建设工程施工合同17

施工合同备案表备案编号：140814080000400662014年08月14日工程名称上城左岸二期1#、7#楼建设工程工程地址丹东市新城区兴丹大街与兴江大街交汇处面积（m2）15272.68结构形式框架剪力墙结构;剪力墙结构合同价款￥16,358,266.00元开工日期2014-8-1竣工日期2015-7-30项目经理戴永和（二临）注册级别建筑工程二级证书编号00159499建设单位丹东华孚房地产开发有限公司施工单位丹东宇和房屋建设有限公司建设单位公章：法定代表人：年月日施工单位公章：法定代表人：年月日委托经办人姓名身份证号联系电话通讯地址合同备案申请单位承诺：所填报的内容及所提交的材料的原件或复印件是真实的，同时没有另行订立背离备案施工合同实质内容的其他协议，如有任何虚假，概由合同备案申请单位承担，特此承诺。备案意见专用合同条款第3.2.1、3.5.4、11.1等16项有备案意见经办人：负责人：年月日案号：14081408000040066合同编号：建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局第PAGE39页共=NUMPAGES42-339页第一部分合同协议书发包人（全称）：丹东华孚房地产开发有限公司承包人（全称）：丹东宇和房屋建设有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：上城左岸二期1#、7#楼建设工程。2.工程地点：丹东市市丹东市区县丹东市新城区兴丹大街与兴江大街交汇处。3.工程立项批准文号：丹合经贸批字[2013]58号。4.资金来源：自筹。5.工程内容：建筑面积:15272.68平方米,层数:1#楼18层、7#楼17层,结构形式:框架剪力墙结构;剪力墙结构,工程性质:非保障性住房,其他：无。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：民用建筑土建及水电安装;。二、合同工期计划开工日期：2014年08月01日。计划竣工日期：2015年07月30日。工期总日历天数：364天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 工程质量符合合格;确保:市级优质工程标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹仟陆佰叁拾伍万捌仟贰佰陆拾陆元(¥￥16,358,266.00元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）陆拾叁万玖仟玖佰陆拾叁元陆角贰分(¥￥639,963.62元)；（2）规费金额：人民币（大写）伍拾柒万柒仟伍佰壹拾玖元玖角伍分(¥￥577,519.95元)；（3）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）\(¥\元)；（4）专业工程暂估价金额：人民币（大写）\(¥\元)；（5）暂列金额：人民币（大写）\(¥\元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：戴永和（二临）。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2014年07月29日签订。十、签订地点本合同在丹东宇和房屋建设有限公司签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执2份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）12008170-667376872-7组织机构代码：组织机构代码：丹东市振兴区四纬路130号丹东市振安区鸭绿江办事处燕窝村6组地址：地址：韩勇起118000118000李惠景邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：李大勇委托代理人：委托代理人：0415-23057896165228电话：电话：0415-23057880415-6165228传真：传真：电子信箱：电子信箱：中国工商银行丹东市振兴支行丹东农村商业银行股份有限公司开户银行：开户银行：0707010209245132151348312010101056017账号：账号：备案意见备案意见：专用合同条款第3.2.1、3.5.4、11.1等16项有备案意见备案机关：（章）经办人：（签字）2014年08月14日建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201通用合同条款（略）第二部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：双方共同签署或确认的施工组织设计。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：丹东市建设工程监理公司；资质类别和等级：甲级；联系电话：0415-3153698；电子信箱：1024038846@qq.com；通信地址：辽宁省丹东市振兴区体育馆路七号楼1-2网点。1.1.2.5设计人：名称：丹东市民用建筑设计研究院有限公司；资质类别和等级：甲级；联系电话：0415-3883130；电子信箱：ddjsjl@126.com；通信地址：丹东市振兴区六街二纬路66号。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括不采用。1.1.3.9永久占地包括：不采用。1.1.3.10临时占地包括：不采用。1.3法律适用于合同的其他 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性文件：现行的省、市建设行政管理部门或机构有关工程质量、安全、造价相关规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：无约定，执行通用条款。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；发包人提供国外标准、规范的时间：不采用。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无约定，执行通用条款。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：无约定，执行通用条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前14天；发包人向承包人提供图纸的数量：五套；发包人向承包人提供图纸的内容：蓝图的建筑、结构、水暖、电气施工图。。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织（ 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ）设计；承包人提供的文件的期限为：开工日期前5天；承包人提供的文件的数量为：8；承包人提供的文件的形式为：提供纸质版本；发包人审批承包人文件的期限：无约定，执行通用条款。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：无约定，执行通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人总部；发包人指定的接收人为：李大勇、甲方代表、15942532687、6165228、电子邮箱为79276985@qq.com。承包人接收文件的地点：丹东宇和房屋建设有限公司；承包人指定的接收人为：戴永和、项目经理、13364156666。监理人接收文件的地点：丹东市建设工程监理公司、电子邮箱为DDJSJL@126.com；监理人指定的接收人为：柴兆瑞、总监、15842520311、3153698、电子邮箱为DDJSJL@126.com。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：不采用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工组织设计确定的施工现场范围确定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不采用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由不采用承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：无约定，执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无约定，执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：无约定，执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无约定，执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无约定，执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：当工程量偏差超过±10%或工程量偏差影响总价1%时。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：李大勇；身份证号：220322197210053256；职务：甲方代表；联系电话：0415-6165228；电子信箱：79276985@qq.com；通信地址：丹东市振兴区滨江中路151号。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：无约定，执行通用条款。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无约定，执行通用条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无约定，执行通用条款。发包人是否提供支付担保：无约定，执行通用条款。发包人提供支付担保的形式：银行保函。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：按当地建设行政主管部门的要求的完整的工程技术、经济档案和施工管理资料(含竣工图)。承包人需要提交的竣工资料套数：三套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：7。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版。（6）承包人应履行的其他义务：无。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：戴永和（二临）；身份证号：210623196506050958；建造师执业资格等级：建筑工程二级；建造师注册证书号：00159499；建造师执业印章号：辽221000802999；安全生产考核合格证书号：辽建安FB[2009]01711；联系电话：13364156666；电子信箱：1163027906@qq.com；通信地址：辽宁省丹东市振兴区四纬路130号；承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场的资金、合同、进度、质量、安全的管理。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月必须在施工现场10天以上。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：无约定，执行通用条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：无约定，执行通用条款。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：无约定，执行通用条款。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：无约定，执行通用条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：无约定，执行通用条款。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：无约定，执行通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：无约定，执行通用条款。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：无约定，执行通用条款。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：地基基础、主体结构等关键性工作。。主体结构、关键性工作的范围：主体结构工作范围：基础、梁、板、柱、砼墙、楼梯工程，关键性工作的范围：梁、板、柱。。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：不采用。其他关于分包的约定：无。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：不采用。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：不提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保形式银行保函履约担保的金额签约合同价的１０％；履约担保的期限履约担保的有效期至工程接收证书颁发之日止4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理合同执行。关于监理人的监理权限：按监理合同执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。4.2监理人员总监理工程师：姓名：柴兆瑞；职务：总监理工程师；监理工程师执业资格证书号：00189831；联系电话：15842520311；电子信箱：ddjsjl@126.com；通信地址：丹东市振兴区体育馆路七号楼1-2网点；关于监理人的其他约定：按监理合同执行。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）无；（2）按总监理工程师的确定执行；（3）按总监理工程师的确定执行。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无约定，执行通用条款。关于工程奖项的约定：无约定，执行通用条款。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：无约定，执行通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无约定，执行通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：无约定，执行通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：无约定，执行通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：无约定，执行通用条款。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按省市建设行政主管部门规定执行。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无约定，执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：无约定，执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：无约定，执行通用条款。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：无约定，执行通用条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：无约定，执行通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无约定，执行通用条款。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内应签订材料、工程设备、周转材料等采购合同，确定劳动力、材料、机械设备的进场安排。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无约定，执行通用条款。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无约定，执行通用条款。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，工期没延误一天，承包人按签约合同价的万分之五承担违约金。。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为工程总价的5%。。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无约定，执行通用条款。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：(1)24小时内降水超过300mm的暴雨;(2)8级以上台风（3）气温超过40度高温或零下30度的严寒等（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：不采用。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无约定，执行通用条款。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：不采用。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：无约定，执行通用条款。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：不采用。施工现场需要配备的试验设备：不采用。施工现场需要具备的其他试验条件：不采用。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：无约定，执行通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：无约定，执行通用条款。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:无约定，执行通用条款。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：无约定，执行通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：无约定，执行通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励的金额为承包人提出的合理化建议而提高的经济效益的10%。。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第无约定，执行通用条款种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第无约定，执行通用条款种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：不采用。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：不采用。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：依照省建设行政主管部门发布的人工、材料价格调整规定，人工、材料价格超过规定风险幅度的进行调整][依照省建设行政主管部门发布的人工、材料价格调整规定，人工超过规定风险幅度时进行调整，材料超过双方约定风险幅度时进行调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不采用；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：以辽宁省工程造价管理机构发布的对应期造价信息为准，依照辽宁省工程造价管理机构发布的规定计算。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：不采用。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。。风险费用的计算方法：按省市相关文件规定执行。。风险范围以外合同价格的调整方法：重大设计变更（变更标准、改变使用功能及结构类型）或设计变更金额涉及综合单价超出或减少3%时，3%以内不予调整，3%以外进行调整。。2、总价合同。总价包含的风险范围：不采用。风险费用的计算方法：不采用。风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。3、其他价格方式：不采用。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：发包人不向承包人支付预付款。预付款支付期限：不采用。预付款扣回的方式：不采用。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：承包人不向发包人提交预付款担保。预付款担保的形式为：不采用。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：辽宁省现行计价依据相关规定执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：无约定，执行通用条款。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：无约定，执行通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：不采用。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：不采用。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按月支付进度款。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：无约定，执行通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无约定，执行通用条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：无约定，执行通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无约定，执行通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：无约定，执行通用条款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无约定，执行通用条款。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无约定，执行通用条款。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：无约定，执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无约定，执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：无约定，执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人每逾期一天接收工程，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无约定，执行通用条款。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：无约定，执行通用条款。（1）单机无负荷试车费用由无约定，执行通用条款承担；（2）无负荷联动试车费用由无约定，执行通用条款承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：不采用。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：承包人应在颁发工程接收证书14日内完成竣工退场。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：无约定，执行通用条款。竣工付款申请单应包括的内容：无约定，执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建2004第369号）规定执行。发包人完成竣工付款的期限：无约定，执行通用条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无约定，执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：2。承包人提交最终结算申请单的期限：无约定，执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：无约定，执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：无约定，执行通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：6个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第无约定，执行通用条款种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：不采用；（2）5%的工程款；（3）其他方式:不采用。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:不采用。关于质量保证金的补充约定：不采用。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：无约定，执行通用条款。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因此延误而增加的费用由发包人承担。。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照中国人银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金，逾期超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。因发包人逾期支付合同价款超过30天或经承包人催告后7天仍未支付的，承包人有权暂停施工。。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人应按被取消工作的价款的5%向承包人支付违约金。。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：应承担因此延误的工期和/或增加的费用并赔偿因此给承包人造成的损失，具体约定由双方另行确定。。。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：应赔偿因此给承包人造成的损失，具体约定由双方另行确定。。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：应承担因此延误的工期以及给承包人造成的损失，具体约定由双方另行确定。。（7）其他：发包人存在其他违约行为的，因该违约行为所延误的工期和增加的费用以及承包人因该违约行为所遭受的损失的损失（包括但不限于停工、窝工损失)由发包人承担。。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：无。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人延误工期，承包人按签约合同价的每日1.5‰承担违约金，承包人因其他违约责任给发包人造成的一切损失和增加的费用由承包人承担。。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：无约定，执行通用合同条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人按市场价格计算费用，并及时支付给承包人。。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按国家具体规定执行。。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后无约定，执行通用条款天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：无约定，执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：不采用。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：办理。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：无约定，执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意将工程争议提交省市施工合同争议评审机构评审。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：无约定，执行通用条款。选定争议评审员的期限：无约定，执行通用条款。争议评审小组成员的报酬承担方式：无约定，执行通用条款。其他事项的约定：无约定，执行通用条款。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：无约定，执行通用条款。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：（1）向丹东仲裁委员会申请仲裁；（2）向不采用人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表承包人承揽工程项目一揽表单位工程名称建设规模建筑面积（㎡）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期上城左岸二期1#、7#楼　15272.68框剪1#楼18层7#楼17层　　16358266.002014-8-12015-7-30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 及承担过的项目一、总部人员项目主管张　岩总工程师高工　其他人员林宝玉安全处长　　王志堂设备处长　　王子龙安全员　　　　　　　　　　　　　　二、现场人员项目经理戴永和　工程师　项目副经理　　　　技术负责人王永光　工程师　造价管理　　　　质量管理王　鑫　　　材料管理　　　　计划管理　　　　 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 陶　智　　　其他人员石远良施工员