建筑劳务合同

望龙大洒店及望龙商业住宅工程建筑劳务合同发包方：泸州太昌建筑安装工程有限公司大方分公司承包方:重庆市兴铸建筑劳务有限公司 合同名称 望龙大洒店及望龙商业住宅工程建筑劳务合同 合同编号 20012-001 执行日期 2012年4月起建筑工程劳务承包合同发包方：泸州太昌建筑安装工程有限公司大方分公司（以下简称甲方）承包方:重庆市兴铸建筑劳务有限公司（以下简称乙方）甲方现将大方望龙郡A、B、C#楼工程劳务项目承包乙方施工。为了保质、保量地完成工程任务，明确双方责、权、利。乙方已对当前经济形式、本工程施工图、工程位置、周边环境、平基现状、道口布设、储存空间、施工作业区等已有充分了解、分析和评估。经甲、乙双方共同协商，特签定以下条款共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：望龙大洒店及望龙商业住宅楼工程2、工程地点：毕节大方县3、建筑面积：暂定77079.61m24、该工程为地下车库、部分人防工程及塔楼三座。结构形式：钢筋砼框架剪力墙结构；基础类型：人工挖孔桩、独立柱基、筏板基础。二、施工工期1、开工时间：2012年4月26日（以甲方开工令为准）。2、竣工时间：2014年5月18日。3、所承包范围的总工期21个月。（以日历日计算）。三、劳务合同组成和解释顺序：本合同文件应能互相解释、互为说明，除本合同协议书另有规定外，其组成部份和解释顺序如下：1、补充协议条款和招标过程中乙方承诺（如果有）；2、劳务承包合同；3、劳务招标文件及招标过程中来往的函件；4、工程建设 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 强制性条文、施工图纸、设计变更、洽商单、有关施工方面的规范、标准和其他有关技术资料和技术说明等；5、现场管理规定及管理办法；6、合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要；7、施工投标文件及其补充说明、工程报价单；四、承包范围1、在总包的合同范围内以甲方发出的施工图（不含甲方指定分包及三方合同部份）、变更、洽商、核定及建设单位的指令为准。涉及工程量的计算请参见按2004《全国统一建筑工程基础定额贵州省基价表》的计算规则。 阶段名称 包干价内的具体施工内容 基础结构阶段 基础砼模板、基础钢筋（不含护壁钢筋）制作安装、基础部份砼的浇灌(如桩、承台、独立柱基、地梁、地梁、塔吊基础、基础垫层等)等项目的全部工作内容。 主体及装修阶段 （1）模板工程：所有混凝土构配件及外架（槽钢、钢管预留洞）的模板制作、安装、拆除、脚手架搭拆、修整、清理、刷脱模剂，按施工工艺需预制的混凝土内撑、混凝土垫块（墩）、砂浆垫块、塑料套管，按施工图及甲方要求预留洞口（如电梯按纽盒、消防暗装箱等图示不明确的内容），墙柱模板控制线设置、抄平，施工中对模板控制修整处理以及涉及整个工程的第二次吊洞的模板支拆（如烟道、管道洞等），现浇顶棚梁板为清水混凝土，不抹灰。（2）墙、梁、柱、板、构架砼及装饰线条砼及砼小构件等的浇灌、砼振捣、养护、砼面收光、碾压养护、浮浆剔打、楼面清理以及第二次吊洞后的砼浇注、砼面的钻麻等。（本工程所使用的商品混凝土原则上均泵送到浇筑作业面，但在泵送过程中所发生的爆管、堵塞等一切损失，区别原因由责任方负责；塔吊不能覆盖的死角，由人工进行操作）。零星混凝土采用现场拌制、机械运输或人工运输。（3）钢筋工程：钢筋到场后下车、钢筋制作、料表制作（交一份完整的料表到项目部）、钢筋绑扎、钢筋预埋、钢筋试件制作取样、护筋、钢筋竖焊、钢筋对焊、钢筋丝连接（含制作，不含机械连接套筒、设备）、钢筋电孤焊、基础插筋。（4）架子系统工程：所有模板、钢筋、砌体、内墙面抹灰、外墙面的架子搭拆（外架为悬挑槽钢双排脚手架）、跳板铺设（含外防护工程搭拆及安全网搭拆及更变）。电梯井、采光井、防护栏杆搭拆以及“四口五临边”防护架、水平硬防护架（根据施工方案）、大棚防护的搭设和建设单位要求展示区域所搭设的围墙、挡板（按搭拆6.00元/㎡计算）、安全通道的搭拆，施工电梯的通道、门及防护的搭拆，所有卸料平台的搭拆。因施工工序拆除的脚手架、脚手板、安全网的重复搭拆及整改措施用工。所有搭设好的脚手架、棚拆除时间以甲方指令为准。扣件清洗和钢管的校正、维护。（5）砌体工程：砌块吊装、转运、砌块砌筑（含门窗过梁、圈梁、构造柱等后浇构配件的模板支拆、钢筋加工、砼浇注及养护等）、砂浆搅拌、试件制作、养护、堵后塞口、阳台、窗台、厨厕、内、外墙面零星砼浇注和模板支拆、拉结筋的制安埋设（二次结构植筋，植筋胶含在劳务费里）。（6）楼、地面工程：按施工图及变更要求室内楼、地面及阳台找平层（含垫层）、楼梯间梯步及平台、入户大堂等公共部分的找平层（不含楼梯间梯步及平台、入户大堂的面层），厨房、厕所、阳台的防水保护层，包括地面清理、清洁和养护。（7）屋面工程：除柔性防水以外的所有土建项目（含保温隔热层、刚性层、找平层、伸缩缝、烟道、烟帽等）。（8）室内抹灰工程：室内所有墙面分层抹灰；室内墙面挂钢丝网。（9）室内、外饰面工程：外墙的外抹灰；外墙挂钢丝网、外抹灰、分线、勾缝和外墙面的清洁（含清洁所用的材料）；沉降缝及变形缝的安装；所有收边收口。 其它内容 （1）土建工程所用材料及竣工剩余材料的上、下车及施工场地内的二次或多次的转运（在所承建项目的工程范围内，以满足需要为准）和规范堆码，安全文明施工的所有工序制作内容，配合有关部门检查清洁用工、配合发包方和业主分包施工所产生的用工以及配合业主交房所产生的用工。（2）土建工程所有技术措施、安全措施、外架搭拆、内外架搭拆、操作平台、水平防护、楼层临边洞口安全防护、生产用临时设施的搭、拆；建筑垃圾的上车以及场内的清洁，均在承包方承包范围。（3）外墙外边线1.2m内的散水、伸缩缝、地下盲沟、无障碍通道及车道入口、室外入户梯步。（4）室内外高差的房心及排水沟的土石方挖、运、填、夯实工作（含±300㎜以内挖填的范围,超出部分另计）。（5）施工场地及室内外清洁、堵后塞口由乙方负责，由甲方、业主、监理共同验收合格为准，直至竣工验收，费用已包含在综合单价内。（6）乙方应无条件协助防盗门、铝合金（塑钢）门窗、栏杆安装并设置水平控制线、消防安装、水电安装、电梯安装、防水、保温隔热等承包人在同期同步施工时的塔吊垂直运输、架管、扣件的提供和搭拆及配合以及一次性补烂收尾的所有配合工作，费用已包含在综合单价内。（7）施工现场所有成品保护人工费（土建、装饰等专业）；成品清洁费；劳保用品费；现场保卫、安全费以及安全文明施工所需的人工及耗材费、措施费、（护栏、安全网、围网、防护架、各类图牌、标语的安装用工和环境清洁用工等）。（8）检测试件的制作配合用工和送检配合用工，桩检测（含动测磨点）、实体检测、抗拔试验、空气检测等试验的配合用工。新材料、新工艺的送检配合用工。（9）包括与发包方材料、库管人员一道清点、验收甲供材料，并记账保存单据的用工。（10）劳务人员的生活伙食由承包方负责（发包方只提供场地），包括设施、设备的添置、食堂用工。（11）甲、乙方的食堂和住宿及办公室的迁移在已有建筑物内（新建除外）及多次搬迁等。（12）工程所用的扣件、模板、丝杆的中间清洗、修整修理等用工。2、乙方不包括的内容： 序号 具体施工内容 1 整个工程的防水工程 2 单元门制作安装工程、空调百叶制作及安装工程、铝合金和塑钢门窗工程、木门及门套供货及安装、进户门制作与安装工程、木质防火门制作与安装工程、防火卷帘门的安装、 3 阳台、露台栏板（杆）制作安潘装、跃层金属旋转梯制作及安装工程、 4 给排水、电气、消防、电话、通信、宽带等安装和预埋 5 烟道供货安装工程、内外墙保温工程、内外墙涂料工程、外墙装饰线条及外墙装饰挂板饰件工程（指非砖、砼砂浆等土建材料或外墙砖文化石等贴面的装饰造型）、柔性防水工程。（乙方应配合分包单位的工作并应提供垂直运输和脚手架，且不再另行计算费用） 6 二次装修工作内容；钢丝网材料费3、特别说明：①基础与主体的划分按室内地坪下口（与土或石相接）以下部份为基础，以上部份为主体（地坪只做一次）；②柱、墙插筋（含插筋部份的水平筋）进入主体包干价内；③基础结构以上的钢筋砼进入主体包干价内；④二次结构植筋进入主体包干价内；⑤电梯井的底板或筏板单独按基础价格计算；⑥集水井进入主体包干价内；⑦合同中未详尽描述或明确的承包内容以施工图说为准。五、劳务合同价款1、劳务承包合同包干单价价款包含的施工内容（1）包括塔吊、提升机、架料（钢管、扣件等）、料斗、灰盆、卸料平台、施工用木材、模板（九夹板）、施工加压水泵及水管、对拉螺杆、导管、圆盘锯、木工压刨机、平刨机、搅拌机、氧气瓶、钢筋调直机、砼磨光机和乙炔设备等各种自备机器设备的购买或租赁费以及随同产生的运输费、上下车费、保管费、损失赔偿费、多次转运费等；超层超高费、机械设备的维修费及大型机械进出场费、塔吊的安拆费等所有费用（以满足施工需要为准）。（2）各种辅材费及低值易耗品费（脱模剂、广线、钢丝绳、钉子、扎丝、焊条、焊剂、氧气、乙炔材料和割具、双面胶条、扫把、棉纱、养护薄膜及水管等）。（3）劳保用品（安全帽、安全带、手套、筒靴、雨衣等）、安全防护及安全文明施工费、现场冬雨夜施工防护费、高温补贴费、治安保卫费等。（4）各种工人工资、各类补贴、节假日加班、夜班费、赶工费、自备工具、管理费、利润、下车费、劳保费、自身队伍人员的各类培训费、医疗费、福利等。（5）成品保护费、二次或多次搬运费、扰民调停费（指由乙方自身原因引起的扰民或民扰）、不可预见的风险费、包干费、超高费、清洁费、临时设施搭、拆费、建筑垃圾清至现场指定地点并上车费用；甲方发包和专业单位因工程需要所产生的预留、预埋配合、打孔钻孔配合、施工完毕后的后塞补烂配合、植筋补强配合等所发生的费用。（6）由于乙方施工中质量问题产生的拆除、返工所发生的人工费、材料费；由于重大质量事故、人身损害事故，乙方应承担的费用。（7）房屋交验前，乙方所施工内容的成品没有保护好，被损坏、盗窃所产生的费用。（8）房屋交验后的保修费。2．基础单价：基础单价为单项包干单价。内容含基础的平整夯实、超深、超挖和场内（建筑红线内）上下车、转运、抽排水（含设备）、安全防护、雨棚、彩条布等费用。 内容 项目名称 范围 单价 备注 基础结构 基础砌砖 包括材料转运，人工拌合砂浆 80元/m3 基础模板 68元/㎡ 展开面积 基础砼浇捣 包括自拌混凝土 25元/m3 砼垫层浇捣 15元/㎡ 基础钢筋制安 含接头费用（注：柱及剪力墙基础插筋已计入主体包干价内） 600元/t 接管 泵管安拆 按04贵州定额建筑面积计算规则计算 2元/㎡ 3．主体包干单价及单价组成(1)基础以上的主体部份按本工程包干范围内的工作内容，以建筑面积综合单价包干方式进行计算（该建筑面积以业主发出的正式施工图为准）；施工过程中因变更而导致建筑面积发生变化，按第五条的第4条“增减工程量单价的确定”与第六条的第3条“工程量的增减计算与支付”所规定之内容执行）。建筑面积的计算规则按甲方与业主签定的定额标准执行。本工程劳务承包的建筑面积综合包干单价为：370.00元。合同总金额暂定为：贰仟捌佰伍拾壹万元正（小写：2851.00万元）。4、增减工程量单价的确定增减工程量单价的确定：有分项单价的按合同分项单价计取，无单价的按定额单项人工费的基价×110%综合费率，此费率包含但不限于完成此项工作的所有人工、辅材、机具和各种管理费用、税金等，以后不再计取任何名目的费用。六、劳务费的结算及拨付1、付款方式1）本工程无预付款，承包方垫资修建（实际施工）到25000平米以后开始每月以层为进度支付单位（完成规定的工作内容为条件，未全部完成的当层内容当月不计算）如模板全部拆除、架料全部清退、出渣及搬运、清理已完成、各节点隐蔽资料全部完成，经项目部各部门验收合格后按月完成量的80%支付进度款。2）工程预验收合格后15日内支付到乙方进度款的85%，工程竣工验收同时移交给物管公司后三个月内付至乙方工程总价款的98%，留2%的工程款作为质量保修金（无息），在保修期（壹年）满后无息退还。3）垫资完成后的月进度款经审核后在次月的10日前支付，所有进度款均以转帐方式进行支付。每月进度款只作为进度款的支付依据，不作为工程结算的依据。2、进度（结算）款的申报1）每月进度款申报与审批时间：每月25日前向发包方申报上月完成情况的月报表，发包方在收到承包方的月报后15日内审核，在收到进度报表的次月10日前支付工程进度款。逾期申报进度款则付款时间顺延。2）进度款申报程序：劳务单位提出月进度（结算）申报现场施工员、质量员、安全员对进度、质量、安全的完成情况进行确认现场预算员对进度进行初审并得出结论项目经理签字所有进度资料原件送公司经营部复审返回劳务公司，劳务公司开具审核同等金额人工费工资表送发包方财务待甲方公司领导签字后传递到公司财务挂帐处理甲方财务在合同规定时间内付款。3）进度的审核方式：为简化计算，进度审核时可按下列单价和实际完成的工程量进行中间进度审核，下列单价含脚手架搭拆、安全文明施工费、低耗、辅材、工具、机具、机械设备、原材料场内转运、管理费、利润等一切用具及费用。①　主体框架工程每层完工并合格，按210元∕㎡建面×支付比例计算。②　砌筑工程每完成一层，按45元∕㎡建面×支付比例计算。③　外墙抹灰工程每完成一层，按35元∕㎡建面×支付比例计算。包括外墙抹灰等全部工序。④　内墙抹灰工程每完成一层，按45元∕㎡建面×支付比例计算。⑤　楼地面工程每完成一层，按20元∕㎡建面×支付比例计算。⑥　屋面、散水工程完成后，按15元∕㎡建面×支付比例计算。其中：屋面：10.00元/m2建面；散水：5.00元/m2建面。⑦　增减工程量费用及零星签证费用的支付方式参见第10页的5条（2）款。⑧　本工程民工工资由承包方出据正规的人工工资表进行结算。3、工程量的增减计算与支付（1）甲方根据与乙方交接清单（原设计施工图、设计交底和变更施工图）之后发出的设计更改单项工作增减在1000元以内（含1000元）的人工费不作调整。如果因图纸变更造成返工、增减工作量或项目，超过1000元人工费的，超过部份的单项工作量按合同约定的定额人工费基价×系数进行增减量或项目的计算。（2)、所有增减的工程量或项目均在结算时汇总计算，报月进度时只计量和价，不支付增减部份的月进度款。（3)、若乙方在以上单项工作中，在甲方规定时间内不能完成或拒绝完成时，甲方有权另请其它施工单位或作业队施工，费用按单项工程价格双倍在乙方工程款中扣除（没有单价的按甲方另请其它施工单位或作业队协商价格的2倍执行）。4、签证的计算本工程原则上不发生计时工，若必须发生时，以甲方项目部派工单（须注明施工部位和施工完成时间）和签证单为准（签证单上能按工程量计算规则计量，只签工程量，不计工日；零星个别的少量工作除外）。计时工单价普工：100元/工日；技工：180元/工日。如需签证的工作，签证单必须在本项工作完成后3天内完成签字手续和派工单一起交项目部造价员备案；否则，作为承包方的让利行为，发包方不予对签证单所述的内容给予认可。七、工期及质量要求1、开工日期：以甲方开工令为准，本工程施工总工期21个月（以日历日计算），总工期提前奖5000元，乙方每延误一天罚款每天2000元。2、工程质量必须达到验收合格。3、若因乙方原因停工所造成甲方周材及设备的租赁及工期损失，概由乙方负责赔偿。八、工程质量、施工安全责任的划分1、工程质量(1)若乙方未按甲方施工图说、技术交底、设计更改、施工规范、规程操作，所造成的工程质量损失，全部由乙方负责。(2)若乙方所有工程完工经建设单位、监理单位、甲方或分户验收未能达到质量要求所造成的返工损失，全部由乙方承担。(3)乙方应杜绝盲目施工，因乙方盲目施工造成的返工损失，由乙方负责100%的经济赔偿。(4)混泥土表面质量要求清水质量感官。每次浇筑完拆模后当天内对表面瑕疵进行修补打磨；如乙方拒绝在规定时间打磨，甲方有权指派另外工人打磨，打磨工资双倍扣乙方，且甲方处罚乙方2000元/次。2、施工安全责任划分：安全事故的处理全部由乙方负责处理；经济责任由下面分项划分。2.1．偶发性事件的轻伤事故，经济损失在1万元以内，乙方承担全部费用。2.2．偶发性事件的伤、亡事故，经济损失在1万元以上，保险费赔付后甲方负责60%费用，乙方负责40%费用。2.3、由于乙方盲目违章作业造成人员伤、亡损失在3万元以上5万元以内，保险费赔付后乙方负责90%费用，甲方负责10%费用；5万元以上保险费赔付后甲方负责70%费用，乙方负责30%费用。2.4、由于甲方违章指挥造成的人员伤亡事故所发生的费用全部由甲方承担。2.5、由于甲方安全交底不详，乙方尚未书面提出，所造成的人员伤亡事故所发生的费用，保险费赔付后甲、乙双方各承担50%。2.6、由于乙方违章作业造成人员伤、亡损失在5万元以内，保险费赔付后乙方负责90%费用，甲方负责10%费用；10万元以上保险费赔付后甲乙双方各负责50%费用。2.7、责任的划分：以本公司质安部门出具的安全报告（需有相关证据）结论来认定，如对此报告不服，可向本公司的上级主管部门反映或寻求有资质的第三方进行裁决。2.8、事故的处理：无论出现何种安全事故，均由劳务公司先行处理，再按本合同约定的经济责任根据情况向公司申请经济或道义上的赔偿。如果劳务公司推诿不解决处理，由我司派专人处理，我司将收取2万元/次/事故的专项管理费。2.9、劳务公司应加强员工素质教育，发现偷盗行为除赔偿损失外另处罚劳务公司3000--5000元/次。九、乙方管理人员配置以下管理人员的证件资料（身份证、资格证、上岗证、职称证等）由乙方报加盖鲜章的复印件，供甲方备案。项目经理（身份证号：）技术负责人：1人质检员：1人安全员：2人施工员：4人工地保卫人员：2人（以满足需要为准）施工场地、工人宿舍和厕所清洁、开水、热水操作人员1--2人（以满足需要为准）十、民工工资管理1、甲方每月付给乙方进度款必须保证民工工资。2、乙方每月收取进度款时必须按建委、劳动保障部门的规定，建立农民工工资台账档案，由乙方编制员工工资表，经领款人签字盖章，甲方凭工资表和乙方出具与工资表金额相等的领款凭据，并说明已全额发放民工工资，由此而造成的拖欠民工工资由乙方负全责。经甲方审核无误后付款给乙方（现金或转账均可），甲方有权监督乙方发放劳务费十一、工程验收及保修1、按现行国家及建筑规范。2、每层楼钢筋、模板、砖体砌筑、抹灰作样板并挂牌，验收合格后照样板施工。3、乙方在工程保修期内应在接到甲方通知（传真、电话或手机短信）24小时内派人进行保修。如在约定时间内乙方不派人保修，甲方有权另请其它施工人员进行维修，费用在乙方保修金中扣除。十二、乙方授权委托人乙方授权李庭华同志为本工程全权代表，身份证号：，具体负责本合同的签订、合同履行的全过程及处理现场一切事务（包括签证、结算、领取工程款项等全部事务），该委托人的法律责任由乙方承担。十三、材料浪费的处理1、承包方应严格按施工图制作钢筋下料单，并向甲方上报，按钢材进场尺度来合理确定下料，不得随意下料，承包方钢筋作业制作时造成浪费，经发包方发现后按市场价5倍处罚，承包方制作钢筋所剩余的废钢筋不超过本项目所用钢筋总量1.5%，超出部分由承包方按市场价的双倍赔偿甲方。2、恶意损坏、剁切钢筋，甲方处以损坏数量的5倍赔偿。3、承包方在砌墙体和墙面抹灰时，应严格按操作规程组织施工、墙面抹灰、砌体、砂浆应及时清理回收，由于承包方造成的浪费或未及时清理，经甲方发现后按每灰桶50元/桶计算赔偿。4、砌筑和抹灰砂浆必须严格按配合比下料搅拌，不准在地面随意拌合，造成浪费和污染，发现随意在楼地面拌合砂浆，发包方将对承包方处罚人民币100元/次。5、各种材料应按小组长领料制度，本着用多少领多少，对班组多领造成损失、浪费，由承包方负责赔偿。6、承包方在主体工程施工时，因模板和支撑系统爆模、使商品砼作业造成浪费，由承包方按市场价乘以实际浪费数量的1.5倍赔偿，并处罚承包方1000~2000元/次。7、空鼓开裂严重返工每次按每平方米40元扣乙方材料损失和转运费用。8、承包方进场后，教育民工要节约用电、用水，杜绝水乌龟、大功率灯泡、电饭堡、电炉等影响安全电器。若发现，除收缴电器外按每次罚款500元/件计算；如对租用房屋或自己搭建工棚、房屋造成超负荷用电所带来的损失全部由承包方承担。9、承包方所需各种材料应提前一周以书面形式递交给发包方施工主管，并且要注明材料的规格、型号、数量以及进场时间，否则因材料未能及时到场所造成的停工由承包方自行负责。确实因甲方材料原因造成停工超过3天的，承包方应书面报告发包方，并经发包方认可。10、发包方已完成围墙设施由承包方代管，如发生损坏丢失由承包方负责（双方在进场前办理好交接手续）。11、乙方使用甲方提供的材料为自然损耗包干，凡超出以下范围者一律由乙方自行解决。A、混凝土：桩基以外的基础部份按图纸的图示尺寸+定额损耗，桩基按双方共同的收方深度×图纸的图示尺寸+定额损耗；其余部份按技术规范要求确定。B、钢筋损耗比例不超过1.5%，钢材使用后长度不得超过50cm（不含50cm），否则由乙方按市场价格购回，该款甲方在支付乙方综合劳务费中扣除。C、水泥：按实物工程量即实际需用水泥量+定额损耗量的1.5%与混凝土试验配合比计算量相比。十四、争议解决甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时。双方应本着公平、合理的原则，及时协商解决。协商解决不成的，双方可向合同签订地仲裁机构仲裁或人民法院提起诉讼。十五、其它约定1、由于不可抗力因素（如狂风、暴雪、急性传染病的暴发、水灾、干旱、地震、火山爆发、金融危机、经济危机等）和政府行为引起的停工、缓建行为，乙方不得提出索赔要求。2、乙方提供劳务公司加盖鲜章的企业资质证书、营业执照、安全生产许可证复印件、特殊工种人员的操作证、上岗证、身份证等相关资料的复印件两套供甲方备案。3、工程劳务结算必须在工程竣工验收合格后，乙方完清库房手续才能进行结算，并向发包方提出书面申请，结算完成时间为45天内。4、甲方只提供施工主电源和主水管至施工现场，其余由乙方负责。甲方提供的水电设施、设备由乙方领用，并负责其安全，竣工后向项目部交还；如有损坏应由乙方修理，费用自理。6、乙方每次至少2人（以满足现场需要为准）配合甲方施工人员抄平、放线。少一人处罚200.00元/次。7、乙方有拒签项目部下发文件、通知的行为，每次罚款3000元，由项目部张贴通告罚款生效。8、乙方的项目经理每周最少在现场5天工作，每次上班须到甲方项目部签到，否则每少签到一次，罚款500元。9、乙方对工人的安全施工交底记录、安全会议记录、安全检查记录等有关安全台帐每月报送甲方一份，以便安全管理部门检查。10、乙方在施工过程中严禁转包，一经查出，立即无条件退场。若乙方在施工中途撤场，由此造成的经济损失由乙方承担。甲方对乙方所完工程的80%支付综合劳务费。余下的20%作为支付补贴下一劳务单位的劳务费。11、甲方向乙方提供施工图一套。乙方在收到图纸后应认真复核，对图纸内容中有建筑与结构不相符或图纸上不符施工常规、惯例或规范的地方以及设计图纸中错、漏、碰等问题等均应在施工前提出书面意见，否则因此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，乙方承担全部责任。12、因乙方原因验收未能通过，所发生的第二次业务费用及返工或修复费用由乙方承担。13、所有的罚款在乙方当月的进度款中扣出，乙方不得有任何异议。14、未尽事宜，甲、乙双方现场协商解决。15、乙方除必须遵守以上合同条款外，还应遵守项目部内部管理文件及相关的合同附件。如《工程劳务承包必要条件》，《外包劳务班组承诺书》、《工程劳务安全生产协议》、《材料 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》、《劳务班组施工现场生产纪律》、《劳务（进度）结算管理办法》等等具有同等效力。16、由于前期各种原因造成的停工、待工和材料等损失费用，甲方一次性补偿乙方15万元（大写：壹拾伍万元整）；乙方不再要求其它任何损失和费用。17、若乙方顺利完成主体工程后，确需资金支付，甲方可以在保证相应的质保要求的前提下，可以借支资金给乙方支付人工费。18、本合同签订生效后，原重庆市兴铸建筑劳务有限公司签订的与望龙酒店及望龙郡小区工程的合同和协议全部自然失效，所有的权责按本合同执行。十六、合同生效与终止本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，本合同履行完毕结清余款后自动失效。劳务发包方：（盖章）劳务承包方：（盖章）法定代表人：法定代表人：项目经理：项目经理：联系电话：联系电话：合同签订地点：合同签订日期：年月日工程劳务承包必要条件本附件是在与劳务公司议价前提出，劳务公司通过认真权衡自己的综合实力后签字认可，不认同本条件的劳务公司自行免去入选资格。具体条件要求如下：1、投标前乙方提供劳务公司加盖鲜章的企业资质证书、营业执照、安全生产许可证复印件等相关资料两套供甲方备案。2、入场务工人员必须交第二代身份证复印件的正、反两面各一张，项目部每月定时核查一次实际人数，如果实际人数超出已交复印件人数，则每多一个务工人员扣伍元/日。3、劳务公司必须设立满足施工要求的各部门管理人员，且每项目不能低于1个施工负责人、1个技术负责人、2个施工员、1个质检员、1个安全员，经查缺一样（个）罚50元/次。并派1名专业电工负责二级配电箱以后的维护。特殊工种的上岗证如：劳务方的塔吊工、爆破工、钢筋工、大型机械操作工、电工、电焊工、气焊工、水暖工、调试工等按照建设部和当地政府相关文件规定应持证上岗，必须具有符合要求的当地政府颁发的或认可的“特殊工种操作证”，并在相应操作人员进场前，将原件及复印件报送甲方审核。各类持证上岗人员数量和素质须达到甲方的要求，劳务方应对未经发包方同意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任。4、本工程施工所需由乙方提供的辅材，项目部可代为购买，结帐时购买的材料费从劳务公司人工费中扣除（加20%管理费）。5、每月付款按月进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 完成情况而定，由项目部每月向劳务公司下达进度计划任务，具体的支付情况根据总包合同的支付条件进行商谈。6、现场不准闹架打架，如发生发现，有理方罚200元以上，无理方罚500元以上，班组长罚500元以上，一并在劳务公司当月工程款中扣除。7、因施工质量不合格造成的返工，由劳务方赔偿材料及相关损失，并处以500~5000元罚款。8、现场被发现材料被人为浪费，按其价值进行5～10倍的罚款。9、劳务公司每道工序的施工作业必须人走场清，余料送还归位，如检查发现一次一处罚款50～500元。10、自愿接受项目部、施工生产及安全文明施工管理，自觉无条件遵守项目部的各项管理制度、施工措施及交底要求。11、如劳务公司的劳动力不能满足进度的要求，项目部有权要求劳务公司在3天以内调集满足施工要求的劳动力；如劳务公司的生产质量达不到现行验收规范的要求，且2次以上屡教不改者，项目部有权要求劳务公司在5天之内更换新的劳务班组，且更换班组所涉及的一切问题由该劳务公司自行负责解决；如5天之内仍未更换班组，项目部有权单方解除该劳务公司的合同，并重新组织劳务公司施工。被解除合同的劳务公司帐务按已完成合格量的70%结帐。12、凡入选的施工单位必须先交一定数额的安全文明施工、质量、进度和工程履约保证金等。如工程完后未出现相关问题，该履约保证金将按合同约定时间退还劳务单位（无息）。13、劳务单位必须加强安全管理，如果出现工伤事故由劳务公司先行处理，再根据责任大小对处理事故的费用按合同约定进行分摊。14、严禁18周岁以下55周岁以上的及有影响安全史的人员入场作业、严禁带小孩入场、严禁容留非上班人员过夜，违者将接受项目部处罚。15、暂住费由各分包劳务单位自负。16、劳务单位的收方结帐应附上当月的进度计划复印件及单项工程质量验收合格手续，按《项目部劳务结算管理办法》上要求的内容进行月进度或结算项目的填报，如没有进度计划及单项工程质量验收合格手续，项目部相关人员有权拒绝接收。17、劳务承包负责人或劳务班组长必须确保住在本现场，否则罚款50元/次。有事必须先请假，经批准后才能离开。18、如工程竣工结构部分被评为“巴渝杯”、工期按时或提前竣工、无安全事故、被评为安全文明施工达标现场，奖励10000元，否则加倍处罚。19、双方通过充分协商同意后，劳务承包负责人在本附件上签字，并自觉遵守以上1～18条，同意项目部按上述条款办事，与合同具有同等效力。20、为了确保工程生产的顺利进行，避免进场施工单位中途扯皮，不服从管理及安排、不遵守制度、不听从指挥、不按要求供应劳动力、不按计划完成任务、中途撤场等问题，项目部总结了以前各现场出现的一系列问题，现对凡进入项目部的所有劳务公司提出如下要求：A、劳务公司必须在先签订合同的情况下方能入场施工作业，未签合同而入场作业，项目部不给予任何保障；B、劳务公司在签订合同时务必认真、仔细、慎重阅读合同，否则中途退场（含被清理出场）结帐只能按完成量（经检查合格部分）的70%结帐给劳务公司并扣履约保证金；C、劳务公司进入本项目部除必须签订劳务合同外，还应向项目部签订本《外包劳务班组承诺书》。本承诺书与合同具有同等的约束力，望各劳务单位谨记自己的承诺，言而有信。劳务公司(盖章)：劳务负责人签字：年月日外包劳务班组承诺书 序号 班组自愿承诺以下内容 承诺人签字 1 一旦进入我施工现场，愿意接受项目部的所有规章制度、各种交底、会议决定和各级管理部门的要求、督促及管理，如有违背，按相关要求及规定处罚。 2 一旦进入工地，要爱护项目部的一切设备、设施及一切财产、材料，否则照价赔偿，并接受罚款。 3 一旦进场，杜绝酒后上班、酒后闹事、打架闹架，有问题只能申请逐级解决，否则接受500～5000元的项目部处罚，对无理的一方还要加大处理力度。 4 进场后班组自己内部成立兼职质量、安全、文明施工小组，对每天工作进行内部检查，并配合项目管理，否则愿意接受项目部（100元/次）的处罚（项目部检查次）。 5 进场后严格按项目部的要求组织技术及劳动力，并切实保证按合同工期、按进度计划、按工作安排及任务单完成施工任务，否则，接受所有处罚。 6 工程质量达不到合同要求、技术交底要求、规范要求、设计文件要求及项目部相关管理要求，愿接受所有的经济处罚。 7 进场后对每一单项工程，必须做到人走、料尽、场地清，并在实施前进行工作交接（必须有文字记录），否则接受项目部的处罚。 8 在施工过程中，必须服从项目部管理人员的管理和安排，并积极配合。如遇上级及主管部门来检查，班组对所涉及的场地、作业点及相关区域进行彻底干净的自行清理，并严格服从管理人员的安排指定。否则由施工管理人员随意调人清理，费用由不服从安排的班组全额支付，并接受项目部的处罚。 9 一旦进场，凡属班组所涉及的材料或被安排上下车，必须即时进行，超过30分钟未下车或用很少的人下车，除接受赔偿汽车的台班损失外还要接受项目部的处罚。 10 无论是在任何条件下（管理人员书面同意除外）不能因班组原因造成停产，否则接受对项目部架料、设备、租金损失的赔偿，情况严重者还要接受项目部发出的勒令退场的相关要求。 11 班组由于自身原因，自行退场或被勒令退场影响了项目生产，项目部只结算已完劳务工程量的70%的款项，其余损失由劳务公司自行承担。 12 进场后，如私自改变材料的配合比或不按规定计量，一经施工管理人员在检查中发现将接受严格处罚，损失计算可将所工作的工程量拉通计算，并由劳务公司负责赔偿。 13 落地材料必须采取措施收回利用，严禁浪费，一经检查发现接受加倍处罚。 14 保证采取措施将领出的材料保管好、保护好，如有差失按规定赔偿，但周材可除去项目部规定损耗。 15 保证劳务公司的本项目负责人长期定住工地配合管理，同时保证每个作业班有班组自己的管理人员（负责质量、安全的带班者），否则接受项目部的处罚。 16 愿接受按合同约定时间及方式发放工资，同时也接受合同约定的特殊情况：在约定的一个月期限内有可能不能及时支付劳务进度款的情况，但决不能因此而影响工作。 17 除项目部要加强安全管理外，班组更要加强自身管理，如违章、违规操作造成的一切后果由班组自行负责。 18 节假日严格保证项目部对劳动力数量的要求和上班时间，否则自愿接受项目部损失补偿性的处罚。 19 如甲、乙方在月底或完工结帐时，遇到合同以外的工作单价问题的处理办法为：按本项目执行的定额，以相关单项人工费的定额单价计费。 劳务公司(盖章)：劳务负责人签字：年月日工程劳务安全生产协议发包方：泸州太昌建筑安装工程有限公司大方分公司（以下简称甲方）承包方:重庆市兴铸建筑劳务有限公司（以下简称乙方）鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证，故双方根据中国安全生产和劳动保护的法律法规，一致同意签订本安全生产协议，作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。3、管理目标遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等.4、发包人权利和义务2.1权利1]监督检查承包人各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。2]检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。3]根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。4]工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。2.2义务1]协助承包人做好施工前的安全教育和考核。2]配备安全巡检人员，协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。3]介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。4]定期召开劳务安全工作会议。5、承包人义务1]承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场的本劳务单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录；特殊作业人员必须持证上岗。2]根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。3]严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。4]对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严格防范措施，配备抢险救援的有关器材。5]劳务单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。6]劳务单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。7]要坚持文明施工，要求各劳务单位在危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。8]遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。9]施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告发包人，并要求劳务单位负责保护好现场。10]承包人对施工工地的劳务用工人员安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由承包人承担相应的责任。4.安全措施4．1施工环境按照施工总平面布置的要求，严格管理各项施工设施。在基础施工阶段，将所有基坑周边围蔽，设立防护栏，并在道路旁边的基坑装设安全警示灯，边坡竖立“严禁攀爬、防止触电”的警示牌。禁止电焊机进入底板范围，确保电源电缆与钢筋脱离接触。4．2设备安全设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用；对井式提升笼强制要求使用12种安全装置，经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。4.3消防管理发包人按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防通道畅通，特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施应得力有效。4.4安全用电始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 ，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行“一机、一闸、一保护”制，照明、动力分别设置，采用TN-S接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时，重点监督吊装施工临时用电方案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿，严厉查处使用“拖板”和乱接乱拉行为。5.事故处理发生伤亡事故，无论何种情况，要及时向发包人报告。依据《企业职工伤亡事故报告处理办法》和国家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理，统计报告。6．协议文本本协议于2009年6月26日双方签字盖章后生效。本协议一式二份，双方签订后各持一份。发包人(签章)承包人(签章)发包人代表：承包人代表：年月日劳务班组施工现场生产纪律1、在施工过程中劳务班组不按工期完成工程量、不服从现场管理、不服从指挥、不按要求办事、不按要求组织人力，经甲方三次以上（含三次）书面通知而无改观的，甲方有权按规定给予处罚或采取其它有损劳务班组利益的措施，直至终止劳务关系即合同，结算造价按实际审定造价的70%付给，并扣履约保证金。2、劳务班组在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质安等相关部门配合，仔细阅读图纸，发现问题事先提出，劳务班组在施工过程中要随时同甲方联系，未经甲方书面同意，劳务班组不得擅自施工，否则，所造成的责任损失全部由劳务班组负责。3、本工程所有主材料、塔吊、提升机全部由甲方提供，满足施工进度要求。如因甲方材料、设备以及停水停电延误的工期每月在1～3天内，劳务班组不予考虑。超过3天以上劳务班组可以办理工程签证，除此以外的原因，甲方概不负责。4、劳务班组必须具备本项目建设人工费周转能力，以及相关的协调能力。所有入场的施工人员须统一着装。5、劳务班组在施工过程中严禁转包，一经查出，立即无条件退场，且视为劳务班组违约。6、对项目部安排的临时任务，劳务班组应在规定时间内提出签证要求，否则视为劳务班组放弃。7、劳务班组使用甲方提供的周转材料为自然损耗包干，凡超出以下范围者一律由劳务班组自行解决。A.混凝土：按技术规范要求确定。B．木模：按《木模加工及管理方案》规定执行,损耗按20%。C．水泥：按实物工程量即实际需用水泥量+定额损耗量的1.5%与混凝土试验配合比计算量相比。D．钢材：劳务班组损耗不超过（实际完成工作量）×1%。E．所有饰面砖；按实物工程量即实际需用饰面砖量+损耗量1%与进场饰面砖量相比。8、周转材料除承担损耗责任，还必须承担保管责任；现场必须做到工完场清。在现场对已经完善的工序，若发现没有将周转材料清理堆码到位，项目部将按其市场价格处以5倍罚款，并责令立即清运到指定位置。9、劳务班组在工程施工中超出甲方规定损耗的材料用量，均由劳务班组负责按市场价格赔偿。10、劳务班组每次必须固定3～4人配合甲方施工人员抄平、放线。少一人处罚100.00元/次。11、甲方向劳务班组提供施工图一套。12、甲方向劳务班组提供住宿和铁床。住宿、厕所内照明甲方一次性安装，灯的更换、风扇和床上用品由劳务班组负责。13、劳务班组工人用水，若经甲方发现用水后不关水者，甲方罚劳务班组50元/次。14、劳务班组向甲方借用工具、对拉螺杆、线缆、配电箱等必须办理借用手续，工程完工后归还，损坏按实赔偿。15、劳务班组设备、工具、线缆、配电箱等在进场前在门卫和库管登记签字后才能进场；出场时以登记数量为准。16、劳务班组负责的工具和材料如需要甲方代为采购，则甲方加收劳务班组20%采保费。17、有拒签项目部下发文件、通知的行为，每次罚款3000元。18、临时道路、临时设施搭建及拆除堆码人工费可根据现场情况由甲方补贴最高不超过5000元人民币给劳务班组。19、承包方进场后，教育民工要节约用电、用水，杜绝水乌龟、大功率灯泡、电饭堡、电炉等影响安全电器，若发现，除收缴电器外按每次罚款500元计算；如对租用房屋造成超负荷用电所带来的损失全部由承包方承担。劳务公司(盖章)：劳务负责人签字：年月日泸州太昌建筑安装工程有限公司劳务（租赁）进度或结算管理办法编制：经营部签发人：2012年6月10日劳务（租赁）进度或结算管理办法为了确保工程劳务工程顺利的办理工程进度或结算，减少日后纠缠不清的现象，根据本项目部有关的工程劳务合同，按照国家现行法律、法规以及工程建设的一般规律，并结合现场实际情况，我项目部特编制《劳务（租赁）进度或结算管理办法》，用于指导工程管理工作，望劳务单位遵照执行。1、工程量的计量管理1.1工程量的计量概念与要求　　计量是指劳务单位已完成的工程数量进行计量和测量的过程。在计量过程中必须满足以下要求：（1）实行分段分阶段进行计量，即要求劳务单位必须完成了该项目的各项工序，形成符合技术规范对该项目所要求的“产品”时，才能组织计量。（2）计量工作必须即时的，即完成该项目后在7日内提交分包单位工程量 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 （见附件１），项目部现场预算工程师审核在7天内审核完毕，此计量将作为支付工程进度款和最终进度或结算得依据。（3）计量必须严格按照合同文件中计量的规定执行，与计量有关的合同文件如下：合同、图纸、技术规范、设计变更以及签证等。（4）工程质量未经验收，不能进行计量工作。必须明确，计量的对象是“合格品”而不是“次品”，因此计量项目必须已通过有关的质量检查、检验。（5）计量不解除劳务单位应尽的合同义务。尽管要求计量的对象是合格品，但如事后发现已计量工程存在质量缺陷，仍不免除劳务单位无偿返工的责任。（6）计量只是一种工程量净值计量。（7）计量工作可按照在分单体工程的情况下进行，具体划分如下：土方工程、桩基工程、垫层、底板（墙体或柱钢筋插筋算在主体的墙板或柱中）、墙板、顶板、土方回填等；也可以按建筑面积包干的比例进行计量。1.2工程计量的规定（1）计量范围：合同中规定的施工内容以及按照项目部要求施工的范围。（2）计量原则：必须按照合同的计量依据进行计量；计量的主要文件及附件的签认手续必须齐全，手续不完备的，资料不全的，不予进行计量。（3）设计变更以及现场签证的计量按照以下要求进行计量：劳务签证流程签证按照上表要求的流程进行，项目劳务签证单见附表2。劳务单位提交签证单必须符合以下要求：工程指令签发时间及编号；签证事实发生、完成时间及签证单提交的日期；签证的依据（工程指令、变更或任务书等函件作为附件）；签证事实及完成情况简述；涉及的工程量和金额；其它需注明的情况。劳务人应按照本办法所附签证单表格填写，上述内容、资料不全，项目部可拒绝接受。（4）签证对项目部的要求：严禁白条签证，项目部签证经办人（预算员、现场施工员）、项目部技术负责人、项目部执行经理应按照审核依据签署实质性具体意见，对于签证的理由进行详细的陈述；任何签证尽量避免以点工或台班计算，如确需以点工或台班计算，必须说明工作量情况，工人施工起止时间及人数，机械设备运转时间及数量，否则项目部技术负责人和执行经理不得予以审核审批；对于因设计变更造成返工项目，必须注明返工原因；如果涉及到非劳务人原因返工时，应要求劳务人于当日会同项目经理部的现场施工员办理返工量签证；如果涉及到工程量增加且根据工程指令等不能计算出增加工程量时，应要求劳务人于该工程指令完成七天内，会同现场施工员到现场以文字描述或绘制简图等方式确认；项目技术负责人和项目执行经理对以下情况的签证单不得予以审核：虚假签证、重复签证、过时效签证、未按上述程序办理的相关签证；杜绝先签证后施工的情况出现，必须由项目执行经理、技术负责人联名签发书面工作指令后方可同意劳务人进行施工；对于一次性零星用工超过400小时的，或对于同一工作内容涉及金额大于5000元以上的，必须经项目部主要人员讨论决定,并及时报公司主管部门备案后方可同意劳务公司（班组）进行施工；签证单一式三份，现场责任工程师接到签证后，由项目部人员逐级递交、审核，经公司批准后，一份留公司经营部，一份由项目部预算员留存，一份返还劳务人。项目部预算员应对各劳务公司（班组）的签证单分别进行编号保存，并建立签证台帐。1.3工程计量的方式（1）正常计量工程达到计量单位，劳务单位提供计量的基础资料或申请，由现场预算员进行计量，并对计量结果做出准确的文字记录，并将计量记录的副本交给劳务单位，劳务单位接到该计量记录的第4天内提出的异议，宜重新计量；（2）项目部要求增加计量项目部管理人员可根据合同要求以及工程特殊情况需要进行额外计量的，应提前两天向劳务单位下发工作联系单或项目指令，写明何时对何工程进行何种计量。(3)劳务公司（班组）申请增加计量劳务公司（班组）对项目部申请增加的计量，应要求提前两天填写计量申请表（见附件1）。写明要求计量的原因、计量的工程部位和希望计量的时间。1.4工程计量的主要文件组成共分以下几个部分：计量申请表（含计量详细计算资料原稿，可手算也可机算）、项目劳务签证单、分包单位月签证单汇总、分包单位月进度清单、分包单位进度或结算会签表、分包单位进度或结算付款申请表。2、工程款的支付2.1支付的概念和一般要求支付是指对劳务公司（班组）应获得的款项予以确认并进行付款的过程，办理支付过程中应满足下列要求：（1）质量合格的已完工程是支付的必备条件；（2）变更项目必须资料齐全；（3）各项支付款项必须符合合同条款的规定；（4）任何工程款项的支付必须经项目商务经理的审核和项目经理的审批；（5）支付不解除劳务单位应尽的任何合同义务。2.2期中支付的内容（1）按照合同的付款要求进行期中支付；（2）支付中有罚款的应当扣除罚款；（3）支付必须经项目部有关人员会签后进行付款。3、劳务最终进度或结算的规定3.1审核时限(1)劳务进度或结算的审核时限：在劳务工程全部完成验收合格后10天内，劳务公司（班组）向项目经理部递送《劳务工程进度或结算条件会签单》，在会签单确认后报送工程进度或结算书。劳务公司（班组）在合同约定期限内尚未报送劳务进度或结算的，项目部预算工程师应以书面形式通知劳务公司（班组），声明我方不承担由此带来的后果及应承担的责任等。项目部在20天内初审完，公司在45天内复审完毕，并移交财务。(2)租赁进度或结算的审核时限：在租赁物归还后10天内，租赁方向项目部递送《劳务（租赁）进度或结算条件会签单》，在审批表确认后报送租赁进度或结算书。租赁方在合同约定期限内尚未报送租赁进度或结算的，项目部预算工程师应以书面形式通知租赁方，声明我方不承担由此带来的后果及应承担的责任等。项目部在15天内初审完，公司在35天内复审完毕，并办理好《分包单位进度或结算会签表》。3.2《分包单位进度或结算会签表》的审批项目部的相关人员应根据实际情况核实劳务公司（班组）在如下方面的履约情况。项目执行经理在综合各方面意见后，决定是否同意进度或结算。(1)质量情况：劳务公司（班组）施工的工程是否符合合同关于质量的约定，有无质量事故方面的奖罚；(2)工期情况：劳务公司（班组）施工的工程是否符合合同关于工期的约定，有无工期方面的奖罚；(3)安全、文明施工情况：劳务公司（班组）施工的工程是否达到合同的约定，有无相关的奖罚；(4)工程物资：劳务公司（班组）在我方领用的工程物资手续是否已办理齐全，是否已全部转入劳务人往来账务，是否超领或节余；(5)施工机具：劳务公司（班组）在我方租赁(借用)过的机械或工具是否已办理全部归还和进度或结算相应的费用(包括赔偿金)；(6)工程资料，如需劳务公司（班组）整理资料，劳务公司（班组）是否按照劳务合同约定已将工程资料办理并全部移交；(7)其它：施工过程中有无劳务公司（班组）应分摊的费用，金额为多少等。3.3.租赁工程的《分包单位进度或结算会签表》的审批项目部的相关人员应根据实际情况核实租赁方在如下方面的履约情况，项目执行经理在综合各方面意见后，决定是否同意进度或结算。(1)退租情况，所租的机械（工具）是否已全部退租；(2)机械（工具）完好情况，从承租到退租，机械（工具）的完好率是否符合租赁合同的约定，有无费用赔偿；(3)机械(工具)租赁过程的服务情况：所租的机械（工具）性能是否达到租赁合同的约定，有无耽误我方工期的相关费用；(4)其它：施工过程中有无使用能源的划分费用计算及租赁方应分摊的费用，等等。3.4.二级会审会签(1)项目部进度或结算会审会签小组及公司进度或结算会审会签小组的组成与会审会签参照对发包人的进度或结算执行。相关意见填入《分包单位进度或结算会签表》。(2)工程劳务进度或结算与工程租赁进度或结算的核增及核减均由审核人在劳务人(租赁方)上报的进度或结算书上签署审核意见。由分包单位填写《分包单位进度或结算付款申请表》交项目部、由项目部把所有与此相关的进度或结算资料传递到公司经营部门办理《分包单位进度或结算付款申请表》的有关审批手续，审批完结后传递到公司有关部门。3.5其它规定(1)劳务进度或结算及租赁进度或结算的最终价款以审批的《分包单位进度或结算付款申请表》为准。(2)公司经营部门应在进度或结算确认后三天内，将确认的进度或结算资料下发劳务公司（班组）或(租赁方)、公司财务部、项目部。(3)不得由劳务公司（班组）或租赁方人员办理进度或结算书的会审会签的传递。4、其他规定4.1本办法适用于重庆恒滨建设（集团）有限公司总承包下的劳务公司（班组）或租赁方。附件如下：附件1：分包单位工程量申请表附件2：项目劳务签证单附件3：分包单位月签证单汇总（注：此表由项目部预算作出本项目所有分包签证的统计）附件4：分包单位月进度清单附件5：分包单位进度或结算会签表附件6：分包单位进度或结算付款申请表2008年9月5日附件１分包单位工程计量申请表工程名称：编号： 单位工程名称 部位 致　　　　　　　　　　　　　　　　我方已完成了　　　　　　　　　　　　工作，并通过检查验收合格，按相关合同文件的规定，兹申报此部位工程量统计报表，请予核验量测，你的计量结果，将作为我申请工程进度款以及最后进度或结算的依据。附件：工程量计算详细数据（可另加附页）　　　　　　　　　　　　　　分包单位（章）：　　　　　　　　　　　　　　项目负责人：　　　　　　　　　　　　　　日　　　　期： 项目名称 单位 统计工程量 备注 　 审核意见：　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目部（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　审　核　人：　项目（执行）经理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　期：　附件2项目劳务签证单分项工程名称：第页共页编号： □减少项目□增加项目□设计变更□增加工程□点工□机械台班□其它 签证事项 签证依据：签证原因、依据及其资料的名称、编号及页数签证事实详述、简图（平面图、剖面图、应详细标注图式尺寸，作为计算工程量的依据；可附图）分包单位：经办人签字：日期：负责人签字：日期： 分包方经办人意见：签字：日期：年月日 项目部施工员意见：签字：日期：年月日 项目预算员意见：签字：日期：年月日 项目(执行)经理意见：签字：日期：年月日 经营部意见：(签证单项金额5000元以上报经营部签署)签字：日期：年月日 总经理意见：(签证单项金额10000元以上报总经理签署)签字：日期：年月日注：项目部工作指令、工程变更(联系)单、工程量认证单、图像资料、其它依据附后附件3分包单位月签证单汇总工程名称：合同号：分包单位：第次计量（编号）年月日 序号 项目名称 单位 数量 备注 本期 累计 ××××班组 工日 ×× ×××××班组 元 ×× 附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅） 分管领导：部门负责人：质检部门：经办人：附件4 分包单位月进度或结算清单 工程名称： 合同编号： 分包单位： 进度或结算编号： 合同名称： 进度或结算部位： 序号 工作内容 单位 数量 单价 合价 支付比例 支付金额 1 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 16 　 　 　 　 　 17 　 　 　 　 18 　 　 　 　 　 19 　 　 　 　 　 20 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 说明： 项目(执行)经理： 现场预算： 分包单位： 编制日期：年月日附件5分包单位(进度或结算)会签表编号：日期：年月日 工程名称 工程地点 分包单位 分包内容 进度或结算金额 相关部门 会签意见 会签人 现场施工员 现场预算员 质安部负责人 材设部负责人 技术负责人 执行经理 项目经理 备注：附件6 分包单位(进度或结算)付款申请表 合同号： 申请号： 填表日期： 合同名称： 　 合同编号： 　 收款单位（盖章）： 　 合同暂定金额（元） 　 人民币大写： 　 本次申请付款（元） 人民币大写： 　 本次审核付款（元） 　 人民币大写： 已付款（元） 　 人民币大写： 　 已付其他费用（元） 　 人民币大写： 　 合同余额（元） 　 人民币大写： 　 分管领导支付意见： 领导支付意见： 　 　　 □同意 □不同意 　 □同意 □不同意 项目副总经理： 　 项目总经理： 年月日 　 　　年月日 说明：进度或结算内容详见附件<分包单位进度或结算清单，进度或结算编号：> 审核情况说明： 经营部经理： 预、结算审核人： 　年月日项目预算员接到后7天内审核完项目部技术负责人接到后2天内审核完公司经营部审批，重大事项报老总审批,在接到后3天内审批完项目现场施工员对设计变更及现场签证的工作内容进行确认，接到后2天内审核完劳务班组在完成项目部指令、设计变更，以及其他引起合同价款调整的事项发生后7天内提交签证单4份项目（执行）经理,在接到后2天内审核完66