合同范本之泥水班组施工合同

泥水班组施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 【篇一：泥水班组承包协议书】联盛纸业（龙海）有限公司自备动力车间一期工程泥水班组承包协议书发包方：福建三建工程有限公司项目(以下简称甲方)承包方：班组（以下简称乙方）按照《国家经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，本工程泥水工程由班组承包。为明确双方责任，切实做到保质保量、高效、诚信、安全与经济责任挂钩，根据现行有关规定，经双方共同友好协商，达成如下协议。第一条工程概况1.1、工程名称：联盛纸业（龙海）有限公司自备动力车间一期工程工程内容：1.2、承包范围及工作内容：砌砖、构造柱及零星构件砼浇捣；粉刷、贴面砖、勾缝、外墙面清洗；找平层(按设计图纸要求施工)、楼层清理、楼层清洗；管边、管缝堵平；粉刷、抹灰；门窗边塞缝；垫层砼浇捣、屋面装饰分部，室外散水、临时排水沟、水池等设计图纸中（含设计变更）所有的泥水工程；包括使用的搅拌机、砂浆机、灯具、电缆线、斗车、扫把、铁铲及小型工具、跳板、门字架、爬梯等；宿舍区域、施工区域、作业楼层自行派人进行项目卫生清理，做到安全生产，文明施工，安全帽由班组自行购买，施工时应配备专人开机。（注：不包括底层土方整平、夯实，其余所有泥水部分均包括在本协议内）。1.3、承包方式：包工（及上述工具）1.4、单价：按建筑面积每平方米元整。1.5、工程量：按建筑面积计算。1.6、质量等级：1.7、执行规范：现行国家有关施工及验收规范。第二条双方工作配合2.12.22.32.42.5现场组织与管理听从甲方现场管理人员安排,参与管理班组,按施工组织设计要求向乙方进行技术、安全交底，保质保量完成工程任务，完善技术资料。定期召开工作例会，总结日常工作情况，及时解决存在问题，签署记录文件。班组长应对本班组工人进行技术安全教育，配合甲方组织开展质量、安全、文明施工活动，尊重当地民俗与法规，服从指挥，接受检查。甲方负责暂住户口申报手续，乙方负责暂住证办理费用，不办理者产生的后果自负。乙方工人须持有相关有效证件（身份证、上岗证、审检证、就业证、三机证）方可上岗。第三条质量管理与经济责任3.1由于图纸错误导致质量问题或设计更改导致返工的损失由甲方负责，按双方签署记录文件的费用在当月工资中增付。由于不按图纸要求和规范要求操作，经验收为不合格产品，产生质量事故，导致返工和损失由乙方负责，并按双方签署记录文件费用在当月工资中扣除。3.23.33.4由于本工种质量问题造成其它工种产生质量问题和损失，由质量事故责任者负责经济赔偿，对事故责任有争议者，由公司质检部门及有关部门仲裁。若班组人员操作或保养不当引起的墙面及粉刷层空鼓产生的质量问题和人为破坏及返工，所发生的工料由班组自负。如因乙方施工质量、进度、文明施工未能达到甲方或建设单位要求的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，甲方有权终止协议，乙方自行退场。甲方不予给予办理结算，履约金不予退还。第四条材料提供与使用责任甲方按进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 向乙方提供本工种的必备材料，乙方应合理使用，材料及机具堆放有序，工完料尽，严禁浪费，如有不按规定使用，造成铺张浪费一经发现则追究其经济责任。生活垃圾按甲方指定的场地统一堆放，施工现场应做好文明施工，力求公司形象。第五条安全责任另行签订班组安全责任承包协议（详见附件一：安全协议内容）。乙方应严格执行有关建筑安装工程安全操作规程规定和相关部门安全文件及厦门市文明施工文件。坚持“安全第一，预防为主”方针，教育工人“遵章守纪、文明施工”，服从指挥，不违反操作规定。乙方若无视安全，违规操作以及工人的不安全行为导致产生的一切安全事故后果由乙方自负，甲方保留追究乙方责任的权利。第六条工种、工序之间配合6.1本工种指选派一名责任心强的技工作为本工种专职质量检查员负责自检工作，落实本工种质量、进度检查情况及办理工序交接班手续。全面明确图纸中规定尺寸，本工种应按施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及进度计划安排顺序、流水及穿插工序，互相协调，不得各行其是，工序交接必须有签暑记录，移交前必须经验收检查。6.2本工种每分项工程完成时须自检，自检合格后书面通知现场幢号长验收并签字。无书面通知的分项工程有权拒绝验收，因拒绝验收延迟工期的对本工种班组处以1000元以下罚款。有书面通知验收，但验收不符合设计要求和施工规范的需整改，幢号长对班组签发的质量整改通知单并限时完成，进行复检。限时不能完成而延迟工期的处于200—500元罚款。每分项工程开始时间及完成时间甲方书面通知乙方并签字（具体以工程任务单体现）。第七条班组奖罚7.1按班组奖罚条例。7.2按进度、质量、配合情况报表。7.3按各周项目部会议纪要执行。第八条工资支付及结算方法甲方按乙方完成工量的作为进度款支付；进度款支付时间应于甲方与业主（建设单位）签定的拨款时间同步进行。泥水全部完成后，付款额至总工程量的，余款在竣工验收结算后拾天内支付完毕（款项支付时按规定扣除劳务税）。乙方应履行协议条款主动及时发放工人工资。每月向甲方上报月完成量清单、上岗工人的花名册及考勤表、工人工资表。若乙方未能主动发放工人工资造成劳动纠纷，甲方有权采取相应措施直至发放工人工资。情节严重者甲方有权终止协议，乙方自行退场，甲方将不给予办理结算。第九条：工程安全文明、质量、工期、履约金：1、履约金：工期、质量、安全保证金为人民币万元整，2、履约金退还条件：按a．结构验收合格退；外脚手架全部拆除时退还%。．施工进度不按项目部要求及甲方与建设单位签订合同中招标文件约定条款(详见附件一)完成，履约金不予退还，待乙方在下个控制点达到质量、工期、安全文明施工完成达标后再给予退还。本协议一式叁份，甲乙双方及公司各执一份，协议未尽事宜甲乙双方协商另签补充协议。本协议自签订之日起生效，款项结清后自行失效。甲方代表签字：乙方代表签字：联系电话：联系电话：身份证号码：年月日年月日附件一班组安全生产承包协议书为进一步明确安全生产责任制度，强化安全生产管理，切实做到安全生产与经济责任挂钩，特签订如下协议，以资共同遵守。认真执行国家颁发的《建筑安装工人安全操作规程》和各级有关部门的规定及公司安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。遵章守纪，正确使用防护用品，所负责施工项目应符合相应的各项安全规范要求。班组长应对本班组人员在生产中的安全健康负责。做好班前班后安全检查工作，对新进场的工人进行现场安全教育，并在未熟悉工作环境前指定专人管好他们的人身好全。班组长有权拒绝违章指令，听从专职安全员或施工员的指导，接受改进措施，做好上下班的交接自检工作。班组长应选派一名对安全熟悉且责任心强的人员当本组安全员，并支持其工作，发动本班组员工共同搞好安全生产，文明施工。e)在保证工期、质量、本班组工人工资的同时，工资总额中预留5%作为安全生产活动奖罚基金，待工程竣工后，如无安全事故如数退还，安全生产活动奖罚基金由甲方安全专项基金中支出。认真执行《安全生产责任制》和《安全生产奖罚制度》在施工中如能认真执行安全操作规程，在安全生产、文明施工、劳动保护取得显著成绩的，将根据实际情况给予100～200元奖励，成绩突出者上报公司给予嘉奖。如无视安全生产管理制度，违章作业、违章指挥、对安全隐患不及时整改者，根据实际情况给予100～200元罚款，情节严重者，甲方有权上报公司或上级有关部门给予查处。日常操作中，上班不戴安全帽，不穿胶底鞋，经发现每人每次罚款50元，爬外架、爬乘升降机和故意损坏安全设施者（含外墙钢管架），每人每次罚款100元。i)经有关安全部门检查，违反安全规定被罚款者，其罚款金额由责任者负责。j)附安全生产奖罚实施细则如下：10.1）、对于接到公司质安部门或上级有关隐患通知后不及时整改或拒不整改者处50～100元罚款。（10.2）、现场施工管理不按规定执行者，处以200元以下罚款。（10.3）、各种脚手架不按要求和规定标准搭设者，处以300元以下罚款，没有正确使用“三宝”罚款10～50元。（10.4）、木模安装不符合检评标准者，处以200元以下罚款。（10.5）、建筑机械使用违反规定或安全要求者，处以300元以下罚款。（10.6）、施工用电违反安全要求者，处以300元以下罚款，使用“三炉”罚款500元。（10.7）、防火防爆措施不落实，违反安全规定者，处以100元以下罚款。10.8）、在工地评比中被评为安全生产先进组织者给予50～200元奖励。（10.9）、在公司安全检查中，项目（单项）在评分85分以上者，给予200元奖励。（10.10）、在公司安全检查评比中被评为先进个人或先进班组者给予200元奖励。（10.11）、抢险救灾中有功者，给予200元奖励。10.12）、避免重大事故发生，或提出安全方面的技术改进、合理化建议者给予50～200元奖励。甲方代表签字：乙方代表签字：联系电话：联系电话：身份证号码：年月日年月日【篇二：泥水班组施工承包合同】泥水班组施工承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况工程名称：______________工程地点建筑面积：约____________结构形式：框架结构二、现场代表甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。2.乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。三、乙方工作内容及范围框架工程、从基础承台开始至竣工验收合格为止。具体内容为：图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝（必须密实），砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆（刷界面剂）。一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光（不包括倒混凝土）。各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。四、工作期限开工日期年月日；完工日期年月日施工进度满足甲方总体进度要求，总工期（以建设单位规定的日期为准）。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。如为跨年度工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。五、质量标准工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方（保修金甲方不支付利息），保修期从竣工验收后算起。六、定额结算方式及内容乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高5.6m按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。按建筑面积______元/㎡（大写___________元）计算（单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷元/㎡、零星元/㎡、卫生元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分）其它所有泥工部分全部包括在内。3．施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工（大工）150元/天、男杂工（小工）元/天男、杂工（小工）80元/天（工作时间为九小时。，综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费（含植拉结筋）。七、工人工资管理，支付方式及时间支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工（砌体结束）支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺（20天内迟发工资）不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。3．事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下（含叁万元）的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。九、文明施工乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。十、违约和争议．本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自行负责）并书面通知乙方，直至终止协议。3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。4．本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：经办人：联系电话：乙方：经办人：联系电话：身份证号码：年月日【篇三：泥水班组施工合同】泥水班组施工承包合同发包方：福建永宏建设工程公司丽景华府项目部；承包人：杨伦全依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方协商，甲方将承建的宁明县“丽景华府”a、地块项目一期工程的部分幢号的泥水项目，以包工不包料的形式承包给乙方施工。为明确双方各自的责任，确保工程按时、保质、保量、安全顺利地完成施工任务，特订立本合同，以便双方守信履约：一、工程概况：工程名称：宁明县“丽景华府”a、“丽景华府”b。工程地点：宁明县新明路。二、承包范围与内容：1、承包范围：宁明县“丽景华府”、、楼；“丽景华府”b楼及地下室工程泥水项目。1）、砌体：从底层基础梁面（b地块一层地面）以上至屋面的所有砌体（详设计施工图纸、变更资料及甲方根据实际现场确定的方案），穿墙空调