建设工程联营合同

可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载建设工程联营合同总包方：　　　　　　　　　　　　　　（以下简称总包方）分包方：（以下简称分包方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于总包方已与签定了《施工合同》及年月日总包方和分包方签定的联营协议书，现双方就工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、词语定义：1、“发包人（方）”、“建设单位”：是指（与主合同名称一致）。2、本工程：是指（与主合同名称一致）。3、主合同：是指总包方与发包人签定的《施工合同》。二、联合施工的方式：总包方派驻项目经理及相关管理人员与分包方共同组成项目经理部，对本工程进行总包管理；分包方向总包方交纳总包管理费，负责具体组织施工和成本管理。如分包方在工期、工程质量、安全生产、文明施工、项目管理等任何一方面不能满足总包方或发包人要求的，总包方都有权调整分包方承包范围直至终止合同，分包方不得提出任何异议和赔偿要求。三、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、具体情况：四、工程承包范围：执行主合同相关条款。五、合同工期：执行主合同合同相关条款。六、质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ：执行主合同相关条款。七、承包方式：执行主合同相关条款。八、合同价款：万元分包方合同造价=主合同造价-分包方向总包方交纳的总包管理费分包方结算造价=总包方与发包人结算造价-分包方向总包方交纳的总包管理费+总包方经营和结算分成分包方税金由总包方代扣代缴。(必须明确报建费、办理履约保函的费用、临建费、办公费、经营费、试验检验费等由谁承担；墙体保证金、散装水泥押金如何退还)如由总包方出具履约保函，分包方应将相应保函额度的履约保证金交总包方。九、分包方向总包方上缴总包管理费的计算方法和交纳方式：1、①分包方向总包方上缴合同结算价款％（必须明确是否含税金）的管理费，合同中约定的分包方上缴管理费费率不因合同价款的调整而改变。分包方上交总包方管理费的基数以总包方跟发包人确认的对应工作内容的最终结算价为准。分包方向总包方上交的管理费等各项费用，总包方从支付分包方第一笔工程款开始等额逐月扣除。分包方的最终结算价为总包方跟发包人确认的对应工作内容的最终结算价扣除上交的各项费用后的结算金额。可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载②分包方向总包方支付固定管理费总计人民币万元（大写：），总包方从支付分包方第一笔工程款开始等额逐月扣除。2、总包方派驻人员的薪酬、办公费用和提供的材料用品、设备等费用均有分包方另行承担。必须以总包方名义交纳的费用，分包方先将款项支付总包方后，总包方再办理有关缴费手续，或由总包方直接代扣代缴。3、本工程发生的所有税金由总包方根据中央和地方政府规定的税率、费率代扣代缴。分包方发票提供和税金缴纳按执行以下规定：（1）分包方在请款时应提供工程所在地（总包方分公司所在地）税务部门认可的建筑安装施工企业专用发票并加盖与本合同中分包方名称一致的发票专用章或财务专用章（如税务部门要求合同、发票等备案登记的，分包方应办理相关手续）。（2）在当地税务部门允许代扣代缴营业税及附加税金的情况下，税金按甲乙双方最终结算价的%计取，除当地另有规定必须由分包方缴纳外，均由总包方在支付工程款时代扣代缴，工程结算时从分包方结算单中扣除，总包方为分包方提供已完税凭证，分包方提供建安发票。如完税证明不能抵税，则开发票所需的税金由分包方自行承担。（3）如分包方不能提供当地税务部门认可的发票，总包方有权拒绝付款。（4）分包方税金缴纳和发票的提供执行税务部门的法规。4、本工程交纳的所有规费由分包方承担。十、组织机构1、总包方指派　　　　为项目经理，分包方指派　　　　为项目执行经理，组建项目经理部，本工程的项目经理、（岗位设置宜按项目管理手册确定）由总包方派驻。2、项目的机构设置严格执行双方的投标文件（或投标承诺）的组织形式，分包方应派驻足够的管理人员和劳务队伍组成工程项目的管理层和作业层，一经确定，分包方不得随意更换项目的管理人员和作业队伍。3、在项目实施过程中，总包方派驻的项目经理或授权代表可以要求分包方更换其认为不称职的项目管理人员或作业队伍。4、总包方派驻项目的人员酬薪按所列标准执行，支付方式为当月工程款中扣除，由总包方发放。岗位岗位人数（1）月工资标准（元）（2）合计工资（元）（3）＝（1）*（2）项目经理（土建）可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载项目经理（安装）技术负责任人质量负责人安全负责人商务负责人其他人员……可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载十一、履约担保：1、发包人要求总包方办理的履约保证金（函）均由分包方按主合同要求等额向总包方办理保证手续，再由总包方向发包人（建设单位）办理，所发生的费用进入工程成本。2、分包方为了全面履行合同，应提供以下担保：（1）分包方向总包方提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。履约担保方式为：履约保证金和负责人(分包方委托实际施工的代理人)个人担保，担保合同作为本合同附件。（2）双方约定的其他担保事项：。3、分包方违约后，总包方可要求提供担保的第三人承担相应责任。十二、项目公章管理：项目部印章由总包方派驻的项目经理管理，仅用于对发包人的工程变更、签证或出具联系函时使用。特殊情况确实需要时，由总包方派驻的项目经理报总包方批准后方可使用。十三、合同管理：1、在同等条件下，分包方应优先租赁总包方的大型设备和周转材料。2、分包方不得对本工程进行转包、违法分包或挂靠行为。3、该工程由于发包人原因停建、缓建，则本合同自动无效或解除，所造成的损失由分包方自行承担，分包方同意不向总包方提出任何索赔和补偿。十四、双方的权利和义务1、本工程实施过程中，总包方给予经济、技术管理方面的配合和指导；分包方负责牵头组织本项目的实施和管理，对主合同执行中的有关质量、安全、技术、工期、文明施工、现场ＣＩ等方面工作全面负责，确保本项目合同优质、高效、如期履约。2、由分包方编制施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，经总包方审核批准后，再报发包人审核批准后实施。3、本项目专业分包商及供应商通过招标的方式确定，由双方共同组建项目分包及采购招标小组，双方各推荐２至４家有资质和履约能力的合格分承包商及合格供应商参加投标，开标后，由招标小组共同选定中标单位，由分包方与中标单位签订合同。4、依据主合同和投标报价书，本工程的主要材料清单为：序号材料设备品种规格型号单位数量厂家品牌材质备注可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载1钢材2水泥3商品砼可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载分包方采购的主要材料如：钢材、水泥、商品砼等，在招标及签订购销合同的过程中，总包方参与招标、验收和监督，分包方将进出现场的主要材料台帐、相关厂家资料、材料采购合同、材质说明等相关资料报总包方备案。分包方同意总包方可根据项目实际施工情况调整分包方的材料采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。5、本项目预算成本（具体包括预算成本的编制、确认、调整和结算）由分包方负责组织编制后报总包方审核，双方协商确定后作为项目经理部的预算管理目标。6、项目经理部接收双方上级主管单位专业部门的检查和指导。7、分包方在施工过程中不得以资金不到位、总包方未按合同约定付款为由，未经总包方同意停工或擅自调出施工人员或消极怠工，否则视为分包方违约。分包方同意总包方另行安排其它施工单位进场，并放弃向总包方交纳的主合同造价％的履约保证金的索要权，且同意总包方对已完工程不支付工程价款。8、合同履行期间，如分包方施工质量，工程进度、安全文明施工、现场CI施工确实等无法满足总包方要求的，分包方同意总包方另行安排施工力量进行施工，所发生的费用由总包方直接从分包方的工程款中扣除，并同意总包方罚没分包方所交纳的履约保证金；同时，总包方视情况有权单方终止合同，分包方同意无条件及时退场并放弃向总包方赔偿一切损失。9、分包方根据工程进度需要及总包方要求，及时组织人员进场和退场，无论因任何原因出现的窝工，分包方均同意自行承担全部责任且放弃向总包方索赔任何费用。10、总包方有根据实际需要随时变更分包方的承包范围或增（减）分包方的工作内容，分包方应按总包方变更内容组织施工，同时分包方须在总包方同意后自行调节劳动力及机具、材料，并同意不向总包方提出任何于经济有关的索赔要求。11、总包方发送给分包方的所有往来函件，未经总包方经理签字、未加盖总包方公章（分公司）的一律视为无效。12、总包方和业主方签定的工程施工承包合同，除本合同规定由总包方承担的义务外，均由分包方承担，并由分包方承担主合同约定的一切违约责任及由此给总包方造成的全部损失。分包方已详细研究总包方和业主方签定的工程施工承包合同，对合同内容、各项权利和义务、经营风险进行了分析和评估，承诺不因任何原因中止履约或停止施工，除和总包方共同配合向业主索赔外，不对总包方提出任何索赔要求。十五、项目财务资金管理1、分包方的收款单位名称：，分包方的收款银行及账号：，分包方提供的收款单位为联营施工合同中联营单位加盖印章的单位全称保持一致。若领款经办人非合同签订人或合同约定“委托代理人”，需提供由合同签订人出具的授权委托书原件一份并加盖合同签订单位公章，同时提供领款人身份证复印件一张，以证明领款人身份。2、必须以支票或其他非现金结算方式支付分包款项，且开出的支票必须填写收款人，收款人必须与“合同签订单位名称”一致，若遇特殊情况，须付至其他单位，则应出具委托收款书原件一份（必须有合法、正当理由，如无正当理由，也非工程所需，原则上不接受委托收款），加盖公章，并由合同签订人签字。3、当分包方收款单位或收款账号发生变动时，应以函件的形式书面通知本单位，否则总包方有权拒绝付款。4、分包方每月日前向总包方提供当月进度工程量，经总包方审核后再上报发包人审定。可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载（1）如果发包人审定完成量大于总包方审定完成量时，以总包方审定完成量为准，在分包方不拖欠工人工资的前提下：①在发包人按照总包方与发包人工程合同约定比例足额支付工程款的情况下，按总包方审定完成量的　　％向分包方支付工程款。②若发包人未按总包方与发包人工程合同约定比例支付工程款，则按总包方审定完成量及发包人实际付款相应比例向分包方支付工程款。按总包方审定完成量及总包方与发包人实际付款相应比例向分包方支付工程款。（2）如果发包人审定完成量小于总包方审定完成量时，则按照发包审定完成量为准，在分包方不拖欠工人工资的前提下，总包方按发包人审定完成量及总包方与发包人实际付款相应比例向分包方支付工程款。总包方在支付分包方工程款和工程结算中，按本合同约定扣除应由分包方交纳的各项款项（违约金）和税金。5、本项目财务资金的管理与核算工作按照总包方《财务管理手册》和《财务管理 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则 》执行，由项目经理部提交资金使用计划并报双方联签后实施。6、项目经理部在主合同签订及工程开工后内及时向总包方报送整体资金使用计划，每月月末报送下月月度资金使用计划，经总包方审核通过后在工程款拨付过程中执行。7、分包方应将工程款专用于本项目的施工，不得挪作他用。8、分包方承诺：若发包人付款滞后，则总包方付款相应滞后，分包方同意自筹资金保证施工工期和工程质量的完成，并放弃向总包方追究任何违约责任和计取利息的要求。十六、索赔：1、双方应充分利用各自的资源优势共同协助项目经理部处理重大工程索赔和与发包人的合同纠纷、争议。十七、“二次经营”效益与结算效益的分享1、在施工过程中，双方在“二次经营”经营活动中针对具体的工作内容，协商分工各自的职责、权限；“二次经营”所创造的效益，双方按（不低于2：8）的比例分享。2、工程完工后，在向发包人申报办理最终结算前，双方共同针对本工程的结算事宜进行周密策划，双方共同达成结算的确保目标，超出结算确保目标以外的结算效益，双方按（不低于2：8）的比例分享。3、如果分包方与发包人办理的工程结算价款超过实际施工图计算的工程价款时，双方就超过部分按（不低于2：8）比例分成，如果甲（乙）方与发包人结算的工程价款少于实际施工图计算的工程价款时，分包方将承担减少部分的工程费用。十八、劳动保险分包方依法为自有职工和劳务用工办理劳动用工、社会保险手续，保证从业人员的安全、健康，为从业人员购买工伤意外伤害保险，并免费为从业人员配发符合国家规定的个人防护用品和各种劳保用品。十九、CI（即企业形象）要求项目经理部在工程施工中应严格执行总包方有关企业形象（CI）宣传的规定和要求。二十一、文件资料管理1、项目经理部对发包人发出的经济、技术文件，必须经总包方项目经理签字后方可报出。2、分包方负责保存项目实施过程中的全部合同、变更、索赔、来往函件等文件的原件。3、竣工验收后向总包方提交完整的竣工资料二套。二十、保修可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载工程竣工验收且项目经理部解算后，双方从各自派往原项目经理部的人员中抽调人员共同组成保修小组，负责主合同保修期内的职责义务，保修费用由分包方全额承担。二十一、本联营施工合同与主合同文件的关系双方在本项目上的合作关系的存续以主合同文件的存续为前提。如主合同文件终止或无效，双方在项目上的联营施工合作关系随之终止,双方进行本项目的有关款项进行结算，项目经理部随之解散；如主合同文件依法发生变更，双方在本项目上的合作关系也视为具体情况作了相应调整。二十二、其他条款向总包方派驻施工现场管理人员提供办公和生活房屋及设施：办公室空调机X台、电脑及打印机X台；复印机X台、市话X部及具有长途传真X部，饮水机X台；以及总包方派驻人员的住宿床铺，负责总包方办公区域冬季采暖，解决现场办公交通。如主合同中有约定向发包及监理单位提供办公和生活房屋及设施的均有分包方负责并承担相应的费用。二十三、争议的解决本联营施工合同履行过程中，如果双方发生争议，应通过友好协商方式予以解决。通过协商解决不能达成一致意见的，由总包方法人单位所在地人民法院进行诉讼管辖。二十四、合同份数本协议书一式份，总包方、分包方双方各执份。二十五、合同生效本协议书自分包方向总包方提供主合同造价％的履约保证金后，且双方签字盖章并加盖骑缝章后生效，工程完工验收、工程款支付完毕后，除保修条款外其余条款终止。总包方：分包方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：合同签订地点：联营协议书总包方：分包方：双方为充分发挥各自的优势，就联合承接工程（以下简称本工程）事项协商一致，订立本协议，以资双方共同遵照执行。一、联营内容1、双方共同参与本工程营销工作，包括投标报价和方案的编制。2、本工程中标后，以总包方（或总包方上级主管单位）名义与发包人签约。3、总包方与分包方签定工程联营施工合同，总包方派驻项目经理及相关管理人员与分包方共同组成项目经理部，对本工程进行项目管理；分包方负责具体施工。二、总包方的职责1、提供分包方在信息跟踪、投标报价阶段所需的有关证照资料，配合分包方组织的发包人对总包方的考察工作，协助分包方的经营工作。2、对招标文件、投标报价文件进行评审，提出可行性建议；根据工程大小以及技术难易程度，总包方负责派经济、技术人员给予分包方投标工作的协助。3、若中标后，参与工程合同的洽谈，办理合同印章、签字手续。4、总包方与发包人签订《建筑、安装工程施工合同》后，负责与分包方签订《建设工程联营合同》。可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载5、负责派驻项目经理及相关管理人员与分包方共同组建项目经理部，对本工程进行项目管理。6、在收到发包人支付的工程款后，按《建设工程联营合同》约定方法支付给分包方。7、参与项目的“二次经营”和结算管理，协助分包方取得更好的经济效益。8、工程竣工移交后，牵头工程维修和回访工作，具体由分包方实施。三、分包方的职责1、按照总包方对分包方的资格预审要求，及时向总包方提供真实可信的《资格预审资料》。2、以总包方名义进行本工程信息跟踪，负责与发包人的联系并疏通各方的关系。3、负责与本工程项目投标有关的资格预审资料的编制、递送，投标报名、购买招标文件等工作，并将资格预审的结果向总包方通报，招标文件购买后及时报送至总包方。4、组织投标报价工作，封标前分包方向总包方提供完整的商务报价成本和施工组织设计资料，总包方组织评审后提出可行性建议，分包方根据评审意见进行修改。5、承担工程信息跟踪过程中的经营费用、投标保证金和履约保证金（保函）；并另向总包方交纳合同造价％的履约保证金。6、工程中标后，负责领取中标通知书、参与洽谈施工合同、配合发包人办理施工许可证等有关手续。7、派驻本单位精干的经营、技术力量与总包方共同组建项目经理部，精心组织人、财、物力进行工程施工和成本管理。8、全面履行总包方与发包人签订的《建筑、安装工程施工合同》以及双方签订的《建设工程联营合同》约定的各项内容。9、施工过程中，对项目“二次经营”和工程结算工作进行精心策划，保证工程获得合理利润。10、工程竣工移交后，按期对工程项目进行回访和维修，严格履行总包方与发包人签订的《工程质量保修书》的各项内容。四、其他1、如本工程未中标，双方在信息跟踪和投标过程中所发生的所有费用，双方互不补偿。2、若工程中标，分包方向总包方交纳合同金额%的管理费，具体支付的时间和比例在《建设工程联营合同》中进一步明确。3、分包方不得转包或肢解分包本工程，如总包方发现分包方确有上述行为，视做分包方违约。4、施工过程中经“二次经营”和最终结算的额外收益，双方分享的比例在在《建设工程联营合同》中进一步明确。5、双方提供的工程项目资料仅限于本工程项目使用，且应保密。未经对方同意不得将相关资料提供给第三方。6、工程竣工结算完毕，双方在财务上的工程款项结清且无其他遗留问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 后，分包方除安排维修人员外，项目部解散。7、漏项、漏算的风险由分包方承担，分包方应当以总包方的名义开展生产经营，如因分包方的不当行为导致项目被认定为转包或挂靠，由此造成对总包方的行政、民事责任和全部损失由分包方承担。五、本协议书履行过程中，如果双方发生争议，应通过友好协商方式予以解决。通过协商解决不能达成一致意见的，由协议书签订地人民法院解决。六、协议生效本协议经双方签字并加盖公章之日起生效，本工程若未中标，本协议自动失效。可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载七、本合同一式份，总包方、分包方双方各执份。协议订立时间：年月日协议订立地点：总包方：分包方：法定代表人：法定代表人：欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用可编辑修改可编辑修改精选文档，欢迎下载精选文档，欢迎下载可编辑修改精选文档，欢迎下载致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求Ppt课件制作设计，word文档制作、图文设计制作、发布广告等，秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档..