私家庭院施工合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载私家庭院施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。篇一：别墅庭院施工合同（2）私家庭院景观绿化 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 合同甲方：乙方：合同编号：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 达成一致意见，特签订本同，以资信守。第_条工程概况工程名称：工程地点：第二条施工范围所有施工项目按现场实际发生工程虽结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条施工方式本工程由乙方以的形式进行施工。第四条工程有效期限天（含法定节假日）开工日期日竣工日期年月日工期自开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。不可抗力因素。第五条工程质虽及验收标准工程质虽必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。乙方提供的苗木必须事先控制质虽，苗木规格严格按照设计要求进行选择。苗木种植质虽必须严格按照绿化种植规范。苗木成活率达到100%.工程完工后，乙方及时通知甲方进行验收。双方现场检查工程质n,质n合格，即由甲方签收第六条工程价款及结算、付款方式工程预算总价款为人民币元(大写元)O付款方式：甲方按工程施工进度分期付款，分别如下：甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的20%,即人民币元(大写元)作为合同定金。甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付工程总款的30%;即人民币元(大写元)作为进度款甲方在乙方完成隐蔽工程及景观工程后3个工作日内向乙方支付工程预算总价款的40%,即人民币元(大写元)作为进度款。工程验收合格后2日内，乙方向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。以上付款的方式均以现金支付。第七条养护期1、从竣工验收之日起计算，景观工程、水电工程等保修期为二年，保修期内由于乙方施工不当造成质虽问题,乙方无条件进行维修。2、从竣工验收之日起计算，绿化工程养护期为3个月，养护内容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的(非人为造成的或非自然灾害造成的)，乙方无条件更换。3、保修期内如属甲方使用不当或人为造成景观工程、水电工程等损坏，或植物死亡的，乙方维护后收取成本费用。第八条双方义务甲方义务参与对工程质虽、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由甲方承担)。工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物管所需相关资料。、提供施工现场的水电路图，和告诉乙方防水层的厚度。、提供乙方工人现场住宿地点乙方义务严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。乙方应确保工程质虽达到验收标准。乙方应在工程竣工验收后2日内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料。第九条违约责任因甲方工程虽变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。工程质虽达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。乙方应向甲方支付的违约金，甲方在未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条合同终止因解除而终止由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作虽的款项，并按本合同约定承担违约责任。合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。有下列情形之一的，合同权利义务终止：本合同按约定履行完毕；本合同经双方协商一致而终止；本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知；法律法规规定终止的其他情形。第十二条适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十三条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十四条其他本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止本合同一式份，甲、乙双方各执份，双方签字盖章后生效，每份均具同等法律效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：（或授权签约人日期：日期：（或授权签约人篇二：篇一：别墅庭院施工合同（2）私家庭院景观绿化工程施工合同甲方：乙方：合同编号：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本同，以资信守。第_条工程概况工程名称：工程地点：第二条施工范围所有施工项目按现场实际发生工程虽结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条施工方式本工程由乙方以的形式进行施工。第四条工程有效期限天(含法定节假日)开工日期日竣工日期年月日工期自开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。不可抗力因素。第五条工程质虽及验收标准工程质虽必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格乙方提供的苗木必须事先控制质虽，苗木规格严格按照设计要求进行选择。苗木种植质虽必须严格按照绿化种植规范。苗木成活率达到100%.工程完工后，乙方及时通知甲方进行验收。双方现场检查工程质虽，质H合格，即由甲方签收。第六条工程价款及结算、付款方式工程预算总价款为人民币元（大写元）O付款方式：甲方按工程施工进度分期付款，分别如下：（1）甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的20%,即人民币元（大写元）作为合同定金。（2）甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付工程总款的30%;即人民币元（大写元）作为进度款（3）甲方在乙方完成隐蔽工程及景观工程后3个工作日内向乙方支付工程预算总价款的40%,即人民币元（大写元）作为进度款。（4）工程验收合格后2日内，乙方向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。以上付款的方式均以现金支付。第七条养护期1、从竣工验收之日起计算，景观工程、水电工程等保修期为二年，保修期内由于乙方施工不当造成质虽问题，乙方无条件进行维修。2、从竣工验收之日起计算，绿化工程养护期为3个月，养护内容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的(非人为造成的或非自然灾害造成的)，乙方无条件更换。3、保修期内如属甲方使用不当或人为造成景观工程、水电工程等损坏，或植物死亡的，乙方维护后收取成本费用。第八条双方义务甲方义务参与对工程质虽、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由甲方承担)。工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物管所需相关资料。、提供施工现场的水电路图，和告诉乙方防水层的厚度。、提供乙方工人现场住宿地点乙方义务严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。乙方应确保工程质虽达到验收标准。乙方应在工程竣工验收后2日内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料。第九条违约责任1.因甲方工程虽变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2.甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。工程质虽达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。乙方应向甲方支付的违约金，甲方在未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条合同终止因解除而终止由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作虽的款项，并按本合同约定承担违约责任。合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。有下列情形之一的，合同权利义务终止：本合同按约定履行完毕；本合同经双方协商一致而终止；本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知；法律法规规定终止的其他情形。第十二条适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十三条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十四条其他本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3.合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自彳丁终止。本合同一式份，甲、乙双方各执份，双方签字盖章后生效，每份均具同等法律效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：（或授权签约人日期：日期：（或授权签约人篇二：庭院工程施工合同庭院工程施工合同业主（甲方）：承包方（乙方）：北京滴水观音科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条:工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、预定开工日期：年月曰第二条：施工范围1、施工范围：回填种植土按现场实际发生工程虽结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。第四条：工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。不可抗力因素。第五条：工程质虽及验收标准1、工程质虽必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。2、乙方提供的苗木必须事先控制质虽，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质虽必须严格按照绿化种植规范。3、苗木成活率达到100%4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质虽，质虽合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。2、结算方式：甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%工程结算总款额的10%乍为工程质虽保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。(5)以上付款的方式均以支付第七条：保养期1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。2、保养期内，凡因乙方施工造成的质虽问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。第八条：双方义务1、甲方义务委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由方承担)。提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。2、乙方义务委派现场代表负责对施工其间的全面管理。根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。乙方应确保工程质虽达到验收标准。乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的、两个月内完成结算。第九条：违约责任1、因甲方工程虽变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质虽达不到约定标准，由乙方承担相应的责任5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条：转让条款未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条：合同终止1、因解除而终止由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作虽的款项，并按本合同约定承担违约责任。合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：本合同按约定履行完毕；本合同经各方协商一致而终止；篇三：庭院工程施工合同庭院工程施工合同业主(甲方)：承包方(乙方)：北京滴水观音科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条:工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、预定开工日期：年月曰第二条：施工范围1、施工范围：回填种植土按现场实际发生工程虽结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。第四条：工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。不可抗力因素。第五条：工程质虽及验收标准1、工程质虽必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格2、乙方提供的苗木必须事先控制质虽，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质虽必须严格按照绿化种植规范。3、苗木成活率达到100%4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质虽，质虽合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。2、结算方式：甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%工程结算总款额的10%乍为工程质虽保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。(5)以上付款的方式均以第七条：保养期支付1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。2、保养期内，凡因乙方施工造成的质虽问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。第八条：双方义务1、甲方义务委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由方承担)。提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计父底。甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。2、乙方义务委派现场代表负责对施工其间的全面管理。根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。乙方应确保工程质虽达到验收标准。乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的、两个月内完成结算。第九条：违约责任1、因甲方工程虽变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质虽达不到约定标准，由乙方承担相应的责任5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条：转让条款未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条：合同终止1、因解除而终止由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作虽的款项，并按本合同约定承担违约责任。合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：本合同按约定履行完毕；本合同经各方协商一致而终止；本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知；法律法规规定终止的其他情形。第十二条：适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十三条：争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十四条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自彳丁终止。4、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力。甲方：乙方：北京滴水观音科技有限公司地址：地址：北京广安大街1号鸿坤国际大酒店5501法定代表人：法定代表人：（或授权签约人）：（或授权签约人）：日期：日期：篇四：庭院工程施工合同庭院工程施工合同业主（甲方）：承包方（乙方）：北京滴水观音科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、预定开工日期：年月日第二条：施工范围1、施工范围：回填种植土按现场实际发生工程虽结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。第四条：工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。（2）不可抗力因素。第五条：工程质虽及验收标准1、工程质虽必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。2、乙方提供的苗木必须事先控制质虽，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质虽必须严格按照绿化种植规范。3、苗木成活率达到100%4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质虽，质虽合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币元（大写元）2、结算方式：（1）甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%（4）工程结算总款额的10%乍为工程质虽保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。（5）以上付款的方式均以支付。第七条：保养期1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。2、保养期内，凡因乙方施工造成的质虽问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。第八条：双方义务1、甲方义务（1）委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由方承担）。（3）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算2、乙方义务（1）委派现场代表负责对施工其间的全面管理。（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。（5）乙方应确保工程质虽达到验收标准。（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的、两个月内完成结算。第九条：违约责任1、因甲方工程虽变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质虽达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条：转让条款未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条：合同终止1、因解除而终止（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作虽的款项，并按本合同约定承担违约责任。（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：（1）本合同按约定履行完毕；（2）本合同经各方协商一致而终止；（3）本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；（4）法律法规规定终止的其他情形。第十二条：适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十三条：争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十四条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自彳了终止。4、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力。甲方：乙方：北京滴水观音科技有限公司地址：地址：北京广安大街1号鸿坤国际大酒店5501法定代表人：法定代表人：（或授权签约人）：（或授权签约人）：日期：日期:投诉监督电话：投诉监督电话：篇五：庭院工程施工合同庭院工程施工合同业主（甲方）：承包方（乙方）：北京滴水观音科技有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条:工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、预定开工日期：年月曰第二条：施工范围1、施工范围：回填种植土按现场实际发生工程虽结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。第四条：工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。不可抗力因素。第五条：工程质虽及验收标准1、工程质虽必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。2、乙方提供的苗木必须事先控制质虽，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质虽必须严格按照绿化种植规范。3、苗木成活率达到100%4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质虽，质虽合格，即由甲方签收第六条：工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币元（大写元）。篇六：庭院施工合同业主方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第_条工程概况工程名称：_美丽三区2-9及机场路住宅区绿化改造工程项目2.工程地点：三亚市鲁能三亚湾新城路及凤凰机场机场路3.预定开工日期：_20XX卢11月15日第二条施工范围施工范围：回填种植土按现场实际发生工程虽结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条施工方式1.本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。工作内容：乙方负责所有种植苗木养护三个月，确保乙方所种植苗木全部成活，不具备浇水条件工地由甲方派水车协助。苗木种植期间乙方需要参与苗木进场检验、验收，对规格不符合要求的苗木可以拒绝验收、种植。第四条合同苗木种植表包干单价第五条工期工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计30天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。不可抗力因素。第六条工程质虽及验收标准1.工程质虽必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。2.乙方提供的苗木必须事先控制质虽，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质虽必须严格按照绿化种植规范。工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方须在个工作日内组织验收，经双方现场检查工程质虽，质虽合格，即由甲方签收。第七条工程价款及结算、付款方式1.工程预算总价款为人民币元(大写—伍万贰仟参佰伍拾元)。结算方式：甲方应在预定开工日期，向乙方预付工程款项3000元；甲方应在乙方材料、工人进场当日，向乙方支付工程预算总价款的—80%;完工当天甲方向乙方支付总工程款—94%预留乙方工程质虽保证金为3600元至三个月养护期结束时支付乙方。第八条双方义务甲方义务委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由—甲方承担)。提供本项目施工图纸。乙方义务委派现场代表负责对施工其间的全面管理。根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。乙方应确保工程质虽达到验收标准。第九条违约责任因甲方工程虽变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。工程质虽达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条合同终止因解除而终止由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作虽的款项，并按本合同约定承担违约责任。合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。有下列情形之一的，合同权利义务终止：本合同按约定履行完毕；本合同经各方协商一致而终止；本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知；法律法规规定终止的其他情形。第^一条适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十二条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十三条其他1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自彳丁终止。本合同一式2—份，甲、乙双方各执1—份,每份均具同等法律效力。甲方：乙方：身份证号：身份证号：日期：日期：篇七：庭院园林绿化工程施工合同（实用 合同范本 租赁房屋合同范本下载赁合同范本下载外包食堂合同范本免费下载房屋交易合同范本 .doc餐饮管理公司合同范本 ）庭院园林绿化工程施工合同发包方：青岛****有限公司承包方：青岛****有限公司二。一五年八月青岛**庭院园林绿化工程施工合同发包方：青岛****有限公司承包方：青岛****有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，发承包双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上达成如下协议：一、工程概况工程名称：青岛****庭院园林绿化工程二、承包范围与方式1、承包范围：办公区园林绿化，施工图纸范围内所有项目。具体参见施工图纸及报价文件中包括的工作内容。2、承包方式：包工包料。包括但不限于设计、施工、制作、安装、质虽、工期、安全、文明施工，绿化成活率达到98泅上。三、合同价款本工程包干总价为人民币****万元整（¥元），现有图纸内容一次性包死，除发包方认可的设计图纸变动外均不调整。四、施工工期1、合同工期：**日历天。暂定开工日期为20XX年**月**日，竣工日期为20XX年**月**日。2、本合同签订后，承包方在约定开工日期后三日内到施工现场进行工程前期准备工作，并尽快安排施工。五、工程付款图纸设计完成，签订施工合同后三日内，支付预付款为工程总价款的30%即人民币**万元整（¥元）；当工程虽完成50%寸，随进度支付至50%（即**万元整）；工程完工后三日内，支付至95%（即**元整），留总价的5%（即**元整）作为保修金，质保期（一年）满后三日内无息付清剩余5%M修金。承包方应随付款节点向发包方提供当地税务机关认可的合法发票。六、双方责任1、发包方向承包方提供施工所需水源、电源，提供设备材料放置场地和施工作业通道，提供简易住宿条件（作为施工临时休憩场所）。2、承包方应服从发包方的现场管理，施工中未经发包方同意，承包方不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。同时，尽可能减少对发包方正常工作秩序的影响，确保安全。3、超出合同项目单项价款5浦，应办理追加签证，依签证办理结算。4、发包方驻工地代表为：，联系电话：发包方的指令经发包方工地代表签署后生效，如涉及对本合同主要条款的修改以及设计变更、以及工程结算款的审定等，需要加盖发包方公章才能生效。5、承包方驻工地代表为联系电话：代表承包方行使合同约定的权力，履行合同约定的义务。七、质H与验收1、承包方承诺工程总体质虽标准等级合格，确保验收达到一次性合格率100%苗木成活率达到98姒上。施工过程中，为保证景观效果承包方可根据现场实际情况稍作调整。2、发包方应认真按照设计图纸、国家规范、国家标准、强制性条文及地方性标准的要求施工，严格按青岛市建筑工程质虽标准化管理执行。随时接受发包方代表及其委派人员按上述要求进行检查检验，并按其要求返工、修改。因承包方原因达不到约定的质虽要求，由承包方承担返工费用。返工后仍不能达到约定的质虽要求，承包方承担违约责任。八、保修1、本工程质保期为壹年。保修期内出现质虽问题及苗木死亡，由承包方无偿进行修补或补栽。2、在保修期内如发现质虽问题，承包方应在接到通知后三个工作日内到达现场。如承包方未能按规定时间赶到现场或未能在规定时间完成维修任务，则建设单位有权另行安排其他队伍维修，由此引起的费用由承包方承担。九、违约责任及索赔1、合同生效后，无故终止和解除合同的，应支付合同总价款5%勺违约金。不符合本合同规定的质虽、标准、规格要求的，发包有权方单方解除合同，并处承包方合同价款的5%勺违约金。2、除国家法律，法规政策明确规定或其它不可抗因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。十、安全文明施工承包方必须严格遵守国家、行业及地方政府主管部门现行的安全与文明生产的相关要求，并按其要求组织生产，确保安全与文明施工。发生伤亡及其他安全事故，承包方应立即报告发包方，同时按政府有关部门要求处理，由责任方承担所有责任和费用。承包方施工产生的垃圾应及时清理。H^一、合同修改1、除合同另有规定外，本合同的任何变更、解除（不可抗力除外）应由双方同意，并签订书面协议后生效。2、发包人在承包人存在违约情况时，有权提出解除、终止合同。十二、争议解决1、凡合同履行过程中发生的争议，合同双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，可直接向工程所在地的人民法院起诉。2、诉讼期间，除正进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。十三、其它1、合同在双方签字盖章后生效，本合同各项条款执行完毕后失效。2、设计文件、补充技术文件及商谈纪要均作为本合同的附件。3、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力发包方（盖章）承包方（盖章）法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：年月曰年月曰篇八：庭院绿化施工合同绿化施工合同根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第_条工程概况工程名称：工程地点：开工日期：年月日第二条施工范围施工范围：施工图纸中所示全部内容.按现场实际发生工程虽结算，单价执行乙方上报的预算单价。第三条施工方式1.本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。第四条工期1.开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共个日历天。如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。不可抗力因素。第五条工程质虽及验收标准1.工程质虽必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。乙方提供的苗木必须事先控制质虽，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质虽必须严格按照绿化种植规范。苗木成活率达到__95%工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质虽，质虽合格，即由甲方签收。第六条工程价款及结算、付款方式1.工程预算总价款为人民币元(大写元)O2.结算方式：甲方应在开工日期前—10―个工作日内，向乙方预付工程合同总价款―25―%;甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后―10—个工作日内向乙方支付工程合同总价款的40%甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的15个工作日内，甲方向乙方加付至工程合同总价款额的__95%工程结算总款额的―5—%作为工程质虽保证金及保养金，甲方应在保养期期满后—15―个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。以上付款的方式均以―转账_、现金—支付。第七条保养期苗木养护期为12个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。养护期内，凡因乙方施工造成的质虽问题，乙方接甲方通知之日起―5—日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除。第八条双方义务甲方义务委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计父底。⑶、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；⑷、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；⑸、负责协助办理施工的各项进场手续；⑹、负责协调现场各施工单位间的关系；⑺、若施工变更应以书面形式通知乙方；⑻、按合同规定时间按时付款。乙方义务委派现场代表负责对施工其间的全面管理。根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。乙方应确保工程质虽达到验收标准。乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的、两个月内完成结算。第九条违约责任因甲方工程虽变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。工程质虽达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。第十条转让条款未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条合同终止因解除而终止(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作虽的款项，并按本合同约定承担违约责任。合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。有下列情形之一的，合同权利义务终止：本合同按约定履行完毕；本合同经各方协商一致而终止；本合同因一方出现本条第1