电梯安装合同

XDG(XG)-2011-38号C、D、E、地块住宅项目电梯安装 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 电梯安装合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：合同订立时间：2015年11月合同订立地点：无锡合同编号：目录第一部分协议书第二部分合同条款1、通用条款第1章词语定义及解释第2章合同文件解释顺序第3章甲方代表第4章乙方代表第5章甲方工作及责任第6章乙方工作及责任第7章工程造价第8章工程施工质量管理第9章工期管理第10章工地现场管理第11章材料与设备第12章设计变更、工程指令、签证及工程联系单第13章销售配合第14章工程款的核实与支付第15章竣工验收及工程移交第16章专利技术及特殊工艺第17章不可抗力第18章保险第19章地下文物第20章工程保修第21章争议、违约及索赔第22章合同生效、解除与终止2、专用条款第23章现场人员第24章图纸第25章工期要求第26章甲供材料/设备等范围界定第27章质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 第28章计价依据第29章合同价款支付第30章合同份数第31章不可抗力不可抗力的自然灾害的具体内容第32章其它第三部分合同附件附件1工程质量保修协议书附件2阳光合作协议附件3关于设计变更、工程指令及签证的协议附件4收款账号资料证明附件5关于及时支付劳动者报酬的承诺函附件6禁用材料清单附件7其它第四部分合同计价清单1、报价说明2、工程量清单投标报价表第一部分协议书发包方(以下简称甲方)：无锡大承置业有限公司承包方(以下简称乙方)：甲乙双方根据该协议约定，及《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规、本工程的具体情况签订本合同。1、工程概况：工程名称：XDG(XG)-2011-38号C、D、E、地块住宅项目电梯工程安装地址：无锡市新区太科园具区路以南、净慧东道以西1、承包范围：项目电梯的安装、调试、验收以及保修期内因产品质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 引起的维修和更换、技术支持和培训。设备规格清单序号梯号型号载重（kg）速度（m/s）层站门数量（台）安装单价（元）1合计以上价格已包含轿厢保护套费用。详见第四部分――合同计价清单。1、工期：自甲方提供符合安装条件的井道之日起，乙方在 45 天/批内完成甲方项目所在地甲方要求完成批次电梯的安装，具体开竣工时间详见专用条款。1、本工程质量标准为：合格，具体详见专用条款及相关附件。1、合同造价为：￥元，大写：人民币元整。1、合同文件组成及解释次序构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：1、本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；2、本合同的协议书；3、本合同的专用条款；4、本合同的附件；5、本合同的通用条款；6、现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；7、图纸或材料样板；8、本合同的合同计价清单；9、经双方认可的投标书；10、招标文件及招标文件补遗。1、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。1、本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。1、本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）。甲方名称(加盖公章)：乙方名称(加盖公章)：法定代表人(签署)：法定代表人(签署)：授权代表(签署)：授权代表(签署)：时间：时间：联系人：联系人：电话：电话：第二部分合同条款1、通用条款第1章.词语定义及解释(下列词语除专用条款另有约定外，具有本条所赋予的含义)1.工程：指甲方乙方在合同中约定的工程承包范围内的工程，包括永久工程和临时工程。2.费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。3.工期：指甲方乙方在协议及合同中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素，本合同条款第十七章定义的“不可抗力”除外。4.甲供材料、设备：由甲方直接采购并供应给乙方施工使用的材料设备，乙方履行相应的管理配合职责。5.甲限品牌材料：是指甲方限定了材料品牌，由乙方在甲方限定的材料品牌中选择并采购的材料。6.甲限品牌限价材料：由乙方在甲方限定的品牌进行采购，并按照甲方限定的价格进行结算的材料。7.书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。8.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。9.索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误，向对方提出经济补偿或顺延工期的要求。10.小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。11.合同文件：指构成合同的全部文件(详见本合同第一部分协议书)。12.工程指令/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据。13.签证：是指监理单位、甲方对乙方申报的设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。14.工程联系单：是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷的文件，不作为结算依据。15.图纸：由甲方提供或乙方提供并经甲方书面确认，满足乙方施工所需要的所有纸质资料（包括配套说明和有关资料设计及甲方设计部门的变更）。第2章.甲方代表1.本工程甲方代表（详见合同条款第二十二章）受甲方委派，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，但无权减轻合同中约定的乙方的责任或义务且下列事项须经甲方盖公司公章确认方有效：工程结算、涉及经济条款或工程造价的谈判。2.甲方代表易人，甲方应提前7天书面通知乙方。第3章.乙方代表1.本工程乙方代表（详见合同条款第二十二章）受乙方委派，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。2.乙方的要求、请求和通知，应以书面形式由乙方代表签字、加盖公章后交甲方代表，方视为有效文件。3.乙方代表及乙方技术负责人、施工负责人不得单方面更换。如乙方代表确需易人，乙方应提前15天书面通知甲方，经甲方批准后，乙方代表方可易人，后任继续承担前任应负的责任。未经甲方同意，乙方代表或管理人员更换一次，乙方须支付违约金人民币500元。第4章.甲方工作及责任1．甲方负责提前7日向乙方发出进场通知，合同有约定进场日期或开工日的，甲方无需再通知。2．甲方负责协调总包的配合与管理工作，包括设备卸货堆放区域、施工用水、用电、交叉作业接口交闭等。甲方负责协调总包单位如期完成乙方安装施工所需相关条件。3．必要时组织由甲方、乙方、设计单位、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审，作好会议纪要，并按合同约定的份数提交给乙方。4．监督检查工程质量、进度，负责办理或审核图纸设计问题的处理结果、设计变更、工程指令的签证、违约金、索赔、工程款项的支付、办理竣工结算等。5．根据销售等实际需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更、对工期进行合理调整。第5章.乙方工作及责任1、现场人员管理1.按本合同进行施工组织，如需变更①人员安排、②机械设备、③施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 等，必须提前15天书面上报甲方并经同意方可执行。乙方在开工前应向甲方监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。2.乙方以下人员，经甲方提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付甲方违约金人民币500元；同时，乙方应在3天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。2.1.甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；2.2.不能积极配合监理及甲方正常工作者；2.3.违反甲方或乙方工地现场管理规定者；2.4.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；2.5.与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者；2.6.与本工程施工无关的人员。3.未经甲方许可，本工程禁止任何不属于乙方之人员（甲方、甲方授权人员除外，甲方及甲方授权人员均配带工作牌）以任何名义进入乙方施工现场。乙方如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过甲方认可，否则视为乙方违约。并支付甲方人民币500元/人次违约金。4.在本项目施工作业区内，不允许人员住宿（除现场看守人员外）。如经甲方确认，可在规定的场地搭设临时宿舍。2、现场管理5.遵守国家法律法规，执行甲方、监理公司指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。按合同约定完成全部承建内容。合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、工地保安等），凡乙方原因未能完成或未能按质按期完成，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失；上述情况下，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担，工期不予延长。6.乙方须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按甲方或监理单位要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，乙方应注意收集有关经验，工程施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工总结报告。7.在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其它施工单位完成而又会影响本工程的标高、定位、尺寸、质量等等，方可施工。8.乙方代表必须按时参加每周工程例会及甲方、监理要求参加的会议，因故不能参加的应提前12小时提出申请并获得甲方批准。9.工地实行周报制度，周报在每周例会前一天须报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间等）。3、图纸审查10.开工前应对施工图纸认真核查，积极参与甲方组织的施工图纸交底及会审工作，在乙方拿到施工图15天内应指出图纸上有悖国家强制性规范、施工质量与安全之处，并做好各系统管线的综合平衡工作。如乙方能够发现图纸错漏碰缺并避免甲方损失，甲方将视情况给予奖励。4、其他规定11.严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定。及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付所属工人的劳动报酬。乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权在乙方工程款中扣除相应款项，并直接支付给乙方所属工人。12.按规定及时向政府缴纳由乙方支付的部分相关费用；协调与政府方面的关系，确保与施工有关之手续批准。13.履行保密义务，未经甲方同意，乙方不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及甲方提供的样板转给第三人。14.承担本合同附件《阳光合作协议》的规定履行相关义务；接受甲方此方面的检查与考核评估。第6章.工程造价1.计价基础：本工程的计价基础详见专用条款和计价清单中相关条款。2.结算编制2.1.工程全部验收合格，且甲方在收到由乙方提交的符合市城建档案馆和合同要求的所有竣工资料后，乙方应在30日内向甲方申报完整的结算资料两份，无特殊情况，甲乙双方应在45日内完成竣工结算的核实工作；甲方审定后，双方签订竣工结算协议。因乙方原因影响结算款的支付由乙方负责。2.2.乙方应安排足够数量的工程造价人员，保证签证与合同结算核对所需的时间。2.3.工程指令和设计变更结算：2.3.1.乙方应在工程指令、设计变更内容完成后10工作日内将签证报监理及甲方（拆除及隐蔽工程详见第十一章5条规定），乙方每延迟1日，按该项签证结算造价的2%承担违约金，扣完为止。2.3.2.监理及甲方项目部在7工作日完成签证量或完成情况确认；乙方收到监理下发的已确认的签证后，于当月底前申报甲方咨询公司审核。无特殊情况，甲方应于签证单确认完成后22个工作日内完成签证结算的审核。2.3.3.其余规定详附件3《关于设计变更、工程指令及签证的协议》。2.4.结算造价＝合同价款+合同价款调整(含合同规定材料调差)＋签证结算价－减少项目（含水电费等）+奖励－违约金±其它。2.5.甲方结算资料接收人为甲方项目经理部。乙方需按以下要求报送完整结算资料：2.5.1.工程竣工验收及移交证明。2.5.2.结算汇总表及明细表，结算汇总表须加盖公章。2.5.3.工程签证单原件及相应结算资料(含工程指令单、设计变更单原件)。2.5.4.本合同专用条款、合同计价清单复印件。2.5.5.结算对帐单。2.5.6.水电费结清证明。2.5.7.合同结算需要提供的票据。2.5.8.违约索赔资料。2.5.9.经双方签字并盖公司公章确认的涉及经济条款或工程造价事项的约谈记录。2.6.结算资料在乙方报送后原则上不再调整，但经甲方确认不属实需更改的除外。乙方由于自身原因申请调增结算价款的，由乙方按调增金额的10%作为违约金支付给甲方，甲方结算审核时间相应顺延。3.乙方不得高估冒算，如乙方结算的送审价高出甲方审定价5%，乙方按以下方式承担违约金：违约金＝(乙方送审造价－甲方审定价)×10%，在工程款项中以违约金形式扣除，并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。第7章.工程施工质量管理1.工程质量1.1本工程的具体质量要求详见本合同专用条款。1.2乙方承包范围的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方要求进行施工和验收。如未达到此标准，乙方应采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求，乙方须向甲方支付相当于上述不合格工作范围对应合同价款作为违约金；甲方有权委托第三方完成上述工作内容，发生的所有费用（另加20%的管理费）由乙方承担，甲方在支付乙方的工程款项中扣除。2.检查和返工2.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查检验提供便利条件。2.2工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。3.隐蔽工程和中间验收3.1工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前36小时以书面形式通知监理和甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。3.2监理不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。监理未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，监理应承认验收记录。3.3当甲方代表和监理提出对已隐蔽工程重新检验要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。第8章.工期管理1.具体的控制工期及相关工期管理要求详见本合同专用条款约定。2.进度计划2.1乙方应于合同签订后15日内向监理和甲方提交详细的总进度计划，应符合专用条款及招标文件要求，审批后作为施工总进度控制的依据。甲方和监理公司在提交后15日内未予以书面形式确认或提出修改意见，视为同意。2.2乙方须按甲方、监理公司确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理公司的检查、监督。3.开工及延期开工3.1乙方应当按照双方协商约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不顺延。3.2因甲方原因不能按照甲方指定的开工日期开工，甲方代表应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，总工期相应顺延。4.暂停施工甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方代表应当在48小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出管理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，可相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。5.工期延误因以下原因在施工关键线路(按乙方提交，并经甲方、监理公司确认的施工网络图中关键线路)造成工期延误，经乙方申请，甲方监理确认，工期相应顺延。5.1不可抗力。5.2设计变更或修改导致增加的工程量一次增加超过工程总价的10%。5.3甲方未能按本合同的约定时间提供图纸及开工条件，导致乙方停工或无法开工。5.4因乙方的原因，甲方或当地政府部门通知暂缓施工、间断施工或停工。5.5甲方要求乙方对任何已隐蔽的工程执行挖开检查或对任何材料设备执行试验(包括查验后的修补)，查验结果合格的。5.6非乙方原因造成的停水、停电造成停工，且停水、停电连续影响12小时以上。5.7因甲方未履行其责任而造成乙方不能施工的。6.非本章5条原因，如乙方未能按期完成合同专用条款工期要求，必须向甲方支付违约金每日1000元并承担甲方由此引发的所有相关损失，甲方在当期工程款项中扣除。此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。第9章.工地现场管理1.安全施工1.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如乙方未履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任及相关费用。1.2乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理公司提出安全防护措施，经监理公司和相关管理单位认可后实施。1.3实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前14日书面通知监理公司，提出相应的安全防护措施，经监理公司认可后实施。2.文明施工2.1乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的文明施工等规范、条例，遵守甲方、总包的安全文明施工管理规定。乙方在施工过程中应事先预防由于施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，因乙方未采取有效措施而导致的各种矛盾和纠纷由乙方承担有关费用及责任。2.2施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清；以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。如乙方未按时完成以上工作，甲方有权另行委托他人进行拆除清运，相关费用另加20%管理费从乙方合同价款中扣除。2.3乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、环境卫生和场外避免污染等有关手续，造成的罚款全部由乙方承担。3.甲方不得要求乙方违反安全文明管理的规定进行施工。4.与总包单位的配合4.1乙方必须服从总包单位的管理，并向总包单位支付本合同价（不含设备费）的2%作为乙方的配合及管理费（此费用已包含乙方施工期间的用水、用电费用），甲方代扣代缴，除此之外，乙方无须向总包单位交缴任何押金或保证金。总包单位为此提供的服务及管理如下：4.1.1提供工地内垂直运输设备（如塔吊、施工电梯、井架等）。4.1.2提供工作通道与场地，负责安排作业面及作业时间，负责分配乙方的施工、办公、仓储等用途的场地。乙方自行解决办公设施和仓储设施。4.1.3提供施工用照明用电、施工用水，并供应电梯调试所需负荷。施工现场配电箱引出的分电箱由乙方自行解决。生活用水电费由乙方自行负责。4.1.4提供各层楼标高、定位点线等。4.1.5乙方负责将自己的施工垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运指定堆放点的垃圾，总包单位设立专业作业队进行每天完工后的清场工作，如发现乙方的建筑垃圾乱放，作业面清理不到位，则总包单位作业队将作业面清理后，所发生的人工费、机械费将在乙方工程款中扣除。情节严重的在例会中通报批评，甚至罚款。4.2乙方应在施工期间，对陆续完成的工程负有实施产品保护的责任，如对其它单位的工程或设施造成损坏的，经监理核实后照价赔偿。4.3乙方应在进场前对已完成的工程及场地进行检查、接收。4.4乙方应向总包单位提供施工组织计划与进度计划，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。4.5乙方在各分项施工前须与总包单位联系，提供或了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），配合总包单位确认。否则，因此而导致的额外施工费用由供方承担。4.6乙方与总包单位必须共同完成电梯安装必备条件：底坑：总包单位按图纸要求提供干燥的底坑地面以承受负荷；总包单位为底坑设备按图预留钢筋；乙方提供并安装钢制底坑爬梯；如果需要，由总包单位提供适用的排水和防水装置；总包完成井道土建施工工作，并清理干净与电梯安装施工无关的杂物。井道：总包移交井道给乙方时，井道满足图纸技术要求和安全规范要求；总包单位应保证在有要求处井道的建造达到适当的防火等级，井壁应适当加强强度，井道壁必须平整，无凸出部分，无外露钢筋及杂物；乙方负责井道内提供永久性照明，乙方提供物料并负责安装；总包单位为门框、呼梯盒、显示器等按图纸做好预留洞；总包单位在设备安装结束后完成填补及精加工工作；总包单位提供并固定好所需支架、梁、钢筋混凝土板/水泥墩机座以供安装导轨托座、主机、缓冲器；总包单位给每个井道门口留出完整的地坎放置区及适量的水泥沙石等用于捣制踏板；总包单位给门框提供精确的基准点/格子线/水平饰面标高；多台电梯情况下还需提供井道中轴线；乙方提供底坑内轿箱和对重之间的安全隔栅；乙方提供安装并拆除适用于电梯安装的脚手架。乙方须满足安防系统施工配合要求。电源：总包单位应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口处，并设置动力配电（箱）柜。总包单位应于电梯调试之前提供正式电源。总包单位应将安装施工现场用临时电源至少送至每栋塔楼首层、中间层、顶层井道门口附近不超过15米远处，其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A。第10章.材料与设备1.本工程的有关材料设备到货后，乙方应进行详细验收并对该设备的质量问题向甲方负责。第11章.设计变更、工程指令、签证及工程联系单1.关于设计变更、工程指令及签证的约定具体详见本合同附件3。2.甲方的工程指令、设计变更须经甲方经办人员由签字并盖章后以书面形式下发方生效。未按上述要求发出的变更与指令，乙方可拒绝实施。3.甲方发出的有效设计变更与工程指令，乙方应按要求实施，如乙方拒绝实施，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担。4.乙方发现设计变更与工程指令有违反国家规定、影响工程质量或存在明显不合理浪费之处，应在24小时内通知甲方和设计单位。乙方提出的合理化建议如被甲方采用，甲方可根据实际情况予以奖励。5.对设计变更工程指令涉及到的隐蔽工程与拆除工程量，乙方应在实施完毕后1日内请监理公司和甲方现场查验并填报《签证单》，超过时限甲方有权拒绝确认。6.甲方的工程联系单通过监理公司发出，乙方必须对工程联系单中提出的问题进行整改，并对整改情况进行书面回复。第12章.销售配合1.因销售包装需要，乙方需按规定时间完成有关工作，销售配合时间和范围由甲方另行提前通知或在专用条件中约定。2.甲方指令要求的销售配合工作，合理限期内的要求，乙方需按时完成，相关费用已包含在本合同报价中。延误销售开放的，每延期一天，乙方向甲方支付违约金1000元。如乙方拒绝施工，甲方按第十一章第3条处理。第13章.工程款的核实与支付1.乙方应按甲方规定的时间向监理及甲方代表递交工程款支付申请书，工程款支付申请书内容包括：付款申请单、发票；因乙方延迟递交工程款支付申请书相关资料造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。2.进度款与质量、安全挂钩，若申报工作的质量、安全达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款，直至合格为止。3.收款账户资料证明要求详见附件4。4.乙方提供的发票必须符合国家税务规定，不得使用假发票、套开发票，否则乙方无条件更换发票，并承担票面金额10%的违约金，及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时，甲方将乙方列为不合格供方，保留对其法律责任的追究。5.工程付款未尽事宜详见本合同专用条款约定。6.保修金支付按照附件1《工程质量保修协议书》规定。第14章.竣工验收及工程移交1.工程验收：工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15日向监理公司提供完整竣工资料、竣工验收报告。监理公司认为符合验收条件后组织甲方及相关单位验收，不合格处必须整改并达到复验合格标准。2.政府验收：2.1乙方在电梯安装工程具备验收条件后，及时向甲方提交竣工验收报告并整理施工技术资料，由乙方代甲方向当地质量技术监督部门申报验收手续，经验收合格取得电梯安全检验合格证，双方办理设备移交手续后，乙方方可将电梯移交甲方使用。按国家法律、法规要求，电梯未经当地质量技术监督部门验收合格之前严禁使用。2.2乙方应根据档案馆要求提交工程竣工资料（含相应的电子磁盘资料、声像资料）一套，因乙方原因延误移交，每延误一天，乙方支付甲方违约金人民币500元。2.3乙方根据当地质量技术监督部门的验收意见按规定的日期完成整改。3.乙方应在验收完成后30日内：3.1向甲方移交完整的工程竣工资料一套，用于物业服务中心存档。3.2进行全面的现场清理工作。3.3撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，经甲方签字后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交工程的，乙方按工期延误支付违约金。4.工程在未移交之前，乙方有责任已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复。如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。第15章.专利技术及特殊工艺1.甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得现场甲方总代表的认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。2.甲方要求使用专利技术或特殊工艺，由此引起工程费用和工期的增减经双方确认后对合同价款和工期进行调整。3.乙方提出使用专利技术或特殊工艺，经甲方及有关单位同意实施，由此引起的工程费用的增加有乙方承担，引起工程费用减少由甲乙双方各受益50%，缩短或延长的工期由乙方承担。4.擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。第16章.不可抗力1.不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方与监理公司，在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方及监理公司通报损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔1日向监理公司报告一次损失情况。不可抗力事件结束后7日内，乙方向监理公司及甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。如不及时报送，视同乙方放弃以上费用的索赔。3.因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：3.1工程本身(乙方施工质量未达标准除外)的损害、因工程损害导致第三人人身伤亡和财产损失，由甲方承担。3.2甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3.3甲乙双方机械设备、材料损坏，由甲乙双方各自承担。3.4停工期间，乙方应监理公司要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。4.因不可抗力事件导致的工期延误由甲方承担，工期相应顺延。5.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，迟延履行方的应承担相应责任。第17章.保险1.甲方如已办理本工程建筑安装工程一切险，由于不可抗力造成乙方工程出险时，乙方应及时向甲方提交索赔资料，配合保险公司的调查，并无条件接受保险公司的理赔；如工程出现损失、损害或损坏、乙方须立即负责修复、补救及更换或维修任何受破坏或损坏之物料，清理及弃置任何残骸。2.乙方应按国家相关规定负责办理乙方施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。3.甲乙双方在签定各自的保险合同时，其第三方责任险应将对方互相视为第三方。4.因乙方原因而延长保险期所需增加的保险费由乙方承担。第18章.地下文物1.乙方发现地下文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理，乙方发现后如隐瞒不报，致使文物等遭受破坏，依法承担相应责任，工期不予顺延。2.甲乙双方应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施，甲方承担由此发生的费用，并顺延工期。第19章.工程保修按双方签署的合同附件1《工程质量保修协议书》执行。第20章.争议、违约及索赔1.争议1.1甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，双方向工程所在地的当地法院提起诉讼。1.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：1.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；1.2.2调解要求停止施工，且为双方接收；1.2.3法院要求停止施工。2.违约2.1双方任何一方未能履行合同相关条款，均属违约行为。违约行为所造成的损失概由违约方承担。除非双方协商终止本合同，守约方要求违约方继续履行合同的，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。2.2在工程施工过程中以及保修期内，由于乙方责任出现质量问题、劳资纠纷、拖欠工人工资或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给甲方的形象和声誉造成损失的，每次由乙方向甲方支付1000元违约金，从乙方当期工程款项中扣除。2.3乙方延期与甲方确认施工条件、延期开工、完工或虽完工未按时通过验收的，则每延期一日按照合同价款的万分之五向甲方支付违约金。2.4乙方违反本合同其他义务的，甲方有权对乙方处以200-2000元/项的违约金。3.乙方的索赔：3.1乙方根据合同规定向甲方提出索赔的，须在索赔事件发生后7日内，向甲方书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以甲方签收时间为准；3.2乙方逾期提出索赔的，视为乙方放弃索赔；3.3乙方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。第21章.合同生效、解除与终止1.合同生效1.1本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。1.2合同涂改或手写修改部分应有双方公章确认，否则无效。2.合同终止2.1除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。2.2合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3.合同解除3.1经甲、乙双方协商同意，可解除本合同。3.2因重大政策调整、不可抗力，导致合同无法继续履行，双方可解除本合同。3.3若乙方存在如下违约事项，甲方有权解除合同：3.3.1乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。3.3.2因乙方原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等不良社会影响的。3.3.3因乙方原因使工程工期出现重大延误导致甲方存在向购房人逾期交付风险或延期竣工超过****天以上的。3.3.4甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时。3.4甲方根据合同文件要求解除合同的，以书面形式向乙方发出解除合同的通知，并在发出通知前7日告知对方，通知到达对方时合同解除。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。3.5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按甲方的要求将自有材料设备和人员撤出施工场地；甲方为乙方撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地且办理结算手续后支付。3.6乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。3.7因上述3.3.1～3.3.3解除合同的，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用，且乙方除负责承担甲方的所有损失外，还应向甲方支付合同价款10％的违约金 。3.8因3.3.4解除合同的，甲方支付乙方7天以内经甲方确认在现场的人员和施工设备所发生的人工费、设备使用费用，合同约定标准的以合同约定为准，没有约定的，则根据市场价格协商确定，并支付因撤出施工现场所发生的直接费用；已经订货的材料、设备由乙方负责退货和解除订货合同，甲方承担有关费用和损失；现场施工设施及仅本工程使用的专用工具设备由甲方折价收购。2、专用条款第22章.现场人员1．甲方代表：甲方驻工地代表为。2．乙方代表：乙方驻工地代表为。3．监理单位：，按国家监理条例履行监理职责。4．总监：，指监理单位委派的总监，监理单位的指令经总监签署后生效。第23章.图纸1.甲方向乙方提供图纸2套（含制作竣工图所用图纸1套），《电梯井道土建设计图纸》由乙方负责设计，经甲方、甲方委托的设计院审核，签字盖章确认后作为本工程的正式施工图纸，乙方向甲方提供《电梯井道土建设计图纸》6套，同时乙方在施工现场应随时保留一整套图纸，以供甲方、监理有关人员查阅。2.乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。第24章.工期要求1.安装工期：自甲方提供符合安装条件的井道、双方签署开工报告之日起，乙方在天/批内按甲方要求的批次在甲方项目所在地完成电梯设备的安装。本合同开工日期以甲方正式订单通知为准。甲方正式通知中的日期提前或推后，则本合同中的工期相应提前或顺延。第25章.甲供材料/设备等范围界定1．甲供材料设备、甲限品牌及甲限品牌限价清单第26章.质量标准具体的交付质量标准：施工质量合格（质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据）。第27章.计价依据1.本合同价款为人民币元。2.变更或指令子目单价的确定：无。3.材料调差：无。4.工程量调整（设计变更或签证）：详见附件《关于设计变更、现场签证的协议》处理。5.本工程其它计价依据未尽事项见本合同的第四部分《工程量清单投标报价表》。第28章.合同价款支付1.预付款支付：进场安装前20个工作日内支付安装合同总价款的50%。2.验收款支付：电梯安装完毕，通过当地质量技术监督部门验收，取得《安全检验合格证》后20个工作日内支付已取证批次设备安装价款的40%。3.结算款支付：设备通过当地质量技术监督部门验收并结算完成后20个工作日内，甲方向乙方支付至合同结算金额的100%。第29章.合同份数本合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方应本着合作诚信原则，友好协商解决。第30章.不可抗力的自然灾害具体内容为：1．地震烈度为7级以上的地震。2．7级以上持续24小时的大风。3．持续24小时且降雨量为200mm以上。4．40度及以上持续24小时的高温。第31章.其它1.通知本协议双方发出的任何与本协议有关的通知或其他通讯往来均应以本协议所载的地址为准。任何通知均应以书面形式作出。直接送交的，以对方签收视为送达，任何一方无正当理由不得拒绝签收；采取特快专递方式送达的，同城以特快专递回执上所载投递日的第_二_日视为送达，异地以特快专递回执上所载投递日的第三日视为送达。如果送达日为非工作日，任何通知应视为在下一个工作日生效。一方联系地址或联系人在本协议中应有明确。发生变化的，应在变更之日起五日内书面通知对方，否则另一方依照原联系地址和联系人发出的通知视为有效送达。附件1工程质量保修协议书工程质量保修协议书甲方（全称）：_乙方（全称）：日立电梯（中国）有限公司江苏分公司甲、乙双方于2014年月签订了《电梯安装合同》（下称“本合同”），根据该合同约定，乙方应承担质量保修责任，现甲方、乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及其他有关法律法规、规范等规定特约定如下：1.工程保修概况1.1.工程名称：_信成道C地块配套楼项目1.2.工程地点：无锡市1.3.保修内容：电梯1.4.本工程保修阶段甲方的代表部门为_万科房屋保养中心_，乙方应接受_万科房屋保养中心_的管理。2.工程质量保修范围和期限2.1保修期限：自设备安装完毕并通过当地质量技术监督部门验收合格之日起计贰年。2.2乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。2.3在免费维修期间，发生质量问题等可归结于乙方的原因（双方无法协调一致的，以当质量技术监督部门的鉴定为准）导致产品出现故障，乙方应在接到甲方或甲方委托人（物业管理公司）的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：1）出现故障，影响居民正常生活，除人力不可抗拒原因外，乙方须在接到通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修；2）其他情况下，乙方须在需方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及之保修、维修项目。否则，视为认可需方处理；3）当乙方未按1）、2）条规定时间到场的情况下，甲方有权委派他方处理，因此发生费用甲方从乙方质量保修金中扣除；4）当乙方质量保修金不能满足3）条需要的情况下，由双方协商解决，协商无效时，可按有关法律程序向乙方追回；5）乙方应保证设备在因质量原因进行了保修处理后180天内，不再出现类似问题，否则即使保修期满，也应继续对出现质量问题的零部件免费保修；2.4在免费维修期间，电梯设备及零部件自然损坏由乙方负责免费更换，但由于下列原因致使电梯损坏，乙方可酌情收费；1）因碰撞、磨擦或电梯周围环境腐蚀造成的外部损伤；2）因进水造成短路引起的各类电气故障和电路板烧损；3)因供电质量超标造成的电气部件损坏；4)因自然灾害或人为损坏造成的故障或部件损坏；5)其他因甲方使用、管理不当所造成的故障或部件损坏。3.质量保修责任3.1乙方应在甲方通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。3.4乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行谈判，乙方应在甲方通知有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15％的违约金从保修金中扣除或通过质量保函索赔。3.5乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和甲方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修。3.6对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》或其他有关的法律法规、规范规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。3.7质量保修完成后，由甲方组织验收。3.8每台电梯的维护周期为每月两次，每次向甲方提交一份有关电梯维修保养的报告。tc"3、每台电梯的维护周期将被控制在两个星期左右（维修保养服务程序详见附件1）"3.9在维护时间上，应遵照业主和甲方的安排。tc"方的安排。"tc"6、如在产品质保期内发生问题，我公司人员在接到通知后将在24小时内进行更正。"3.10在产品保修期结束前为甲方电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并免费矫正发现的问题。3.11具体保养内容详见国家TSGT5001-2009《电梯使用管理与维修保养规则》有关规定。tc"矫正发现的问题。"4.违约责任4.1在合同有效期内，双方必须遵守合同的约定和国家及本市的有关规定，否则由违约方承担法律责任。4.2乙方未按合同规定向甲方支付赔偿款时，应承担逾期付款期间的利息（按照银行同期逾期贷款利率计算）。4.3甲方无约定或法定理由未按时返还保修款的，乙方有权要求甲方支付逾期付款期间的存款利息。5.其他5.1本协议如有未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。5.2对工程质量责任发生纠纷的，当事人可以协商解决，也可向有工程所在地的人民法院起诉。5.3本协议自双方签字盖章之日起生效。附件1收款账号资料证明收款账号资料证明致：我司账号资料如下：开户名称：开户银行：银行账号：银行地址：贵公司请按上述资料付款，我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化及时书面通知贵公司。如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。如因账号资料有误而产生银行退票情况，我司愿意承担本次付款金额的10％但不高于5，000元的管理费作为对贵司的劳务补偿，并且同意被退票款项在贵司收到我司的《账号信息更正声明》一个月后再次办理付款。乙方对此承担责任，并在下次申请付款之前，不得因资金理由导致工期延误、质量下降等情况发生，否则甲方有权在此基础上进一步索赔。单位经办人：联系电话：电子邮箱：单位名称（单位财务专用章）日期：年月日附件5关于及时支付劳动者报酬的承诺函承诺函：对于贵公司与我公司就项目签订的《电梯安装合同》（简称施工合同），我公司承诺如下：一、根据国家和当地劳动法规，我公司已与在贵公司项目施工的所有劳动者（含农民工、下同）签定了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。二、对贵公司支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。三、若在项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得贵公司可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，贵公司有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，我公司赔偿因此而给贵公司造成的一切损失。本承诺是不可撤销的，在施工合同终止前一直有效。乙方单位名称(盖公章)：日期：附件6电梯临时使用协议建设单位（以下简称甲方）：电梯安装单位（以下简称乙方）：电梯已经安装完毕，因甲方单位需要临时，经建设单位、电梯安装单位双方协商，现达成协议如下：1、电梯的使用条件：1)交付使用的电梯必须经过市特种设备检验所验收合格并取得《安全检验合格》证。2)电梯的电源必须符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》关于电梯电源的相关规定。3)使用方必须制定健全的电梯使用 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。4)使用方必须设置持有有效的特种设备作业人员证的电梯安全管理员。5)做好电梯成品的保护措施。2、电梯的临时移交电梯临时移交甲方时，甲乙双方应办理设备移交手续，书面确认事项包括但不限于以下内容(确认表格详见附件“电梯竣工移交表（万科）”)：1)电梯厅门、轿厢（包括轿厢门、轿厢四壁、操纵箱、按钮、地板、吊顶等）、厅外召唤箱面板（包括按钮）、地坎等外观情况；2)整梯运行情况；3)现场提供的电源是否符合相关标准要求；4)机房照明及清洁状况良好，防盗措施良好；3、双方责任甲方责任：1)为乙方维保人员提供出入机房、大堂、层门和设备所在区域的条件。2)电梯移交完毕后，对电梯进行保护性包装，避免在使用过程中损坏电梯；负责承担售楼电梯使用期间，因非电梯产品质量原因造成的维修及零部件更换费用。3)负责在电梯使用期间对轿厢、厅门、外召面板、地坎等易损部件做成品保护以及清洁工作，并承担由此造成的损失。4)如井底遇水淹时，应及时排除并采取措施预防漏水或渗水。5)将紧急救援方法张贴在电梯轿厢醒目的位置，严格遵守双方制定的《电梯使用管理细则》。6)按乙方提供的保养计划协调各电梯使用单位，为乙方的电梯保养工作提供保养作业所需的时间（该时间应在法定工作日的8:30-17:30时段内），且每台电梯的保养工作应至少每15日进行一次。乙方责任：1)负责___年___月___日至___年___月___日（甲方/开发商向业主集中办理房屋集中交付首日）期间的电梯保养工作，超出临时使用日期后视为保修期开始。保养期间内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的检修保养工作。2)乙方提供24小时全天候的紧急故障处理服务，甲方发现电梯在正常使用中发生故障时，应立即通知乙方，发生一般故障处理时，乙方应在接到通知后120分钟内赶到现场；当电梯发生如困人等紧急事故时，乙方应在接到通知后15分钟内赶到现场处理。乙方故障受信热线：。3)乙方应随时听取甲方对设备运行状况的反映，对不正常的运行状况，应做认真分析与纠正。应定期对电梯设备的所有项目进行检查，并视情况进行调整、检修、润滑，以维持甲方电梯安全运行。如乙方发现电梯工作的环境（如电源参数、温度、湿度）不利于电梯工作时，应立即与甲方协商解决。4)乙方应提前一个月将下月的保养计划提交至甲方电梯安全管理员。5)乙方维保人员每次保养工作完成后，应请甲方电梯安全管理员在列明保养内容和保养情况的记录或报告书上签认；因保养不良或电梯质量、安装工程质量问题造成甲方的电梯故障，乙方应负责免费修复。6)由于乙方保养不善或疏忽，影响电梯安全运行或造成事故均由乙方负责。在紧急情况下，乙方不能按时到达，一次扣除当月电梯保养费100元；因乙方保养不善或不到位，导致同样故障一个月内重复出现两次，扣除当月电梯保养费200元。7)乙方维保人员应遵守甲方或甲方委托人的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。8)在保养过程中，如发现电梯有损坏现象，应立即通知甲方，并做好取证工作。9)电梯临时使用完毕后，甲方将电梯移交回乙方后，由乙方对电梯进行全面检查、调试、及维修工作、检查、调试、维修及更换零部件费用按实结算，费用由甲方单位承担。4、电梯临时使用期间的服务取费标准：1）乙方负责对临时使用的电梯提供有偿保养，甲方向乙方支付保养费用见（表一）。该费用包含正常保养费、急修费。电梯临时使用期间，由于甲方或电梯使用单位使用方法不正确造成的损坏，费用由甲方自理；电梯正确使用条件下的部件损坏，保修期内由乙方负责维修或更换。保养费用（元/台/月）600（表一）2）如须乙方专业人员对电梯使用进行看管，乙方看管人员须每天向甲方做考勤记录，甲方依乙方考勤记录支付费用，费用标准为200元/人/日，正常工作时间为非法定节假日，每天工作8小时（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00）。3）电梯临时使用完毕后，甲方将电梯移交回乙方后，由乙方对电梯进行全面检查。检查费用为2000元/台。乙方对电梯全面检查后，如需对电梯进行调试、维修及更换零部件，其费用按实结算，并由甲方单位承担。乙方对电梯检查、调整完毕后，如甲方需要进行第三方检测，检测费用由甲方承担。5、付款方式：保养费用及专人看梯费以月结方式结算，每月25日付清当月保养费。6、免除责任的事项1)由于不可抗力原因（不可抗力指战争、火灾、水灾、地震、风暴等非人力控制的事件）造成的损失，乙方免除赔偿责任；2)因人为损坏或非乙方原因导致电梯发生意外所引起的经济及法律责任与乙方无关。7、违约责任甲方有权督促乙方人员严格执行保养项目，如没有按规定项目进行保养，甲方有权拒签相关记录和报告。乙方违反本承诺规定，不按时保养电梯，或因保养不良造成电梯故障时须负责无偿修复。情况严重时，甲方应书面向乙方提出警告，如仍不改进，甲方有权终止本合同，乙方须赔偿由此而造成甲方的直接经济损失。本协议一式四份，甲乙双方各执贰份，经各方签字、盖章之日生效，生效之日起3日内，电梯安装单位将办理电梯移交乙方单位。甲方（盖章）：签字代表：日期：乙方（盖章）：签字代表：日期