监控合同

监控合同阳光小区招待所〔二期〕工程监控及门锁系统合同招标编号:gkdldzjyzgs-2020-jk招标单位:甘肃矿区电力多种运营总公司二〇〇九年八月目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc240258575"1定义PAGEREF_Toc240258575\h2HYPERLINK\l"_Toc240258576"2合同标的PAGEREF_Toc240258576\h3HYPERLINK\l"_Toc240258577"3供货范围PAGEREF_Toc240258577\h6HYPERLINK\l"_Toc240258578"4合同价钱PAGEREF_Toc240258578\h6HYPERLINK\l"_Toc240258579"5付款PAGEREF_Toc240258579\h6HYPERLINK\l"_Toc240258580"6交货和运输PAGEREF_Toc240258580\h7HYPERLINK\l"_Toc240258581"7包装与标志PAGEREF_Toc240258581\h10HYPERLINK\l"_Toc240258582"8技术效劳和联络PAGEREF_Toc240258582\h12HYPERLINK\l"_Toc240258583"9质量监造与检验PAGEREF_Toc240258583\h13HYPERLINK\l"_Toc240258584"10装置、调试、试运和验收PAGEREF_Toc240258584\h15HYPERLINK\l"_Toc240258585"11保证与索赔PAGEREF_Toc240258585\h19HYPERLINK\l"_Toc240258586"12保险PAGEREF_Toc240258586\h21HYPERLINK\l"_Toc240258587"13税、费PAGEREF_Toc240258587\h21HYPERLINK\l"_Toc240258588"14分包与外购PAGEREF_Toc240258588\h22HYPERLINK\l"_Toc240258589"15合同的变卦、修正、中止和终止PAGEREF_Toc240258589\h22HYPERLINK\l"_Toc240258590"16不可抗力PAGEREF_Toc240258590\h24HYPERLINK\l"_Toc240258591"17合同争议的处置PAGEREF_Toc240258591\h24HYPERLINK\l"_Toc240258592"18合同失效PAGEREF_Toc240258592\h25HYPERLINK\l"_Toc240258593"19其它PAGEREF_Toc240258593\h25HYPERLINK\l"_Toc240258594"廉政协议书PAGEREF_Toc240258594\h27HYPERLINK\l"_Toc240258595"平安协议书PAGEREF_Toc240258595\h31供货合同1定义本文件和附件中所用以下名词的含义在此予以确定。1.1〝买方〞是指嘉峪关盛唐房地产开发。1.2〝卖方〞是指甘肃祥惠电子科技，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。1.3〝合同〞是指本文件及其附件中的一切局部。1.4〝合同价钱〞是指在本合同4款中规则的局部。1.5〝失效日期〞是指本合同18款中所规则的合同的失效日期。1.6〝技术资料〞是指合同设备的设计、制造、监造、检验、装置、调试、验收、功用验收实验和技术指点等文件〔包括图纸、各种文字说明、规范、各种软件〕，和正确运转和维护的文件。1.7〝合同设备〞是指卖方依据合同所要供应的设备、装置、资料、物品、公用工具、备品备件和一切各种物品。1.8〝监造〞是指在合同设备的制造进程中，由买方委托有资质的监造单位派出代表〔以下称：监造代表〕对卖方提供的合同设备的关键部位停止质量监视，实行文件见证、现场见证和停工待检。此种质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。1.9〝功用验收实验〞是指为检验合同设备的功用保证值所停止的实验。1.10〝初步验收〞是指当功用验收实验的结果说明己到达了合同附件1规则的保证值后，买方对合同设备的验收。1.11〝最终验收〞是指买方对合同设备保证期满后的验收。1.12〝日、月、年〞是指公历的日、月、年；〝天〞是指24小时；〝周〞是指7天。1.13〝技术效劳〞是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、装置、调试、验收、功用验收实验、运转、检修时相应的技术指点、技术配合、技术培训等全进程的效劳。1.14〝现场〞是指位于大唐八○三发电厂嘉峪关阳光小区招待所〔二期〕，为买方装置合同设备所在地。1.15〝备品备件〞是指依据本合同提供监控、门锁的备用部件。1.16〝试运转〞是指本次招标空调在调试和招待所〔二期〕没有完工验收前的运转。1.17〝书面文件〞是指任何手稿、打字或印刷的有印章和／或签名的文件。1.18〝分包商〞是指由卖方将合同供货范围内任何局部的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。1.19〝设备缺陷〞是指卖方因设计、制造错误或疏忽所惹起的本合同设备〔包括部件、原资料、原器件等〕达不到本合同规则的功用、质量规范要求的情形。2合同标的本合同所定设备将用于大唐八○三发电厂嘉峪关阳光小区招待所(二期)。2.1设备称号、规格(型号)、数量设备称号监控系统：监控系统报价清单序号产品称号品牌型号基本配置单位数量单价总价1工控式硬盘录像机华北RPC-900视频紧缩规范：H.264编码分辨率：PAL：352×288〔CIF〕NTSC：320×240〔CIF〕视频输入：16路复合模拟视频信号，PAL，NTSC制式可调视频紧缩码率：20K～4M码流类型：视频流/复合流视频帧率：PAL：1～25帧/秒；NTSC：1～30帧/秒预览分辨率：704×576，水平线数450，垂直线数400回放分辨率：352×288，水平线数300，垂直线数35024路硬盘录像机/MPEG4-H264硬压/800帧/实时回放台211000220002监控公用硬盘希捷ST1T台375022503红外夜视黑色一体机迪威乐DV-849D影像传感器:1/3"SONYSuperHADCCD,内置30个Φ5红外灯,夜视距离50米,分辨率540线,黑色黑色,可室内外装置,供电电压:DC12V台26920239204云台红外夜视黑色摄像机迪威乐DV-836D2影像传感器:1/3"SONYSuperHADCCD,内置大功率IRLED红外灯,夜视距离100米,有效像素752H×582,分辨率(水平中心)：420TVline,黑色黑色自动转换,可室内外装置,22倍自动光学变焦,自动增益控制：自动/手动,白平衡方式：由屏幕选单项选择择控制,带云台,解码器(含支架)套4185074005半球夜视摄像机迪威乐DV-704D影像传感器:1/3"SONYSuperHADCCD,内置30个Φ5红外灯,夜视距离40米,分辨率420线,黑色黑色,可室内外装置,供电电压:DC12V台12900108006电梯飞碟摄像机迪威乐DV-606D影像传感器:1/3"SONYSuperHADCCD台372021607吸顶云台摄像机华联HL-8709台1280028008摄像机支架钢制监控公用个27308109电源适配器新英2.5A工业用，超强度个4165266510视频线天诚SYV-75-3内导体直径1/0.51MM,绝缘外径3.00MM,电缆外径5.00MM米60002.81680011电源线天诚AVVR2×1.0监控用线米23002.2506012控制线天诚RVVP2×0.5监控公用米8002.6208013网线天诚规范监控公用箱175075014显示器AOC995F19"高亮纯平台21250250015云台电源新英规范云台公用电源台5450225016辅佐资料国产规范塑料胀管Q6,接头,涨拴、扎带、视频Q9头、固定环等批13500350017设备小计以上报价不含税10774518施工费设备小计X15%16161.7519税金〔设备小计+施工费〕*4%4956.2720总价大写：壹拾贰万捌仟捌佰陆拾叁元整128863门锁系统：序号品牌称号型号单位数量单价算计1XEEDER(宝迅达)智能电子门锁L8108-RF把1248601066402XEEDER(宝迅达)发卡机LA118-RF台1200020003XEEDER(宝迅达)门锁管理软件V5.0套1收费收费4XEEDER(宝迅达)数据读取器LA128台1200020005XEEDER(宝迅达)节电开关S2308个1248099206XEEDER(宝迅达)手持机LA1108台1300030007XEEDER(宝迅达)智能卡T5557张3002060008苍松卫生间门锁ZZ25-NB55BM把1039294769南孚高能碱性电池LR6节4962.5124010门锁装置调试费把12450620011税金.设备总价的4.4%644512算计大写：壹拾伍万贰仟玖佰贰拾壹元整1529212.2凡卖方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成熟牢靠的。2.3设备的技术规范、技术经济目的和功用。2.4卖方提供合同设备的供货范围。2.5卖方提供的技术资料。2.6卖方提供的技术效劳。2.7本合同工期为：2009年9月10日至2009年11月30日。3供货范围3.1合同供货范围详见技术规范。3.2合同供货范围包括了一切设备、技术资料、公用工具、备品备件，但在执行合同进程中如发现有任何漏项和充足，在发货清单中并未列入而且是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同设备的功用保证值要求所必需的，均应由卖方担任按买方要求时间将所缺的设备、技术资料、公用工具、备品备件等补上，且不发作费用效果。4合同价钱4.1本合同价钱即合同总价为27.8万元〔大写：贰拾柒万捌仟元〕。本合同价钱包括合同设备〔含备品备件、公用工具〕、技术资料、技术效劳等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费、装置费、调试费和验收费等与本合同有关的一切费用。4.2合同的价钱。本合同总价在合同交货期内为不变价。5付款5.1本合同运用货币种类为人民币。5.2付款方式：电汇或银行汇票。5.3合同款的支付：5.3.1合同失效日期前，卖方提交银行出具的金额为合同总价的10％〔2.78万元〕不可撤销的履约保函，买方审核无误后十日内，支付给卖方合同设备价钱的10％〔2.78万元〕做为预付款。5.3.2卖方按买方要求在规则的时间内将合同设备全部运到交货地点，提供验收清单、质量检验合格证明给买方，在买方审核无误，卖方将合同设备的增值税发票〔金额为合同价钱的100％，正本一份，复印件四份〕提交给买方，买方验明无误后二十日内，支付合同总价的50％。5.3.3剩余合同合同总价的40%在一切空调设备装置调试终了买方验收合格后，卖方提交相关单据经买方审核无误后，买方在二十日内支付给卖方合同总价的30%，其他10%作为质量保证金，在一年质保期完毕，买方验收合格后28个任务日内支付〔如有效果，应扣除相应局部费用〕。5.4违约金的扣除与支付5.4.1假设发作卖方的合同实行违约行为，相关款项将由卖方在接到买方的书面 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 和此类赔偿的证明文件后1个月外向买方支付，买方也有权从履约保函和任何一笔付款中扣除；假设属于制造质量效果形成的买方损失，相关款项将从质量保证金中扣除。5.4.2假设发作买方的合同实行违约，相关款项将由买方在接到卖方的书面通知和此类赔偿的证明文件且由买方认可后1个月外向卖方支付。5.5在买方银行发作的与执行合同有关的银行费用由买方担负，在卖方银行发作的与执行合同有关的银行费用由卖方担负。6交货和运输本合同设备的交货期应满足本合同的要求，应保证及时和设备的完整性。交货地点汽车运至大唐八○三发电厂嘉峪光阳光小区招待所〔二期〕现场。合同失效后1个月内卖方应依照合同规则向买方提供每批货物称号、总重量、总体积和交货日期的初步交货 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在每批货物估量启运15天前，卖方应以电报或将6.6款中的各项内容通知买方。每批合同设备实践交货日期以到交货地点的日期为准。此日期即本合同11.9款计算迟交货物违约金时的依据。卖方须向承运部门操持央求发运设备所需求的运输工具方案，担任合同设备从卖方到现场交货地点的运输。在货物备妥及装运车辆收回24小时内，卖方应以电报或将该批货物的如下内容通知买方。〔1〕合同号；〔2〕设备号；〔3〕货物备妥发运日；〔4〕货物称号及编号和价钱；〔5〕货物总毛重；〔6〕货物总体积；〔7〕总包装件数；〔8〕交运车站称号、车号和运单号；没有开列的货物应配合装置进度停止交货。在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于卖方的过失或疏忽形成的供应设备〔或部件〕的损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以互换损坏的设备或部件，那么卖方应担任收费将动用的备品备件补齐，最迟不得超越1个月运到指定目的车站，并且通知买方。卖方应按相关规则，向买方分批提供满足设计、监造、施工、调试、实验、检验、培训、运转和维修所需的技术资料。应区分列出上述技术资料的清单及交付进度。技术资料普通以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以或电报通知买方。技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实践交付日期。此日期将作为按合同11.10款对任何延期交付资料停止延期违约金计算的依据。假设技术资料经买方或买方代表反省后发现有缺少、丧失或损坏，且非买方缘由，卖方应在收到买方通知后7天内〔对急用者应在3天内〕收费向现场补充提供缺少、丧失或损坏的局部。如因买方缘由发作缺少、丧失或损坏，卖方应在接到买方通知后10天内〔对急用者应在7天内〕，向现场补充提供缺少、丧失或损坏局部，费用由买方承当。买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站反省包装质量和监视卸车状况。卖方应提早15天通知买方交运日期。假设买方代表不能及时参与检验时，卖方有权发货。上述买方代表的反省与监视不能免除卖方应负的责任。收货单位：大唐八○三发电厂嘉峪关阳光小区天东宾馆办公楼一楼〔盛唐房地产开发〕技术资料邮寄地址：单位称号：大唐八○三发电厂嘉峪关阳光小区天东宾馆办公楼一楼〔盛唐房地产开发〕通讯地址：嘉峪关市迎宾东路天东宾馆办公楼一楼〔盛唐房地产开发〕邮编：735100联系人：刘明宗电话：0937-6706920传真：0937－67069207包装与标志卖方交付的一切货物要契合GB191-2000包装储运指示标志的规则及相关部门的规则，具有适宜长途运输、屡次搬运和装卸的稳固包装。包装应保证在运输、装卸进程中完整无损，并有减振、防冲击的措施。假定包装无法防止运输、装卸进程中垂直、水平减速度惹起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以处置。包装应按设备特点，按需求区分加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的维护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的状况下平安运抵合同设备装置现场。产品包装前，卖方担任按部套停止反省清算，不留异物，并保证零部件完全。卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标志清楚。卖方应在每件包装箱的两个正面上，用不褪色的油漆以清楚易见的中文字样印刷以下标志：合同号；目的站；供货、收货单位称号；设备称号、设备号、图号；箱号／件号；毛重／毛重〔公斤〕；体积〔长×宽×高，以毫米表示〕。本卷须知〔如加注〝小心轻放〞、〝不可倒置〞、〝防止湿润〞、〝防止磕碰撞〞等〕。依照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应清楚地印刷有〝轻放〞〝勿倒置〞和〝防雨〞等字样。包装箱内，应附有包括分件称号、数量、价钱、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装箱清单各二份。备品备件应区分包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。备品备件应区分包装并按7.2款注明上述内容，公用工具也应区分包装。各种设备的松懈零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽能够整车发运以增加运输费用。包装应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水形成损坏的设备及零部件。卖方交付的技术资料应运用适宜于长途运输、屡次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：合同号；供货、收货单位称号；目的站；每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件编号、称号和页数。7.10凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丧失时，不论在何时何地发现，一经证明，卖方均应按本合同11款的规则担任及时修缮、改换或赔偿。在运输中如发作货物损坏和丧失时，卖方担任与承运部门及保险公司交涉，买方予以协助，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需求。7.11买方应对屡次运用的公用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后2个月内返卖方〔费用由卖方承当〕。8技术效劳和联络卖方应及时提供与本合同设备〔空调〕的设计、检验、装置、调试、验收、功用验收实验、运转、检修等相应的技术指点、技术配合、技术培训等全进程的效劳。卖方必需配专业施工队伍按技术资料停止装置，还需派代表到现场停止技术效劳，并担任处置合同设备在装置调试、试运转中发现的制造质量及功用等有关效果。卖方应在合同失效后2个月内以邮寄方式向买方提交执行8.1和8.4款中规则的效劳任务的组织方案一式两份。8.5卖方有义务在必要时约请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。如遇有严重效果需求双方立刻研讨协商时，任何一方均可建议召休会议，在普通状况下，另一方应赞同参与。各次会议及其他联络方式双方均应签署会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如触及合同条款有修正时，需经单方法定代表人同意，以修正本为准。卖方提出并经双方在会议上确定的装置、调试和运转技术效劳方案，卖方如有修正，须以书面方式通知买方，经买方确认前方可停止。为顺应现场条件的要求，买方有权提出变卦或修正意见，并书面通知卖方，卖方应给予充沛思索，应尽量满足买方要求。买卖双方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程有关的第三方提供。对盖有〝密件〞印章的买卖双方的资料，双方都有为其保密的义务。卖方的分包商需求合同设备的局部技术效劳去现场任务，应由卖方一致组织并征得买方赞同，费用应由其自行担负。卖方〔包括分包与外购〕须对一切与本合同有关的供货、设备及技术效劳等效果负全部责任。凡与本合同设备相衔接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发作合同价钱以外的任何费用。卖方派到现场效劳的技术人员应是有实际阅历、可胜任此项任务的人员。卖方派到现场效劳的技术人员在本合同失效后2个月内提交买方予以确认。买方有权提出改换不契合要求的卖方现场效劳人员，卖方应依据现场需求，重新选派买方认可的效劳人员，假设买方在书面提出该项要求10天内卖方没有回答，将按11.11款视为延误工期同等处置。由于卖方技术效劳人员对装置、调试、试运的技术指点的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指点而形成的损失应由卖方担任。9质量监造与检验9.1本合同设备原那么上不派质量监造。工厂检验与现场开箱检验由卖方供应的一切合同设备／部件〔包括分包与外购〕，在消费进程中都须停止严厉的检验和实验，出厂前须停止零件总装和实验。一切检验、实验和总装〔装配〕必需有正式的记载文件。以上任务完成之后，合格者才干出厂发运。一切这些正式的记载文件及合格证作为技术资料的一局部邮寄给买方存档。此外，卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。货物抵达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一同依据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数停止清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任后，由卖方处置处置。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量，规格和质量，并由买卖双方代表共同签署验收清单〔一式六份〕。买方应在开箱反省前14天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参与现场检验任务。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记载对双方异样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。现场检验时，如发现设备由于卖方缘由〔包括运输〕有任何损坏、缺陷、缺少或不契合合同中规则的质量规范和规范时，应做好记载，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修缮和／或改换和／或索赔的依据；假设卖方委托买方修缮损坏的设备，一切修缮设备的费用由卖方承当；假设由于买方缘由，发现损坏或充足，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或交流相应的部件，但费用由买方自傲。卖方如对上述买方提出修缮、改换、索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后7天内提出，否那么上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后半个月内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。如双方代表在会同检验中对检验记载不能取得分歧意见时，可由双方委托威望的第三方检验机构／双方威望检验机构结合停止检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方担负。卖方在接到买方按本合同9.2.2至9.2.5款规则提出的索赔后，应按9.2.7款的规则尽快修缮，改换或补发充足局部，由此发生的制造、修缮和运费及保险费均应由责任方担负。关于上述索赔，由买方从履约保函或下次付款中扣除。由于卖方缘由而惹起的设备或部件的修缮或改换的时间，不得影响工程树立进度，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或充足等之后1个月，否那么按11.11款处置。买方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达现场设备储放场之日起的6个月。上述9.2.2至9.2.8款所述的各项检验仅是现场的到货检验，虽然没发现效果或卖方已按索赔要求予以改换或修缮均不能被视为卖方按合同11款及附件1的规则应承当的质量保证责任的解除。10装置、调试、试运和验收10.1本合同设备由卖方的专业装置队伍依据卖方提供的技术资料、检验规范、图纸及说明书停止装置、调试、运转和维修。整个装置、调试进程须在卖方现场技术效劳人员指点下停止。重要工序须经卖方现场技术效劳人员签字确认。重要工序由卖方提供。装置、调试进程中，假定买方未按卖方的技术资料规则和现场技术效劳人员指点、未经卖方现场技术效劳人员签字确认而出现效果，买方自行担任〔设备效果除外〕；假定买方按卖方技术资料规则和现场技术效劳人员的指点、卖方现场技术效劳人员签字确认而出现效果，卖方承当责任。10.2本合同设备装置终了后的验出任务依照相关规则要求停止。10.3合同设备的装置终了后，卖方应派人参与调试停止指点，并应尽快处置调试中出现的设备效果，以不影响工期为原那么，其所需时间总计不应超越2个月，否那么将按11.11款视为延误工期同等处置。10.4功用验收实验终了，合同设备到达本合同附件1〔不限于〕所规则的各项功用保证值目的后，买方应在10天内签署由卖方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。假设合同设备不能到达本合同附件1〔不限于〕所规则的一项或多项保证目的时按10.6款和11.6款操持。在不影响本合同设备平安、牢靠运转的条件下，如有一般庞大缺陷，卖方在双方商定的时间内收费修缮上述的缺陷，买方那么可赞同签署初步验收证书。假设第一次功用验收实验达不到本合同附件1〔不限于〕所规则的一项或多项功用保证值，那么双方应共同剖析缘由，廓清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收实验完毕后1个月内停止第二次验收实验。假设属卖方责任，卖方需自费采取有效措施以使第二次功用验收实验能到达技术功用和/或保证目的，卖方将担负一切直接的费用，包括但不只限于以下费用：交流和/或修缮的设备和资料的费用；参与第二次功用验收实验的卖方技术人员的费用；参与修缮的买方人员的费用；第二次功用验收实验所运用的工具和设备的费用；第二次功用验收实验所运用的资料和消耗品的费用；所改换和/或修缮的设备和资料运离/运抵现场的一切运输和保险费用。在第二次功用验收实验后，如仍有一项或多项目的未能到达本合同附件1〔不限于〕所规则的功用保证值，双方应共同研讨，剖析缘由，廓清责任：如属卖方缘由，那么应按本合同11款执行如属买方缘由，本合同设备应被以为初步验收经过，尔后10天内由买方代表签署由卖方代表会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。此时卖方仍有义务与买方一同采取措施，使合同设备功用到达保证值。假设不能明白属哪方的缘由，按9.2.5条处置。10.8合同设备最后一批交货抵达现场之日起3个月内，如买方缘由该合同设备未能停止试运转和功用验收实验，期满后即视为经过最终验收，尔后15天内，应由买方签署并由卖方会签本合同设备最终验收证书。在合同设备动摇运转一周后，假设由于买方缘由形成的功用验收实验的延误超越3个月，那么尔后15天内买方应签署并由卖方会签的本合同设备初步验收证书。不论合同设备功用验收实验停止一次或二次，买方将于初步验收证书签发之日起至一年并完成索赔后止15天内依照11.4款的规则签发最终验收证明书。10.10按10.4款及10.7款出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备功用和参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的能够惹起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，异样，最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备中存在能够惹起合同设备损坏的潜在缺陷和由此惹起的结果应担任任的解除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常状况下不能在制造进程中被发现，卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到一年保证期终止后到第一次大修〔不少于四年〕。当发现这类潜在缺陷时〔经双方确认〕，卖方应依照本合同6.8款及11.3.1款的规则停止修缮或互换。10.11在合同执行进程中的任何时分，对由于卖方责任需求停止的反省、实验、再实验、修缮或互换，在卖方提出央求时，买方应作好布置停止配合以便停止上述任务。卖方应担负修缮或互换及其人员的费用。10.12不论合同设备的损失或损坏的责任在买方或是在卖方，卖方应首先尽快交付改换或补充此损失或损坏的设备，然后再确定上述设备的费用由哪一方承当。10.13在设备寿命期内，卖方欲中止或不能制造某些备品备件，应及时向买方引荐此类备品备件的晋级和替代产品。但假设无晋级和替代产品，卖方有义务提早通知买方，以便买方有足够的时间从卖方处对所需的备品备件做最后一次定货，并且卖方有义务收费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使买方可以为合同设备制造所需的备品备件，且买方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。买方在用毕后适当的时分以合理的方式和状况出借以上各项物品。10.14自本合同失效日起设备寿命期内，卖方有义务提供与本设备有关的一切的新的或经改良的运转阅历、技术和平安方面的改良资料。卖方提供这些文件资料不存在任何专利、技术和消费容许的转让，买方运用上述资料也不构成任何侵权，但买方不得向任何与本项目有关的第三方提供。11保证与索赔卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优秀的，设备的选型均契合平安牢靠、经济运转和易于维护的要求。卖方保证所交付的技术资料完整一致和内容正确、准确。本设备合同执行时期，假设卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或许由于卖方技术人员指点错误和疏忽，形成工程返工、报废，卖方应立刻无偿改换和修缮。如需改换，卖方应担负由此发生的到装置现场改换的一切费用，改换或修缮期限应不迟于证明属卖方责任之日起的1个月内，否那么，应按11.9款处置。11.3由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术效劳人员的指点而停止施工、装置、调试形成的设备损坏，由买方担任修缮，改换，但卖方有义务尽快提供所需改换的部件，关于买方要求的紧急部件，卖方应布置最快的方式运输，费用由买方担负。合同规则的保证期满后，由买方在15天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给卖方。条件是：在此时期卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损形成的损失不担任任。如由于卖方责任需求改换、修缮有缺陷的设备，而使合同设备停运或推延装置时，那么保证期应按实践修缮或改换所延误的时间做相应的延伸。11.7由于卖方责任，在第10条规则的功用验收实验后，假设经第二次验收实验(由于卖方缘由)仍不能到达本合同附件1〔不限于〕中规则的一项或多项保证目的时〔设备功用和技术参数见合同附件1〕，卖方应承当违约金。设备功用保证值和主要技术参数的违约金比例如下：本合同装置在各种工况下，且环境温度等不超越本招标文件的规则值，任何一项功用达不到本合同附件1〔不限于〕所规则的保证值，卖方向买方支付2万元人民币的违约金。假设上述多项的违约金金额超越以上条款指出的一个违约金计算单位的五倍时，买方有权要求卖方以更大的违约金计算单位来支付违约金，其详细违约金计算单位可由双方协商决议。假设达不成协议，卖方在买方赞同的时间内尽快提供买方满意的交流件。卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术协助，采取各种措施以使设备到达各项经济目的。卖方支付全部违约金或许卖方提供的满意的交流件被买方接受之日，即为买方供认合同设备可以初步验收并出具初步验收证书。如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷〔如设备功用达不到要求等〕那么其质保期将自该缺陷修正后末尾计算一年。假设不是由于买方缘由或买方要求推延交货而卖方未能按买方要求的交货期交货时〔不可抗力除外〕，实践交货日期按本合同6.4款规则计算，买方有权按以下比例向卖方收取违约金：迟交1—4周，每周违约金金额为迟交设备金额的2％；迟交5—8周，每周违约金金额为迟交设备金额的5％；迟交9周以上，每周违约金金额为迟交设备金额的10％；不满一周按一周计算。合同设备迟交货物的违约金总金额不超越合同设备总价的20％。卖方支付迟交违约金，并不解除卖方依照合同继续交货的义务。对装置、试运转有严重影响的设备迟交超越2个月时，买方有权中止或终止局部或全部合同。11.10如由于确属卖方责任未能按买方要求的规则时间按时交付经双方确认属严重影响施工、检验、运转的关键技术资料时，那么每迟交一周，卖方支付违约金1万元／件，迟交时间的计算以6.11款规则为准。11.11假设由于卖方的缘由，在执行合同中形成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同设备总价的0.5％违约赔偿金，合同设备这局部赔偿金最多不超越合同设备总价的5％。且卖方需支付由于卖方技术效劳错误或违约形成买方的直接损失。11.12本合同失效前，卖方须向买方提供由卖方主办银行开具金额为合同总价10％的不可撤销的履约保函，以买方为受益人，否那么，合同不失效。11.13假设卖方未能实行合同并给买方形成损失，那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给买方。12保险卖方须对合同设备，依据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以卖方为受益人投保发运合同设备价钱110％的运输一切险，保险区段为卖方仓库到交货地点。13税、费依据国度有关税务和行政事业收费的法律、法规和规则，卖方应该交纳的与本合同有关的税、费，由卖方承当。本合同价钱为含税价。卖方提供的设备、技术资料、效劳、运输、保险、出口设备／部件等一切税、费已全部包括在合同价钱内，由卖方承当。14分包与外购卖方未经买方赞同不得将本合同范围内的设备/部件停止分包〔包括主要部件外购〕。卖方需分包的内容和比例应征得买方赞同，否那么不得分包。买方与卖方的分包商之间无契约关系。卖方与分包商之间的任何商业纠纷、矛盾不得影响卖方承当的本合同规则的义务。卖方对一切分包设备、部件承当本合同项下的全部责任。15合同的变卦、修正、中止和终止本合同一经失效，合同双方均不得私自对本合同的内容〔包括附件〕作任何双方的修正。但任何一方均可以对合同内容以书面方式提出变卦、修正、取消或补充的建议。该项建议应以书面方式通知对方并经双方签字确认。假设该项修正改动了合同价钱和交货进度，应在收到上述修正通知书后的14个任务日内，提出影响合同价钱和／或交货期的详细说明。双方赞同后经单方法定代表人或委托代理人〔须经法定代表人书面授权委托〕签字前方能失效。将修正后的有关局部抄送原合同有关单位。假设卖方有违犯或拒绝执行本合同规则的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后15天内确认无误后应对违犯或拒绝做出修正，假设以为在15天内来不及纠正时，应提出修正方案。假设得不到纠正或提不出修正方案，买方将保管中止本合同的一局部或全部的权益。关于这种中止，买方将不出具变卦通知书，由此而发作的一切费用、损失和索赔将由卖方担负。假设卖方的违约行为本合同其它条款有明白规则，那么按有关条款处置。假设买方行使中止权益，买方有权停付到期应向卖方支付中止局部的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止局部款项索回。在合同执行进程中，假定因国度方案调整而惹起本合同无法正常执行时，卖方和／或买方可以向对方提出中止执行合同或修正合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商操持。因买方缘由要求中途退货，买方应向卖方偿付违约金，违约金为退货局部设备价钱的10%。因卖方缘由而不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货局部设备价钱的10%并赔偿买方由此发生的直接经济损失。假设卖方破产、产权变卦〔被兼并、兼并、解体、注销〕或无归还才干，或为了债务人的利益在破产管理下运营其业务，买方有权立刻书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实实行合同的保证状况，执行经过买方赞同的一局部合同。假定15.7款思索的状况确实发作，买方有权从卖方手中将与本合同设备有关的任务接收并收归己有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出一切与本合同设备有关的设计、图纸、说明和资料，这些东西的一切权已属买方，卖方应给买方提供全权处置并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和资料，买方对这种终止合同直接或直接惹起的对卖方的任何索赔不承当责任。此外，双方应对卖方曾经实践实行的合同局部 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 达成协议，并处置合同提早完毕的一切结果。16不可抗力16.1不可抗力是指：严重的自然灾祸和灾难〔如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等〕、战争〔不论能否宣战〕、叛乱、骚动等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事情而影响合同义务的执行时，那么延迟实行合同义务的期限相当于不可抗力事情影响的时间，但是不能由于不可抗力的延迟而调整合同价钱。16.2遭到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发作后，尽快将所发作的不可抗力事情的状况以或电报通知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法增加这种影响和由此而惹起的延误，一旦不可抗力的影响消弭后，应将此状况立刻通知对方。16.3如双方对不可抗力事情的影响估量将延续到120天以上时，双方应经过友好协商处置本合同的执行效果〔包括交货、装置、试运转和验收等效果〕。17合同争议的处置17.1凡与本合同有关而惹起的一切争议，双方应首先经过友好协商处置，如经协商后仍不能达成协议时，那么提交双方下级主管部门调停。如仍不能处置，双方赞同任何一方可以提交本合同规则的仲裁委员会仲裁。17.2仲裁机构为嘉峪关市仲裁委员会。17.3仲裁地点为甘肃嘉峪关。17.4仲裁判决是结局的，对双方均有约束力，双方均应遵照执行。17.5由上述进程发作的费用除上述仲裁判决另有规则外，应由败诉方承当。17.6在停止仲裁时期，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续实行。18合同失效本合同经买卖单方法定代表人或授权代表〔须经法定代表人书面授权委托〕正式签字盖章后即失效。18.2本合同有效期：从合同失效之日起到签发〝最终验收证书〞并理赔终了货款两清之日止。19其它本合同适用法律为中华人民共和国法律。本合同所包括的附件，以及招标文件、招标文件、廓清文件和在合同失效后合同双方共同确认的会议纪要、信函、等书面文件等，是本合同不可联系的组成局部，具有同等的法律效能。当附件与合同条款不分歧或概念模糊时，以合同条款为准。假设不同时间的文件有不分歧或模糊时，以时间后者为准。合同双方承当的合同义务都不得超越合同的规则，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明，陈说，许愿或举动。本合同列明了双方的责任、义务、补偿和弥补条款。任何一方不承当本合同规则以外的责任、义务、补偿和弥补。双方任何一方未取得另一方事前赞同前，不得将本合同项下的局部或全部权益或义务转让给第三方。本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为实行合同的目的外，均不得提供应与〝合同设备〞和相关工程有关的第三方。合同双方应指定二名授权代表，区分担任直接处置〝本合同设备〞的技术和商务效果。双方授权代表的称号和通讯地址在合同失效的同时通知对方。任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、或电传发送的，在取得对方人员和／或通讯设备接纳确认后，即被以为曾经被对方正式接纳。本合同正本2份，正本4份。买方执正本1份，正本3份；卖方执正本1份，正本1份。发包人(公章):甘矿电力多种运营承包人(公章):甘肃祥惠电子总公司科技住所:嘉峪关　　　　　　　　　住所:法定代表人或授权人:　　　　　　法定代表人或授权人::0937-6706920::0937-6706920　　　　　　:邮政编码:731500　　　　　邮政编码:开户行:开户行:帐号:帐号:日期：日期：廉政协议书项目称号：大唐八〇三发电厂嘉峪关阳光小区招待所〔二期〕工程监控及门锁装置招标编号：gkdldzjyzgs-2020-jk甲方：甘矿电力多种运营总公司乙方：甘肃祥惠电子科技为规范中国大唐集团公司大唐八〇三发电厂的招、招标任务，防止违纪违法事情的发作，经甲方、甲方的代理机构、乙方三方赞同，三方必需严厉执行以下条款。一、甲方及其代理机构的廉政责任〔一〕甲方及其代理机构的任务人员有责任向乙方引见本单位有关廉政树立的制度、规则。甲方及其代理机构的纪检监察人员有权对三方在招、招标及合同执行进程中的廉政状况停止监视。〔二〕甲方及其代理机构的任务人员不得向乙方泄露招、招标中的商业秘密。〔三〕甲方及其代理机构的任务人员在招、招标进程中以及合同执行进程中，不得以任何方式向乙方索要贿赂、收受回扣及益处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和珍贵物品；不得让乙方报销任何费用；不得参与对执行公务有影响的文娱活动和宴请；不得向乙方引见家眷或亲友从事与该项目有关的资料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属、冤家等布置任务、布置出境和国际旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱〔含有价证券〕、物。〔四〕对乙方自动给予的钱〔含有价证券〕、物，甲方及其代理机构的任务人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方及其代理机构的纪检监察部门或下级纪检监察部门。〔五〕甲方及其代理机构的任务人员担任在招标及执行合同进程中，召开廉政会议，通报状况，处置廉政树立效果。〔六〕甲方及其代理机构的任务人员在招标及执行合同进程中，必需遵守廉洁自律的其他有关规则。二、乙方的廉政责任〔一〕乙方的纪检监察人员有权对三方在招、招标及合同执行进程中的廉政状况停止监视，并积极配合甲方纪检监察任务人员就有关违纪效果停止调查取证。〔二〕乙方有权了解甲方及其代理机构在廉政树立方面的各项制度和规则，并自动配合甲方及其代理机构遵守执行。〔三〕乙方的任务人员不得以任何方式向甲方及其代理机构的任务人员了解招招标中的商业秘密。〔四〕乙方的任务人员在招标进程及中标后的合同执行进程中，不得向甲方及其代理机构的任务人员行贿、提供回扣或其他益处费等；不得向甲方及其代理机构的任务人员馈赠有价证券和珍贵物品；不得给甲方及其代理机构的任务人员报销任何费用；不得为甲方及其代理机构的任务人员置办或临时无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得约请甲方及其代理机构的任务人员参与对执行公务有影响的文娱活动和宴请；不得接受甲方及其代理机构的任务人员引见的家眷或亲友从事与该项目有关的资料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方及其代理机构的任务人员装修房子；不得为甲方及其代理机构的任务人员的亲属及冤家等布置任务、布置出境和国际旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方及其代理机构的任务人员赠送钱〔含有价证券〕、物。〔五〕乙方有责任对本单位任务人员停止廉政教育，按时参与甲方的廉政会议。〔六〕乙方发现甲方及其代理机构的任务人员有不廉政的行为，必需在48小时内署名报告甲方及其代理机构的纪检监察人员或有关指导。三、违约责任〔一〕甲方及其代理机构的任务人员违犯廉政责任，经调查失实的，甲方及其代理机构将依据党、政纪对当事人停止严肃处置，对涉嫌立功人员移送司法机关。〔二〕乙方违犯廉政责任，经调查失实，甲方及其代理机构有权退回其招标；对中标的乙方，甲方及其代理机构有权撤销中标决议，或一次性扣罚与其签署的经济合同总价款的1—20%直至终止合同执行，由此形成的经济损失由乙方承当。在今后项目中，大唐八〇三发电厂不再思索与乙方的协作。四、协议的失效〔一〕本协议应装订在招标文件中,签字盖章后即失效。〔二〕本协议一正六副。〔三〕本协议在本次招、招标及合同授予、实行的进程中坚持有效，并作为主合同的附件。甲方：甘矿电力多种运营总公司法人代表〔授权代表签字〕：_______________盖章：__________________________________签字日期：______________________________招标代理机构：法人代表〔授权代表签字〕：_______________盖章：__________________________________签字日期：______________________________乙方：甘肃祥惠电子科技法人代表〔授权代表签字〕：_______________盖章：__________________________________签字日期：______________________________平安协议书项目称号：大唐八〇三发电厂嘉峪关阳光小区招待所〔二期〕工程监控及门锁装置招标编号：gkdldzjyzgs-2020-jk发包方〔简称甲方〕：甘矿电力多种运营总公司承包方〔简称乙方〕：甘肃祥惠电子科技为了确保乙方在承包甲方委托工程的施任务业进程中做到平安消费、文明施工，明白双方的平安职责，特签署本协议书。一、甲方的职责：1、为贯彻〝平安第一、预防为主〞的方针，施工现场必需实行一致指导，担任承包单位的施工任务，监视承包单位对平安消费方针、政策、法规、制度的贯彻实施；2、对有关人员在进入施工现场的平安措施停止审批，经乙方、监理、甲方签字后实施，甲方应监视反省执行状况；3、甲方平安反省人员对乙方的施工现场停止平安反省，有权对违章指挥、违章作业的〝双违〞人员，按甲方有关规则给与经济处分，并提出限期整改要求，对拒不整改的，有权责令停工整理。4、甲方平安反省人员有权对乙方施工管理人员、平安反省人员停止指点监视，并且反省乙方平安管理相关资料。二、乙方的职责：1、必需仔细贯彻执行国度有关平安消费的方针、政策、法规、制度乙方应对甲方担任，并听从项目部的一致指导，同时按有关规则装备专职平安管理人员，树立完善平安 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。2、乙方的现场施工管理人员和工人必需熟习并执行甲方的平安消费、防火、文明施工的有关规则，并且自动同甲方的平安管理人员取得联络，积极参与甲方组织的平安活动。3、严厉贯彻〝管消费必需管平安，谁参与施工，谁必需遵章守纪〞的原那么，严厉执行平安消费纪律、平安措施和有关制度，对本单位的职工必需停止入场教育，组织学习平安操作基本知识，增强施工进程中的平安反省，并接受甲方各级平安监视部门的反省。乙方各级现场管理人员必需仔细接受和听从甲方平安监视人员的反省，并对提出的处置意见按期仔细整改。4、严厉执行有关平安技术规程及甲方的有关规则。5、脚手架、施工机械和电气设备等防护设备必需契合平安规程要求，在投入运用前应必需经过相关平安反省部门反省验收合格前方可运用。6、乙方在施工前应自动要求甲方停止平安技术交底，并签字或盖章确认，仔细执行甲方单位的平安技术交底要求，做到无平安 技术措施 安全生产方案及措施施工现场安全技术措施安全技术措施及方案皮带机检修技术措施皮带维修安全技术措施 不施工。7、必需增强特种作业人员的管理和培训任务，特种作业人员必需持有外地休息局颁发的«特种作业人员操作证»，并坚持持证上岗，不得将非特种作业人员充任特种作业人员上岗，由此而发作的各类事故均由乙方担任。三、承发包义务中的工伤事故处置规则：1、承包单位在施工进程中发作工伤事故时，按国务院«企业职工伤亡事故报告和处置规则»操持。2、凡属承包单位违章指挥、违章作业，不听从发包方指挥形成的质量平安事故，一切责任由承包方〔乙方〕自傲。3、本协议经双方签字盖章后失效，承包义务完毕时同时废止。4、本协议作为合同的附件,与合同具有同等效能。甲方：〔章〕甘矿电力多种运营总公司法人或委托代理人〔签字〕：2020年月日乙方：〔章〕甘肃祥惠电子科技法人或委托代理人〔签字〕：2020年月日