精选资料
JF-2006-0001
山 西 省 建 设 工 程 施 工 合 同
工程名称:2×25000KVA矿热炉余热利用节能减排工程
发包单位: 介休市广源实业有限公司
承包单位: 中化二建集团有限公司
监理单位:
勘察单位:
山 西 省 工 商 行 政 管 理 局
山 西 省 建 设 厅 制定
山 西 省 建 筑 企 业 家 联 合 会
第一部分
协议
离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载
书
发包人(全称): 介休市广源实业有限公司 (简称甲方)
承包人(全称): 中化二建集团有限公司 (简称乙方)
依照《中华人民共和国
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设
工程施工
建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制
事项协商一致,订立本合同。
1、 工程概况
工程名称: 介休市广源实业有限公司2×25000KVA矿热炉余热利用节能减排工程
工程地点: 山西省介休市
工程内容:2×25000KVA矿热炉余热利用节能减排土建工程
群体工程应附承包人承揽工程项目一鉴表
工程立项批准文号: 山西省发改委
资金来源: 自筹贷款等
2、 工程承包范围
承包范围: 介休市广源实业有限公司2×25000KVA矿热炉余热利用节能减排全部工作内容
3、 合同工期
开工日期: 2010年6月15日
竣工日期:2010年10月1日(其中电站厂房7米层8月15日完成)
合同工期总日历天数: 100 天。
4、 质量
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
工程质量标准:以国家规定的质量评定标准为依据
5、 合同价款
金额(大写): 以实结算 元(人民币)
¥: 元
6、 组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、 本合同协议书
2、 中标通知书
3、 投标书及其附件
4、 本合同专用条款
5、 本合同通用条款
6、 标准、规范及有关技术文件
7、 图纸
8、 工程量清单
9、 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式去付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效。
合同订立时间: 2010 年 6月14日
合同订立地点: 山西省介休市广源公司
本合同双方约定 签字盖章 后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序: 执行通用条款
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用 汉语 语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规: 无
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:执行通用条款
发包人提供标准、规范的时间: 开工前一周
规范时的约定: 无
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 开工前一个月,图纸8套
发包人对图纸的保密要求: 保密
使用国外图纸的要求及费用承担: 无
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名: 职务:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
姓名: 职务:
职权:
5.4不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
姓名: 王向峰 职务: 项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
开工前一个月内具备施工条件
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前一个月供应至施工现场
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
开工前一个月提供施工场地,并提供钢结构制作场地
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:执行通用条款,开工前七天
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
开工前一个月
(6)水准点与座标控制点交验要求:发包方提供水准点和坐标控制点
(7)图纸会审和设计交底时间:
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:执行通用条款
(9)双方约定发包人应做的其他工作: 无
8.2发包人委托承包人办理的工作:
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 无
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间: 每月25日
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
执行通用条款
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
无
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续:
执行通用条款
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
执行通用条款
(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:执行通用条款
(8)施工场地清洁卫生的要求:执行通用条款
(9)双方约定承包人应做的其他工作: 无
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
开工前七天
工程师确认的时间:开工前三天
10.2群体工程中有关进度计划的要求: 无
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:执行通用条款
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:执行通用条款
19、工程试车
19.5试车费用的承担:执行通用条款
五、安全施工执行通用条款
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用 可调价格合同 方式确定。
(1)固定总价合同
(2)固定单价合同
综合单价包含的风险范围: 不采用
风险费用的计算
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
: 不采用
风险范围以外合同价款调整方法: 不采用
(3)可调价格合同。
合同价款调整方法:见附表
(4)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分,双方在专用条款约定成本构成和酬金的计算方法。
成本构成: 不采用
酬金的计算方法: 不采用
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:施工图预算+设计变更+现场签证+双方认可的施工方案,包工包料的结算方式
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
不采用
扣回工程款的时间、比例: 不采用
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
每月25日承包人向工程师提交已完工程量的报告
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
见附表
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
执行通用条款
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
执行通用条款
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
执行通用条款
(4)到货地点与一览表不符:
执行通用条款
(5)供应数量与一览表不符:
执行通用条款
(6)到货时间与一览表不符
执行通用条款
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
执行通用条款
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
执行通用条款
八、工程变更执行通用条款
九、竣工验收与结算执行通用条款
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:执行通用条款
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:执行通用条款
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款
本合同通用条款第33.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款
双方约定的发包人其他违约责任:
执行通用条款
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款
双方约定的承包人其他违约责任:
执行通用条款
37、争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请 调解;
(2)采取以下第 二 种方式解决,
第一种:向 仲裁委员会提请仲裁;
第二种:向 工程所在地 人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:无
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:执行通用条款
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数: 8份
47、本合同发、承包双方签订后28日内在当地建设行政主管部门备案。
48、补充条款
48.1、材料的供应方式:
48.1.1、土建工程发包方供应钢筋、砖、瓦、砂、石、水泥、各种添加剂、各种门、窗屋面防水卷材等主要材料,价格执行定额预算价,供应至施工现场,辅材由承包方自行采购,价格执行山西省晋中市同期定额信息指导价,指导价没有的材料,双方共同询价,发包方认可。
48.1.2、采购保管费按2000年《太原地区建设工程材料预算价格》本的规定执行。
48.1.4、材料由发包方供应至施工现场,未供应至施工现场由此发生的二次倒运费由发包方承担。
48.1.5本工程的砼搅拌、运输、泵送按28元/m3(不含甲供材料)计入直接费;
48.1.6本工程用水、用电费用发包方依据2000年定额单价扣除,木材、燃油按2000年定额单价与当地当期信息价找差,其余不调。
48.2、其他
48.2.1施工现场耗用水、电,施工单位进入现场后单独设置安装水、电表,按实结算.
48.2.3工程施工现场具备三通一平条件后,施工现场由于降雨造成二次现场平整由施工单位进行解决,包括人工、施工机具(材料由甲方供应)。
48.2.4施工用成品、半成品、材料凡由甲方供应的均运至施工现场半径二百米以内,场内搬运不调整。
48.2.7人工单价调整见附表。
附件1:
工程结算方式(附表)
编号
结算内容
计算方式
定额及备注
1
直接费
人工费+材料费+机械费
2000年定额
2
综合取费
(人工费+材料费+机械费)*20.5%
2000年定额
3
人工调整费
(人工合计总价÷2000年定额人工单价)*12.3元/工日
2000年定额单价为每工日23.7元
6
税金
{(1)+(2)+(3)}*3.36%
发包方代扣代缴
7
结算总价
(1)+(2)+(3)
8
付款方式
{(1)+(2)+(3)}*75%
9
工程竣工
单项工程竣工验收竣工付至工程总价的85%,投产后付至工程总价的90%,质保期满12个月付清余款
附件2:
承包人承揽工程项目一览表
序号
单位工程
名 称
建设
规模
建筑面积
(平方米)
结构
层
数
跨度
(米)
设备安装内容
工程造价
(元)
开工
日期
竣工
日期
1
电站混凝土结构(7.0下)
7m以下
2
除尘器支架
3
锅炉基础
4
脱硫塔基础
5
电站配电室
1640
2
6
供热站综合楼
2000
3
7
空冷器支架
附件3:
发包人供应材料设备一览表
序
号
材料设备品种
规格
型号
单
位
数
量
单
价
质量
等级
供应
时间
送达
地点
备注
1
2
附件3:
房屋建筑工程质量保修书
发包人(全称):介休市广源实业有限公司
承包人(全称):中化二建集团有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对2×25000KVA矿热炉余热利用节能减排工程 (工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期间,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目,具体保修的内容,双方约定如下:
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为
五年
3、装修工程为 二 年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 二年;
5、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年;
7、其他项目保修期限约定如下:
8、缺陷责任期的期限:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量总是,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防防范措施;由原设计单位或者具有相当资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项: 无
本工程质量保修书,由施工合同发包方、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人(公章): 承 包 人(公章)
法定代表人(签字) 法定代表人(签字)
2010年 5 月 28 日
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载,资料仅供参考
可修改编辑