模拟试卷一
一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意，共40分）
1．结构杆件在规定载荷作用下，保证不因（ ）发生破坏的要求，称为强度要求。
A. 结构强度 B．杆件强度
C．材料强度 D.结构和杆件强度
2.梁的最大变形f与（ ）成正比。
A. 载荷 B．弹性模量
C．惯性矩 D.截面形状
3.工程结构中受力达到一定数值时，杆件突然发生弯曲，以至引起整个结构的破坏，这种现象称为（ ）。
A．弯曲变形 B．结构变形
C.弹性变形 D.失稳
4．促使和限制物体运动状态的改变，称为力的（ ）。
A．变形效果 B．运动效果
C．合成效果 D.作用效果
5.力是物体之间的作用，其作用力与反作用力总是（ ）。
A．大小相等
B．大小相等，方向相反
C．大小相等，沿同一作用线相互作用
D．大小相等，方向相反，沿同一作用线相互作用
6．物体绕某点没有转动的条件是（ ）。
A．顺时针力之和与逆时针力之和相等
B．顺时针力矩之和与逆时针力矩之和相等
C．顺时针力偶之和与逆时针力偶之和相等
D．顺时针应力之和与逆时针应力之和相等
7．物体相对于地球处于（ ）状态，力学上称之为平衡状态。
A．静止状态 B.等速运动状态
C.静止状态和等速直线运动状态 D.静止状态和等速运动状态
8. 轴力分拉力和压力两种。只有轴力的杆称（ ）。
A. 二力杆 B. 平衡杆
C. 三力杆 D. 静力杆
9. 结构在规定时间内，在规定条件下，完成预定功能要求的能力称为结构的（ ）。
A. 耐久性 B．稳定性
C．可靠性 D．安全性
10．砖的强度等级用（ ）表示。
A. MU B． M
C．C D．N
11．
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
规定，砂浆强度等级分为（）。
A.四级 B．五级
C.六级 D．七级
12. 砂浆试块应在 ( )随机取样、制作。
A. 搅拌机出料口
B. 搅拌地点
C. 搅拌机进料口
D. 砌筑地点
13. 第Ⅲa阶段是计算（ ）的依据。
A. 承载能力的极限状态
B. 裂缝
C. 正常使用极限状态
D. 正常使用极限状态变形和裂缝宽度
14.混凝土与钢筋接触面的（ ） 称为粘结应力。
A．剪应力 B.压应为
C.拉应力 D．正应力
15. 连续梁、板的受力特点是（ ）。
A. 跨中有正弯矩，支座有负弯矩
B. 跨中有负弯矩，支座有正弯矩
C. 跨中有负弯矩，支座有负弯矩
D. 跨中有正弯矩，支座有正弯矩
16.水泥的初凝时间不符合规定者为（ ）。
A. 废品
B. 不合格品
C. 合格品
D. 二等品
17．水泥强度等级的选择一般为混凝土强度的（ ）倍。
A ．2～3 B ．1.5～2.5
C ．1.5～2 D．1.0～2.0
18．砂率是指（ ）的百分率。
A.混凝土中砂的体积占砂、石料总体积
B.混凝土中砂的体积占混凝土总体积
C.混凝土中砂的质量占砂、石料总质量
D.混凝土中砂的质量占混凝土总质量
19．正铲挖土机的挖土特点是（）。
A．后退向下，强制切土 B．前进向上，强制切土
C.后退向下，自重切土 D.直上直下，自重切土
20.推土机可推挖（ ）类土。
A.一至二 B.一至三
C.二至三 D.二至四
21．基坑验槽时，钎探后的孔（ ）。
A．可不处理 B.要用土灌实
C．要用砂灌实 D.要用混凝土灌实
22．( )级钢筋主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造钢筋。
A. HPB235
B. HRB335
C. HRB400
D. RRB400
23．工地常用（ ）测定混凝土拌和物的流动性。
A．和易性试验 B．保水性试验
C.维勃稠度试验 D.坍落度试验
24. 硅酸盐水泥适用于（ ）。
A. 一般建筑工程
B. 大体积结构
C. 耐高温结构
D. 海工结构
25.硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护日期不得少于（ ）。
A． 3d B. 5d
C. 7d D．9d
26.砌块中水平灰缝厚度应为（ ）。
A ．10～15mm B.15～25mm
C ．10～20mm D．15～25mm
27.混凝土自高处倾落的自由高度不应超过（ ）m。
A.1 B. 1.5
C.2 D．2.5
28．当结构厚度不大，而面积或长度较大时，宜采用（ ）浇注混凝土。
A.全面分层法 B.全面分段法
C.分段分层法 D.斜面分层法
29.钢筋代换可采用（ ）原则。
A.等重量 B.等直径
C．同钢号 D.等强度
30．轻型井点降低地下水位是利用（ ）原理。
A．虹吸 B．真空
C.机械 D.杠杆
31．含水率较大的软弱地基宜采用（ ）。
A.砂垫层和砂浆垫层 B．重锤夯实法、
C．灰土挤密桩 D．预压法
32．砖砌过梁在砌筑时，应（ ）砌筑。
A.从中间往两边 B．从两边往中间
C．中间、两边同时 D．从一边向另一边
33．抛物线形大跨度屋架一般为（ ）屋架。
A．钢筋混凝土 B．钢结构
C．预应力混凝土 D．网架
34．通常用（ ）来描述地震的宏观现象。
A．震级 B．震中距
C．地震烈度 D．振幅
35.基本烈度大体为在设计基准期内超越概率为（ ）的地震烈度。
A. 10％
B. 20％
C. 500％
D. 60％
36. 项目经理部的组织形式应根据施工项目的规模、结构复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定。大中型项目宜按（ ）项目管理组织设置项目经理部。
A. 矩阵式
B. 职能式
C. 项目式
D. 事业部式
37．安全检查的方法主要有（ ）。
A.看、摸、敲、照 B.看、量、测、套
C．吊、量、靠、套 D．看、量、测、现场操作
38．施工总平面图设计时，消火栓距拟建房屋不小于（ ）m。
A ．4 B．5
C ．6 D．7
39. 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于（ ）mm，并不得贯通。
A. 0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5
40.主控项目必须符合验收
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
规定，发现问题应立即处理直至符合要求，一般项目应有（ ）合格。
A. 100％
B. 90％
C. 80％
D. 70％
二、多项选择题（共10个，每题2分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1. 下列哪些说法是错误的？（ ）
A.物体受到两大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态
B.力的合成只能有一种结果，力的分解也只能有一种结果
C.作用在物体上的平面汇交力系，如果合力为零，则物体处于平衡状态
D.力的三要素为力的大小、方向、作用点
E.作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，沿同一直线分别作用在两个物体上
2.下列哪些是钢结构的特点？
A.材料强度高，重量轻 B.材料塑性好，韧性好
C.材料具有冷脆性 D.耐火
E.耐腐蚀
3. 桁架的计算简图的假设为（ ）。
A. 桁架的节点是铰接
B. 桁架的节点是刚接
C. 每个杆件的轴线是直线，并通过铰的中心
D. 每个杆件的轴线是直线，并通过节点的中心
E. 荷载及支座反力都作用在节点上
4. 为了防止斜截面的破坏，通常采用下列措施( )。
A.限制梁的截面最小尺寸，其中包含混凝土强度等级因素
B.适当配置箍筋，并满足规范的构造要求
C.可适当配置弯起钢筋，并满足规范的构造要求
D.多配置钢筋
E.配置高强钢筋
5. 以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。
A.混凝土自由下落高度为3m B.混凝土温度过高
C.振捣时间过长 D.运输道路不平
E.振捣棒慢插快拔
6.混凝土的耐久性包括（ ）。
A．耐磨性 B.抗渗性 C.和易性
D.抗腐蚀性 E.抗冻性
7．墙身水平防潮层设置的范围是（ ）。
A.建筑物的外墙 B.建筑物的部分外墙
C.建筑物的内墙 D.建筑物的部分内墙
E.建筑物的内隔墙
8.建筑物勒脚是墙身接近室外地面的部分，其作用是（ ）。
A.保护墙身 B.抗震
C.防潮，防水 D.防止碰撞
E.防火
9.下列工程中，（ ）需竣工验收备案。
A.改建工程 B.新建工程
C.临时建筑工程 D.农民自建单层住宅
E.单层工业厂房建筑
10.参加验收各方对工程质量验收
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
不一致时，可请（ ）协调处理。
A.当地建设行政主管部门 B.新闻单位
C.工程质量监督机构 D.监理单位
E.仲裁机构
案例题：
案例1
背景∶某二层现浇钢筋混凝土工程，支模扳（Ⅰ）、扎钢筋（Ⅱ）、浇混凝土（Ⅲ）的流水节拍分别为4d、2d、2d；扎钢筋与支模板搭接1d，层间技术间歇为1d。试组织成倍节拍流水施工。
案例2
[背景] 某业主拟投资建设一工程项目，经过招标选中一承包商，并与承包商签订了工程施工
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
。该合同中含有两个子项工程，估算工程量分别为：甲项为1500m3，乙项为2000m3。经双方协商，合同价甲项为100元/m3乙项为80元/m3。承包合同中明确规定：
（1） 开工前，业主向承包商支付合同价30％的预付款；
（2） 自第一个月起，业主从承包商的工程款中，按5％的比例扣留滞留金；
（3） 当子项工程实际工程量超过估算工程量的10％时，可进行调价，调整系数为0.9；
（4） 根据市场情况，规定价格调整系数平均按1.2计算；
（5） 监理工程师签发月度付款最低金额为12万元；
（6） 预付款在最后两个月扣除，每月扣50％。
承包商每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表1-1-1所示。
表1-1-1
1
2
3
4
甲项
400
700
700
500
乙项
600
800
700
500
[问题]
(1) 预付款金额是多少？
(2) 每个月工程量价款是多少？每个月监理工程师应签证的工程款是多少？每个月实际签发的付款凭证金额是多少？
案例题：
案例3
[背景]某项工程建设项目，业主与施工单位按 《建设工程施工合同文本》签订了工
程施工合同，工程未进行投保保险。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造
成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附与索赔有关的资料和证
据。索赔报告中的基本要求如下:
1.遭暴风雨袭击不是因施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
2.给已建部分工程造成破坏18万元，由业主承担修复的经济责任，施工单位不承
担修复的经济责任。
3.施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，
业主应给予赔偿。
4.施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造
成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主
应予支付。
5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。
6.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。
问题:
因不可抗力发生的风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求，应如何处理
(请逐条回答)?
模拟试卷一 答案
一、单项选择题
1.C 2.A 3.D 4.B 5.
D 6.B 7.C 8.A 9.C
10.A
11.B
12.A
13.A
14.A
15.A 16.A 17.C 18.C
19.B
20.B
21.C
22.A
23.D
24.A
25.C
26.A
27.C
28.C
29.D 30.B
31.C
32.B
33.C 34.A 35.A 36.A
37.D 38.B
39.A 40.C
二、多项选择题
1. AB 2.
ABC 3.
ACE 4. ABC
5.
ADE
6.BDE 7.
AC 8. ACD
9.
ABE 10.
AC
案例1
解 流水步距取各流水节拍的最大公约数，即
=2d，则
工作队数：
支模板
队
绑扎钢筋
队
浇筑混凝土
队
队
施工段数
（段）
总工期
(天)
其流水施工指示图见图1-1-1所示。
图1-1-1二层现浇钢筋混凝土流水施工图
案例2
[参考答案]
(1) 预付款金额为：
（1500×100＋2000×80）×30％＝9.3万元
(2) 第一个月：
工程量价款为400×100＋600×80＝8.8万元
应签证的工程款为8.8×1.2×（1－5％）＝10.032万元
由于合同规定监理工程师签发的最低金额为12万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。
第二个月：
工程量价款为700×100＋800×80＝13.4万元
应签证的工程款为13.4×1.2×0.95＝15.276万元
本月监理工程师实际签发的付款凭证金额为10.032＋15.276＝25.308万元
第三个月：
工程量价款为700×100＋700×80＝12.6万元
应签证的工程款为12.6×1.2×0.95＝14.364万元
应扣预付款为9.3万元×50％＝4.65万元
应付款为14.364－4.65＝9.714万元
由于合同规定监理工程师签发的最低金额为12万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。
第四个月：
（1）甲项工程累计完成工程量为1900m3，比原先估算工程量1500m3超出400m3，已超过估算工程量的10％，超出部分其单价应进行调整。
超过估算工程量10％的工程量为：
1900－1500×（1＋10％）＝250m3
这部分工程量单价应调整为：100×0.9＝90元/m3
甲项工程工程量价款为：
（500－250）×100＋250×90＝4.75万元
（2）乙项工程累计完成工程量为1900m3，比估算工程量2000m3减少100m3，不超过估算工程量，其单价不予调整。
乙项工程工程量价款为：500×80＝4万元
本月完成甲、乙两项工程量价款合计：4.75＋4＝8.75万元
应签证的工程款为：8.75×1.2×0.95＝9.975万元
本月监理工程师实际签发的付款凭证金额为：
9.714＋9.975－9.3×50％＝15.039万元
案例3
[答题要点]
1、监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作:
(1)进行调查、取证;
(2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立;
(3)分清责任，认可合理索赔;
(4)与施工单位协商，统一意见;
(5)签发索赔报告，处理意见报业主核准。
2·不可抗力风险承担责任的原则:
(1)工程本身的损害由业主承担;
(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用;
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担;
(4)所需清理、恢复工作的费用，由双方协商承担;
(5)工期给予顺延。
处理方法:
（1）经济损失按上述原则由双方分别承担，工期延误应予签证硕延;
(2)因工程修复、重建的l8万元工程款应由业主支付;
(3)索赔不予认可，由施工单位承担;
(4)索赔不予认可，由施工单位承担;
(5)认可顺延合同工期8天;
(6)由双方协商承担，
模拟试卷二
一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意，共40分）
1．促使物体发生变形或破坏，称为力的（ ）。
A．变形效果 B．运动效果
C.合成效果 D.作用效果
2.我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，基本原则中建筑结构的结构功能必须满足（ ）。
A.安全性、适用性、可靠度 B．安全性、可靠性、耐久性
C．安全性、适用性、耐久性 D．适用性、耐久性、可靠度
3. 施工中一般工程目前多是综合考虑影响边坡稳定的各种因素，根据（ ）确定土方边坡，保证边坡大小，使坡顶荷载符合规范要求，或设置必要的支护，以防边坡失稳。
A. 理论
B. 计算
C. 经验
D. 构造
4. 填土的密实度常以设计规定的（ ）作为控制标准。
A.可松性系数 B.孔隙率
C.渗透系数 D.压实系数
5．混凝土立方体强度是（ ）强度。
A.抗压 B．抗拉
C．抗件 D．抗弯
6．砂浆强度等级符号用（）表示。
A．MU B．M
C．C D．N
7. 当验算正在砌筑或砌完不久但砂浆尚未硬结，以及在严寒地区采用冻结法施工的砌体抗压强度时，砂浆强度取( )。
A. 0
B. 1
C. 2.5
D. 5
8. 对于同一种砌体，抗压强度和局部抗压强度的关系是（ ）。
A. >
B. ≠
C. <
D. =
9．砌体结构的（ ）是确保房屋结构整体性和结构安全的可靠措施。
A. 强度
B. 刚度
C. 构造
D. 稳定性
10．一根长5m的简支梁，在距右端三分之一处放置一个1000kN的重物；此时左端支座受力为（ ）kN。
A. 500 B．350
C．333 D. 666
11．在非地震区，框架结构一般不超过（ ）层。
A ．15 B．18
C ．20 D．24
12.用平行四边形法则可将一个力分解为两个力，力的分解会有（ ）。
A一个结果 B.两个结果
C．三个结果 D．多个结果
13．当土的湿度、土质及其他地址条件较好且地下水位低于基坑底面标高时，挖土方深度在（ ）m以内，可放坡开挖，不加支撑。
A.3．5 B.4.0
C.4.5 D.5
14．模板的拆除顺序是( )。
A.先支先拆，后支后拆 B．先支后拆，后支先拆
C.按支模顺序拆 D.按浇注顺序拆
15.竖向结构浇注混凝土前，底部应先填（ ）mm厚的与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。
A.30～50 B.50～80
C.50～100 D.30～100
16.砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少要达到（ ）以上。
A. 90％ B. 80％
C. 75％ D. 70％
17.当屋面坡度小于3％时，沥青防水卷材的铺贴方向宜（ ）。
A.平行于屋脊 B.垂直于屋脊
C.与屋脊呈45º角 D.下层平行于屋脊：上层垂直于屋脊
18.预应力先张法施工适用于（ ）。
A.现场大跨度结构施工 B.构件厂生产大跨度构件
C.构件厂生产中小型构件 D.现场构件的组拼
19.房屋建筑工程的保修期从（ ）起计算。
A.工程完工之日 B.工程竣工验收合格之日
C.业主正式起用之日 D.工程正式开工之日
20.分包工程完成后，应将工程有关资料交（ ）。
A.设计单位 B.建设行政主管部门
C.总承包单位 D.工程质量监督机构
21．《建筑法》提倡对建筑工程实行（ ）。
A.分包 B．转包
C．总承包 D.直接发包
22．相邻两个施工过程之间，由于工艺或组织安排需要而增加的额外等待时间称为（ ）。
A.流水步距；B．间歇时间
C．流水节拍D．平行搭接时间
23．在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（ ）最小。
A.自由时差 B.总时差
C.时距 D.时间间隔
24. 建筑工程质量控制的方法，主要是审核有关技术文件和报告，直接进行现场质量检验或必要的（ ）等。
A.测量 B.分析
C．检测 D．试验
25. 施工项目质量控制的过程是从（ ）质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量。
A.工序 B.投入品
C.隐蔽工程 D．原材料
26.重大事故发生后，事故发生单位应在（ ）内写出书面报告，并逐级上报。
A.12h B.24h
C.36h D．48h
27.（ ）对合同工程项目的安全生产负有领导责任。
A.项目总工程师 B.项目安全员
C.项目经理 D.企业经理
28．预留金是招标人为可能发生的（ ）而预留的金额。
A．价格上涨 B．索赔
C．工程量变更 D．不可预见事件
29.工程量清单应采用（ ）计价。
A.综合单价 B.预算单价
C．工料单价 D．实际单价
30．《建设工程施工合同（示范文本）》约定：“发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款
协议
离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载
，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由（ ）承担违约责任”。
A．发包人 B．承包商
C．监理单位 D．发包人和承包商分别
31．《建设工程施工合同（示范文本）》约定：“发包人代表接到工程量清单或报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，（ ）作为工程价款的计算依据”。
A.承包商进行计量的结果 B．发包方计量的结果
C．确认的计量结果 D．监理单位计算的结果
32．在索赔进程中，工程师在收到索赔报告后28天内未予以答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经（ ）
A.认可 B．拒绝
C．可以进一步谈判 D.已酿成纠纷
33.不可预见的气候条件造成的承包人设备的损坏应由（ ）承担责任。
A.业主 B. 承包人
C.业主和承包人 D.合同规定的主体
34.招标人和中标人应在发出中标通知书之日起（ ）天之内签订工程承包合同。
A ．15 B ．20
C．30 D. 45
35．突然降价法是用于对付（ ）的投标报价技巧。
A．招标人 B．招标管理部门
C.评标人 D．竞争对手
36．施工现场选用导线截面时，一般按容许电流方式选定导线截面的是（ ）。
A．道路工地 B．给排水工地
C．建筑工地 D．小负荷架空线路
37．施工总平面图布置时，消火栓间距不大于（ ）。
A ．120m B ．l00m C．50m D．25m
38. 工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（ ）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 14
39. 备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件（ ）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。
A. 15
B. 30
C. 60
D. 90
40. 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值（ ）。
A. 不应小于1. 25
B. 不应大于1. 25
C. 不应小于1. 3
D. 不应大于1. 3
二、多项选择题（共10个，每题2分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1.墙体构造措施主要包括（ ）。
A.伸缩缝 B．沉降缝
C.圈梁 D.柱间支撑
E．变形缝
2.混凝土结构的优点是（ ）。
A．耐久性好 B．抗裂性强
C.自重大 D.耐火性好
E.维护费用低
3．配制混凝土对粗集料的质量要求应从（ ）等方面考虑。
A.碎石和卵石中泥、粘土块和有害物质含量
B．颗粒形状及表面特征
C．最大粒径及颗粒级配
D．强度及坚固性
E．压碎值
4．混凝土灌注桩，按其成孔方法分为（ ）灌注桩。
A．人工挖孔 B．钻孔
C．沉管 D．爆扩
E．静压成孔
5．钢筋直线下料长度的计算与钢筋（ ）有关。
A.钢筋弯折的位置 B．钢筋的外包尺寸
C.钢筋末端弯钩或弯折增长值 D．钢筋在构件中的位置
E.钢筋中间部位弯折的量度差值
6.地下工程的卷材防水层应选用（ ）。
A. 高聚物改性沥青类
B. 合成高分子类防水卷材
C. 普通沥青
D. 改性沥青胶
7．三宝是指（ ）。
A.安全帽 B.安全网
C.安全带 D.安全门
E.安全钩
8. 事故隐患的处理方式为（ ）。
A．指定专人进行整改，以达到规定要求
B. 进行返工，以达到规定要求
C.对有不安全行为的人员进行教育或处罚
D．对不安全的生产过程重新组织
E．不合格设施不使用，不合格物资不放行，不合格过程不通过
9．建设单位收到工程验收报告后，由建设单位负责人组织（ ）负责人进行单位工程验收。
A.设计单位 B.监理单位
C.投资银行 D.建设行政主管部门
E.施工单位
10．在组织建设工程流水施工时，加快的成倍节拍流水施工的特点包括（ ）。
A.相邻专业工作队之间的流水步距不一定相等
B．同一施工过程中各施工段的流水节拍均相等
C.专业工作队数大于施工过程数
D.不同施工过程的流水节拍成倍数关系
E.在有的施工段之间可能有空闲时间
案例题：
案例1
[背景]2003年8月10日，某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同，总长5755m，市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。事后，第四施工队又与某乡建设工程队签订分包合同，由乡建筑工程队分包3080m任务，价金35万元，9月I0日正式施工。2003年9月20日，市建委主管部门在检查该项工程施工中，发现某乡建筑工程队承包手续不符合有关规定，责令停工。某乡建设工程队不予理睬。l0月3日，市政工程公司下达停工文件，某乡建筑工程队不服，以合同经双方自愿签订，并有营业执照为由，于I0月10日诉至人民法院，要求第四施工队继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
问题:
1.依法确认总、分包合同的法律效力。
2.该合同的法律效力应由哪个机关 (机构)确认?
3.某乡建筑工程队提供的承包工程法定文书完备吗?
4.某市建委主管部门是否有权责令停工?
5.合同纠纷的法律责任如何裁决?
案例2
背景：
某单项工程，按如下进度计划正在进行。箭线上方数字为工作缩短一天需增加的费用（元/天），箭线下括弧外数字为工作正常施工时间，箭线下括弧内数字为工作最快施工时间。原计划工作是170天，在第75天检查时，工作1—2（基础工程）已全部完成，工作2－3（构件安装）刚刚开工。由于工作2—3是关键工作，所以它拖后15天，将导致总工期延长15天完成。
问题：为使计划按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证计划在170天内完成？
图2-2-1
案例3
背景：
某沟槽土方工程开挖量为6986.81m3,采用挖斗容量为0.5m3的反铲挖掘机挖土，载重量为5t的自卸汽车将开挖土方量的60%运走，运距为3km，其余土方量就地堆放。经现场测试的有关数据如下：
（1）假设土的松散系数为1.2，松散状态容重为1.65t/m3；
（2）假设挖掘机的铲斗充盈系数为1.0，每循环1次时间为2分钟，机械时间利用系数为0.85；
（3）自卸汽车每一次装卸往返需30分钟，时间利用系数为0.80。
注：“时间利用系数”仅限于计算台班产量时使用。
问题：
（1）所选挖掘机、自卸汽车的台班产量是多少？
（2）所需挖掘机、自卸汽车各多少个台班？
（3）如果要求在20天内土方工程完成，至少需要多少台挖掘机和自卸汽车？
模拟试卷二 答案
一、单项选择题
1.A 2.C 3.C 4.D 5.
A 6.B 7.A 8.C 9.C
10.C
11.A
12.D
13.D 14.B 15.C 16.B 17.A 18.C
19.B
20.C
21.C
22.B 23.B 24.D
25.A 26.B 27.C
28.C
29.A
30.A
31.C
32.A
33.B 34.C 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.D
二、多项选择题
1. ABC 2.
ADE 3.
ABCD 4. ABCD
5.
BCE
6.AB 7.
ABC 8. ABCD
9.
ABE 10.
BCD
三、案例题
案例1
(答案要点)
l、总包合同有效;分包合同无效（3分），因为:
(1)第四施工队不具备法人资格，无合法授权。
(2)第四工程队将总体工程二分之一以上的施工任务发包给某乡建设工程队施工，依
据《建筑法》第二十九条的规定:主体结构必须由总承包单位自行完成。
2、该合同应由人民法院或仲裁机构确认无效（3分）。
3、某乡建筑工程队只交验了营业执照，并未交验建筑企业资格证书（3分）。
4、某市建委主管部门有权责令停工（3分）。
5、双方均有过错，分别承担相应的责任，依法宣布分包(实为转包)合同无效，终止合
同，由市政工程公司按规定支付已完工程量的实际费用(不含利润)，不承担违约责任（3分）。
案例2
答题要点：
1．余下的关键工作中，工作2—3赶工费率最低
故可压缩工作2—3，40－35=5（天）
因此增加费用为5天×200元/天=1000（元）
总工期为185－5=180（天）
2．其次工作3—6的赶工费率最低
但必须考虑与工作3—6的平行的各项工作
压缩时间不能超过平行工作的最小总时差，故只能压缩5天
增加费用为5天×300元/天=1500（元）
总工期为180－5天=175天
3．此时关键工作又增加了工作3—4和工作4—6
必须同时压缩工作3—6和工作3—4或工作3—6和工作4—6
工作3—6与工作3—4的赶工费率和最低300+100=400（元/天）
但工作3—4只能压缩3天
同时压缩工作3—6与工作3—4，3天，增加费用3×（300+100）=1200（元）
总工期为175－3=172天
4．此时关键工作6—7，赶工费率最低
压缩工作6—7，2天，增费用2天×420元/天=840元
工期为172－2=170天
通过以上工期调整，可将拖延的15天全部找回来，工期仍为170天
但增加了赶工费1000+1500+1200+840=4540（元）
调整后的网络计划为
图2-2-2
案例3
答案：
问题（1）
计算挖掘机台班产量为：
每小时正常循环次数=
次
纯工作一小时正常生产率=30×0.5×1=15（m3/小时）
时间利用系数=0.85
台班产量=15×8×0.85=102（m3/台班）
计算自卸汽车台班产量为：
每小时正常循环次数
纯工作1小时正常生产率=2.0×5÷1.65≈6.06（m3/小时）
土壤的质量与体积的换算为：1m3≈1.65t
时间利用系数=0.80
台班产量6.06×8×0.80≈38.78（m3/台班）
问题（2）
所需挖掘机台班数为：
6986.81÷102≈68.5（台班）
所需自卸汽车台班数为：
6986.81×60%×1.2÷38.78≈129.72（台班）
需自卸汽车运输的土方量应为：
6986.81×60%×1.2≈5030.5（m3）
问题（3）
若要求该项作业在20天内完成，则
（1）需挖掘机台数为：
68.5÷20≈3.43（台班），取4台
（2）需自卸汽车台数为：
129.72÷20≈6.49（台班），取7台
月
份
项
目
施工 施 工 进 度
过程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
一 支 a
模
板 b
层 扎筋
浇混
二 支 a
模
板 b
层 扎筋
浇混
2
3
1
4
4
2
1
4
3
2
1
3
1
4
2
4
3
2
1
4
3
2
1
_1026701308.unknown
_1148717046.unknown
_1148717444.unknown
_1081508804.dwg
_1081512747.dwg
_1081066200.unknown
_1081236705.unknown
_1026701473.unknown
_1026701103.unknown
_1026701289.unknown
_1026701062.unknown
浙公网安备 33021202002483