测绘项目合同书模板测绘合同书

测绘项目合同书模板测绘合同书测绘项目合同书模板测绘合同书测绘项目合同书模板测绘合同书测绘项目合同书模板测绘合同书合同编号：_________甲方(定作人)：_________法定地址：_________法定代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 人：_________职务：_________委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联系人：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________乙方(承揽人)：_________法定地址：_________法定代表人：_________职务：_________1/13委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联系人：_________电话：_________传真：_________帐号：_________电子信箱：_________乙方测绘资质等级：_________乙方测绘资质证书号码：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法例，经双方磋商一致签署本合同。第一条测绘目的：。第二条测绘范围1、测区地址：_________2、面积：_________3、测区地理地点：_________第三条测绘内容1、测绘项目：_________2/132、工作量：_________第四条执行技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 测绘技术标准按照国家和有关技术规范执行。│序号│标准名称│标准代号│标准等级│其他技术标准：。第五条测绘工程费1、取费依据：国家公布的测绘产品价钱标准。2、取费项目及估算工程总价款：│序号│项目名称│工作量│单价(元)│共计(元)│工程总价款：│3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。4、。第六条结算方式1、自合同签署之日起日内甲方向乙方支付定金人民币元。并预付工程估算总价款的_________，%人民币元。2、当乙方达成估算工程总量的_________时%，甲方向乙方支付估算工程价款的_________，%人民币元。3、当乙方达成估算工程总量的_________时%，甲方向乙方支付估算工程价款的_________，%人民币元。3/134、乙方自工程完工之日起日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同鉴定后，做为工程价款结算依据。自测绘成就查收合格之日起日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。5、。第七条资料提供1、自合同签署之日起日内，甲方应向乙方提交以下资料，并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真切、合法、有效、完整、正确，并担当由该等文件而惹起的全部责任。(1)该项目全套设计图纸、电子图;(2)吻合有关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;(3)公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表;(4)建设工程规划许可证及附件;(5)人防部门批准或备案的人防建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ;(6)测绘工作中需要的其他有关说明、文件。2、乙方自收到甲方的有关材料之日起日内，审查甲方提供的资料是否吻合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求达成技术设计书的编制，并交甲方鉴定。第八条鉴定甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完4/13成技术设计书的鉴定工作，并提出版面鉴定建议。第九条进场乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的鉴定建议之日起日内组织测绘队伍进场作业。第十条条件提供甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。第十一条进度保证乙方应该根据技术设计书要求保证测绘项目按期达成。甲方应保证工程款准时到位，进而使工程顺利能够进行。第十二条测绘成就的使用甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成就。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成就。第十三条转包未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。第十四条测绘项目达成工期全部测绘成就应于年代日前交甲方查收。第十五条查收与争议5/13乙方应该于工程完工之日起日内书面通知甲方验收，甲方应该自接到完工通知之日起日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程达成查收，并出据测绘成就查收报告书。对乙方所提供的测绘成就的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监察查验站判决。其费用由败诉方担当。第十六条权利约定对乙方测绘成就的所有权、使用权和著作权归属的详细约定如下：。第十七条成就交托自测绘工程费全部结清之日起日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交托全部测绘成就。乙方向甲方交托约定的测绘成就份。甲方如需增加测绘成就份数，需另行向乙方支付每份工本费元。第十八条甲方违约责任1、合同签署后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权恳求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付估算工程费的30%，人民币元;乙方已进入现场工作，甲方应按达成的实际工作量支付工程价款，并按估算工程费的_________%(元)向乙方偿付违约金。2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件6/13而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值(元/日)计算，同时工期顺延。3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应担当顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成就，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%补偿损失。5、。第十九条乙方违约责任1、合同签署后，如乙方私自中途停止或排除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方补偿已付工程价款的_________，%人民币元，并送还甲方预付的全部工程款。2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款准时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成就时，应向甲方补偿拖期损失费，每日的拖期损失费按合同约定的估算工程总价款的_________计%算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不正确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不担当补偿责任。3、乙方提供的测绘成就质量不合格的，乙方应负责无偿予7/13以重测或采取补救举措，以达到质量要求。因测绘成就质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成结果时，乙方应付因此造成的直接损失负补偿责任，并担当相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为天，到年代日达成，并向甲方提供测绘成就。4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%补偿损失。5、乙方私自转包本合同标的的，甲方有权排除合同，并可要求乙方偿付估算工程费30%(人民币元)的违约金。6、。第二十条声明及保证甲方：1、甲方为一家依法建立并合法存续的公司，有权签署并有能力执行本合同。2、甲方签署和执行本合同所需的一切手续(均)已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方执行本合同产生重要不利影响的判决、裁定、判决或详细行政行为。8/134、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已达成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方拥有法律拘束力。乙方：1、乙方为一家依法建立并合法存续的公司，有权签署并有能力执行本合同。2、乙方签署和执行本合同所需的一切手续(均)已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或看管机构均未作出任何足以对乙方执行本合同产生重要不利影响的判决、裁定、判决或详细行政行为。4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已达成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方拥有法律拘束力。第二十一条保密甲乙双方保证对在议论、签署、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公然渠道获得的文件及资料(包括商业奥密、公司 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、营运活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业奥密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业奥密的全部或部分内容。但法律、法规还有规定或双方还有约定的除外。保密期限为年。9/13第二十二条通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书(信、传真、电报、当面送交等)方式传达。以上方式无法送达的，方可采取通告送达的方式。2、各方通讯地址如下：。3、一方更改通知或通讯地址，应自更改之日起日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而惹起的有关责任。第二十三条合同的更改本合同执行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需更改本合同的，要求更改一方应实时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出天内)签署书面更改协议，该协议将成为合同不可切割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权更改本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。第二十四条争议的办理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在执行过程中发生的争议，由双方当事人磋商解决，也可由有关部门调停;磋商或调停不可的，按下列第_________种方式解决：10/13(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第二十五条不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能执行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的执行在不可抗力事件妨碍其执行期间应予中止。2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内经过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供对于此种不可抗力事件及其持续时间的适合凭证及合同不能执行或许需要缓期执行的书面资料。声称不可抗力事件致使其对本合同的执行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一吻合理的努力除去或减少此等不可抗力事件的影响。3、不可抗力事件发生时，双方应立刻经过友好磋商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或除去后，双方须立刻恢复执行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或除去而致使合同任何一方丧失持续执行合同的能力，则双方可磋商排除合同或暂时延迟合同的执行，且遭遇不可抗力一方无须为此担当责任。当事人迟延执行后发生不可抗力的，不能免去责任。4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，11/13无法预料或即便可预想到也不可防止且无法战胜，并于本合同签署日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的执行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(无论曾否宣战)、混乱、罢工，政府行为或法律规定等。第二十六条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人能够根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关系条款的内容，按照往常理解对本合同作出合理解释。该解释拥有拘束力，除非解释与法律或本合同相反抗。第二十七条补充与附件本合同未尽事宜，依据有关法律、法例执行，法律、法例未作规定的，甲乙双方能够达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可切割的组成部分，与本合同拥有同样的法律效力。第二十八条合同的效力1、本合同有效期为年，自年代日至年代日。2、本合同正本一式份，双方各执份，拥有同样法律效力。甲方(盖印)：乙方(盖印)：_________12/13法定代表人(署名)：法定代表人(署名)：_________委托代理人(署名)：委托代理人(署名)：_________签署地址：签署地址：_________年____月____日年____月____日13/13