家装合同范本

№：2011A0801家庭装饰装修施工合同工程地点：合同造价：工程名称：：XXX饰 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 工程有限公司电话：**************发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》建设部《建筑装饰装修管理规定》和陕西省政府《陕西省家庭居室装饰管理规定》，结合本工程具体说明，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：包固定项目部分（见甲、乙双方认可的装饰工程项目报价表）1.4、承包方式，双方商定采用下列第种承包方式：A、乙方包工，包全部材料；B、乙方包工、部分包料，甲方包部分材料；C、乙方包工、甲方包全部材料；1.5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。（其中扣除物业管理处规定的不准施工的放假时间，即实际施工天数）。1.6、合同价款（人民币大写）：1.7、工程质量：符合《陕西省家庭装饰装修工程质量验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 》。第2条甲方工作2.1、开工前，腾空房屋或部分腾空房间，消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。并向乙方移交施工现场和钥匙，免费向乙方提供施工所需的水、电气及电讯等设备，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，按时与乙方办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、详细审核乙方的设计图纸及样本，并及时签字认可。2.4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾等工作，并承担相应费用。第3条乙方工作3.1、提供图纸及样本，并详细进行施工图纸以及做法交底，拟订施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，交甲方审定留档，解答有关设计问题。3.2、指派专职人员为乙方施工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、安全操作规程、防火安全规范、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，作好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4、工程竣工移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。3.5、工程竣工后，经甲方验收合格双方在竣工验收单上签字并结清尾款后，向甲方签发质量保证书，并移交现场和钥匙。3.6、负责工程在正常使用及自然状态下按照《建筑法》有关装饰工程保修二年，防水、电气隐蔽工程保修五年。保修期从竣工验收之日起，甲方因故没有组织验收，从通知之日算起。3.7、负责工程终身维修，收取适当的材料和人工费用。3.8、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。第4条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒力影响，导致停工8小时以上（一周累计计算），工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量符合《陕西省家庭装饰装修工程质量验收标准》。5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延；若复验不合格，其审查验收及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知一天内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用固定价格加实际工程量结算。6.2、付款方式采用第种；（1)工程预算总造价3万元以下按5：4：1比例付款；（2)工程预算总造价3万元以上按3：3：3：1比例付款；6.2、四次计费的时间1、签订合同当天，甲方予付人民币元，作为工程定金。2、开工当天，支付工程造价的%即人民币元，作为工程备料款。3、工程施工进度到天，再支付工程造价的%即人民币元。4、工程施工进度到天，再支付工程造价的%即人民币元。5、增减项目在业主签字认可后，两日内付清所有增减项目款。6.3、工程竣工后，双方在2天内对工程进行全面验收，验收合格后，甲方两天内向乙方付清所有工程尾款并收现场和钥匙。6.4、变更设计内容由甲方代表确认并签字有效，因此增减工程量按原单价计算。在施工过程中甲方提出减少工程量而造成材料剩余，由甲方自行负责。已完成或正在施工的工程，甲方应承担相应的、材料费和工时费。第7条关于材料供应的约定7.1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡既定由乙方提货的，甲方应将提货手续交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它的法规规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约责任9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨款付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。9.2、由于乙方原因，愈期竣工，每愈期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元作为奖励。9.4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程面片。如造成损失，应照价赔偿。9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆除原有建筑结构或设备管线，由此发生或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。9.6、未经甲方同意，乙方擅自拆除原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理10.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。10.2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列一种方式解决：（1)向西安仲裁委员会请仲裁；（2)向人民法院起诉；第11条附则11.1、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为两年。11.2、本合同正本两份，双方各执一份；副本份，甲方执份，乙方执份，建设主管部门、建设工程质量监督管理站各一份，均具同等效力。11.3、附件（1)施工图纸或作法说明；（2)装饰工程预算表；（3)合同签定须知（4)其他；第12条补充说明（1)隐蔽工程五年保修，基本工程两年保修，本工程终身维护。（2)施工图纸经业主确认后签字，在未进材料前可提出更改异议，如果购进材料或施工，业主才提出更改异议，其损失由甲方承担；工期由甲方原因造成延期，则应在规定之日完工后顺延，不得追究乙方责任。（3)所有项目据实结算；甲方所购材料，如出现质量问题，乙方不负任何责任。（4)乙方报建只承担工人的证件费用，不承担其它物业管理费用。甲方乙方：陕西隆辉装饰设计工程有限公司代理人：电话：电话：传真：传真：签约地点：签约时间：年月日（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的支持）合同范本