办理竣工结算,且视为承包人认可竣工结算结果。
竣工付款申请单应包括的内容,工程结算书,竣工图、设计变更单及清单,工程签证单及材料、设备材料核价单,开竣工报告及竣工验收结果资料、施工组织设计 ,施工合同及招投标文件复印件,其它涉及工程造价的相关资料,如有,。
14.2 竣工结算审核
发包人结算审核期限,发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后,在〔 六 〕个月内完成审核初稿,经双方确认后签发竣工结算证书。工程审计由相关主管部门负责。
发包人完成竣工支付款的期限,发包人在签发竣工结算证书后14天内。
关于竣工付款证书异议部分审核的方式和程序,承包人对发包人签认的结算价有异议的,发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决约定〕处理。
结算特殊要求,工程结算由发包人委托中介机构或相关部门审核,审核费按上海市造价咨询的有关规定计算,其中结算超过5%核减率,超过送审造价5,以外的核减额,和核增造价引起的追加收费,核增、核减不相互抵扣,,由承包人承担,必要时并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构 。
政府投资和以政府投资为主的建设项目,按照国家和本市关于竣工结算的规定执行。根据《上海市审计条例》第十四条规定,以审计结果作为工程竣工结算的依据。
67
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数, 。 承包人提交最终结算申请单的期限, 。 14.4.2 最终结清证书和支付
,1,发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限, 审计结束,其它按通用条
款 。
,2,发包人完成支付的期限,按通用条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限, 缺陷责任期24个月,其余按通用条款执行。 15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定, 扣留质量保证金 。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 ,2, 种方式,
,1,质量保证金保函,保证金额为, , ,2,5%的工程结算价款,
,3,其他方式: 。 15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 ,2, 种方式, ,1,在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、
扣回以及价格调整的金额,
,2,工程竣工结算时一次性扣留质量保证金,
,3,其他扣留方式: / 。 关于质量保证金的补充约定, / 。 15.4保修
68
15.4.1 保修责任
工程保修期为, 国家法定的保修年限 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间, 24小时内 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形, / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法,
,1,因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任, 开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。
,2,因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任, 支付违约金,违约金为应付工程款的利息,利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率,利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。特殊情况下,违约宽限期为1个月。
,3,发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第,2,项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任, / 。
,4,发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任, / 。
,5,因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任, 发生时协商解决 。
,6,发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任, / 。
,7,其他, 双方协商确定,如有, 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
69
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形,
,1,机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位,
,2,本工程在实施过程中,如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺,造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求,
,3,承包人允许其他人挂靠经营、私自转包,
,4,承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法,
,1,机械设备未按投标承诺到位,每项扣除履约担保金2%,
,2,现场安全文明施工不符合投标书承诺,扣减相应安全文明施工费用,承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求,发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子,及至解除施工合同,所有履约担保金归发包人,并赔偿发包人损失。
,3,发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包,所有履约担保归发包人,同时赔偿发包人损失,并责令退出工地。
,4,未达到投标所承诺的诚信与技术标准,按每一项扣减履约担保金的10%。
,5,工程延误超过了合同工期,延误责任由承包人承担。工期不予顺延,由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担,按原合同约定价格结算,价格下降归发包人受益,按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期〔 〕以上时,可解除施工合同。
,6,承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同,发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保归发包人,同时赔偿发包人损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定, 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式, 使用施工现场的材料、设备按实结算,使用施工机械、器具按租赁费
70
结算,临时工程折算成费用按完成造价比例计算,无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形, / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定, / 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定,社会保险费按上海市现行有关规定办理 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险, 。 18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定, / 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定, 。 20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定, 提交争议评审时再选定 。 选定争议评审员的期限, 。 争议评审小组成员的报酬承担方式, 。 其他事项的约定, 。 20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定, 按通用条款。
20.3.3 争议评审小组决定的效力,按通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
71
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 ,2, 种方式解决,
,1,向 仲裁委员会申请仲裁,
,2,向 青浦区 人民法院起诉。
21补充条款
,1,工程进度款的计算,按截至每月25日前完成的实物工程量,必须符合质量标准,的70%
支付。由承包人在每月25日前向监理人申请月度工程进度付款,并提供证明此等付款的依据,如
反映月工程进度情况的工程量计算书等,,报监理人审核签认,经监理人核实后报发包人批准,
发包人自承包人提交合格的工程进度款申请报告起28个日历天内支付该月工程进度款。
,2,本工程进度款按月支付。工程完工承包人提交完整的竣工结算资料后,工程款总额付至合同价的75%,工程审价结束后付至审定价的85%,工程审计结束后支付至审计价的95%,整体工程质量缺陷保修期到期两周内支付审计价的5%
,3,本工程造价控制部分由财务监理公司负责监理,财务监理公司由发包方另行委托确定,财务监理具体工作内容见投资监理合同。
,4,本工程有相关主管部门进行审计。
发包人,公章,, 承包人,公章,,
地 址, 地 址,
法定代表人,签字,, 法定代表人,签字,,
委托代理人,签字,, 委托代理人,签字,,
电 话, 电 话,
传 真, 传 真,
72
附件一,工程廉洁协议
工程廉洁协议书
建设单位,或招标人,,甲方,,
施工单位,乙方,,
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签定廉洁协议的暂行规定》,结合工程建设的特点,特订立协议如下,
一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正履行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供的方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口,邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档
73
娱乐场所。
十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1,5,的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
十三、本廉洁协议作为 工程承发包合同的附件,与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。
十四、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,送交见证部门一份。
甲方,,盖章, 乙方,,盖章,
法定代表人, 法定代表人,
地址, 地址,
电话, 电话,
签约日期, 年 月 日
见证部门,,盖章,
见证日期, 年 月 日
74
附件二,工程质量保修书
工程质量保修书
发包人,全称,,
承包人,全称,,
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就
,工程全称,签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下,
。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下,
1,地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限,
2,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年,
3,装修工程为 年,
4,电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年,
5,供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期,
6,住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年,
7,其他项目保修期限约定如下,
。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1,属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2,发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3,对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
4,质量保修完成后,由发包人组织验收。
75
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项,
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至
保修期满。
发包人,公章,, 承包人,公章,, 地 址, 地 址, 法定代表人,签字,, 法定代表人,签字,, 委托代理人,签字,, 委托代理人,签字,, 电 话, 电 话, 传 真, 传 真, 开户银行, 开户银行, 账 号, 账 号, 邮政编码, 邮政编码,
76
附件三:工程安全生产协议
工程安全生产协议书
建设单位,甲方,,
施工单位,乙方,,
为了确保工程的安全施工,根据有关法规共同议定本安全协议书,由双方共同遵守执行。
一、本安全协议书作为发包工程合同的附件,与合同具有同等的效力。
二、甲方法定代表人为 ,安全负责人为 ,专职安全管理员为 ,乙方法定代表人为 ,安全负责人为 ,现场专职安全员 ,都应对工程的安全生产负责。
三、严格执行《上海市建设工程施工安全监督管理办法》、沪市劳,85,916号文《关于加强发包工程安全管理工作的通知》的有关要求,甲方有权审查乙方的营业执照和安全管理体制是否符合市建交委和市劳动局的规定,根据发包工程的项目情况向乙方提出安全施工的目的和注意事项。
四、乙方在承包工程中,必须根据甲方提出的安全要求,针对工程特点,编制施工组织设计和落实相应的安全措施,健全安全管理体制,组织有关安全活动,建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。
五、乙方在进场前须对施工人员进行上岗安全教育,要求各级人员严格遵守有关安全的规定,严禁违章指挥、违章作业,必须抓好对其分包队伍的安全教育和管理工作,以确保施工安全。
六、乙方施工人员中的电工、电焊工、机械操作工等特殊工种,必须持有有效的、劳动部门签发的操作证件,禁止无证违章操作。施工机具中的受压容器、电器设备等,必须为符合安全的有效设施。
七、施工现场的消防工作必须按“国家消防条例”规定执行,设专职消防安全员,配备现场的消防机械设施,动用明火时须有专人负责并配有灭火机进行监护。
八、安全生产抵押金由甲方从乙方工程预留款中,暂按2%金额提取,专款专用。
77
九、施工过程中发生重大伤亡或火灾、爆炸事故,应立即报施工项目当地的劳动部门和甲方安全部门,事故损失均有乙方负责,甲方有帮助抢救的义务,并派员参加由乙方为主组成的事故调查组。
十、以上条款如有未尽之处,均按国家、市政府行业以及甲方颁布的有关安全工作的文件、规定办理。
十一、本协议正本贰份,甲、乙双方各执壹份,副本 份,甲、乙双方各执 份。
甲方 ,盖章,, 乙方 ,盖章,,
代表签字, 代表签字,
单位地址, 单位地址,
联系人电话, 联系人电话,
签约日期, 签约日期,
78
附件四:工程治安、防火责任协议书
工程治安、防火责任协议书
发包人,以下简称甲方,,
承包人,以下简称乙方,,
为切实搞好工程建设中的治安、防火工作,确保施工场的治安稳定和防火安全,现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定,经甲乙双方协商,明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务,
1. 乙方在进入工地后,应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专,兼,职保卫消防干部及治安保卫组织网络,书面报甲方备案。
2. 乙方在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规,认真落实甲方制定的《施工现场治安、防火工作管理规范》,服从管理,对本责任区域内的治安稳定、防火安全,实施全面负责,确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。
3. 乙方的治安防火工作,除接受其上级主管单位的领导外,还应主动接受上海市公安局和甲方的业务指导、督促、检查。对公安机关和甲方布置的“创建治安合格工地”等工作,要积极地贯彻执行,对公安部门和甲方在检查中查获的各类隐患问题,应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施,确保安全。
4. 乙方要定期组织防火检查,加强值班巡逻制度,做到三无,即无迟到、无漏岗、无缺岗,。一旦发生火灾要立即扑救和上报,并按照“三不放过”,即找出原因,提出处理意见,落实防范措施,的原则严肃处理,达到单位内部“四无”,即无火灾、无偷窃、无打架、无赌博,。
此外,乙方要加强防火力量的建设,配备专兼职消防员,建立业余消防队,组织学习培训,增长消防知识,掌握操作技能。
5. 一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故,乙方应在积极处置、保护现场的同时,立即向公安部门和甲方报告,接受调查、处理。所造成,包括对甲方,的损失,由乙方承担。
6. 甲方有权对乙方贯彻落实治安防火工作的情况进行检查,对乙方有关人员发生的违章违法行为
79
及相关的问题,则有权教育、制止和责成其限期整改,并可对乙方的下列违法违规行为给予
元/次的经济处罚,
,1, 未经公安消防部门审核批准,擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未
造成后果的。
,2, 未严格控制而进行动火作业尚未造成后果的。
,3, 施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的及集体宿舍内违
章男女混居的。
,4, 违反规定用电,擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等,及使用带有明火的各类电
取热器,或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。
7. 乙方在其责任区域内发生严重违法犯罪案件重特大火灾事故的,由公安司法部门调查处理,但甲方可按其造成的后果和影响,对乙方或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人的否决权,同时,还可对乙方进行 元人民币一次性责任违约经济处理。
8. 甲方对乙方的责任违约经济处理,由甲方开具书面通知单给乙方认可,处理款从乙方工程款中直接扣除。
9. 本协议书为 施工合同的附件,与施工合同具有同等效力。以上条款如有未尽事宜,按甲方治安消防规章制度处理。本协议经双方治安消防部门签字后生效。
10. 本协议一式 份,甲、乙双方各执 份。
发包人, ,盖章, 承包人, ,盖章,
法定代表人, 法定代表人,
授权代理人, 授权代理人,
地址, 地址,
80
电话, 电话,
签约日期, 签约日期
81
附件五:工程文明施工协议书
工程文明施工协议书
建设单位,甲方,,
施工单位,乙方,,
为了做好本工程文明施工工作,积极贯彻执行沪建建管,2002,第105号文《关于进一步加强文明施工管理的通知》的规定,明确甲乙双方文明施工管理的责任,认真落实措施,共同遵守文明施工的有关规定与办法,现双方共同协议如下,
1,施工期间,乙方指派 同志负责本工程项目的文明施工管理工作。甲方指派 同志负责检查督促乙方执行有关文明施工的各项规定。乙方可参照甲方提供的创建文明工地活动指导意见开展活动,对于甲方在检查验收中指出的问题,乙方应限期整改。
2,乙方应按甲方编制的大纲要求编制施工组织设计,施工组织设计中应明确文明施工的技术措施。乙方必须按施工组织设计的要求施工。
3,甲、乙双方必须对本单位职工,民工,进行文明施工规定的知识教育,提高职工,民工,的文明施工意识,督促职工,民工,自觉遵守文明施工的有关条款。
4,乙方应加强对民工队伍的管理,积极向他们宣传文明施工“两通三无五必须”的基本要求,建立民工人员花名册,办理好民工三证,身份证、居住证、务工证,,并复印统一保管。
5,乙方应根据施工总平面布置图,合理使用场地并听取建设单位意见,便于综合平衡各施工单位的大临设施、大临搭建。乙方应注意环境卫生,必须五小设备齐全,环境保洁制度化,体现建设单位检查督促下的施工总包负责制。违反者按沪建建,94,第0674号规定处理。
6,乙方必须挂牌施工,在施工大纲中应有切实可行的文明施工具体办法和便民利民措施,现场有分管项目经理负责,认真听取和尊重建设单位、地方政府意见,自觉做好整改措施。
7,乙方应按交通部门的要求,制定切实可行的交通组织方案,乙方应严格按照交通组织
82
方案划定的施工范围,做好分隔围护。在开放交通区域施工,必须确保沿线交通与行人道路畅通。同时应重视市容保洁,尤其土方运输必须认真听取交通部门、市容监察的意见,施工场内及运输道路要有保洁措施。
8,乙方在施工前应进一步核对原有地下管线情况,申请办理好监护卡,交底卡,同时需挖洞复测、暴露管位,如遇有情况,应及时向甲方和管线监护部门联系,采取保护措施。
9,工程中严防发生泥浆直接流入居民生活区现象,未经处理的泥浆水排放市政下水道时,谁施工谁负责疏通,不论汛期与否,如果因此而造成积水和居民损失,总包单位承担责任。
10,本协议为 合同的附件,与工程合同具有同等的法律效力。
11. 本协议一式 份,甲、乙双方各执 份。
发包人, ,盖章, 承包人, ,盖章,
法定代表人, 法定代表人,
授权代理人, 授权代理人,
地址, 地址,
电话, 电话,
签约日期, 签约日期,
83
附件六:建设工程质量安全巡查实施办法
一、目的
加强施工现场管理，提升管理水平。
二、范围
适应于公开招标项目施工现场管理。
三、目标
质量合格、安全受控、文明施工、进度合理、投资受控。
四、管理体系
1、组织机构
建设单位
监理单位 施工单位
安全文明施进度控制 质量控制 投资控制 工
2、职责分工
2.1、建设单位:管理监督责任。
2.2、监理单位:受建设单位委托，对施工单位进度、工程质量、安全文明施工实施监督、管理职责。
2.3、施工单位:施工前应依法取得施工许可证及施工图设计文件审查合格书。依据合同要求，合理安排人、料、机组织施工，同时对施工质量、安全负主体责任。
五、管理措施
1、人员管理
1.1双方确认投标书的项目经理、项目技术负责人、项目总监、总监代表等主要管理人员，并列入合同条款;
1.2施工单位、监理单位管理人员与投标书承诺一致，应如数到位;
1.3施工单位变更或擅自更换项目经理的违约责任:项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系(提供相关部门或单位证明材料)、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，施工单位向建设单位提出申请，经建设单位查证属实后应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理，项目经理经建设单位批准变更的，按合同约定在工程款中扣除，即合同价的1,(且不得低于人民币20万元整);项目技术负责人经批准变更的，按合同约定在工程款中扣除，即合同价的5‰(且不得低于人民币10万元整);除上述情形外不允许更换，如施工单位擅自更换项目经理的，一经查实，需向业主交纳合同违约经济处罚款，即合同价的2,(且不得低于人民币30万元整);擅自变更项目技术负责人的，需向建设单位交纳合同违约经济处罚款，即合同价的1,(且不得低于人民币15万元整);及至建设单位可通知施工单位全部解除合同，所有履约担保金归建设单位，并赔偿建设单位损失并承担相关责任。
1.4项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:每天扣除2000元/天;连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，建设单位有权解除合同，没收全部履约担保金，同时由施工单位赔偿建设单位由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
1.5施工单位变更或擅自更换主要施工管理人员的违约责任:因发生重大安全事故不适合再
84
任、因生病住院、终止劳动合同关系(提供相关部门或单位证明材料)、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，施工单位向建设单位提出申请，经建设单位查证属实应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，项目技术负责人经批准变更的，按照合同约定在工程款中扣除，即合同价的千分之5%(且不低于5万元整)，专职质量员、施工员、安全员和取样员等经过批准变更的，按照合同约定在工程款中扣除，每变更一人即扣除合同价的千分之2.5(且不低于2.5万元整)。除上述情形外不允许更换，如施工单位擅自更换，项目技术负责人不到位的，需要向建设单位缴纳合同违约经济处罚款，即合同价的1%(且不低于7.5万元整)，专职质量员、施工员、安全员和取样员不到位的，按照合同约定在工程款中扣除，每变更一人即扣除合同价的千分之2(且不低于4万元整)，且在建设单位通知后【7】日予以配齐;施工单位主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:规定的关键岗位人员到岗率达不到合同约定的天数的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，剩余保证金不足保证金总额【80】%的，施工单位应当在【14】日内予以补足。
1.6施工单位无正当理由拒绝更换项目经理及主要施工管理人员的违约责任:建设单位可单方通知施工单位全部解除合同，所有履约担保金建设单位不予返还，同时赔偿建设单位损失。 1.7现场总监经批准变更的，按合同约定在监理费中扣除，即合同价的5,(且不得低于人民币5万元整)。
1.8现场总监擅自变更的，需向业主交纳合同违约经济处罚款，即合同价的10,(且不得低于人民币10万元整)。
1.9总监应常驻现场，每周不少于 5天在工地，每周少于5天驻现场按5000元/天建设单位有权从【建设工程监理】费中直接扣除。
1.10擅自变更是指建设单位通过明查暗访或采用人脸识别、指纹考勤等方式发现投标承诺的主要建设管理人员每月三个工作日以上不在现场，并未向业主书面请假，在累计达10个工作日内仍未到岗的;或其他未经建设单位书面同意的变更方式。
1.11经批准后新到位人员考察期原则上为一个月，考察合格后且完成交接工作后原人员方可离开，同时按程序办理变更手续。
1.12建设单位项目负责人对施工单位、监理单位主要管理人员进行考勤，重大危险源施工期间的出勤率尤为重要。
1.13项目经理、总监核销的前提条件为工程实物量完成。且项目总监核销不解除按监理合同约定该项目总监应履行的后续相关权利义务。
1.14施工单位在施工前，应当根据建设工程规模、技术复杂程度等实际情况，编制施工组织设计文件。对国家和本市规定的危险性较大的分部工程、分项工程，应当编制专项施工方案，附具安全验算结果，并按照规定经过专家论证。
1.15施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
2、质量和安全文明施工考评制度
2.1保证金
保证金即项目履约担保金额，施工单位按项目履约担保金额计，监理单位按合同价的10%计取。 2.2考评
2.2.1公司成立考核检查小组，由公司总工程师担任组长，工程公司技术管理科为组员配合检查;
2.2.2考评频率:每季度对在建项目考评一次;
2.2.3考评内容分为安全生产、工程质量、文明施工三项内容，安全生产、工程质量、文明施
85
工单项均以100分制，三项合计总分也以100分制，其中安全、质量、文明施工权重分别为40分、30分、30分。即总分,安全(100分)*40%+质量(100分)*30%+文明施工(100分)*30%。
2.2.4施工单位与监理单位实行分开考评。
2.2.5总评分满90分者，项目竣工后返回100%的项目履约担保金额，总评分低于90分，项目结算时抵扣相应项目履约担保金额=项目履约担保金额*(90-考核平均分)%，若考评总分低于70分，予以通报批评，并报行业主管部门。
总评分即在建项目施工期间平均考评分。
2.2.6检查出的问题由项目负责人督促整改、反馈。
2.2.7采用质量和安全文明检查履约保证金制度，奖惩结合。
2.2.8鼓励创建市、区文明工地，立标杆、树榜样。
3、考评细则
3.1安全考评
3.1.1安全生产实行一票否决制，若建设工程工地发生重大安全、生产事故，按有关安全生产法规执行;
3.1.2工程施工强制性安全条文执行情况;
3.1.3项目经理、专职安全员、特种作业人员持证上岗检查;
3.1.4专业分包、劳务分包合同备案、安全生产协议签订检查;
3.1.5重大危险源、危险性较大分部分项工程专项施工方案报审、专家论证及实施情况检查; 3.1.6机械设备报审、安全操作规程、安全限位装备审核情况;
3.1.7施工作业人员三级教育、培训，班前安全交底检查;
3.1.8施工现场安全防护措施，管线保护措施，临电使用情况检查;
3.1.9领导带班制度及节假日值班制度执行情况;
3.1.10安全事故应急预案及演练情况检查。
3.2文明施工考评
3.2.1临设搭建手续、搭建方案、搭建标准，生活、办公区域明显隔离;工地或办公区出入门规范设置“五牌一图”;办公室内挂放“九图二牌”;施工现场醒目位置按标准设置施工铭牌、(项目经理、项目技术负责人、项目总监、总监代表等主要管理人员姓名、照片、联系电话)公示栏及青浦新城标识。
3.2.2管理人员佩卡上岗，作业人员着装统一;
3.2.3施工现场临时排水措施有效，泥浆池三级沉淀，废弃泥浆外运;
3.2.4各方出入口、车行、施工、人行道平整畅通，通行道路沟槽覆盖符合规定要求。 3.2.5按要求组织交通，设置警示、引导标志标识，交通繁忙的复杂路段配备专人执勤指挥。 3.2.6施工区、办公(生活)区及易燃易爆场所有消防设施，配备合理且完好，危险区域有禁火、禁烟标志，危险品进库分类按规定存放，远离办公(生活)区，有专人管理。 3.2.7土方集中堆放，高度按规定要求，加网覆盖;运输建筑材料、垃圾和泥土等车辆，在驶出施工现场前，做好冲洗、遮蔽、清洁等工作。
3.2.8食堂有“餐饮服务许可证”，炊事员经过健康检查、上岗培训;食堂有冰箱，生熟分开，按规定留留样菜，有消毒、防尘、灭害措施，施工现场有合格的饮用水，茶水桶符合卫生要求，且有保护措施。【施工总包】方应对食品安全负责，如因此产生纠纷或食品安全事件，责任方应当立即通知建设单位并妥善处理。
3.2.9外来务工人员进出工地记录齐全，建立一人一档，登记名册齐全，建立台账。 3.2.10群众来信来电投诉情况，媒体表扬或曝光情况;
3.3质量考评
3.3.1施工组织设计、施工方案(含专项方案)批复及报审手续齐全。
3.3.2有合格的测量、计量、试验设备和设施。标准养护室配置状况。 3.3.3测量文件记录与场外同步。施工原始记录与场外同步，记录真实，有可追溯性。 3.3.4原材料、构配件有合格证明，有
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
报告 ，原材料、成品、半成品材料台帐齐全，检测报告及时，所有进场原材料必须先检测再使用。
3.3.5关键节点验收的及时性和合格率 应当符合国家或行业标准。
3.3.6工程质量评定文件记录与外场同步数据真实，工程实体外观质量符合要求，工程实体实
86
测实量符合设计及验收规范。
3.3.7及时执行甲方或监理单位口头或书面提出的整改意见。
3.3.8有质量事故处置预案，发生质量事故应做好质量事故处置记录。
3.4监理考评
3.4.1监理单位按中标文件要求组建现场项目监理机构，并根据合同约定或监理规划配备相应的总监、专业监理工程师和监理员等人员。项目监理机构应当核查施工单位的资质、安全生产许可证以及项目负责人、专职安全管理人员和特种作业人员的资格证书。 3.4.2监理单位应编制监理规划及监理细则，其内容应有针对性，且审批手续齐全;危险性较大的分部分项工程编制实施细则;监理规划、监理实施细则应包含监理的安全工作内容 。 3.4.3对施工组织设计和专项方案的审查应满足程序性、符合性、针对性要求。如专家评审有修改要求，应对施工单位修改后再次报审的材料进行审查。
3.4.4对施工单位报送的建设工程材料和设备的质量证明文件进行审验，并对施工主报验的材料按照规定实施见证取样。按有关规定或合同要求委托取得相应资质的检测机构做好平行检测，平行检测如不合格则按照规定进行处置。未经审核的建设工程材料和设备，不得在建设工程上使用或者安装。
3.4.5对施工测量结果进行复核，并应及时对施工单位检验批、隐蔽工程、分项、分部、单位工程及实休检测等质量报验表出具复核复查意见。不得出现未经检查通过验收的情形。 3.4.6根据有关规定、合同和监理规划要求对关键工序、重要部位进行旁站监理。对施工单位提交的基坑开挖令、砼浇筑令、构件起吊令等，对照相关条件检查后及时予以签准。 3.4.7对现场质量隐患、违规行为应及时发出监理工程师通知单(暂停令)，并督促相关单位及时整改回复。
3.4.8检查进场的大型起重机械及自升式架设设施的报审资料;审核施工单位编制的安拆方案和安全防护措施以及使用前向有关部门的登记证明;督促施工单位定期对该类机械、设备进行检查。另外，建设工程材料和设备，以及施工
脚手架
内脚手架搭设技术交底外脚手架拆除专项方案脚手架管理措施扣件式钢管脚手架验收山东省脚手架计算规则
(包括支架和脚踏板)、安全网应当符合防火要求。
3.4.9对施工单位安全文明措施费用使用和管理情况进行核查，并报建设单位。 3.4.10对危险性较大的分部分项工程要进行巡视并有巡视记录。
3.4.11监理月报每月下旬实施网上报告，监理专报根据危险性较大的分部分项工程的有关情况按月上报。按合同及监理规范要求向建设单位提交月报。
3.4.12监理日记主要记录监理自身工作情况，要有总监或其授权的专人签阅，并对监理工作的议项需落实;旁站和巡视记录要齐全。
六、与建设单位项目负责人考核挂钩
1、规范甲方项目负责人的工作行为
1.1、甲方项目负责人应深入工地一线实时掌控工程项目质量、安全、文明施工、进度、投资控制等。
1.2注重廉政控制，严禁利用业务关系，以公谋私;严格执行公司各项规章制度，严格考勤制度;按时完成上级领导交办的任务。
2、奖惩细则
年度考核成绩要与施工总包单位考评成绩挂钩，按每个项目负责人所负责项目个数进行加权平均(工程公司房建项目负责人所负责项目不大于3个，市政水务景观项目负责人所负责项目不大于5个)，施工总包单位考评成绩大于80分以上到90分之间，甲方项目负责人不扣费用，90分以上予以奖励，80分以下酌情予以扣费。
2.1扣费标准
所负责项目施工总包单位年度考核算术平均分低于80分以下的，扣发标准年薪的2%。 2.2、奖励标准
87
所负责项目施工总包单位年度考核算术平均分达90分以上的, 奖励项目负责人5000元。 七、本办法由上海淀山湖新城发展有限公司负责解释，如有政策变动将以通知的方式予以调整 。
上海淀山湖新城发展有限公司
2016.3
88
附:附件1~6。
附件1: 上海淀山湖新城发展有限公司工程项目参建方管理人员违约通知书
编号: 日期: 年 月 日 时
工程名称
施工单位 项目经理
监理单位 总监
致: 〖填写单位名称〗 原因:
?根据《上海淀山湖新城发展有限公司建设工程质量安全巡查实施办法》规定第 条，
需向业主方交纳合同违约经济处罚款金额 万 仟元整;
?本通知书一式 份。
抄送:?监理单位 ?代建单位 ?施工单位 ?总公司项目管理部门 ?总公司财务部
签发单位 签发人
负责人签字 项目经理 总监 (盖章)
89
附件2:建设工程项目安全生产检查评分表
工程名称: 施工单位:
序考核扣分检查内容和要求 标准分 评分标准 自查分 号 分 原因
无证施工～无方案审批施工～无防护设施施工、严格执行施工安全强制性条1 10 重要机械与安全设施无检查验收施工等～违反强文 制性标准扣5分/项～落实不到位扣2分/项。
项目经理、专职安全员持证上人员不到位～项目经理扣5分～安全员不到位扣2 10
岗～且人员到位 3分,项目经理与安全员皆不到位扣10分。
施工单位,总、分包)有有效无安全许可证扣5分～安全许可证过期扣5分～3 5 的安全生产许可证及签订安无安全生产协议书扣5分。 全生产协议书。
机械设备安全装臵齐全～有安机械设备无台账扣5分～台账不全扣3分～凡涉全操作规程,需验收的要经验4 5 及的机械设备无安全操作规程分项扣2分～机械收后使用并挂牌～有警示标设备安全装臵不符合要求扣2分/项。 识。
无三级教育、培训和考核记录的扣5分,有三级施工人员有三级教育、培训和5 5 教育无培训考核记录的扣3分,考核非本人签字考核记录。 的扣1分/项。
班前有班组安全技术交底且无安全技术交底扣5分,有安全技术交底但非本6 5
须本人签字。 人签字的扣1分/项,交底资料为后补的扣3分。
无防护措施、设施扣5分,防护措施、设施不到施工现场安全防护措施、设施位扣1分/项,工地现场及生活、办公区无安全7 5 落实到位,安全警示标识悬挂警示标识扣5分～未落实到位有缺项的扣1分/到位,。 项。
临时用电电器、电箱和线路布临时用电器、电箱和线路布臵不符合安全用电要8 5
臵符合安全用电要求。 求发现一处扣1分。
个人劳动防护用品未按规定发放扣2-3分,现场个人劳动防护用品按规定发9 5 工人劳防用品未佩戴作业扣1分/人～不正确使放～且正确使用。 用扣1分/人。
领导带班制度及节假日值班未按规定执行领导带班制度的扣5分,带班记录10 5
安排按规定执。 不真实的扣3-5分,未按节假日值班的扣3分。
90
附件2:建设工程项目安全生产检查评分表
工程名称: 施工单位:
序考核扣分检查内容和要求 标准分 评分标准 自查分 号 分 原因
无消防通道扣5分～消防通道不畅扣1-3分～未现场消防通道与消防设施按11 5 配备消防栓及灭火器材扣5分,消防器材不全扣规定布臵。 1-3分。
无安全检查的扣5分～安全检查记录不全或有安12 5 安全检查及复查有记录。 全检查无隐患整改复查的扣2-5分。
特种作业人员及作业管理符无持证上岗扣5分～人证不符扣3-5分～证件过13 5
合规范, 期扣2-3分～违规作业扣3-5分。
动火审批制度和审批手续齐无动火审批制度扣5分,无审批记录或不符合要14 5
全～动火操作符合规范。 求扣1-3分,动火操作不规范扣2分。
列出重大/一般危险源及控制无重大/一般危险源及控制措施清单扣5分～对
措施清单～对危险性较大的分危险性较大的分部分项工程未编制专项方案扣515 5
部分项工程有专项方案～且严分～有方案未批复扣3分～未按方案实施的发现
格按方案实施。 一处扣2分。
无应急预案的扣5分～有预案但内容无针对性的16 5 制定安全事故应急预案。 扣2-5分～无应急物资或物资不充足的扣2-5分。
无管线保护措施扣5分～有管线保护措施未落实管线保护措施落实到位～管线17 5 到位的每项扣2分～管线保护资料不收集或收集保护资料,三卡一单,齐全。 不齐的每项扣2分。
未及时按行政主管部门、建设单位、监理单位所
安全通知、隐患整改及回复与发通知开展整改及回复扣3分/项～整改不到位18 5
成效 扣2分,行政部门发出停工通知的扣5分,建设
单位约谈的扣3分。
通过安保体系、标化工地的视通过安保体系加3分～标化工地达标加5分。,加19
情况加分。 分仅限一项,
合计 100
91
附件3:建设工程项目文明施工检查评分表
工程名称: 施工单位: 序标准自查考核扣分检查内容和要求 评分标准 号 分 分 分 原因
“五牌一图”“九图二牌”缺工地或办公区出入门内侧规范设臵一项扣1分,无施工铭牌、公“五牌一图”,办公室内挂放“九图示栏、新城标识～扣2分/项,1 二牌”,施工现场醒目位臵按标准设10 现场未设臵仅布臵在办公区臵施工铭牌、主要管理人员公示栏及扣2分,布臵不醒目扣2分、青浦新城标识。 不整洁扣2分。
无明显隔离扣5分,无围挡、
生活、办公区有明显隔离,围挡、路路栏设施扣2-5分～破损、不
栏设施设臵符合标准要求～管理人员连续、不整洁、不标准扣1-52 10 佩卡上岗～施工人员着装统一～如夜分～未佩卡上岗扣1分,着装
间施工应向社会公示备案。 不统一扣2分～夜间施工未公
示备案扣2分。
出入口设臵不合理扣3分～通各方出入口、车行、施工、人行道平道不畅、不平整扣2-5分～通3 整畅通～通行道路沟槽覆盖符合规定5 行道路沟槽覆盖不符合规定要求。 要求扣1-5分。
无排水措施扣5分～排水不畅施工现场临时排水措施有效～泥浆水扣1-3分,泥浆直接排放下水4 经过三级沉淀后排放～施工产生的废5 道及河道扣3-5分～废浆直排浆用密封式罐车外运。 河中扣3-5分。
交通组织混乱扣5分～缺警按要求组织交通～设臵警示、引导标示、引导标志标识的扣1分/5 志标识～交通繁忙的复杂路段配备专5 项～交通繁忙的复杂路段配备人执勤指挥。 无专人指挥执勤的扣2分。
施工区、办公,生活)区及易燃易爆无消防设施扣5分～消防设施
场所有消防设施～配备合理且完好～未按要求配臵扣1-3分～不完6 危险区域有禁火、禁烟标志～危险品5 好过期的扣1-3分,无警示标
进库分类按规定存放～远离办公,生志的扣2分,危险品未按要求
活,区～有专人管理。 存放的扣3分。
设臵专门仓库～且材料摆放整齐并加未设臵专门仓库～扣5分,材7 以标识,露天堆放材料整齐不影响施5 料堆放混乱扣2-5分～无标识
工与消防通道～且有标识。 或标识不全扣2-3分。
生活区、办公室电器使用规范～无私生活区、办公室乱拉电线、违8 拉乱接～无违规使用大功率电气或违5 章使用电器扣2-5分。 规取暖。
92
土方集中堆放～高度按规定要求～加土方未集中堆放扣3-5分～高网覆盖,运输建筑材料、垃圾和泥土度高于围墙或路栏扣1-3分,9 10 等车辆～在驶出施工现场前～做好冲未覆盖扣3分,未做好冲洗、洗、遮蔽、清洁等工作。 遮蔽、清洁工作扣2分。 施工现场进行建筑残渣、废料清理及未采取洒水、封闭、覆罩法等
10 其它产生扬尘污染作业应采取洒水、5 防止扬尘污染措施而直接清
封闭、覆罩法等防止扬尘污染措施。 扫场地扣1-5分。 施工现场建筑垃圾及时清理～建筑楼未及时清理垃圾扣3分,脚手层内不堆积垃圾～脚手架上不随意堆架竹排、安全网损坏未及时修11 5 放材料～掉落垃圾与损坏竹排定期清补扣2分,防护设施损坏未及理～防护用设施及安全网及时修补。 时修补扣2-5分。
未按照规定实施控制扣2-5噪声污染、光污染按照规定进行控12 5 分,成熟城区施工夜间作业未 制,夜间施工按照规定进行报批。 按规定进行报批扣5分。 文明施工、质量、安全、环境卫生管无责任制及管理制度扣5分～
13 理等组织机构(网络图,每个岗位有5 责任制及管理制度缺项扣1
相应的的责任制以及管理制度。 分/项。
生活区排水沟清洁畅通～场地平整整
洁、无坑洼积水和卫生死角～有加盖
的垃圾箱～生活垃圾及时清运～厕所14 5 每处不符合要求扣1分。 清洁、定期喷洒药物～并有化粪池,
宿舍干净通风明亮～不得留舍非本工
地人员,浴室整洁～供应冷、热水。
食堂有“餐饮服务许可证”～炊事员无“餐饮服务许可证”扣5分～经过健康检查、上岗培训,食堂有冰炊事员无健康证、无培训合格箱～生熟分开～按规定留留样菜～有证各扣2分/人,,食堂内未消毒、防尘、灭害措施～施工现场有按要求实施的每一处扣1分～合格的饮用水～茶水桶符合卫生要15 5 提供的饮用水不符合要求扣3 求～且有保护措施。施工总包方应对分。如产生纠纷或食品安全事食品安全负责,如因此产生纠纷或食件的扣5分～责任方未立即通
知建设单位并妥善处理的扣3品安全事件,责任方应当立即通知建
分/次。 设单位并妥善处理。
现场有“两通三无五必须”、“七不无宣传牌分别扣2分,不开展规范”宣传牌,利用黑板报、横幅、16 5 宣传活动的扣2分,无活动室 标语宣传栏等开展宣传活动,重视工扣1分。 地职工业余生活～现场有活动室。
外来务工人员进出工地记录齐全～建
立一人一档～登记名册齐全～工地住
17 宿人员信息报所在地公安派出所备5 缺一项扣1分
案,按相关规定办理保险,文明施工
措施费专款专用～建立台账。
93
媒体表扬加5分～批评扣5分,
媒体表扬或批评,群众来信来电表扬群众来信来电表扬加3分,投18 或投诉。 诉扣3分。,加分、扣分分别
仅限一项,
合计 100
附件4:建设工程项目施工质量检查评分表
工程名称: 施工单位:
标准自查考核扣分序号 检查内容和要求 评分标准 分 分 分 原因
违反施工强制性标准～扣5-10分～未按设计1 按图施工～执行施工强制性标准 10 要求、操作规程施工的扣3分/项。
按质量管理网络图配臵技术员、未按网络图配备、技术员、质量管理人员、测2 质量管理人员、测量员～持有效10 量员的缺一个岗位扣3分～过期限作无证处
证件上岗～且人员到位。 理～无证上岗每个岗位扣5分。
无施工组织设计的扣5分～有施工组织设计无施工组织设计、施工方案,含专3 5 批复及报审手续的扣3分,不按施工组织及施 项方案,批复及报审手续齐全。 工方案实施的扣1分/项。
开、竣工报告齐全～图纸会审及设计交底齐全～
质量管理文件收集齐全～施工技设计变更工程业务联系单及时收集～缺项扣14 5 术交底交到班组级个人。 分/项～无技术交底扣2分/项～未按规定个人
签字的扣1分/项。
5 测量、计量、试验设备的配备。 5 仪器、设备不符合计量要求扣1分/项。
有产品保护措施且外场执行保施工现场无保护措施的扣5分～外场未能按保6 5 护措施 护要求造成产品损坏的扣2分/项。
关键节点验收不及时～资料后补的扣5分,合关键节点验收的及时性和合格格率不真实～不准确的扣3分/项,隐蔽工程7 率～应当符合国家或行业标准,5 未经验收即覆盖隐蔽的扣3分/项～报验不及隐蔽工程验收及时～资料齐全 时的扣2分/项～资料不真实的扣2分/项。
测量记录与外场不同步的扣1分/项～测量记
8 测量文件记录与场外同步。 5 录不真实的扣1分/项～测量记录有遗漏的扣
1分/项。
基坑处理施工记录、砼浇筑记录、打桩记录、施工原始记录与场外同步～记录9 5 钻孔桩记录、吊装记录、施工日记等缺项每项 真实～有可追溯性。 扣2分～记录不详不实发现一处扣1分。
原材料、构配件合格证明、检测报告～漏项扣10 质量保证文件收集齐全完整。 10 2分/项～施工类检测漏项扣2分/项～未及时
报审扣2分/项。
分部分项工程自检报验不及时扣1分/项～记工程质量评定文件记录与外场11 5 录不真实扣2分/项。工程质量评定文件记录 同步数据真实。 与外场出入较大扣1分/项。
发现一处不符合要求的扣1分～超出规定允许12 工程实体外观质量符合要求。 5 范围的扣2分/项～严重的扣5分。
工程实体实测实量符合设计及按实测量～发现一处不符合设计及规范要求的13 10 验收规范。 扣2分/项～严重的扣10分。
未及时处理甲方或监理单位提出的整改意见及时处理甲方或监理单位口头14 5 扣3分/项～问题严重被约谈的扣3分～整改 或书面提出的整改意见。 不到位扣2分/项。
94
有质量事故处臵预案～发生质量无质量事故处臵预案的扣5分～发生质量事故15 5 事故应做好质量事故处臵记录。 未做好记录的扣3分。
无标养室扣5分～有标养室不符合要求扣116 标准养护室配臵状况。 5 分/项。
18 有质量攻关课题且开展活动。 有课题单并切实开展攻关活动的加5分。
合计 100
95
附件5:建设工程项目监理检查评分表
工程名称: 监理单位:
扣自考序标准分检查内容和要求 评分标准 查核号 分 原分 分 因 监理单位根据招标文件、合同约定配备总检查现场监理人员的数量和专业情况与监、专业监理工程师等人员。变更总监及合同约定或监理规划的相符性～检查进监理工程师须向建设单位书面申请同意～场人员的岗位证书、劳动关系及监理人相应专业技术职称不得低于原专业技术职10 员变动的书面文件。查总监资质证书、1 称等级。总监每周到岗率不得低于合同约备案证明等材料。不符合要求扣2分/项。定～如无约定须符合国家规定每周工作时总监不到岗扣5分～监理工程师不到岗间。监理组人员须统一服装或佩戴反映本扣3分/人～人证不符扣3分/人。 单位标识上岗。
编制监理规划及监理细则～其内容应有针查监理规划、细则的内容是否有针对性,对性～且审批手续齐全,危险性较大的分5 查巡视、旁站、平行检测的范围、合理2 部分项工程编制实施细则,监理规划、监性和审批手续。不符合要求扣2分/项。 理实施细则应包含监理的安全工作内容
监理单位须为项目监理组配备合格测量、未配备的扣5分～缺少的扣1分/项～仪5 3 计量、实验设备和设施。 器、设备不符合计量要求扣1分/项。 项目监理机构应当核查施工单位的资质、
施工单位项目部人员人证不符扣2分/安全生产许可证以及项目负责人、专职安
人～分包单位资质不符进场施工扣5分～全管理人员和特种作业人员的资格证书。证照过期扣2分/项。查阅施工组织设计5 对施工组织设计和专项方案的审查应满足4 和专项方案的审批、报审手续～检查现程序性、符合性、针对性要求。如专家评场情况是否与施工组织设计及施工专项审有修改要求～应对施工单位修改后再次方案相符。不符合要求扣2分/项。 报审的材料进行审查。送审、审批应在项
目开工前～专项方案的制定应在施工前。
对施工单位报送的建设工程材料和设备的
质量证明文件进行审验～并对施工主报验查阅相关报审表、设计文件、检测报告的材料按照规定实施见证取样。对检查报,并查见证人员上岗证书,、比对相关告要进行审核～检测合格给予验收～对不日期及监理核准的情况,查阅近期台帐合格材料应提出处理意见并留下记录。按及对不合格报告的处理情况。查监理平有关规定或合同要求委托取得相应资质的10 5 行检测委托合同及检测机构资质证书的检测机构做好平行检测平行检查如不合格情况～比对市检测信息系统网上资料。则按照规定进行处臵。未经审核的建设工不符合要求扣1分/项。未经审核材料及
设备即使用的～扣2分/项。 程材料和设备,不得在建设工程上使用或
者安装。
对施工测量结果进行复核～并应及时对施查阅对施工单位测量情况的复核资料,工单位检验批、隐蔽工程、分项、分部、查阅检验批、分项、分部、单位工程报单位工程及实休检测等质量报验表出具复5 6 验资料及隐蔽工程验收资料。不符合要核复查意见。不得出现未经检查通过验收求的扣1分/项。 的情形。
96 根据有关规定、合同和监理规划要求对关
键工序、重要部位进行旁站监理。对施工检查旁站记录是否符合规定和合同要单位提交的基坑开挖令、砼浇筑令、构件5 求。查有关“指令”签准情况。不符合7 起吊令等～对照相关条件检查后及时予以要求扣1分/项。
签准。
97
附件6:上海淀山湖新城发展有限公司工程建设质量安全文明施工责任违约通知书
编号: 日期: 年 月 日 时
工程名称
施工单位 项目经理
监理单位 总监
致: 〖填写单位
名称〗 原因:
?根据《上海淀山湖新城发展有限公司建设工程质量安全巡查实施办法》规定，按考评总分
数，从项目履约保证金中扣除质量安全文明施工保证金 万 仟元整;
本通知书一式 份。
抄送:?监理单位 ?代建公司?施工单位 ?总公司项目管理部门 ?总公司财务部
签发单位 签发人
负责人签字 项目经理 总监 (盖章)
98
第五章 工程量清单
99
报建编号,
标段号,
工 程
工 程 量 清 单
工程造价咨询企业或
招标代理机构 招标人,
,单位公章, ,单位公章,
法定代表人 法定代表人
或其授权人, 或其授权人,
,签字或盖章, ,签字或盖章,
100
编 制 人, 复 核 人,
,造价人员签字或盖章并盖专用章, ,造价工程师签字或盖章并盖专用章,
编制时间, 年 月 日 复核时间, 年 月 日
101
1.总说明
1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则,两者以下简称“计价规范”,和招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目,应在本章第1.4款约定,计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的,双方协商确定,协商不成的,可向本市工程造价管理部门咨询或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单是投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.5本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2.投标报价说明
2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。
(1)本招标文件,
(2)《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则,
(3)国家或本市建设主管部门颁发的计价办法,
(4)企业定额,国家或本市建设主管部门颁发的计价标准,定额,,
(5)补充招标文件,
(6)建设工程设计文件及相关资料,
(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案,
102
(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料,
(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息,
(10)其他的相关资料。
2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。
2.3工程量清单中标价的单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润,以及合同约定的风险费用。
上海市建设工程施工费用计算按照《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》及其附件《最高投标限价相关费率取费标准,增值税,》和《上海市建工程施工费用计算规则,增值税,》,沪建市管〔2017〕42号文,执行。
人工、材料、机械的投标报价应参照上海市建筑建材业市场管理总站
,,市政专业,2017年7月发布市场信息价。
HDPE管材推荐品牌为,清远管材,伟星管材,投标人在投标时应在上述二种品牌中选用品牌,并在第八章投标文件格式-材料品牌表中填写。
透水砖、同质砖推荐品牌为,舒布洛克,苏州恒美,投标人在投标时应在上述二种品牌中选用品牌,并在第八章投标文件格式-材料品牌表中填写。
2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中,适用总价合同,。
2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税组成,并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税的合计金额一致。
2.6 分部分项工程项目按下列要求报价,
2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。
2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备,则按照本节第3.3.2项的报价原则,将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及增值税以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
103
2.6.3 分部分项工程量清单中涉及发包人提供的材料,设备,中列出的材料和设备,其供应至现场指定位置的采购供应价计入投标报价,可以考虑简易计税方法计税,。
2.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中,各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目,工程量清单中勾选的项目,,投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析,且组价内容必须包含完整的项目工作内容。
2.6.5 投标人在投标文件中提交的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格,即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用,但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。
2.7 措施项目按下列要求报价,
2.7.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目,应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价,其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。
2.7.2措施项目清单中的安全文明施工费应进行费用明细报价,其合计金额不得低于以分部分项工程费为基数,乘以最低费率 2.2 %的90%,即 1.98 %,,且不得超过分部分项工程费乘以招标文件规定上限费率2.6%。,最低费率应根据《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》,沪建交〔2006〕445号,明确,,其中注意,
A、临时排水费用
指施工期间周边地区的临时排水费用,非施工原因除外,。包括施工期间养护疏浚费、拆封头子费、下水道过路措施费、临泵设置及运行费、其它必须的临时排水措施费。投标单位应对沿线周边排水状况进行充分调研,例如,部分沿线街坊标高低于道路标高,,根据施
104
工方案自行报价,此部分费用包干使用,不作调整。
B、临时接水接电费
投标人应根据需要自行向有关部门申请临水临电,考虑包括但不限于施工、大临办公生活、交通便道路灯照明等用水、用电需求,,其申请、接驳、使用等相关费用在措施项目清单中报价,该费用包干使用,不作调整。
C、环境保护费用
在施工期间,因施工,包括但不限于噪音、扬尘、光污染、夜间施工、周边小区排水、泥浆、渣土、震动等,对居民、单位产生影响,为满足文明施工及为维持社会稳定而发生的费用。该费用包干使用,不作调整。
2.7.3措施项目清单中的必须考虑的措施费用,
,1,邻近,含地下,建,构,筑物的保护、加固及修缮补偿措施费。
投标人应依据招标人提供的相关资料,结合现场踏勘情况,对本工程范围内的邻近,含地下,建,构,筑物提出保护和加固方案,例如房屋建筑、防汛墙等,,此费用包干使用,不作调整。
因施工导致周边邻近,含地下,建,构,筑物产生沉降、裂缝、变形等情况,投标人应自行考虑消除上述影响而产生的所有费用,包括但不限于监测费、检测费、修复费、补偿费等,,此费用包干使用,不作调整。
,2,交通措施费
指施工期间为维持社会交通而产生的相关费用,包括但不限于临时交通道路、桥梁的修建、养护、拆除和清运处置费用、临时标志标线费、交通便道照明费、临时信号灯、交通纠察费、乡村道路桥梁使用费及其它必须的措施费。该项费用包干使用,不因实施与投标方案不同而向业主索赔。主要包括但不限于以下内容,
A、施工期间交通组织由施工单位委托有资质的单位进行设计并应征得交通管理部门的同意。本工程投标人应根据招标文件提供的工程用地范围图自行编制详尽的交通组织方案,如实际实施的方案与投标方案不一致,费用不作调整,实施方案由投标人报交通管理部门审
105
批认可。
B、招标文件提供的工程用地范围图在中标后可能略有变化,投标人不得因此变化而要求调整费用。
C、施工期间因使用工程范围外道路、桥梁而产生的一切费用由投标人承担。
,3,渣土及建筑垃圾等障碍物清运及处置费
本工程投标人需对现场进行详细踏勘,自行考虑施工现场现有的渣土及建筑垃圾等障碍物拆,铲,除、清运、处置,相关费用中标后包干使用。
,4,竣工验收后移交前设施看护费
中标人负责竣工验收后移交前的设施看护直至养护接管单位接受为止,并确保设施在招标人移交时的完好,道路保持日常整洁,同时确保雨、污水管道在招标人移交时管道畅通,不存在淤泥。相关费用中标后包干使用。
5,确保周边地块交通畅通的费用 ,
包括周边地块交通畅通的费用。
,6,竣工文件编制费,含工程项目城建档案编制专项费用,
包含向上海市青浦区城市建设档案馆、上海市青浦区档案局、养护单位及招标人移交全部经过验收合格后的工程档案,以及报送规划验收所需的工程档案光盘所需发生的费用。
,7,其他措施费
包括但不限于CCTV检测费、配套公用管线施工配合及沟槽修复费、新老雨污水管道拆封头子费用等。
,8,投标人认为本工程将发生的措施费用而上述子项中未包括的应在“其他”中计列,要求报明细。
,9,根据相关规定,投标人在中标后,工程实施过程中未做好施工措施,导致工程无法正常实施运行,招标人有权另行委托单位实施,其实际发生费用由投标人支付。
2.7.4招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目,投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定,包括第七章“技术标准和要求”的相关约
106
定,详实了解工程场地及其周围环境,充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计,对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。重要措施项目报价应与施工组织设计相符,并开列措施项目费用的明细清单,
2.7.5“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额,应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7.6对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额,应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。
2.8其他项目清单费应按下列规定报价,
2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价,此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的。
2.8.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价,不在其他项目清单中汇总,专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。
2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量,自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和增值税,其中,
(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、个人应缴纳的社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润,
(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润,
(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备,其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用,包括承包人企业管理费和利润,但不包括规费和增值税。辅助人员按劳务价格另计。
2.8.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求,按“总承包服务费计价表”所列格
107
式自主报价。
本工程总承包服务费包含总包配合协调费和总包管理费。投标人应自报总承包管理服务费费率和费用。总承包管理服务费的取费费率在1%~3%,包含1%和3%,范围内取值,计费基数为本项目的专业工程暂估价。投标人可依据此范围竞争报价。中标后以专业分包合同价为计费基数,根据投标的费率计取总承包管理服务费。总承包管理服务费在专业分包工程验收后支付给总包单位,总承包人应严格按照招标文件的总承包要求和投标的承诺执行总承包义务,不得以各种理由向专业分包人索要额外费用或不协调、不配合,若发生相关相关投诉或后果并核查属实的,按照3000元/次的罚款从总承包管理服务费中扣除。
2.9规费
2.9.1工程排污费,按本市相关规定计入建设工程材料价格信息发布的水费价格内。
2.9.2 社会保险费,社会保险费以分部分项工程、单项措施和专业暂估价中的人工费为基数,其中专业暂估价中的人工费按专业暂估价的20%计算。社会保险费包括管理人员和生产工人的社会保险费,管理人员和生产工人社会保险费费率固定统一。该费用由投标人在投标时填报。两项合计后列入评标总价参与评标。各类工程社会保险费费率按工程造价管理部门发布的费率计算,沪建市管〔2017〕43号文,。
2.9.3 住房公积金,以分部分项工程、单项措施和专业暂估价中的人工费为基数,其中专业暂估价中的人工费按专业暂估价的20%计算。房屋建筑与装饰工程、市政工程,土建部分,按该基数乘以1.96%计算,安装工程按该基数乘以1.59%计算,沪建市管〔2017〕43号文,。
2.10 增值税
2.10.1 国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税,即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为11%。
2.10.2 税前工程造价为人工费、材料费、工程设备费和施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和,各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。
2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格,应根据自身的信息渠道和采购渠道,分析其市
108
场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势,体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.12企业管理费包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及河道管理费等附加税费。企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑,利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.13投标人在投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。投标总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价,但不得低于其成本。
2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
2.15 有关投标报价的其他说明,
(1)投标人措施项目费报价内容不仅限于招标文件工程量清单提供的措施项目所列项目内容,投标人应认真踏勘施工现场,熟悉了解施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、施工作业空间、交通道路等,综合考虑本工程具体情况填报,一旦中标,措施费包干使用,不予调整。投标人不得以不完全了解施工现场及周围环境条件等为由,提出延长工期或追索额外费用的要求,对此,招标人将一概不予考虑。
(2)投标人在编制投标文件时,应结合工程现场实际情况和开竣工时间要求,充分估计可能存在的各种困难,预计困难条件下的各种赶工措施,并将费用包含在投标报价中。
(3)所有土方填方的土源由投标人自行考虑。土源必须满足来源合法、质量合格、数量充分的条件,可采用外购土方,其土方来源费应包括在相应子目中。
(4) 施工现场三通一平已基本完成,具备开工条件,水准点和座标控制点位置待中标人进场时由招标人提供。
(5)投标人需对本工程的施工区域详细踏勘,中标人进场后,按文明标化工地要求在该区域范围内组织施工。区域内的现场生活区、大临设施、施工道路、临时管线由各投标人根据自己的施工方案合理布置。
(6)中标人进场后应自行完成施工现场电源、水源的接通并自装计量表具。中标人在施工
109
中发生的生产、生活用水、用电费用,应按每月的抄表数由中标人直接支付,报价时应包括在综合单价内。施工排水,中标人需做沉淀过滤处理后,方可排入就近市政管线内。
(7)根据沪建市管【2008】26号文精神,建筑工地全面禁止现场搅拌砂浆,禁止施工现场堆放包装水泥、石灰等易扬尘性建筑材料,本工程全面执行使用预拌砂浆的规定,要求投标人在“上海市建设工程施工投标标书报价情况汇总表,表九,”中增报使用预拌砂浆的承诺。
(8)施工期内人工、材料、机械市场价格发生波动,应按合同约定调整工程价款。 3.其他说明
3.1词语和定义
3.1.1工程量清单
是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和增值税的名称和相应数量等的明细清单。
3.1.2 总价子目
工程量清单中以总价计价,以“项”为计量单位,工程量为整数1的子目,除专用合同条款另有约定外,总价固定包干。采用总价合同形式时,合同订立后,已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力,所有子目均是总价子目,视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。
3.1.3 单价子目
工程量清单中以单价计价,根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量,以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。
3.1.4 子目编码
分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码,子目编码与项目编码同义。
3.1.5 子目特征
构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征,子目特征与项目特征同义。
3.1.6 规费
110
承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的,应计入建筑安装工程造价的费用。
3.1.7 增值税
国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税,即为当期销项税额。增值税税率为11%。
3.1.8 总承包服务费
总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。
3.1.9 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义,就工程量清单而言,“子目”与“项目”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核,特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异,则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人,招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。,本条适用总价合同,
3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改,或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改,但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异,则此类差异不再提交招标
111
人答疑和修正,而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价,适用总价合同,。投标人在按照工程量清单进行报价时,除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外,不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、工作内容、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目,只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明,投标人都需要对其报价,并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额中已经包含与其对应的管理费、利润和规费,但不含增值税。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税,不需要考虑除增值税以外的其他任何费用。
3.3.2“材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价,不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、增值税以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和增值税。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外,投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中,并计取相应的规费和增值税。
3.3.3专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费,但不含增值税。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税以外,投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和增值税。
112
3.4其他补充说明
/
4.工程量清单与计价表
4.1已标价工程量清单封面——投标总价及投标报价总说明
4.2建设工程投标报价汇总表
4.3分部分项工程量清单报价汇总表 4.4分部分项工程量清单与计价表
4.5措施项目清单与计价汇总表
4.5.1安全防护、文明施工措施清单与费用明细表 4.5.2其他措施项目清单与计价表
4.5.3单价措施项目清单与计价表
4.6其他项目清单与计价汇总表
4.6-1暂列金额明细表
4.6-2材料暂估单价表
4.6-3专业工程暂估价表
4.6-4计日工表
4.6-5总承包服务费计价表
4.7 规费、增值税项目清单与计价表 4.8 主要综合单价分析项目汇总表 4.9 主要材料,设备,数量与计价表 4.10工程量清单综合单价分析表
113
第六章 图 纸
,另册,
114
第七章 技术标准和要求
115
1. 技术标准
适用的规范、标准和规程
2.1除合同另有约定外,本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第1.4条款。
2.2构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾,承包人应书面要求监理人予以澄清,除监理人有特别指示外,承包人应按照其中要求最严格的标准执行。 2.3除合同另有约定外,材料、施工工艺等都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在投标截止时间前28天的日期之后颁布的,且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准,则应按合同条款中关于工程变更的约定办理。
2.4本工程适用的规范、标准和规程,
(1) 施工图纸及其设计说明中明确采用的质量标准、规范、规程、条例、规定等,
(2) 除上述已列明外的国家、上海市颁布的现行有关建设工程质量标准、规范、规
程、条例、规定等。
116
第八章 投标文件格式
117
报建编号,
标 段 号,
项目施工招标
投 标 文 件
118
投标人, ,单位公章,
法定代表人或其委托代理人, ,签字或盖章,
年 月 日
119
目 录
一、投标公函,包括但不仅限于以下内容,
,一,投标承诺书,,原件,
投标函,原件,
投标函附录A,上海市建设工程施工投标标书情况汇总表,,原件,
投标函附录B,,原件,
,二,法定代表人证明,原件,,
授权委托书,原件并附粘贴委托代理人的身份证明复印件,,
,三,共同投标协议,原件,,投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,无需提供, ,四,《投标保证金提交确认函》复印件,原件在开标前随投标文件一同递交,, ,五,拟分包计划表,
,六,项目管理机构人员情况表,投标人须知前附表规定采用技术标“暗标”方式的,项目组织管理机构的人员姓名、职位、简历等内容应在投标公函中。采用技术标“明标”方式的,此部分内容应在技术标中。
,七,信用评分表,在沪建筑业企业可登陆上海市建设市场管理信息平台企业诚信手册系统,自行生成和打印企业信用评分表,并加盖公章,,
,八,材料品牌表
,九,获取招标文件截止日起至投标截止日之间打印的《企业行贿犯罪档案查询结果》打印件并加盖企业公章放入投标公函。,通过在沪建设工程企业电子版《企业诚信手册》查询有无行贿犯罪记录,,
,十,投标人基本材料,
投标人须知前附表规定的投标人基本资料所附支持性材料,,另册, ,十一,投标人须知前附表规定的材料或投标人认为需要补充的其他内容。 二、商务标
120
,一,已标价工程量清单,
,二,书面工程量清单组价文件,1份,可装订在商务标正本中,也可以另行成册,。 三、技术标,包括但不仅限于以下内容,
,一,施工组织设计,
,二,投标人须知前附表规定的构成投标文件技术标的其他材料和投标人认为需要补充的其他内容。
121
一、投标公函
,一,投标承诺书、投标函及其附录A、附录B
投 标 承 诺 书,2013版,
,本承诺书装订于投标文件首页,
本公司承诺,
遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则,参加 项目的投标。
一、不提供有违真实的材料。
二、不与招标人或其他投标人串通投标,损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会成员行贿,以谋取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假,骗取中标。
五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、不违反相关法律法规,注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。
八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。
九、加强对分包和劳务分包管理,对所分包工程的安全、质量和进度承担责任,不拖欠农民工工资,按时将分包合同报行政部门备案。
十、按照招标文件规定及合同约定,执行合理的施工工期。
十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求,不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。
十二、本公司若违反本投标承诺,愿承担相应的法律责任。
122
十三、其他承诺, 。
投标人,单位公章,,
法定代表人,签字或盖章,,
拟任项目经理,签字或盖章并盖执业章,,
拟任项目经理手机,
年 月 日
投标函
致, ,招标人名称,
在考察现场并充分研究 ,项目名称, ,报建编号及标段号,,以下简称“本工程”,施工招标文件的全部内容后,我方兹以本投标函附录A所载明的投标总价和按合同约定有权得到的其它金额,并严格按照合同约定,施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
如果我方中标,我方保证在 年 月 日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工,投标函附录A载明的工期内竣工,并确保工程质量达到投标函附录A载明的质量标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后,在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力,且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函提交的投标函附录A、附录B是本投标函的组成部分,对我方构成约束力。
随同本投标函提交投标保证金一份,金额为,大写,, 元, 元,。
在签署协议书之前,你方的中标通知书连同本投标函,包括投标函附录A、附录B,对双方具有约束力。
123
投标人, ,单位公章,
法定代表人或其委托代理人, ,签字或盖章,
年 月 日
124
投标函附录A,上海市建设工程施工投标标书情况汇总表
建设工程名称, , 报建编号及标段号 , 建筑面积, 平方米
报 价,万元,
暂列金额 专业工程
单位工程名称 分部分项工程其他项目报措施费规费项目增值税项社会保险费,万元, 备注
总计 暂估价
量报价 价 报价 报价 目报价
合计
其他说明,
,1, 自报质量标准,
,2, 质量违约处罚承诺,
,3, 工期违约处罚承诺,
,4, 拟派本工程项目建造师姓名, 身份证号, 手机号, 证书号, 该建造师目前在建项目数
量为 ,必须为0,
,5, 项目建造师在本工地工作时间每周不少于5天承诺:
,6, “总承包服务费费率”为, %、相应的费用为, ,万元,
,7, “四项措施费”报价为: ,万元,
,8, “社会保险费” 报价为: ,万元,
投标人,,单位公章,
法定代表人或其委托代理人, ,签字或盖章,
年 月 日
126
投标函附录B
工程名称, ,项目名称, ,报建编号及标段号, 序 号 条款内容 合同条款号 约定内容 备注 1 项目经理 姓名, 2 工期 日历天 3 缺陷责任期 4 承包人履约保证金金额 5 分包 见拟分包计划表 6 逾期竣工违约金 元/天 7 逾期竣工违约金最高限额 8 质量标准及违约赔偿承诺 9 价格调整的差额计算 10 预付款额度 11 预付款保函金额 12 质量保证金扣留百分比
质量保证金额度 …… …… 备注,投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可作出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。
投标人,单位公章,,
法定代表人或委托代理人,签字或盖章,,
日期, 年 月 日
128
,二,法定代表人证明及法定代表人授权委托书
法定代表人证明
投 标 人, 单位性质, 地 址, 成立时间, 年 月 日
经营期限, 姓 名, 性 别,
职 务, 年 龄,
系 ,投标人名称,的法定代表人。
特此证明。
投标人, ,单位公章,
年 月 日
法定代表人授权委托书
本人 ,姓名,系 ,投标人名称,的法定代表人,现授权 ,姓名,为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改 ,项目名称, ,报建编号及标段号,施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限,
。
代理人无转委托权。
法定代表委托代理人身份证复印件粘贴处
投 标 人, ,单位公章,
法定代表人, ,签字或盖章,
身份证号码,
130
委托代理人, ,签字或盖章,
身份证号码,
年 月 日
131
,三,共同投标协议
共同投标协议,本项目不采用,
牵头人名称,
法定代表人,
法定住所,
成员二名称,
法定代表人,
法定住所,
鉴于上述各成员单位经过友好协商,自愿组成 ,联合体名称,联合体,共同参加
,招标人名称,,以下简称招标人, ,项目名称, ,报建编号及标段号,,以下简称本工程,的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同,以下简称合同,。现就联合体投标事宜订立如下协议,
1, ,某成员单位名称,为 ,联合体名称,牵头人。
2,在本工程投标阶段,联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与投标和中标有关的一切事务,联合体中标后,联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3,联合体将严格按照招标文件的各项要求,提交投标文件,履行投标义务和中标后的合同,共同承担合同规定的一切义务和责任,联合体各成员单位按照内部职责的分工,承担各自所负的责任和风险,并向招标人承担连带责任。
4,联合体各成员单位内部的职责分工如下, 。 按照本条上述分工,联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下, 。
5,投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6,联合体中标后,本联合体协议是合同的附件,对联合体各成员单位有合同约束力。
7,本协议书自签署之日起生效,联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
132
8,本协议书一式 份,联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称, ,单位公章,
法定代表或其授权委托人, ,签字或盖章,
成员二名称, ,单位公章,
法定代表或其授权委托人, ,签字或盖章,
……
年 月 日
备注,本协议书由授权委托人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。
133
,四,《投标保证金提交确认函》或由收款银行盖章的《投标保证金提交单》复印件 《投标保证金提交确认函》或由收款银行盖章的《投标保证金提交单》复印件,原件在开标前随投标文件一同递交,,
134
,五,项目管理机构人员情况表
项目管理机构人员情况表
1.项目管理机构人员组成表
执业或职业资格证明
职务 姓名 职称 备注
证书名称 级别 证号 专业 养老保险号
135
2.主要人员简历表
附1,项目经理简历表
姓 名 出生年月 学历 职 称 职 务 拟在本工程任职 项目经理
注册建造师执业资格等级 级 建造师专业
安全生产考核合格证书
毕业学校 年毕业于 学校 专业
主要工作经历
参加过的类似
时 间 担任职务 工程概况说明 发包人及联系电话
项目名称
136
应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保
险复印件,退休人员可提供退休证和聘用证,。
137
附2,主要项目管理人员简历表
岗位名称
姓 名 年 龄 性 别 毕业学校 学历和专业 毕业时间 拥有的执业资格 专业职称
执业资格证书编号 工作年限
主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
138
主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件,退休人员可提供退休证和聘用证,,专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。
139
,六,拟分包项目情况表
拟分包计划表
序 拟分包项目名称、拟选分包人
备注 号 范围及理由 拟选分包人名称 注册地点 企业资质 有关业绩
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3 注,本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工作,且不属于投标人须知前附表规定的中标人自行施工范围内不得分包的非主体、非关键工作。
日 期, 年 月 日
140
,七,信用标
信用评分表,在沪建筑业企业可登录上海市建设市场管理信息平台企业诚信手册系统,自
行生成和打印企业信用评分表,并加盖公章,。
,八,材料品牌表
材料品牌表
序号 名 称 技术规格 单位 单价 品牌 备注
142
注,根据招标文件HDPE推荐品牌为,清远管材,伟星管材,投标人在投标时应在上述二种品牌中选用品牌,并在此表中填写。
透水砖、同质砖推荐品牌为,舒布洛克,苏州恒美,投标人在投标时应在上述二种品牌中选用品牌,并在第八章投标文件格式-材料品牌表中填写。
143
,九,投标人基本资料
投标人基本资料
1.投标人基本情况表
投标人名称
注册地址 邮政编码
联系人 电 话 联系方式
传 真 网 址 组织结构
法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数, 企业资质等级 项目经理 营业执照号 高级职称人员 注册资金 其中 中级职称人员 开户银行 初级职称人员
账号 技 工 经营范围
备注
注,本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可
144
证等材料的复印件。
2.近年完成的类似项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址 发包人联系人及电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人 总监理工程师及电话
项目描述
备注 注,1、本表类似项目定义及具体年份要求见投标人须知前附表 。
145
2、每张表格只填写一个项目,并标明序号。
3.正在施工的和新承接的项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人 总监理工程师及电话
146
项目描述
备注 注,本表每张表格只填写一个项目,并标明序号。
147
4.近年财务状况表,本项目不采用,
投标人须知前附表规定需提供有关支持性材料的,附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,应附包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等。提供的具体年份要求见投标人须知前附表。
5、近年信誉情况
指企业是否具备管理体系证书,行贿犯罪记录,企业信用情况,荣誉情况、履约情况,有未出现重大工程质量和安全事故不良记录,是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应说明相关情况,法院或仲裁机构已作出判决或裁决的,应附此类判决、裁决等有关法律文书。
提供的具体年份要求见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定就上述内容需提供相关支持性材料的,应附有关材料复印件。
148
,十,其他材料
见投标人须知前附表。
149
二、商务标
,一,已标价工程量清单
已标价工程量清单
说明,已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
150
三、技术标,
,一,施工组织设计
1,投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况,采用文字并结合图表形式,参考以下要点编制本工程的施工组织设计,
,1,施工方案及技术措施,
,2,质量保证措施和创优计划,
,3,施工总进度计划及保证措施,包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障
进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计
划及其他保证措施等,,
,4,施工安全措施计划,
5,文明施工措施计划, ,
,6,施工场地治安保卫管理计划,
,7,施工环保措施计划,
,8,特殊气候条件下,高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定,施工方案,
,9,施工现场总平面布置,投标人应提交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置,,
,10,项目组织管理机构,投标人须知前附表规定采用技术标“暗标”方式的,项目组织管理机构的人员姓名、职位、简历等内容应在投标公函中。采用技术标“明标”方式的,此部分内容应在技术标中。,,
,11,承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作,按第二章“投标人须知”第1.11款的规定,,
,12,成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺,
,13,任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险,包括工程施工过程中可能
遇到的各种风险,的措施,
,14,对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案, ,15,与发包人、项目管理单位、监理,包括投资监理,及设计人的配合, ,16,招标文件规定的其他内容。
2,施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。 附表一 拟投入本工程的主要施工设备表
附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三 劳动力计划表
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五 施工总平面图
附表六 临时用地表
152
附表一,拟投入本工程的主要施工设备表
型号 国别 制造 额定功率 生产 用于施 序号 设备名称 数 量 备注
规格 产地 年份 ,KW, 能力 工部位
153
附表二,拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
仪器设备 型号 国别 制造 已使用台 序号 数 量 用 途 备注
名 称 规格 产地 年份 时 数
154
附表三,劳动力计划表
单位,人 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
155
附表四,计划开、竣工日期和施工进度网络图
1,投标人应提交施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的计划工期进行施
工的各个关键日期。
2,施工进度表可采用网络图和,或,横道图表示。
156
附表五,施工总平面图
投标人应提交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
157
附表六,临时用地表
2用 途 面 积,M, 位 置 需用时间
158
159
附件七,技术标,暗标,编制、装订及包装要求
技术标暗标编制、装订及包装要求
1、技术标,暗标,内容
见“技术标暗标”相应内容。
2、技术标,暗标,的编制与装订要求
2.1技术标,暗标,全部内容,除外包装外,不得出现明示或暗示投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称、图签以及其他特殊标记等。
2.2统一封皮,技术标暗标封面一律采用招标代理投标预备会上统一提供的封面及装订夹装订,封底以同样规格的白纸加贴,侧面无任何标记。
2.3统一排版,
,1,投标文件技术标要求采用暗标形式,标书分正、副本,封面和装订必须采用招标人提供的统一封面和装订夹。技术标标书页数按前附表3.6.3规定。
,2,正文须统一采用宋体小四号,不许加浓、加线、加色或斜体,,行距为1.5倍,字间距,标准,页边距要求,上,2.54厘米,下,2.54厘米,左,3.17厘米,右,3.17厘米,,距边界,页眉1.5厘米,页脚1.75厘米,,A4纸纵向双面打印,图表除外,,不得使用彩色字体,包括图表,等。
,3,图表可使用A3或A4纸,采用宋体,字号不限,有图表的页面不遵从页面行数的规定。
,4,任何页中不允许有页眉、页脚。页码,每页页脚居中小五号字体。
2.4统一装订、打印,
,1,所有内容必须装订成一册,所有文件左侧装订,用两孔装订,由招标人提供统一格式的装订夹。
,2,所有内容均应采用不褪色的黑色墨粉材料双面打印,封面必须采用招标人提供的统一封面,。
2.5任何情况下,技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。 3、技术暗标的封装
3.1技术暗标的必须单独封装,封装要求同商务标。
161
,二,其他材料
投标人须知前附表规定的材料或投标人认为需要补充的其他内容,由投标人按实际情况提供或补充。
162
浙公网安备 33021202002483