钢筋直螺纹加工合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载钢筋直螺纹加工合同甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。篇一：钢筋直螺纹承包合同钢筋直螺纹承包合同甲方：长业建设集团有限公司常州招商花园城会展地块工程项目部（以上简称甲方）乙方：上海沪丰焊接有限公司（以上简称乙方）为了工作需要，甲方决定将工程中的钢筋套丝接头班组分项分包工程分项工程项B分包给乙方施工。为了保证甲乙双方利益，本着平等、自愿的原则，按照国家合同法有关要求，制定以下条款，具体事项甲乙双方协商如下：一、工程名称：常州招商花园城会展地块工程二、工程地址：常州市武进区延政大道北侧、湖滨南路东侧三、工程承包内容：乙方负责提供机器、人员进行钢筋丝头加工后用塑料套保护，但不包括钢筋丝头与套管的连接。四、工程承包性质：双包五、承包价格、套筒数虽结算及付款方式：价格以上单位中包含塑料套的价格）套筒数虽以现场实际使用数虽作为结算依据。小注：材料进场由乙方于现场钢筋班组交接，项目部不负责材料的保管与发放。2.六、质虽要求：做到基础主体结构施工过程中各节点的验收，材料复试合格。不浪费材料，做到工完场清。七、工期要求：本工程的基础主体结构工期应满足甲方的要求（具体施工进度由甲方编制），乙方必须保证有足够的满足本工程进度需要的劳务人员进场作业。八、安全要求：乙方应满足现场达到市文明 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化工地要求，保证下届作业人员遵守甲方现场的各项安全制度和安全规章，避免导致安全事故。九、甲方职责：甲方负责提供满足乙方施工所需相应的施工设施，安全设施，生活设施，所提供的设施必须满足安全实用及有关规定。甲方负责提供施工依据，甲方无故修改套丝规格，应赔偿由此给乙方带来的经济损失。负责对乙方进行三级教育和技术交底，组织人员进行民工学校上课，给乙方人员办理劳务所需的上岗证、暂住证、劳务手续等。负责按约定拨付工程款，负责工程进度及班组之间的总协调。负责 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 所需材料的到位，满足工程进度的需要，不发生停工待料的事情。负责按本市相关规定办理各种安全保险手续。十、乙方责任：乙方应服从甲方管理人员合理的协调和管理，并与兄弟班组织及配合，协同作业。乙方应遵守甲方施工现场的规章制度，违反而引起相应的罚款在工程进度款中予以扣除。乙方应遵守本市政府和甲方公司及项目部对劳务人员的劳务管理要求，配合甲方办理相应的劳务手续，并承担相应的费用。乙方应对作业班组进行有效的管理，现场配备满足本工程需要的负责人员，设专职的质H员和安全员。乙方负责人应配合甲方管理人员进行分项工程的检查及验收乙方应承担本班组材料堆放整齐的责任，保证施工现场文明整洁。乙方应承担自身原因造成的返工和修整等费用，损害甲方利益的照价赔偿。H-一、其他：合同条款中如有未尽事宜，双方另行协商解决。本合同经双方代表盖章、签字后生效，至工程款结清后自动失效。甲方：甲方：代表：代表：联系电话：联系电话：年月曰年月曰篇二：发包方：（简称甲方）承包方：依据＞和＞的原则，结合本工程的具体情况,经双方协商达成如下合同：一、工程概况1、工程名称：北柳巷安置南北楼2、工程地点：西安市东大街北柳巷3、工程承包项目：直螺纹加工，提供丝套筒。二、工程质虽1、乙方应认真按照国家颁布的《钢筋直螺纹接头技术规程》进行施工，施工完毕后有乙方自检合格后通知甲方质虽员、监理公司进行复查验收，对检查出质虽不合格的产品及时返工，返工费用由乙方自理。2、对工程质虽有争议由市质虽监督站裁定认可。3、甲方对接头复查合格后，签发加工数虽认证单，一式两份，双方各执一份，作为结算依据。4、乙方应严格按照施工规范加工丝头，保证丝扣完整，无段牙、秃牙、缺陷，并戴好保护帽。提供合格并有出厂合格证件，复试报告的直丝套筒。5、乙方应按照规范要求委派专业技术人员指导协助钢筋工进行套筒连接并负责质虽达到合格，用红白色标明。三、工程工期：1、乙方应确保甲方总承包工期及句、月、周、日施工进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的完成，如加工、设备及套管供应不上而影响、拖延工期、甲方对乙方进行经济处罚，拖延一天罚款1000元,影响工期两天罚款5000元。2、乙方应按进度要求及时提供所需机床配件。四、直螺纹套管价格（包括滚压丝）注：1、以上单价包括机械、工具、套管、滚丝、砂轮、等材料。连接工具提供30把。2、变径套管大小头直径按大头直径加壹元。3、由于乙方原因或条件限制所使用冷挤压，其价格按直螺纹同规格价格执行。五、付款方式主体南楼封顶、北楼土以上二层封顶后，甲方付给乙方完成加工数虽的602款；以后按每月加工数虽的60%付款；余款在全部主体验收合格后六个月内付清全部工程款。乙方在施工期间以每层为单位，会同甲方工长、技术员、项目经理对所加工的数虽签证确认，作为每次结算依据，对剩余套筒及物件应返还甲方（丢失按原值1/3赔偿）。六、双方责任甲方：1、甲方因设计要求变径及活连结时提前一周通知乙方。2、甲方在施工现场提供电源及配电箱。3、甲方应将待加工钢筋吊运到加工现场，远距不超过30ni4、如因甲方责任造成停工、拖延工期、工艺改变，工期相应顺延。乙方：1、乙方进场后施工间为甲方提供试件，甲方进行检验。其费用应由甲方承担，试件按每个接头结算加工费。2、乙方必须持证上岗操作。施工人员必须服装整齐，安全帽佩戴一致，保证宿舍、办公驻地整洁，符合文明工地要求，要文明用语，严禁在施工现场打架、斗殴、汹酒，每发现一次罚款1000元。4、乙方必须服从甲方管理人员的组织安排，保证施工进度、工程质虽和安全生产，如乙方违章施工，造成触电、坠落、物体打击等伤亡事故，由乙方自行承担经济及法律责任。5、再施工过程中，如拖延工期二次以上或造成重大质虽事故，甲方有权解除合同令其退场，其工程款按完成数虽的80%结算。其余20%撒为罚款。6、乙方必须以单位名称承包该分项工程，如在未取得单位资质前签约人以受益人身份负担本班组工人的安全、生产、劳资等各项事宜，与单位法人具有同等法律效力。7、因乙方原因甲方或监理人员提出停工，乙方必须承担因停工所发生的一切损失。八、其它：1、本合同未尽事宜，双方协商解决。2、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。八、违约责任双方应遵守本合同，如一方违约，在守约方所在地诉讼解决。甲方：乙方：年月曰年月曰篇三：钢筋直螺纹套筒加工合同钢筋直螺纹套筒加工合同甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。遵循平等、资源、公平和诚信的的原则，甲方拟将工程钢筋直螺纹的套筒委托乙方加工。双方就有关事项项目协商达成一致、并订立合同。一、工程名称：二、工程地点：三、乙方工作内容：四、乙方的报务保障及承诺1、乙方免费提供满足施工进度要求所需的直螺纹套丝设备。2、派技术人员常驻工地进行钢筋直螺纹套丝加工。3、保证加工设备24小时都能正常运转。确保加工进度满足工程施工进度要求。五、质H：乙方的产品质虽必须符合国家有关建设工程质虽验收评定标准。及时提供产品质n合格证明，相关的质n检测检验报告，并经监理现场取样，检测质虽达到合格标准。六、单价及甲方付款方式：1、套筒单价：2、套筒的数虽按送到甲方仓库为准，并开具入库单作为依据。甲方给乙方的结算方式：货到后一个月之内结账。七、由乙方为甲方加工钢筋直螺纹套丝，一个丝头2元（一个套筒2个丝头）八、甲方必须为乙方提供施工所需的水、电及乙方工人食宿。九、本合同在履行中发生争执，由双方协商解决。协商不成可向当地人民法院起诉。十、甲方所需套筒应提前7〜10天向乙方提供规格、数虽，否则延误工期乙方概不负责。H^一、本合同一式四份，甲方持贰份；乙方贰份。本合同自双方签字盖章后生效。施工完毕，款项结清后失效。甲方：甲方代表：乙方：乙方代表：年月日篇四：钢筋直螺纹合同样本（正式）钢筋直螺纹连接套筒供应服务合同供方：北京京鼎瑞祥商贸有限公司需方：签订地点:合同履行地：签订时间：年月曰供方：北京京鼎瑞祥商贸有限公司需方：经供需双方充分协商，供方为需方承建的工程主体结构全部钢筋机械连接提供直螺纹套筒及配套的综合技术服务。双方本着诚实、信用原则，就相关事宜，达成协议如下，以便共同遵守执行。一、双方在签订合同时供方应相需方提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代码证、代理人委托书等资料（复印件加盖公章），以备需方存档管理。二、直螺纹套筒规格、单价、数虽：三、质虽要求：双方应严格遵守《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-20XX的规定要求。四、供方责任：1、根据需方需要，免费提供达到国家行业标准和本工程建设需要的直螺纹机床及附具给需方使用，所有权归供方。待钢筋连接工程完工后，需方应及时将钢筋连接设备（机床）及附具退回供方（运费由供方承担）。配件可以旧换新，如人为造成损坏及丢失，需方要按供方厂价赔偿（价格见附表）。供方免费提供不大于套筒实际用虽的塑料保护帽，超出部分按元/个计算收费。2、供方按需方的书面要货计划将直螺纹套筒送到，并提供相关的质虽证明资料。运输费用由供方承担。3、供方无偿负责为需方培训设备操作人员，待其充分掌握设备操作技术后，颁发供方签发的操作证。4、供方保证设备正常运转，免费及时维修，工具、配件以旧换新。5、直螺纹套筒采用塑料编织袋包装，包装不回收。五、需方责任：1、需方负责按国家行业标准要求进行钢筋下料、套丝加工及连接。2、需方根据工程进度以书面要货计划形式向供方提出分时段的产品需要。标准型套筒提前3天通知供方准备，正反丝、变径套筒提前5天通知供方准备，以书面计划记载的套筒规格、数虽、时间期限为准，以便供方组织供货。为避免要货和收货时出现差错或造成损失，需方负责指派同志向供方要货，并指派同志接收供方货物，需双方的结算依据。3、需方每月与供方对帐一次，对帐后，经需方上签字确认。4、设备进场，需方负责装卸、搬运，点收完毕，需方在供方的发货单上签字确认。需方负责保管机床及附具，如果人为损坏或丢失按附表价格赔偿供方；钢筋丝头加工完毕3日内完整无损归还供方（机床及辅件价格见附表）5、为保证施工质虽和施工进度，现需方在施工过程中使用其它厂家的套筒，供方有权立即停止服务、解除该合同，并要求需方一次性结清已发生虽的货款，同时供方将机械设备撤出施工现场，并依法追究需方相关责任。如果需方不让供方将机械撤场，自发现之日起，需方应按每台机床每天500的任何工程质虽问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，供方概不负责。6、需方必须按合同约定付款，如不按合同约定向供方支付货款，供方有权停止供货和服务，在停止供货或停止服务七日内，需方仍未按合同约定支付货款，供方有权解除合同，由此而造成的损失，需方自负。7、如果需方在施工期间，给供方结清已发生虽的货款。如无期复工，供方有权将机械设备撤场。8、需方应按工程实际需要的规格、数虽给供方下达套筒供应计划，并做好套筒的保管工作。36套筒、供方不予退货；严重锈蚀、受水泥污染、油污污染或使用过的套筒，供方不予退货；自送货之日起超过三个月而未使用的套筒，供方不予退货。普通套筒及正反丝套筒退货数H:分别不得超过所送数H的以其有效签字为准，此签收单不作为供、。需方必须使用供方独家提供的套筒，必须自停工满一个月后的十日内。40套筒及变径套筒等需方有特殊要求的套筒，1%,退货超出部分需方必须按如发元向供方交付租金。若因使用其它厂家的套筒出现出现长期停工，/支支付供方运费，该运费在结算货款时一并结算给付。六、结算方式（支票；现金）及付款期限：1、供方必须由委托代理人负责办理结算（以书面文字为准）。2、其他：至六层完成H的白分之八十，结构封顶一个月之内供方应与需方办理结算手续，办理完毕后付至总完成虽的白分之九十五，白分之五质保金结构封顶三个月内一次性结清。七、违约责任：1、供方必须保证套筒质虽，若出现质虽问题，必须承担相应责任。2、需方若没能按合同约定付款，付款时间每延迟一天必须按应付价款的作为违约金，以弥补供方的经济损失。但违约金不得超过应付价款的10%八、解决合同纠纷的方式：1、发生合同纠纷，双方应本着平等互利的原则及时协商解决。如协商不成，应向需方所在地的人民法院起诉。九、其他约定：1、本合同为固定单价合同，在合同执行期间本价格不因市场变化及其他因素而调整；2、本合同未尽事宜，双方协商解决，以书面形式为凭，与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式份，需方执章后生效，结清全部货款后合同自然终止。附表：钢筋滚轧直螺纹机床及辅件价格篇五：钢筋直螺纹加工及套筒购销合同（范本）购工合同钢筋直螺纹加工及套筒购销合同甲方：四川佳业建筑工程有限公司地址：广汉市北京大道一段乙方：地址：电话：第三条、质H要求、技术标准按国家现行标准执行产品的质虽技术标准：质虽标准：符合国家行业标准《钢筋机械连接通用技术JGJ107-20XX》及建筑工业行业标准〈〈滚轧直螺纹钢筋连接接头JG163-20XX》的所有性能要求及广汉市质虽监督站为准。第四条、交（提）货地点、方式1、交货方法：以甲方现场验收准确数虽后签收单为准2、到货地点和接货人：到货地点：广汉市北京大道北新国际机械城二期D栋工程的指定位置；接货人（材料员）：梁朝周、邓训华，甲方如要求变更接货人，应在合同规定的交货日前3天以书面通知乙方。乙方送货到达合同指定地点，甲方接货人验收后，双方要签字确认，明确双方的责任。乙方提供的套筒由甲方专人验收，入库保管，乙方在甲方使用套筒单项完工后，未使用的、完好的套筒退回给乙方，并以此作为最后结算的数据依据。求计划。3第五条、12»及建筑工符的质虽证明书，第六条：乙方责任1、乙方应按照合同规定的时间、质虽交付使用。无故拖延工期，按应付款项每天赔付千分之三工期延误工费，乙方采用剥肋滚轧直螺纹钢筋机械连接技术，并自备完好的直螺纹套筒丝机等各种施工用具到现场加工钢筋丝牙，各种机具都应当按甲方要求放置于相应的钢筋加工场里面。2、指派具有相应技能的机械技工进行剥肋滚轧直螺纹钢筋机械设备现场操作（不负责钢筋下料）。3、确保加工质虽，保证取样送检验合格，如试拉不合格所造成的费用由乙方承担；保证满足甲方的工程进度要求。4、提供直螺纹套筒及出厂合格证等相关质虽证明资料，以及配合项目做好此单项工程验收所需之材料。5、乙方应对在施工场地的工作人员进行安全教育，乙方人员入场必须到甲方安全文明负责人处报到，签安全责任书和文明施工保证书（此书与本合同具有同等效力）、必须确保安全生产，杜绝工程质H及安全等事故发生。由于乙方原因在施工期间和过程出现的安全事故和质虽事故责任和费用由乙方承担。如安全事故费用在5000元以内由乙方承担、超出5000元以上的费用双方各承担50%乙方人员应当服从甲方现场各项 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，严格按机械安全操作规程操作机械。如乙方作业人员不服从甲方管理，甲方有权要求退场。乙方必须保质保虽及时组织套筒供应，甲方应提前三日列出所需套筒清单及送货时间提供给乙方，如乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的3%的违约金,甲方有权另行采购。乙方提供的每批直螺纹钢筋套筒的质虽证明书和品牌必须与实物相符，如发现不符的，甲方有权延期支付不符部分直螺纹钢筋套筒款，直到提供真实有效相符的质虽证明书。第九条、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向工程所在地人民法院起诉。第十条、本合同壹式参份，乙方壹份，甲方贰份,合同经双方签字盖章后生效。第十一条、合同有效期：从签订合同之日起至合同履约完毕为止。第十二条、乙方必须遵守甲方质H/环境/职业健康安全管理体系的相关规定。甲方（盖章）：四川佳业建筑工程有限公司乙方：（盖章）甲方代表：甲方电话：签订日期：乙方代表：银行账号：签订日期：篇六：钢筋直螺纹接头购销、加工合同2钢筋直螺纹接头购销、加工合同甲方：XXXX集团有限公司XXXX项目部乙方：XXXXX程有限公司甲方将于“苏地20XX-B-57号”地块商品房工程中轴~轴/1~15轴区段钢筋机械连接委托给乙方加工，乙方提供接头套筒、钢筋端头车丝工作。为明确工程及双方责任，本着相互协作、分工明确的原则，根据工程具体情况，特商定如下条款，以便双方共同遵守执行：一、乙方服务内容：提供甲方所需的①16-①32钢筋接头套筒：并免费提供螺纹车丝机及套筒扳手等附属设施及产品，免费对设备进行维修等。说明：1、单价中已包含了套筒材料费、钢筋接头螺纹加工(车丝)费。2、表中单价为一次性包干价，在供应过程中不论任何原因不调整。3、甲方根据现场情况确定供应方式，在影响工程进度的情况下甲方有权要求乙方增加设备及人员，其费用由乙方自己承担。三、工程质虽：接头抽检满足《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-96),接头强度满足II级接头要求，接头抗拉强度应大于倍钢筋接头抗拉强度屈服强度标准值。四、双方责任：（一）甲方职责：1、甲方提供临时水主干线，临电一级配电箱。以下水管线及配电线路、设备由乙方自己负责。2、甲方提供乙方人员住宿，床铺由乙方自理。3、甲方负责对乙方的机械和套筒扳手的日常保管。4、甲方按规定及时支付乙方加工货款。5、负责对乙方的施工质H、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。（二）乙方职责：1、按照《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-96）、《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》规范要求施工，钢筋接头必须满足规范要求。2、乙方免费向甲方提供设备并负责进退场费用，免费提供螺纹帽、套筒扳手等辅助用料和配件。3、施工过程中如直螺纹检验不合格，则甲方不支付该批次接头费用，由此产生的返工、罚款等相关联的费用均由乙方承担。4、施工过程中，应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。（详《繁华项目部施工管理奖罚条例》）。5、根据施工进度和现场实际情况，甲方有权要求乙方增加机械及配套材料，以便满足甲方施工需要，增加投入的费用由乙方自行承担：如乙方不能接受甲方要求进行投入到位，由此产生的一切费用均由乙方承担，并在当月支付进度款时扣除。6、做好乙方施工人员的安全教育，负责处理由于乙方责任而造成工伤事故，并承担事故责任：乙方在施工过程中因施工人员疏忽失责，违反安全施工条例、安全规章制度而造成安全事故，均由乙方负责。7、加强乙方人员的治安保卫和防火教育，施工点应落实安全防火措施，配备灭火器材。在施工过程中发生的治安案件和火灾事故乙方自行承担造成的损失。8、乙方包质虽、包工期、包安全及文明施工、包施工措施费、包本合同其他有关工作内容。9、乙方操作人员严禁在酒后作业进入施工现场作业，使用机械电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂在高的地方，并有防雨棚。10、如发现乙方工人盗窃工地材料，出赔偿相应材料费用外，另按〈〈XXX顽目部施工管理奖罚条例》进行处罚，此款甲方从乙方进度款中扣除。情节严重的移交公安机关处理。11、乙方负责人必须参加甲方每周三晚上的生产例会，未请假无故缺席者，每次罚款300元。五、文明施工与安全保卫1、本工程是江苏省级文明工地，乙方应严格遵守国家和苏州市有关文明施工、现场安全和保卫的各项规定。并制定相应的管理制度。2、乙方应建立完善的安全管理制定，乙方生产加工负责人应是安全责任人。乙方施工区域内发生的安全事故，应由乙方按照国家规定进行处理、上报。安全事故发生后应在2小时内通知甲方。3、乙方的施工机具、材料，并自行承担消防保卫工作。如发生的公、私财务被盗及火灾均由乙方负责。4、甲、乙双方签定的安全协议是本合同的组成部分，具有同等效力。六、结算及支付方式：施工前期无预付款，乙方同意垫资到地下负二层顶板封顶，前期工程所需要资金由乙方自行解决。每次支付乙方货款（合格接头套筒数虽*单价）的60%付款时间：地下负二层顶板封顶后支付一次，地下负一层顶板封顶后支付一次：地上裙房及塔楼二层封顶支付一次，裙房及塔楼四层封顶支付一次：塔楼七层封顶支付一次，以此类推向上每三层支付一次进度款，十六层封顶以后到主体结构全部封顶支付一次。在乙方撤场前支付总货款的70%在20XX年底前支付到总货款的80%余款在20XX年底前付清。七、保证金及保证金的返还：乙方要向甲方交纳合同履约保证金5万元、质虽保证金5万元、安全保证金5乙方在质虽、安全、进度、文明施工方面达到本合同约定后并顺利履行本合同各项义务后一次退回。如乙方有重大违约或者未能达到本合同约定乙方应尽的各项义务，保证金将作为罚金不在退回。八、争议、违约：1、发生争议后除甲、乙双方协商一致同意停止施工外,乙方都应保证施工进度。2、甲方不能履行义务，应承担相应的违约责任，相应顺延工期。3、因乙方不能履行义务，应承担违约责任。4、若因业主原因造成成本合同不能履行，甲方免责。乙方应在有效期内，提供有效资料，协助甲方向业主索赔，否则视为放弃权利。若业主的赔偿不足以支付甲、乙双方的损失，则按相应比例承担。5、双方因合同履行发生争议，应协商解决。协商不成,双方同意向苏州市仲裁委员会申请仲裁。九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字确认后生效，货款付清后自动失效。甲方：XXXX集团有限公司乙方：负责人：负责人：日期：20XX年6月26日XXXX®目部篇七：钢筋加工合同方：（以下简称：甲方）乙方：（以下简称：乙方）依照《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方权力义务，经甲、乙双方共同协商，就乙方对甲方承施的（）工程项目结构中的钢筋部分进行成型加工（含机械连接接头）、配送事宜达成一致，同意订立本合同。一、工程概况：（）项目位于（），工程建筑面积：（）平方米，结构封顶日期年月日。二、加工事宜：甲方向乙方订购的成型钢筋所使用的线材、圆钢及螺纹钢的原材料为首钢、唐钢、宣钢、邢钢产品。如加工过程中乙方使用非合同规定的原材料时。须事先以书面形式通知甲方，经甲方授权委托人签字同意后，方可实施加工（如甲方在二十四小时内未能做出书面回复，则视为甲方同意乙方意见）。乙方应严格按照甲方提供的配筋单中标注的规格、图示尺寸、数n进行加工。三、重n结算依据：根据甲方提供的本工程成型钢筋配筋单，经乙方进行理论重虽计算，作为本合同重虽结算依据。结算重虽单位为吨，重虽数值经四舍五入保留小数点后三位。四、甲方工作：1、合同签订时甲方提供授权经办人签字字体样本作为本合同附件，并明确其授权范围。2、合同签订时，甲方应以书面的形式对乙方进行技术交底。交底资料中应详细说明所承揽项目流水作业段划分平面布置图，计划施工进度（月度计划及结构封顶时间排序计划），以及成型钢筋箍筋平直部分的长度，特殊角度的工艺要求等。3、甲方应于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型钢筋的配筋单（特殊情况补充时须提前3日，数虽不得超过30吨），配筋单上的目录应注明起止编号、使用部位，且每张配筋单上须有甲方授权经办人签字，并在工程名称处加盖甲方公章后生效（签字人字体样本附后）。4、成型钢筋加工制作过程中，甲方有权随时到乙方加工现场就加工质虽进行抽检工作，乙方有义务积极配合。5、如甲方工程工期延误，仍按照本合同执行。6、成型钢筋出库前，甲方应指定专人进行清料工作，待甲方清料人员对成型钢筋数虽确认签字后乙方方可发货（签字人签字样本附后）7、成型钢筋每车装车数虽不得小于10吨。五、乙方工作：1、合同签订时，乙方应积极组织资源，确保甲方工程项目施工进度。2、乙方接到甲方提供的成型钢筋配筋单时，应认真校对，如规格、数虽、图示尺寸、标注无法正确识别时，甲方授权委托人应在12小时内书面确认，否则免除乙方的供货责任。3、乙方所使用的钢筋机械连接工艺为剥肋滚压直螺纹。4、乙方所配送的成型钢筋必须提供原材料出厂质虽证明合格证书。5、乙方制作的成型钢筋应符合甲方配筋单的要求，并在产品上以标牌的形式标注成型钢筋使用部位的编号、尺寸、几何图形、数每一编号的钢筋提供一张标牌。固定在钢筋打捆处。6、乙方有责任协助甲方人员在乙方加工现场对成型钢筋进行清料及装车工作，并按甲方的要求运至施工现场。六、设计变更：1、施工过程中如出现不可预见及设计变更，甲方应以书形式及时向乙方提供补充配筋单，并标注“急配”字样及需用时间（供应时间甲、乙双方协商确定），如需增加费用以甲、乙双方协商为准。2、设计变更及修改过程中，乙方已投入加工生产部分按合同规定价格结算，如出现以大改小损耗部分及所需增加人工费用部分由甲方承担。七、产品质虽要求：1、乙方使用的原材料必须符合：〈〈低碳钢热轧圆盘条》GB701-1997;《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991;《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998的规定。2、产品质虽检验应符合〈〈混凝土结构工程施工质H验收规范》GB50204-20XX中的第五章及《建筑结构长城杯工程质虽评审标准》DBJ/T01-69-20XX的规定。3、直螺纹连接接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96、《钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程》Q/JY16-20XX中的规定。八、钢筋原材复试及资料：1、钢筋原材料在投入使用前，乙方负责原材料的取样及送检工作，委托检验的机构必须是经北京市建委审核合格具有见证试验资质的检测中心。2、根据《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》，甲方及监理单位进行见证取样时应持正式书面通知，乙方应积极配合取样工作，其检测机构及费用由甲方负责。3、根据《建筑工程资料管理规程》DBJ01—51-20XX规定，乙方在成型钢筋配送至施工现场后，提供《半成品出厂合格证》表式C4-5附钢筋原材料出厂材料质虽证明书及产品铭牌、原材料复试检验报告。九、合同价款及付款方式：1、合同价款：（1）本合同成型钢筋的结算单价为人民币（）元/吨（钢筋不分品种、规格均为本单价），上述结算单价包括材料费、成型制作费、包装费、装车费、运输费等交付甲方使用前的费用（卸车及费用由甲方承担）。不包括原材料复试及机械连接接头费用。（2）三级螺纹钢的结算价格在本合同结算单价基础上加（）元/吨。（3）钢筋机械连接头元/单头（钢筋不分品种、规格加工套丝，并戴好保护帽），按照配筋单图示数虽进行签收。（4）钢筋原材料复试费用按照《半成品出厂合格证》实际标注数虽进行签收。（5）合同执行过程中如钢厂价格调整，其结算价格以首钢现货市场、北京市京首贸易服务有限责任公司、北京市恒物金属材料有限公司其中之一公布的调价政策通知作为价格调整的依据，由乙方以书面形式送达甲方，调价依据在送达后24小时内，甲方予以书面确认或经甲、乙双方协商签订本合同补充协议。（6）本合同成型钢筋总虽为（）吨，总价款（人民币）：（）元，（大写：）。总价中不包括原材料复试及机械连接接头费用。（7）验货地点：2、付款方式：（1）本合同结算期为上月26日至本月25日。甲方在送达本月成型钢筋加工配筋单时，同时将货款支票一并送达（乙方预收当月货款80%余款20涸末前结清），乙方经配筋单录入生成系统确认数虽后划转。（2）钢筋机械连接接头加工费用随成型钢筋货款同时划转。（3）原材料复试费用依据《半成品出厂合格证》中确认数虽经甲方签认，在月末前结清。（4）本合同总价款如发生变化，超出部分甲方应按配筋单数虽以现款形式预付给乙方。十、违约责任：1、乙方没有按照本合同规定的质虽、规格、数虽等提供产品，甲方有权退货，乙方应承担所发生的全部装卸及运输费用。2、合同执行过程中，如遇钢厂市场价格调整，根据合同第九章（5）条，甲方接到乙方调整价格依据24小时内未能书面确认或签订补充协议，乙方有权停止继续供货。3、甲方如未能按合同规定要求将配筋单及货款同时送达，乙方有权拒绝接受配筋单及加工任务。4、由于甲方清料人员不能及时清料，致使配送工作无法正常进行,所造成的工期延误，责任由甲方承担。同时工期顺延。5、甲方如未能按合同规定时间付款，逾期乙方有权停止继续供货，并向甲方按每延期一日收取至货物发出之日起计算每天3元/吨违约金。6、乙方未能在甲方计划工期内将成型钢筋送至施工现场，甲方应按当日该批送达数H以50元/吨扣除乙方应承担的违约责任。H^一、争议：本合同在执行过程中发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。如协商未果，双方一致同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。十二、其它：1、本合同签订时。甲、乙双方需相互提供企业法人营业执照复印件、企业法人代码复印件、资质证书复印件、法人授权委托书原件、工程项目施工合同原件等相关法律文件，并注明相关文件的授权使用范围。2、如遇人力不可抗力因素（民法153条规定）致使合同无法正常履行时，双方应另行协商。3、合同附件为本合同有效文件组成部分。十三、本合同一式肆份，即正本、副本各两份，甲、乙双方各执正本、副本壹份，具有同等法律效力。十四、本合同自甲、乙双方盖章并经合法授权人签字后生效。十五、本合同未尽事宜，执行《中华人民共和国合同法》的有关规定。本合同变更条款及内容（销售部门填写）：甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：公司地址：公司地址：签订日期：签订日期：签订地点：篇八：工地工人钢筋直螺纹接头加工协议13钢筋直螺纹接头加工协议甲方：乙方：身份证号码：经甲乙双方相互协商，同意由乙方负责对甲方合同项目中直螺纹钢筋丝头的加工及试件接头的制作。为明确双方责任，确保工程质虽及进度，保证施工顺利进行，本着公平合理、诚实信用的原则，达成以下协议：二、甲方与责任1、甲方提供工程所需设备（附清单）。2、甲方负责对乙方操作工人进行技术指导，并发放操作证，乙方负责人需对乙方人员进行技术培训。3、甲方代乙方按月发放工作人员生活费（元/人•月）。4、甲方为乙方安排住宿条件，但费用自理。三、乙方的工作与责任1、乙方对甲方提供的设备负责使用和保管，工程结束后必须及时交付给甲方，如因乙方原因损坏、丢失设备等，由此造成的损失均有乙方承担，所需套筒和配件应按计划提前10天通知甲方。2、为保证施工质虽，乙方负责工地现场管理，包括现场施工管理、现场产虽统计、人员现场管理等工作。3、乙方负责对甲方所供套筒的装卸、入库和签认，亦是双方结算的基础依据。4、钢筋接头的加工必须符合JGJ107-20XX〈〈钢筋机械连接通用技术规程》的要求，服从现场管理，做好接头的送检工作。5、施工期间乙方应遵守总包方及甲方相关工作制度，保质保虽完成承包范围内的施工任务，在施工期间由于乙方原因造成的安全、质虽、进度等问题造成的损失由乙方承担。6、乙方应加强施工管理，自行解决乙方内部纠纷、矛盾，对由此引起的后果由乙方及当事人自行承担，违反法律的，交由司法机关处理。7、由于乙方原因，引起第三方与甲方或乙方的纠纷等，由乙方全权负责解决。8、乙方应保守甲方商业技术秘密。四、结算方式1、凭任务单经发包方签字确认后结算，2、结算与本工程项目结算同步。五、其他1、甲方如因不可抗力的原因，不能履行本协议时，应向对方告知终止履行、延期履行、部分履行协议。2、本协议在执行中如发生任何争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。3、本协议自进场之日起双方签字盖章生效，工程结束后自动失效，任何一方不得擅自变更或解除本协议，如需变更或解除时，应经双方协商同意。4、本协议一式份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方：上海鼎锐钢筋工程技术有限公司乙方：地址：地址：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话日期：年月曰日期：年月曰篇九：钢筋直螺纹连接施工合同（含人员）钢筋直螺纹连接施工合同甲方：（发包方）乙方：（承包方）经协商，乙方为甲方承建的工程全部套筒连接提供直螺纹套筒的综合技术服务。双方本着诚实、信用原则，就相关事宜，达成协议如下，以便共同遵守执行。一、双方在签订合同时应相互提供营业执照、组织机构代码、税务登记证等资料（复印件加盖公章），以便双方存档管理。二、直螺纹套筒价格（单位：支）三、质虽要求：双方应严格遵守《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-20XX的规定要求。四、乙方责任：1、根据工程需要，免费提供达到国家行业标准和本工程建设需要的直螺纹机床及附具供甲方使用，所有权归乙方，乙方视工程总体情况，不影响工期的前提下，有权调出或调进。免费提供加工直螺纹丝头所需的滚丝轮、刀片、切削粉。力矩扳手等相关机械及加工所需的人工。2、乙方按甲方的书面要货计划将直螺纹套筒送到甲方项目部，并提供相关的质虽证明资料，运费由乙方承担。3、乙方保证甲方机械正常运转，免费对机械进行维修,保证工期不受影响。4、免费给甲方加工钢筋丝头及上保护套，并适当承担因此提供的材料或加工的丝头所引发的质虽事故。五、甲方责任：1、甲方负责按国家行业标准要求进行钢筋下料与连接。甲方负责对车丝的钢筋上料（至车丝工作台）、下料（至甲方指定放料区）。2、甲方根据工程进度以书面要货计划形式向乙方提出分时段的产品需要。标准型套筒提前3天通知乙方准备，正反丝、变径套筒提前7天通知乙方准备，以书面计划记载的套筒规格、数虽、时间期限为准，以便乙方组织供货。为避免要货和收货时出现差错或造成损失，甲方负责指派同志（联系电话：）向乙方要货，并指派（联系电话：）共同接收乙方货物，以其有效签字为准，此签收单为供、需双方结算凭证；甲方负责人所签署文件涉及合同变更或补充的，必须经甲方单位盖章（公司行政章）后方可对甲方生效，否则对双方不产生效力。3、甲方每月与乙方对帐一次，对帐后，经甲方共同在对帐单上签字确认。签收单和对帐单均可以作为双方结算的有效凭证。4、设备进场，甲方负责装卸、搬运，点收完毕，甲方在乙方的发货单上签字确认。供需双方共同负责保管机床及附具，如果有他人损坏或丢失由责任方赔偿；钢筋丝头加工完毕七日内归还乙方。5、甲方必须按合同约定付款，如不按合同约定向乙方支付货款，乙方有权停止供货和服务，在停止供货和服务七日内，甲方仍未按合同支付货款，乙方有权解除合同，依法追究甲方相关责任。由此而造成的损失，甲方自负。6、如甲方在施工期间，出现长期停工，必须自停工满一个月后十天内，给乙方结算清全部货款。如无期复工，乙方有权将机械设备撤场。7、甲方应负责乙方派驻施工现场技术人员住宿。六、本工程使用套筒数暂定支（具体按实结算），机床免费使用至少台。七、结算：1、结算方式：转账支票支付或银行电汇；甲方付款前,乙方应提供合法有效发票，否则，甲方有权不予支付。2、付款标准及付款期限：3、乙方必须由委托代理人负责办理结算（以书面文字为准）。八、违约责任：1、甲方若没能按合同约定付款，付款时间每延迟一天必须按应付款的万分之三赔偿乙方违约金，以弥补乙方的经济损失。2、乙方施工质虽或货物质虽不合格，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方损失。3、乙方不能按期施工的，每逾期一天，应向须方赔偿1000元损失。九、解决合同纠份的方式：发生合同纠份，双方应本着平等互利的原则及时协商解决。协商不成的，任一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其它约定：1、本合同未尽事宜，双方协商解决，以书面形式为凭，与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式肆份，乙方执两份、甲方执两份,经双方签字、盖章后生效，结清全部货款后自然终止。3、本合同签订时间为年月曰。合同签定地点：篇十：钢筋直螺纹套筒采购合同钢筋直螺纹套筒采购合同采购方（甲方）：供货方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程需要，甲方向乙方购买钢筋直螺纹链接套筒，为了更好地保障供应，满足施工生产需要，经甲乙双方协商达成如下协议，愿共同遵守。一、工程概况1、工程名称:2、建设地址:二、产品及价格1、套筒单价注：1）变径套筒在大直径端基础上加元/节；2）正反丝套筒在同直径套筒基础上加元/节。2、设备及配件1）乙方免费提供甲方使用加工套筒用设备及配件，甲方负责保管并以旧换新，若丢失或人为损坏，甲方负责赔偿,赔偿价格双方约定。2）乙方提供给甲方使用的设备及配件必须满足施工生产需要。三、供货地点四、质虽标准及验收1、质虽标准必须符合《钢筋机械连接通用技术规程》JG107-20XX等有关规定要求。2、对钢筋连接现场的检验和验收按《钢筋机械连接通用技术规程》JG107-20XX等有关规定要求。3、乙方提供套筒的出场合格证、材质单、检验报告等资料。五、付款方式六、其他1、初次进场时，乙方应根据甲方需求派专业技术人员对甲方操作人员进行技术指导和培训，甲方指定专人接受培训。2、操作工人必须严格按设备安全操作规程作业，其他人员禁止操作设备。七、违约责任1、乙方未按期供货或供货质虽不合格、未按要求提供设备及配件或提供的设备及配件不能满足需要应承担的责任：22、甲方未按期付款应承担的责任：八、合同争议解决方式：本合同在履行中发生争议，双方协商解决，协商不成的到合同履行地人民法院诉讼解决。九、未尽事宜双方协商解决。本合同一式份，甲乙双方各执自双方签字盖章之日起生效。甲方：（章）乙方：（章）甲方代表：乙方代表：联系电话：联系电话：年月曰年月曰3份，