小区电力安装施工合同范本

第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页编号：________小区电力安装施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 范文一甲方：______________________乙方：______________________签订日期：_____年____月____日小区电力安装 施工合同 综合布线施工合同下载隔墙施工合同工厂拆除工程施工合同工程地板砖施工合同协议书范本广场地砖施工合同 范文一发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道____号——红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装____KVA箱变一台、____KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、____KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：(____)包干。二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。3、____KVA箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。(3)指定代表与乙方联系，负责 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。四、工程价款支付：合同签定后，甲方在____日内向乙方支付计人民币元为定金，____KVA箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付____%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方____日内支付给乙方工程总价款____%的工程款(定金冲减)，其余____%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。五、争议和违约：1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用____%的违约赔偿金。六、其它事项：1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。3、本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方(章)：法定代表人：委托代理人：乙方(章)：法定代表人：委托代理人：____年____月____日小区电力安装施工合同范文二发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。第一条工程名称：第二条工程地址：第三条施工工期：以上工程自____年____月____日起开工，至____年____月____日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。第四条承包方式及施工内容第五条合同价款该工程共计造价元(大写金额)。第六条付款办法第七条工程质量及验收乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。第八条施工安全施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。第九条违约责任合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。第十条合同生效及终止本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。第十一条解决纠纷方式本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。第十二条合同份数本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方(签字及盖章)：乙方(签字及盖章)：法定代表人：法定代表人：____年____月____日小区电力安装施工合同范文三建设单位:(简称甲方)施工单位:(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方职责，确保优质高效地按期完成，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称：1、工程名称：2、工程地点：第二条：工程范围：1、工程起止点描述：2、工程、主要设备描述：第三条：合同工期：本工程合同签订后个工作日完成。第四条：工程质量：符合电力部门验收标准，质量合格。第五条：工程价款：1、经中选该工程价款为：______。本工程价款为包干价。竣工后结算不作调整。第六条：付款方式：1、合同签订后，七日内甲方向乙方支付全部工程款的____%，2、工程竣工验收后，十五日内支付至全部工程款____%，剩余____%作为质保金，待质保期满后七日内无息支付，且乙方须提供合法正规税务发票。第七条：甲、乙双方权利义务一、甲方权利及义务：1、甲方为乙方提供设备安装、运输、吊装的工作场地。2、甲方负责乙方在施工现场与其他施工单位的协调工作。3、甲方向乙方提供办理用电手续的相关资料。4、甲方有权对本工程的质量、安全和工期进行监督检查，若乙方施工不符合规范要求，甲方有权要求立即整改。5、甲方负责该工程的占地及青苗赔偿。二、乙方权利及义务：1、乙方现场负责人应接受甲方代表的监督，严格按照施工图纸的要求、国家现行施工安装规范及技术交底要求施工，确保工程质量。2、乙方对本次工程所需设备及材料的质量负责。3、乙方应对项目施工过程中发生的的安全事故人身财产损害负责，并按《安全生产管理条例》和相关的安全生产规定进行施工，如发生任何安全事故甲方不承担任何责任及第三方连带责任。4、乙方应严格按照合同规定施工并办理好相关用电手续。5、由于乙方原因致使工程达不到验收要求，乙方应重新组织施工，并承担拆除及重新安装的全部费用。第八条：违约责任：1、甲方未按合同约定支付工程款，每拖延支付一天，按应付款项万分之五承担违约金。2、乙方应按合同约定的工期和质量标准完成施工任务，由于乙方原因致使工程不能如期完工，每迟延一天竣工，甲方应向乙方收取工程款项总额万分之五的违约金，并按迟延天数之和累计计算。第九条：本合同未尽事宜由双方协商解决(不可抗拒因素除外)，协商不成，双方任何一方可向人民法院提出诉讼。第十条：本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，双方盖章签字后生效。甲方(盖公章)：乙方(盖公章)：法定代表人法定代表人或委托代理人(签字)：或委托代理人(签字)：开户行：开户行：帐号：帐号：电话：____________电话：____________签订合同时间：____年____月____日小区电力施工合同范文一建设单位:(以下简称甲方)法定代表人(签章)：联系电话：委托代理人(签章)：联系电话：实施单位:(以下简称乙方)负责人(签章)：委托代理人(签章)：联系电话：第一条：乙方承担的送电工程建设任务工程名称：____送电工程工程地址：____工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。第二条：甲乙双方责任甲方责任如下：(一)甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。(二)依据供电部门提供的高压供电 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 配合乙方到规划部门办理路由批复手续。乙方责任如下：(一)居民住宅：从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民表计以上的所有供配电设施。(二)公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。(三)送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。(四)乙方在施工过程的安全由乙方负责。第三条：合同金额及付款方式经双方商议，合同总金额为人民币____元，大写肆佰陆拾陆万元整。(甲方前期购买的变压器等装臵费用____万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。)甲方先交伍拾万元做为前期费用。如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。第四条：规划、设计变更的约定及违约责任合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起____日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。第五条：质量保证(一)乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。(二)甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：(一)提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地;向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确;协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。(二)提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。(三)提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。(四)提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。(五)对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。(六)提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：(一)确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。(二)乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延;甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。(三)遵守国家的法律、法规。第八条：工程延期对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。(一)工程量变化和设计变更。(二)一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时。(三)不可抗力。(四)自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。(五)约定或甲方代表同意顺延的其它情况。第九条：送电日期甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。第十条： 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 期限协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。第十一条：违约甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等)，相应顺延工期;按协议条款约定赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方可通知乙方，按协议条款约定赔偿因其违约给甲方造成的损失。第十二条：争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向仲裁委员会提请仲裁。第十三条：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，并具有同等效力。第十四条：本合同未尽事宜，需双方友好协商及时解决。建设单位:实施单位:____年____月____日：小区电力施工合同范文二甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。一、工程名称：二、施工内容及范围：图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。三、合同价款：本合同工程总造价为元(大写：元)(包含本工程施工所需的全部费用)。四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。五、施工工期：必须在____年____月____日前竣工通电且电业局手续完备。六、使用材料、规格：本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。七、工程款支付：工程款分三次支付7.1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的____%;____所有工程完工，乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的____%，付款之日起乙方保证____日内通上电能够使用;7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的____%，剩余____%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。八、质量要求：本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。十、双方权利和责任甲方：及时支付工程款。乙方：1、负责协调供电相关部门的内、外部关系;在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要求;3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方承担;4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;5、文明施工：文明施工押金____元整，由甲方代乙方向缴纳;如果出现不文明施工现象，或者造成的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳____元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。十一、事故处理及安全防护：乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。十二、成品保护及维护：工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。十三、工程移交：工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。十四、保修：本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。十五、、违约责任：乙方违反本合同第五条工期约定和____项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日____元的延期违约金。十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由仲裁委员会裁决。十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。甲方(章)：乙方(章)：法人代表(签字)：法人代表(签字)：或委托代理人：或委托代理人：签订日期：________签订日期：________小区电力施工合同范文三发包人：彭开飞(简称甲方)承包人：(简称乙方)一、工程内容1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作2、工程内容：2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/____KV-3____120电95m，ZR-YJLV22-8.7/____KV-3____70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;2.3、本次工程受电容量为____KVA，配电房内新装SCB-____KVA干式变电器____台，新装____KV进线柜1面、出线柜1面;2.4、搭火杆新装带隔离开关____台、避雷器____组，#D07-2杆新装计量箱____台、避雷器____组;2.5、新立YB190-15杆____组，新设GJ-70拉线____组;2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167____7)75m;2.7、制作高压部分;2.8、所有设备需可靠接地;2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：____年____月____日第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页范本仅供参考