水电安装合同模板

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档水电安装 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 模板，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。水电安装合同模板现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么各位知道正规的合同书怎么写吗？以下是整理的水电安装合同模板，供各位参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。水电安装合同模板x甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：x承包形式：单包工x工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。x承包价格：(x)按国家招标建筑面积元。(x)消防施工按招标建筑面积xx每平方米元。(x)外网管道施工每米元。(x)按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。五、文明卫生x现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。x施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。六、罚款制度施工不带安全帽罚款XX元/人次；帽带不扣罚款XX元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款xx元/人次;悬空抛物罚款xx元/人次;井字架吊篮乘人罚款XX元/人次；宿舍内私拉电线罚款XX元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款XX元，并没收；点白日灯罚款XX元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以XX-XX元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款XX元；在新建楼内大便罚款XX元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款XX元。七、保修：验收合格，双方签字之日起，保修一年。八、付款方式按工程进度付款。x、工程施工至车间照明线盒线管及一楼消防安装完，付人工费总造价XX%进度款。X、工程完工，一个月内付清工程总造价XX%工程款。X、余款在保修期满付清尾款X%。九.此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日水电安装合同模板X（总包）：（以下简称甲方）（分包）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策，为维护经济合同当事人的合法权益，保证基本建设工程的顺利完成，就本项工程建设的有关事项，经双方协商，达成如下协议：一、工程概况：X、工程名称：文成县玉壶中学教学工程x、工程地点：玉壶中学内x、承包范围及内容：本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容（具体工作内容与建设单位签定的协议相同）。二、承包方式及内容：本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工，乙方负责管理、安排、材料、人员施工等，乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下：x、负责工地内的临时水电设施的施工；x、编制施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、施工计划，做好施工准备工作；x、严格按照图纸施工，确保工程质量达到合格要求；由于工程质量不合格而造成的返工损失，由乙方自行负责；x、负责工程技术资料的收集、整理、上报，进场材料的检测，并及时向甲方提供工程的进度计划；x、工程在保修期内，如确属施工质量不好，需要返修的应由乙方无偿修复；x、乙方委派作为驻工地代表，对工程进度、质量等进行管理和安排，组织隐蔽工程验收，及时解决应由乙方解决的问题。三、工程结算及付款方式：工程结算价以水电预算为准，材料价下浮XX%;工程款支付按月支付，每月支付单月完成工程量金额的XX%工程竣工验收合格后付XX%,余款待保修期完成后再进行付款。（领款时提供材料发票）四、工期要求：乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通，积极了解施工进度计划，做好施工安排，积极配合有关班组交叉施工，不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材料、人员安排方面要充足，确保工期不延误，如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排，乙方应当赔偿一定的经济损失，具体为每耽误一天，罚款元，从工程款中扣除。五、《按建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律政策我单位所上缴的管理费，开支费共XX元应由乙方补偿。六，安全生产X、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作，并形成记录。X、乙方人员施工，必须佩戴自身的安全防护（安全帽、安全带等）,确保安全生产,其相关费用已包括在工程结算单价中。X、乙方人员高空作业，在做好安全防护的同时，必须采取相关的防护措施,并派专人值勤,并接受甲方的检查和监督。X、施工过程中，若乙方人员违反施工安全的有关规定，则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款,罚款的金额视情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。x、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。由乙方施工机具、操作不当发生的安全事故其责任均由乙方承担。在施工现场由于违规作业、过失而发生的安全事故，费用在五千元内乙方自行负责，超过部分，双方调查原因，视责任轻重协商处理。x、周边的一切安全防护，乙方不得随意拆除和移动，如施工确实需变动的部位，必须报告甲方项目负责人批准后方可实施，且变动后立即整改;否则，每发现一次罚款xx元;对产生后果的，将追究法律责任。x、未尽事宜，甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准。六、文明施工x、乙方严格按国家颁布《建筑施工安全检查 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 JGJxx-xx》进行安全施工，遵守施工现场的一切规章制度、服从甲方管理人员安排和指挥，每天做好施工生产现场的保洁文明工作，并达到甲方的要求，由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中。x、施工过程中，若乙方人员违反文明施工的有关规定，则甲方按照施工现场安全生产及文明施工违规处罚规定对乙方人员进行罚款，罚款的金额情节轻重而定，在乙方的进度款中扣除。七、未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同样效力本合同一式贰份。公司、甲、乙双方各执一份，合同签订后生效，工程款结清后自然失效。未尽事宜另行协商。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日水电安装合同模板x甲方：代表（以下简称甲方）乙方：代表（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田.南川xx号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称：x二：工程地点：x三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）(x)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;(x)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;(x)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(x)室内照明灯具及开关预埋及安装;(x)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;(x)防雷接地安装;(x)消防所有管网预埋及设备安装;(x)弱电预埋及设备安装;四、工期要求乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。六、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。七、合同价款本合同价款为人民币：xx.xx元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。八、付款和结算方式x.x由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;x.x当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的xx%;x.x当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的xx%;x.x当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的xx%X.X总劳务费的X%乍为施工质量保证金，质保期为x年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后xx天内，甲方一次性支付给乙方。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应x本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。x水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。十一、双方职责x甲方职责(x)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(x)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。(x)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(x)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。(x)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。x、乙方责任(x)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。(x)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(x)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(x)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(x)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(x)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。(x)乙方食宿自理。(x)乙方提前x天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。(x)乙方现场负责人：十二、违约责任x、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。x、乙方违约责任(x)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(x)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮XX%后作为结算价款付给乙方。(X)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价X%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。(X)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价X%向乙方收取违约金。(X)乙方必须做到工完场清，否则甲方按XX元/次向乙方收取违约金。(X)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮XX%后作为结算价款付给乙方。(X)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按X元/次向乙方收取违约金。(X)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、安全文明施工x乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。x乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。x乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。x乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。x负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。十四、其它 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 x、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗（含缺席、迟到、旷工等现象），甲方按xx元/天（次）向乙方收取违约金。x、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以xx—xx元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商x、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。x、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日水电安装合同模板x（以下简称甲方）（以下简称乙方）为了保质保量按期完成施工任务，强化项目管理，调动施工班组的承包积极性，经双方协商，特定立如下条款：一、工程名称：二、建筑面积：Mx。三、结构层次：框架。四、承包方式：包工包料，包安全，自负盈亏五、开竣工日期：按与建设单位总包合同六、承包价格及付款方式x、承包价格：按照与建设单位审定的决算及总包合同为依据，甲方在决算总价中收取管理费%、规费按实收取、临设费及税金、水电费按实收取及配合费。质量保证金X%安全保证金X%。X、付款方式：按建设单位承包合同条款比例相应付款。七、承包内容：X、工程要求：X市优质工程，X市安全文明工地，确保工程工期。X、完成施工图纸内所有水、电工班组的工作量（临时用水、电搭拆、检查、维修费用）无偿为甲方服务。X、班组应确定专职质量检查员进行班组质量的自检工作。X、所有本班组材料的清理、收集、码堆（包括开槽、砖渣清理）。X、保证本班组施工项目顺利通过验收，包用户满意。八、安全生产管理X、严格执行安全生产管理制度，确保安全生产无事故，严禁酒后上班，若违反安全生产管理制度，视情节轻重每人每次处以XX—XX元的罚款。X、承包人负责本班组各类安全生产活动，接受施工管理人员对班组安全活动的监督和指导，班组在施工过程中须严格执行各类操作规程和安全规范，发现安全隐患应立即进行整改，直至排除隐患。x、承包人负责本班组人员的组织和管理，对本班组人员进行安全教育，施工中如承包班组未发生安全事故将给予承包单价中安全文明施工保证金。若发生安全事故，全额扣除承包单价中安全文明施工保证金。安全事故所产生的所有相关费用由承包班组自行解决，与项目部、公司无关。x、施工过程中不论什么原因，擅自拉闸导致工地用电或塔吊不能使用者，均每次处罚班组xx元，当事人清除出场。x、发生封门闹事现象，不论什么原因，均每次罚款xx元。x、禁止打架斗殴事件发生，如发生，不论什么原因，项目部内部均每次罚款xx元，同时移送公安机关处理。x、安全保证金按承包总价XX%,进场施工必须对职工保一份江都市劳动局意外伤害保险，否则不允许进入施工现场施工，如不买保险一经查出重罚。九、工程质量管理X、该工程必须严格按施工图纸、图集、施工规范及操作规程等进行施工。X、承包人应认真阅读图纸，及时发现图纸中存在问题，并向项目部汇报解决。X、施工过程中，班组必须进行严格自检，再经施工质检及－17－监理人员验收，合格后方可进行下道工序施工。如因质量问题必须进行处理或返工的，相关班组必须无条件执行。x、施工中班组所购材料必须符合规范及建设单位指定的要求，检验合格后方可使用。x、每道工序须报验合格，不合格每次罚款XX元，超过三次清退出场。X、对盲目蛮干，给工程质量造成隐患的每次处罚班组XX-XX元。X、班组必须协助项目部共同把好质量关。十、文明施工管理X、班组应将自己所用建筑材料及周转材料按指定地点堆放整齐，做好施工过程中的材料清理、收集和按指定地点分类堆放。X、班组应对每道工序、每个施工段做到工完料清，建筑垃圾清理干净并负责运出现场，运费各相关班组自行承担。X、如违反上述规定，未在项目部现场管理人员规定时间内及时整改到位，每处处以XX元罚款。X、职工宿舍的卫生由班组管理，必须保证清洁，损坏公共财物按价赔偿。X、本项目部不提供职工单身宿舍，班组自行解决。X、职工生活用电由本班组承担。十一、工程进度管理x、班组必须严格按施工进度计划安排生产，必须按时完成，如不能按时完成每次处以xx元罚款。x、班组必须服从项目部施工管理人员调度，使各工种、各工序穿插配合协调施工。x、为了确保工程进度，项目部制定的进度计划班组必须不折不扣完成,农忙、高温、冬雨季施工期间须同样确保，并不涉及到任何费用。x、在合理情况下，班组不服从指挥，随便停工、误工，造成总进度的延误和其他工种的误闲，按每天处以xx元罚款，超过三次，并全额扣除承包单价中工期保证金。x、在施工生产中班组必须严肃劳动纪律，统一作息时间。十二、工程结算x、工程承包价款须经项目部施工、质检、安全管理人员认可后方可按合同约定进行计算。x、班组承包以外用工，必须凭项目部出具的有效手续方可结算，点工工日实行当日核定，每月汇总，逾期不予结帐。x、工程价款应按照有关奖惩规定进行结算，承包范围以内未做项目按规定扣除。x、班组在施工期间必须严格遵守劳动纪律，服从统一指挥、调度，如拒不遵守、服从或由于乙方原因在施工中造成重大安全、质量事故的，发包方有权要求乙方无条件退场，工程价款不予结算，同时向乙方追偿因此给甲方造成的损失。十三、竣工验收及保修x、本工程竣工验收以施工图纸、施工验收规范和质量验收标准为依据。x、班组必须全面自检互检后，再由项目部组织全面检查，最终进行交付验收。x、工程竣工后，按国家规定进行保修。班组按承包价的X%作为保修金，在保修期内，如有质量问题，由责任班组负责维修。如班组不配合维修，由项目部派人维修，维修费用在保修金内扣除，并承担由此造成一切损失的赔偿责任;在保修期内，如无质量问题，到期后保修金全额退还（无息）。X、工程交付使用后，因承包班组施工的质量问题造成赔偿时，承包班组负责赔偿。本承包合同一式四份，双方各执两份，签字后生效，如一方违约，由违约方承担由此造成的一切损失。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日水电安装合同模板x发包方（简称甲方）：四川金源建设有限公司承包方（简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一．工程概况工程名称：乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸范围内所有室内水电安装工程，双包。结构类型：工程地点：乐山市市中区土主镇高岩塘村一组二、乙方进场人数（附名册）乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求（一）开工日期：xx年月日（二）总（日历）工期：个月（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。（二）承包范围：x.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。x.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。x.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。x.弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒，所有水电施工过程的垃圾清运.,水电施工的穿墙、打孔、切割．开关面板和灯口安装（三）计价方式：x、采用可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：按《四川省xx建设工程工程量价定额》《建设工程工程量清单计价规范GBxx-xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行x、水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。x、人工调差按总承包合同执行。x、甲方按照水电安装工程总造价下浮XX%支付给乙方（下浮XX%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。X、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。X、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。X、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。X、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。五、工程要求：甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。（一）质量要求：按ISOxx质量标准和工程质量验收标准组织施工。x.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。x.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。x.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。x.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。x.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。x.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。x.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。x.保修期为一年。（二）工期要求x、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。x、工期延误（x）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安＞装完工时水电的预埋也必须完工。（x）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；（x）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。（三）成本控制要求x.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。x.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。x.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。x.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。x.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。（四）安全施工要求x.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。x.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。x.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。x.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。x.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。水电安装合同模板x甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况x、工程地点：x、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。x、工期年月日至年月日。x、合同价款：本合同工程预算造价人民币元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条：关于材料供给的约定x、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。x、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。x、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定x、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。x、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。x、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。x、本工程由方设计施工方案。第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定x、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。x、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。x、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。x、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。x、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定x、布局开槽完工后，支付工程款的xx%给乙方，水电完工后支付工程款的xx％，整体竣工验收合格后支付xx％。x、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。x、双方款项住来均应出具收据。x、工程结算方式：水路米，电路米x、乙方承包内容：x、水电开槽、布线、穿线、埋槽；x、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；x、水电施工穿墙、打孔、切割；x、开关插座面板安装；X、小五金的安装；x后期灯具的安装（水晶灯另计）；x、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除x、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。x、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同第八条：其它约定x、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。x、甲方在入住前可以要求乙方x次来现场配合其他工种的交叉施工，超过x次部分每次甲方需支付乙方xx元/次的劳务费。x、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后xx小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：附则x、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。x、本合同签订后工程不得转包。x、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。x、合同有效期至。x、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）___年___月___日___年___月___日水电安装合同模板x家装水电施工协议甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就水电施工项目达成如下施工协议：第一条：工程概况x、工程地点：。x、工程承包方式：a.包工包料b.包公部分包料c.包工不包料。x、工期年月日至年月日。x、预计合同款价为：元。金额大写。若变更施工内容，变更材料等，造价按实际结算。第二条：关于材料的约定x、本工程甲方负责供应材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应进行验收，如发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。验收合格的材料，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。x、甲方供应的材料应均用于本工程，非甲方同意不得挪作他用。如乙方违背规定，应按材料的价格双倍赔偿甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定x、乙方确定开槽的路线。根据以下原则：线路最短原则；不破坏原有强电原则，不破坏防水原则，不破坏地暖原则。x、所有开槽须先用划线标注确认后，方能开槽，水路管道采用mm水管，开槽深度mm电路选用mm管，开槽深度mm且所有槽深度统一，横平竖直。x、各单位回路单独走管，依据强电在上，弱电在下的原则，强弱电平行距离至少相距xxcm，平行的弱电盒与插座盒之间最少距离xxcm或以上。x、一根管子内最多走三根导线，三根导线的截面积不得超过管子的将截面积的xx%。x、所有pvc管每间隔xxcm用一只管卡固定；pvc接头均需用配套接头固定；所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲；线管盒与pvc管均需用锣接固定。x、须按先布管，再穿线的原则操作。如布好管后不能顺利穿线，需找出原因及时调整管位，重新穿线，直到能顺利穿线。x、同根管内不能有任何接头，只能用完整的线。厨房电器、空调等插座线用xmmx的线，按实际电器位置分别布置插座盒，照明插座均用x.xmmx的线。x、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入，电路改造中零线为蓝色，保护线为双色，其他颜色线路均可为火线。x、水路完工后需进行施压验收（要求：个压力小时，期间压力不回落），每个电路回路都须需进行回路通电和耐压绝缘的测试验收。第四条：其它要求x、施工的工费在水电开槽后支付，改造验收合格后付。x、自竣工验收之日起，工程保修期为年，保修期内因乙方施工等原因造成的质量问题，乙方需无条件维修；因房主适用维护不当等原因造成的损坏，乙方酌情收费维修。x、乙方要确保甲方的施工进度，严格按甲方要求规范施工，确保能不间断施工。如确有事需停工离开的，应提前知会甲方。如乙方不按施工规范和约定施工造成返工的，须无条件返工，损失由乙方自行承担；如因乙方人员连续停工造成施工进度严重滞后的，甲方有权及时更换施工人员，中止合同，并要求乙方赔偿甲方相应的损失。x、乙方应提前最少一天（特殊情况提前半天）向甲方开具采购清单。由甲方采购材料不及时造成的'工期滞缓由甲方负责。乙方应根据实际使用数量开具材料采购清单，尽量做到不少开和不多开x、改造完毕后，需用相机拍照，以备今后维修使用，在施工后天内，乙方免费向甲方提供水路，电路改造图。x、未尽事宜由双方协商确定。x、乙方必须保证安全施工，并有专人负责现场指挥，在施工过程中造成的人员伤亡和财产损失及其他不可预测的一切以外事故，全部由乙方负责承担，房主不承担责任。甲乙双方对以上协议条文均无异议，本协议一式两份，双方各执一份。甲方：乙方：年月日年月日水电安装合同模板x甲方：乙方：依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。一、工程概况：x、工程名称：x、工程地址：x、结构型式：x、建筑风格：x、工程规模：二、承包范围：x、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;x、施工设计图，强电、给排水出墙x.x米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;x、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容（如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等），试压、通球试验由乙方自备;x、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;x、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作；x、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用；x、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用；x、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作；x、当室外温度达到或超过（或按当地政府规定）xxco时，应现金支付给作业员工高温补贴。xx、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。三、施工工期：x、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。x、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。x、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以xx元/天的违约金。x、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。四、质量要求：x、执行标准：工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分xx年版)《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJxx-xx《建筑施工安全检查标准》JGJxx-xx《建设工程施工现场供用电安全规范》GBxx-xx《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GBxx-xx《建筑电气工程施工质量验收规范》GBxx-xx《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/xxPxx-xx(四川省地方标准)x、质量体系要求(x)该项工程质量交验合格工程。(x)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。x、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。x、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。六、工程款的结算及支付办法：x、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。x、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工xx元/工日按甲方确认的数量当月结算。水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。x、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。x、费用的组成：(x)主体预留到三层开始付款。主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用：/m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月xx%支付。余款在竣工验后xx个工工作日付到合同总款xx%。本分项工程完工结算时扣除合同总款x%乍为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后xx个工作日付给乙方。七、文明施工x、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。x、作业人员管理乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及xx岁以上的女员工和xx岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。x、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。八、安全事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;XX元以下由乙方全额承担；超出XX元由甲乙双方协商承担费用。九、其他事项X、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。x、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。x、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。x、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。x、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。x、本合同签约地点：甲方：乙方身份证号码：身份证号码：电话：电话：签约时间：年月日签约时间：年月日水电安装合同模板x发包人：（以下称甲方）承包人：（以下称乙方）甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一工程概况x.工程名称：望城才子城。x.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。x.建筑面积:（B地开工面积约总建筑面积的xx.xx平方米。住宅建筑面积xx.xx平方米住宅商业建筑面积xx.xx平方米地下室面积xx.x平方米二承包方式及承包内容x.承包方式：实行包工，包水电安装。x.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：（不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。）配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱（不含）至各级分箱，至用电设备。（设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。）弱电：（消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。）给排水部分（主楼及商业。）给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，（不含立管安装）预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三施工工期总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。（标准层施工，正常情况下必须保证x天/层楼）。四承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/川。住宅按建筑面积每平方米元/川包干。（按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五工程质量x.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。x.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。x.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到xx%。x.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六工程付款方式x.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。（达到标准化工程奖励x元/m2）。设计变更及工程量增加部分超X%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。定额外用工。（计时工）按每日元计算。④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七结算及付款方式x.主体部分，工程进度达到x.xx楼面付至已完成工程量的XX%,X.XX以上每月付款一次。按元/m2乘以当月实际完成主体部分施工面积。（一次预埋（每层）按元/m，二次预埋（每层）按元/m。X.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/m乘以当月实际完成主体部分施工面积。X.余额在全部验收合格后，三个月内付到XX%,剩余X%作为质保金，一年期满后一次付清。八双方职责x.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。x.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。x.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。x.乙方自行提供必要的劳保用品。x.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是xx至xx的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。x.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以xx元/次罚款。x.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。x.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。x.甲方及时提供工程所需的各种材料。xx.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。xx.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。xx.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。xx.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。xx.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。十工伤事故责任分担x.xx元以内安全事故，由乙方承担。x.xx元以上安全事故，乙方承担xx元，其余的由甲方承担。十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。十二争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方：乙方：年月日年月日水电安装合同模板xx甲方：（以下简称甲方）乙方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称：克拉中心二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)(x)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;(x)排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(x)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(x)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;(x)防雷接地安装;(x)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：（线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。八、付款和结算方式（一）甲方工程款支付：x、施工过程中，采用借支元/工人/月。x、工程进度款支付节点：x.x乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的XX%向乙方支付当月进度款。x.x工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的xx%。X、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后XX天内付至XX%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日（若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取）X、保修金支付：剩余X%工程保修金待竣工验收后X个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应x本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。x水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。十一、双方职责x甲方职责(x)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(x)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。(x)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(x)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。(x)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。x、乙方责任(x)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。(x)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(x)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(x)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(x)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(x)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。(x)乙方食宿自理。(x)乙方提前x天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。(x)乙方现场负责人：十二、违约责任x、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。x、乙方违约责任(x)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(x)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮XX%后作为结算价款付